„KVARTALINĖS ŠILUMOS TINKLŲ TRASOS REKONSTRUKCIJA NUO K13 ŽEMAITIJOS G. IKI PAVASARIO
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
PATVIRTINTA
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Generalinio direktoriaus
2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1/47
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PROJEKTO
„KVARTALINĖS ŠILUMOS TINKLŲ TRASOS REKONSTRUKCIJA NUO K13 ŽEMAITIJOS G. IKI PAVASARIO
G. 10 IR NUO VŠK-7A IKI PAVENČIŲ G. 13“
TECHNINIAM – DARBO PROJEKTUI PARENGTI IR REKONSTRUKCIJOS DARBAMS PIRKTI
1
Turinys
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 3
2. PIRKIMO OBJEKTAS. 4
3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI 5
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE. 9
5. TIEKĖJAS, XXXXXXXXXXX 9
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS, ATŠAUKIMAS 10
7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 12
8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 13
9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA. 13
10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 14
11.PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 16
12. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO 16
13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 17
14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 17
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 21
16. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS 21
17. PRIEDAI 21
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Perkančioji organizacija - UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, įmonės kodas 166901968, adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8-443) 98171; faks. (8-443) 98193, el.p.: xxxxxx@xxx.xx (toliau - Perkančioji organizacija) įgyvendindama projektą „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ (toliau - Projektas) numato supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcijos ir projektavimo darbus (toliau - Darbai) „iki rakto“. Šio pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos (toliau-Sąlygos), jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau-CVP IS) adresu xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Bet kokia informacija, konkursų sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau- CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau-Civilinis kodeksas), Viešųjų pirkimų įstatymu (aktuali redakcija nuo 2016-01-01) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, perkančiosios organizacijos UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1/73 patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtomis pirkimų taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. Pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų taisyklėse vartojamų sąvokų reikšmes.
1.3. Skelbimas apie pirkimą skelbiamas CVP IS ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Apie pirkimą skelbiama ir perkančiosios organizacijos UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ internetiniame tinklapyje adresu: xxxx://xxx.xxx.xx
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkime kviečiami dalyvauti visi Tiekėjai, galintys tiekti perkančiajai organizacijai reikalingas prekes ir atlikti reikalingus darbus.
1.5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, adresas Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai, fakso numeris ( 8-443) 98 193 telefono numeris (8-443) 98179, el.p.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
1.6. Perkančioji organizacija pateikė paraišką pirkimo objekto daliniam finansavimui iš Europos Sąjungos (toliau-ES) struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas: priemonę Nr. 04.3.2.-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Paraiška) ir jai suteiktas unikalus kodas: 04.3.2-LVPA-K-102-01-0048.
1.7. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir perkančioji organizacija UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ prie jokių aplinkybių nėra atsakinga už šias sąnaudas, nepaisant pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.
1.8. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Rangos sutartis bus pasirašoma tik po LR įgaliotos ministerijos įsakymo apie paraiškos finansavimo skyrimą, įsigaliojimo datos arba pasirašius sutartį su paraiškos finansavimą administruojančia agentūra. Apie finansavimo skyrimą Perkančioji organizacija Tiekėją informuos raštu. Planuojama kad paraiškos finansavimo sutartis bus pasirašyta iki 2016-12-30.
1.9. Konkurso sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir kitur nurodomi konkretūs standartai, medžiagų tipai, konkretūs modeliai, prekių ženklai ar kt. yra suprantami kaip nurodyti standartai, medžiagų tipai ir kt. arba lygiaverčiai jiems standartai, medžiagų tipai ir kt.
1.10. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtoja.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas - „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“. Projekte numatytų rekonstruojamų šilumos tinklų bendras ilgis – 1982,4 metrai.
2.2. Į UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ darbų sudėtį įeina:
2.2.1. I kvartalo šilumos tinklų nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį-darbo projektą.
2.2.2. II kvartalo šilumos tinklų nuo VŠK-7A iki Pavenčių g.13 techninio-darbo projekto parengimas ir tinklų rekonstrukcijos darbai pagal tiekėjo parengtą projektą.
Rekonstruojant šilumos tinklus reikės: atidengti kanalus, demontuoti susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje, pagal techninius-darbo projektus, pakloti naujus pramoniniu būdu poliuretanu izoliuotus vamzdžius, skirtus bekanalinei sistemai su gedimų lokatoriui numatytais pajungti laidais, sumontuoti uždaromąją armatūrą, rekonstruoti arba demontuoti kameras, įrengti šulinius sklendėms, atstatyti šaligatvių ir asfalto dangas, išsaugoti paviršinį dirvožemį ir užsodinti žaliuosius plotus. Paviršių lygumas ir tolygumas neturi pakisti, o esamos šaligatvių, asfalto dangos, vejos kiti želdiniai turi būti maksimaliai apsaugoti nuo sugadinimo dėl transportavimo ir statybos darbų. Rangovas demontuotus šilumos trasų vamzdžius suveža į UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ teritoriją (Montuotojų g. 10, Mažeikiai), nuima ir išveža į sąvartyną seną šiluminę izoliaciją ir gelžbetonio laužą (toliau-g/b). Drenažo sistemas būtina išsaugoti esamame stovyje, o sugadinus - atstatyti. Naujai įrengtų sklendžių šuliniai nudrenuojami į esamus drenažo tinklus.
2.3. Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, alternatyvūs pasiūlymai neteikiami.
2.4. Šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai turi būti vykdomi ir pripažįstami tinkamais naudoti, griežtai pagal patvirtintą projekto įgyvendinimo grafiką (konkurso sąlygų priedas 15). Nevykdant šio grafiko terminų, rangos sutartis nutraukiama, Tiekėjui taikomos šiose Sąlygose ir sutartyje numatytos sankcijos.
2.5. Informacija apie perkamus darbus, reikalavimai rekonstruojamiems šilumos tinklams, apimtys, darbų sudėtis ir eiliškumas nustatyti Techninės specifikacijos bendrosiose ir specialiosiose sąlygose, pateikiamose konkurso Sąlygų prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Tiekėjas su objektu gali susipažinti darbų atlikimo vietoje.
2.6. Šios Sąlygos reglamentuoja UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13 (toliau – Kvartalinės šilumos tinklų rekonstrukcija) pirkimo supaprastinto atviro konkurso (toliau Konkurso) vykdymo tvarką ir sąlygas.
2.7. Konkurso metu pagal Konkurso dalyvių rašytinius pasiūlymus ir šiose Sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, parenkamas tinkamiausias Rangovas.
2.8. Kvartalinės šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų atlikimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo su Rangovu datos. Darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką (Konkurso sąlygų
15 priedas). Darbų apimtys nurodytos Konkurso sąlygų 2 priede. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių Darbų atlikimo grafike numatytas darbų užbaigimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui abipusiu susitarimu.
2.9. Teikdamas pasiūlymą, Konkurso dalyvis pasiūlymo kainą skaičiuoja taip, kad visi šilumos trasų rekonstrukcijos darbai būtų technologiškai įvykdyti, be papildomų darbų ir medžiagų bei tenkintų techninius ir kokybės reikalavimus bei įvertintų visus rangovo, subrangovų, jungtinės veiklos partnerių mokesčius bei išlaidas. Tiekėjas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Konkurso dalyvis sudaro kiekvienai šilumos trasai atskiras lokalines sąmatas ir bendrą suvestinę sąmatą. Suvestinėje sąmatoje gauta suma (be PVM) įrašyta į konkurso pasiūlymą (Konkurso sąlygų 4 priedas) ir yra pasiūlymo kaina.
2.10. Į pasiūlymo kainą, Tiekėjui neįtraukus, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų kokių nors darbų, medžiagų, gaminių ar nustatytų mokesčių bei išlaidų – darbai atliekami ir dengiami Rangovo sąskaita.
2.11. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ turi teisę atlikti tiekiamos bei gaminamos produkcijos vertės ir kokybės garantijos patikrinimą darbo vietoje. Tam Rangovas privalo suteikti galimybę ir pagalbą. Xxxxxxxx prieš pateikdamas gaminius ir medžiagas į objektą, turi užtikrinti, kad būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė ir priimti juos pagal nustatytą prekių kokybės kontrolės tvarką.
2.12. Kvartalinės šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą vykdo UAB
„Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos tinklų remonto tarnybos vadovo pavaduotojas Xxxxxxxxxx Xxxxx.
2.13. Xxxxxxxx privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jos nustatys patikrinimų metu.
2.14. Rangovas turi vykdyti visų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus ir taisykles, nustatytas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statomas objektas.
2.15. Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti perkančiosios organizacijos UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, tai įforminant aktais, o baigtiems rekonstruoti šilumos tinklams turi būti, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka, išduoti „Statybų užbaigimo aktai“.
2.16. Priduodamas darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir gaminių sertifikatų, deklaracijų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir konstrukcijų pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, besiremiančios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybų metu, Rangovas turi nuolat pildyti, Lietuvos Respublikoje nustatytos formos, statybos darbų žurnalus, kurie būtų prieinami UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ darbuotojams.
2.17. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą garantinį laiką.
2.18. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pateikto pirkimo sutarties projekto Rangovas keisti negali.
3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI
Neatlygintinai prieinami duomenys apie Tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi Perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais. Vėliau paaiškėjus, jog tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną neatitiko viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (pavyzdžiui dėl tiekėjo įsiskolinimo duomenų fiksavimo dviem dienomis anksčiau, nei duomenys yra neatlygintinai tikrinami), Perkančioji organizacija turės pareigą iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tokio Tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Visi tiekėjai dalyvaujantys šiame darbų pirkime, privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos, ekonominės ir finansinės būklės bei profesinio pajėgumo reikalavimus ir pateikti reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus:
1 lentelė. Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjams:
Eil. Nr. | Reikalavimai Tiekėjui | Pateikiami reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai |
3.1. | Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkis) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatyta tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitų valstybių nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio I dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje užsienio šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje užsienio šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų- pateikiama tiekėjo priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). |
3.2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. * |
3.3. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1)Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybinės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pateikiamas dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini. 2) Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą |
dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomis duomenis. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų, duomenis pasitikrina pati Perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas Tiekėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas Tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pateikiamas dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini. | ||
3.4. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t.y.: atlikti projektavimo ir statybos montavimo darbus (statinių kategorija: neypatingi statiniai; statinių grupės: inžinieriniai tinklai; darbų sritis: specialieji statybos darbai (šilumos tiekimo tinklų tiesimas). | Valstybinės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla). |
2 lentelė. Ekonominės finansinės būklės ir profesinio pajėgumo reikalavimai Tiekėjams:
Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Pateikiami reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai |
3.5. | Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo kainos be PVM. | Pateikiama tiekėjo per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) rekonstruotų, pastatytų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių pavadinimus, bendras sutarčių vertes (be PVM), sutarčių įvykdymo datas, sutarčių vykdymo vietas ir užsakovus, bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Įrodymui apie sutarčių įvykdymą pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Įvykdytų sutarčių sąrašuose/pažymose turi būti nurodyta, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų reikalavimus ir ar tinkamai užbaigti. Šios sutarties įvykdymui ir atliktų šilumos tinklų rekonstrukcijos, statybos darbų apimčiai pagrįsti, tiekėjas turi pateikti pripažinimo tinkamais naudoti objektą dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas. |
3.6. | Tiekėjas privalo turėti sukauptų apyvartinių lėšų arba jam bus suteikta galimybė gauti pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. – ne mažiau kaip | Pateikiami dokumentai (banko pažyma, kredito linijos/overdrafto sutartis ar kiti dokumentai), įrodantys, kad tiekėjas turi arba turės pirkimo sutarties įvykdymui reikalingas apyvartines lėšas, nurodant jų |
30% nuo pasiūlymo kainos (su PVM). | dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, patvirtinanti, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją tiksline paskirtimi šio pirkimo objektui (pateikiami dokumentų originalai). Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau, kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini. | |
3.7. | Tiekėjas privalo turėti bent vieną statybos vadovą, kuris būtų buvęs statybos vadovu, bent vienos šilumos trasos statybos arba rekonstravimo objekte, kurio apimtis ne mažiau kaip 0,5 pasiūlymo kainos be PVM. | Pateikiamas statybos vadovo pasirašytas darbo patirties aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, darbo stažą, vykdytus darbus, kuriuose buvo statybos vadovu, jų trumpą aprašymą, vertes (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). |
3.8. | Tiekėjas turi turėti bent vieną projekto vadovą, kuris būtų buvęs projekto vadovu bent vienos projektuojamos šilumos trasos projekto vadovu, kurios ilgis daugiau kaip 100 m. ir skersmuo ne mažiau kaip DN200 mm. ir projektas yra įgyvendintas. | Pateikiama: 1) Projekto vadovo darbo patirties aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę, darbovietę, darbo stažą, vykdytus pagrindinius darbus projekto vadovo pareigose (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 2) Statybos užbaigimo akto kopija ar kiti dokumentai, įrodantys, kad projekto vadovas buvo šilumos trasos, kurios ilgis daugiau kaip 100 m. ir skersmuo ne mažiau kaip DN200 mm. projekto vadovu (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos). |
3.9. | Tiekėjas privalo turėti pasitvirtinęs šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles. | Pateikti taisyklių, patvirtinančių, kad tiekėjo atliekami darbai atitinka STR nustatytus technologinius reikalavimus, tinkamai patvirtintas kopijas. |
3 lentelė Reikalavimai vadybos standartams: | ||
Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Pateikiami reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai |
3.10. | Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standartą arba kitą lygiavertį standartą. | Pateikiama galiojančio sertifikato ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos)(Konkurso sąlygų 10 priedas). |
3.11. | Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 standartą arba lygiavertį standartą. ISO 14001, OHSAS-18001 galiojančių standartų arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. | Pateikiama galiojančio sertifikato ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos)(Konkurso sąlygų 11 priedas). |
4 lentelė: Tiekėjas pateikia:
3.12. | Pasiūlymo garantiją. | Tiekėjas pateikia banko garantiją arba draudimo įmonės laidavimą, atitinkantį pridedamą formą (Konkurso sąlygų 12 priedas). Garantijos arba laidavimo suma turi būti ne mažesnė nei 3 (trys) procentai nuo pasiūlymo kainos (be PVM). Garantijos ar laidavimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu būdu kartu su pasiūlymo dokumentais, arba pateikiamas atskirai voke. |
3.13. | Kalendorinį darbų atlikimo grafiką. | Tiekėjo įmonės vadovo pasirašytą ir antspaudu patvirtintą projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ - rekonstrukcijos darbų atlikimo grafiką (Konkurso sąlygų 1 priedas), kuriame turi būti nurodyta kiekvienos šilumos trasų rekonstrukcijos darbų trukmė ir atliekamų darbų vertės, paskirstytos mėnesiais. |
3.14. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros.
3.15. Jeigu tiekėjas negali pateikti dokumento, nes atitinkamoje užsienio šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje užsienio šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali deklaracija (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
3.16. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 x. Xxxxx konvencija, dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
3.17. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Konkurso dalyvio tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją.
3.18. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas:
3.18.1. Jei Tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie savo, subrangovų, ūkio subjektų grupės partnerių atitikimą nustatytiems reikalavimams, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.18.2. Jei Tiekėjas neatitinka šių sąlygų 3 dalies 1, 2, 3 lentelėse nurodyto bent vieno kvalifikacijos, ekonominės, finansinės būklės, profesinio pajėgumo reikalavimo ar jie nepateikė šių reikalavimų atitikimą įrodančio bent vieno dokumento arba pateikti duomenys netikslūs, neišsamūs ir Perkančiajai organizacijai paprašius, per nustatytą terminą nebuvo patikslinti.
3.18.3. Jeigu nepateikta nors viena nurodyta pažyma arba xxxx tiekėjo subrangovų, kurio nors ūkio subjektų grupės partnerio pateikti neteisingi ar negaliojantys dokumentai.
3.18.4. Jei nepateikti ar nepasirašyti 4 lentelėje (punktuose 3.12.; 3.13.) nurodyti dokumentai.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Konkurse gali dalyvauti Rangovas, kaip ūkio subjektų grupė (partneriai), veikiantys Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinami Jungtinės veiklos dalyviu - atstovaujami pagrindinio Jungtinės veiklos sutarties partnerio.
4.2. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia Jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją, pasirašytą visų ūkio subjektų grupės partnerių vadovų parašais ir patvirtintą antspaudais. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat, Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodytas Jungtinės veiklos pagrindinis partneris ir jį atstovaujantis asmuo (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). Į Jungtinės veiklos sutartį turi būti įtraukta nuostata, kad be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas pirkimo sutarties pažeidimu.
4.3. Ūkio subjektų grupė turi atitikti kvalifikacijos, ekonominius finansinius, profesinius reikalavimus, nurodytus Konkurso sąlygų 3 dalies 1, 2, 3 lentelėse. Konkurso sąlygų 3 dalies 1 lentelės 3.1.-3.3. punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Konkurso sąlygų 3 dalies 2 lentelės 3.5.-3.9. punktuose ir 3 lentelės 3.10.-3.11. punktų nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjekto grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
4.4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
5. TIEKĖJAS, XXXXXXXXXXX
5.1. Konkurse gali dalyvauti Tiekėjas, kaip atskiras ūkio subjektas, galintis turėti subrangovus.
5.2. Jeigu pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus - vamzdynų suvirinimo ir montavimo darbus privalo atlikti Tiekėjas. Už subrangovų atliktų darbų kokybę ir terminus atsako Tiekėjas.
5.3. Subrangovai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Konkurso sąlygų 3 dalies lentelėse 1, 2, 3 ir pateikti šių reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus (išskyrus 3.5.- 3.9. ir 3.10.; 3.11. punktus). Atlikti subrangos darbus turi teisę tik tie subrangovai su kuriais tiekėjas pasirašė sutartį. Subrangovų keitimas sutarties vykdymo metu įmanomas tik su išankstiniu perkančiosios organizacijos pritarimu. Jei vertinant pasiūlymą nustatoma, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.
6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS, ATŠAUKIMAS
6.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su visais šių Konkurso sąlygų keliamais reikalavimais, darbų atlikimo terminais, sutarties sąlygomis ir užtikrina, kad pateikė teisingą ir viską apimančią informaciją bei dokumentus. Tiekėjas garantuoja tinkamą pirkimo sutarties įvykdymą ir pasižada laikytis šiose Konkurso sąlygose nustatytos tvarkos, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų pasiūlyme prisiimtų. įsipareigojimų ir nesiimti jokių veiksmų, trukdančių pasiūlymui akceptuoti, sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.
6.2. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai (nemokama registracija adresu xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
6.3. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartys ir pan.). Pateikiami dokumentai ir skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
6.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus.
6.5. Xxxxxxx pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
6.6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti: CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“, įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą su PVM ir visais kitais mokesčiais. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą (Konkurso sąlygų 4 priedas).
6.7. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:
6.7.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 5 priede pateiktą formą. Siūlomų prekių ir paslaugų bei darbų kainos turi būti nurodytos eurais ir turi būti išreikštos ir apskaičiuotos taip, kaip nurodyta šių Konkurso sąlygų 4 priede. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais (suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiose Konkurso sąlygose nurodytą prekių, paslaugų ir darbų kiekį, kainos sudėtines dalis, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaitytos prekių pristatymo, paslaugų ir darbų atlikimo, kitos Tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai (taip pat ir PVM). PVM išskiriamas atskirai ir nurodomas pasiūlymo formoje. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais).
6.7.2. Duomenys ir dokumentai, pagrindžiantys Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
6.7.3. Konkurso sąlygose nurodyti Pavienio dalyvio jo subrangovų, visų ūkio subjektų grupės partnerių kvalifikaciją, ekonominius, finansinius, profesinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, reikalaujamos pažymos, parengtos pagal šių Konkurso sąlygų prieduose nurodytas formas.
6.7.4. Tiekėjo įvykdytų rangos sutarčių sąrašai pagal šių Konkurso sąlygų pateiktą formą (Konkurso sąlygų 8 priedas).
6.7.5. Dokumentas, patvirtinantis įgalioto asmens parašą (jei pasiūlymą pasirašo ne pats pasiūlymą teikiantis juridinio asmens vadovas).
6.7.6. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas, kuris turi būti pateiktas elektroniniu būdu, arba pateikiamas atskirai voke. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827 su vėlesniais pakeitimais) nustatytus reikalavimus. Atskirai voke pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, užklijuotame voke) iki pasibaigiant pasiūlymų pateikimo terminui. Ant šio užklijuoto voko turi būti užrašytas Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir jos adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir jo adresas. Ant šio voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. iki 2017 m. sausio 26 d. 9 val. 00 min.“. Vokas su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu grąžinamas tiekėjui, jeigu jis pateiktas pavėluotai arba neužklijuotame voke. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi atitikti šių Konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus.
6.7.7. Banko pažymas, kredito linijos/overdrafto sutartis ar kitus dokumentus, įrodančius, kad Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis turi arba turės pirkimo sutarties įvykdymui reikalingas apyvartines lėšas.
6.7.8. Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė dokumento kopija, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė.
6.7.9. Darbų atlikimo grafikas.
6.7.10. Kita Konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
6.7.11. Pateikiami tik galiojantys dokumentai.
6.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai, arba kaip ūkio subjekto grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą ar Jungtinės veiklos dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi pasiūlymai, kur dalyvauja šis dalyvis, bus atmesti. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras Dalyvis ar jungtinės veiklos partneris, kitame pasiūlyme nebegali būti subrangovas. Jei pasiūlymą pateikęs Dalyvis arba ūkio subjektų grupės dalyvis kitame pasiūlyme yra subrangovu, tokio Dalyvio pasiūlymas arba pasiūlymas, kuriame dalyvauja toks ūkio subjektų grupės dalyvis bus atmestas.
6.9. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų apimtį.
6.10. Dalyviams nėra leidžiama pateikti alternatyvių, pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
6.11. Pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. sausio 26 d. 9 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau gautas pasiūlymas nebus nagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.
6.12. Konkurso dalyviai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.
6.13. Pasiūlymuose nurodoma siūlomų darbų kaina pateikiama eurais (Pasiūlymo forma - 4 priedas). Apskaičiuojant kainą, turi būti įvertinti visi darbai, aprašyti Konkurso sąlygų 2 priede „Techninė
specifikacija“, „Specialiosios sąlygos“. Pasiūlymo kainoje turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su nurodytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. PVM turi būti nurodomas atskirai.
6.14. Pasiūlymas turi galioti jame Tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
6.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. Tiekėjas, atmetęs tokį prašymą, tolimesnėse pirkimo procedūrose nedalyvauja, bet nepraranda teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
6.16. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir CVP IS priemonėmis išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.
6.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas ar pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna CVP IS priemonėmis pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, Tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.
7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI
7.1. Tiekėjo pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po pasiūlymų pateikimo dienos. Esant būtinumui perkančioji organizacija gali prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu pranešdama konkurso dalyviams. Konkurso dalyvis, nesutinkantis su pratęsimu, gali atsiimti pasiūlymą, pranešdamas apie tai tokiu pat būdu ir neprarasdamas pasiūlymo garantijos, o sutinkantis, turi pateikti garantijos pratęsimą arba naują garantiją.
7.2. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar laidavimo raštu ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – 3 (trys) procentai nuo pasiūlymo kainos be PVM. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygos turi būti tokios, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 12 priede pateiktose pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formose.
7.3. Perkančioji organizacija, Tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų grąžinti Konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:
7.3.1. pasibaigia pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas;
7.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;
7.3.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.
7.4. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo pateiktas atskirai ir pasiūlymas atmetamas.
7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas negrąžinamas esant bent vienai šių sąlygų:
7.5.1. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų, darbų, jų kiekio (apimties), siūlomų kainų, prekių teikimo ir paslaugų bei darbų įvykdymo terminų, apmokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs.
7.5.2. Laimėjęs konkursą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose Konkurso sąlygose pateiktą sutarties projektą (Konkurso sąlygų 14 priedas). Jei perkančiosios organizacijos nurodytu terminu Tiekėjas neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį.
7.5.3. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo.
7.6. Pasiūlymo garantija ar laidavimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar laidavimą o tuo pačiu ir Tiekėjo pasiūlymą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams ar netinkamai juos vykdė.
7.7. Tiekėjo pasiūlymas be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo bus atmestas.
8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
8.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną Tiekėjo prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymų turinio keisti nebus galima. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva raštu patikslinti ir paaiškinti Konkurso sąlygas.
8.2. Atsižvelgdama į kiekvieną Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jei jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Konkurso sąlygų 6.11. punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama Konkurso sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS priemonėmis visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, tiek aiškindama, tikslindama Konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek Tiekėjų iniciatyva, visus paaiškinimus ar patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas.
8.3. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
8.4. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
8.5. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija Konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali Konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) paskelbti ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama CVP IS ir išsiunčiama suinteresuotiems Tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi Perkančiajai organizacijai.
9. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
9.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas (pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui, toliau vadinamas – Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks adresu: Montuotojų g. 10, Mažeikiai, administracinio pastato II aukšte, Viešojo pirkimo komisijos pirmininko kabinete. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroniniu vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2017
m. sausio 26 d. 9 val. 45 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
9.2. Elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Elektroniniai vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams reikalaujama turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
9.3. Elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, kiekvienos pirkimo dalies kaina, ar pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos
nurodytomis CVP IS priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS priemonėmis pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems Tiekėjams. Perkančioji organizacija nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas praneša informaciją apie visus pateiktus pasiūlymus, posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS priemonėmis pateikusiems Tiekėjams. Pranešime pateikiama informacija:
9.3.1. pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas;
9.3.2. pasiūlyme nurodyta kaina;
9.3.3. ar pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis;
9.3.4. CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nebuvo užregistruotas neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra-jų skaičius);
9.3.5. ar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos;
9.3.6. ar nurodytas įgaliotojo asmens vardas, xxxxxxx, pareigos.
9.4. Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ lentelės dalyje (nuorodoje) „Siūloma kaina“ ir tame pačiame lange, paspausdamas nuorodą „Pateikti pasiūlymą“, jį pateikė pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu.
9.5. Kiekvienas elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė Tiekėjas.
9.6. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija konfidencialiai, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
10.1. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Komisija tikrina, pasiūlymuose pateiktų Pavienių dalyvių, subrangovų, visų jungtinės veiklos partnerių atitiktį Konkurso Sąlygose nustatytiems kvalifikacijos, teisiniams, ekonominiams, finansiniams reikalavimams, bei techninį ir profesinį pajėgumą ir ar pateikti tikslūs ir išsamūs šiuos reikalavimus įrodantys dokumentai. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos, teisiniai, ekonominiai, finansiniai reikalavimai, bei techninio ir profesinio pajėgumo duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta.
10.2. Komisija priima sprendimą, dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos, teisinių, ekonominių, finansinių reikalavimų, bei techninio ir profesinio pajėgumo duomenų atitikties Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos, teisiniai, ekonominiai, finansiniai ir profesiniai duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
10.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
10.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
10.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti
riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Jei pasiūlymo kaina yra 15 (penkiolika) ir daugiau procentų mažesnė už pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį ar yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų, kaina vertinama kaip neįprastai maža. Jei Tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.
10.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Perkančiosios organizacijos Komisija iš tiekėjo raštu pareikalauja, per Komisijos nurodytą terminą, pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą. Pagrindimui Tiekėjas pateikia pasiūlymo ekonomiškumo ir jo pasiūlytos mažos kainos įrodymus. Jais gali būti:
10.6.1. ekonomiško statybos metodo aprašymas;
10.6.2. ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas;
10.6.3. išskirtinai palankių sąlygų tiekti medžiagas ar atlikti darbus įrodymai (pavyzdžiui rašytiniai susitarimai su gamintojais, Tiekėjais);
10.6.4. siūlomų darbų originalumo įrodymai (pavyzdžiui technologijos patentas);
10.6.5. dokumentai, įrodantys Tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą;
10.6.6. kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas.
10.6.7. darbo užmokesčio sumažinimas galimas tik kaip priemonių, nurodytų punktuose 10.6.1. -
10.6.5. sudedamoji dalis. Neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimas bus atmestas, jei jis bus paremtas tik darbo užmokesčio sumažinimu.
10.7. Tiekėjo pateiktų, kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS priemonėmis.
10.8. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
10.8.1. Tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
10.8.2. Tiekėjas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių, ekonominių, finansinių, teisinių ir profesinių reikalavimų;
10.8.3. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą jų nepatikslino CVP IS priemonėmis;
10.8.4. pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą Tiekėjas nepaaiškino pasiūlymo CVP IS priemonėmis;
10.8.5. Tiekėjas pasiūlymo nepasirašė Konkurso sąlygose nurodytu būdu;
10.8.6. Tiekėjas pateikė pasiūlymą ne pagal Konkurso sąlygų 4 priede nurodytą formą; 10.8..7. Tiekėjas nepateikė Konkurso sąlygose nurodytų pateikti dokumentų;
10.8.8. Tiekėjas nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;
10.8.9. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
10.8.10. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlymo aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo CVP IS priemonėmis;
10.8.11. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
10.8.12. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė CVP IS priemonėmis kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.
10.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis nedelsiant informuojamas CVP IS priemonėmis.
10.10. Komisija turi teisę atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras, jei:
10.10.1. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkami darbai tapo nebereikalingi, nėra lėšų jiems finansuoti, negaunama ES parama ir t.t.). Perkančioji organizacija neatsako už
Konkurso dalyvio patirtus nuostolius, dėl aukščiau minėtų aplinkybių, ar susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu. Skelbimas apie pirkimą neįpareigoja Perkančiosios organizacijos įgyvendinti pirkimo dokumentuose paskelbtą programą ar projektą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę inicijuoti naują konkursą.
10.10.2. supaprastintame atvirame Konkurse visi Tiekėjai pasiūlė per dideles Perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas, Perkančioji organizacija, pranešusi apie tai visiems Tiekėjams, turi teisę nutraukti supaprastinto atviro Konkurso procedūras ir pradėti supaprastintas neskelbiamas derybas iš esmės nekeisdama pirkimo Sąlygų. Į supaprastintas neskelbiamas derybas kviečiami pasiūlymus pateikę Tiekėjai, kurie atitinka visus minimalius kvalifikacinius, ekonominius, finansiniu, teisinius, profesinius reikalavimus.
10.10.3. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo praneša Konkurso dalyviams.
11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
11.1. Pasiūlymuose tiekėjų pateiktos kainos bus vertinamos eurais.
11.2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami mažiausios kainos kriterijumi.
12. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO
12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.
12.2. Perkančioji organizacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo dienos, raštu CVP IS priemonėmis tiekėjams praneša apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą bei priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę raštu CVP IS priemonėmis pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
12.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis nebuvo atmestas pagal Konkurso sąlygų 3 skyriaus ir 10 skyriaus 10.8. punkto nuostatas. Jeigu bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime bus nurodytos tokio sprendimo priežastys.
12.4. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo atidėjimo terminas –15 (penkiolika) dienų nuo laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos. Šis atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas Tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.
12.5. Perkančioji organizacija sudaryti sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu CVP IS priemonėmis, jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Tiekėjas privalo nedelsiant raštu CVP IS priemonėmis pranešti Perkančiajai organizacijai, ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį.
12.6. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu CVP IS priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto termino neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
12.7. Sudarius pirkimo sutartį, kitiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Perkančioji organizacija raštu CVP IS priemonėmis išsiunčia pranešimus apie pirkimo
sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis ir sutartyje nurodyta kaina.
12.8. Pirkimas laikomas neįvykusiu, jei pagal šių Konkurso sąlygų reikalavimus, atmetus pasiūlymus, nelieka nė vieno galiojančio pasiūlymo.
13. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadija.
13.2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta raštu CVP IS priemonėmis.
13.3. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo ir šiame Konkurso sąlygų skyriuje nustatyta tvarka.
13.4. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo CVP IS priemonėmis apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos.
13.5. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
13.6. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją CVP IS priemonėmis, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau, negu po 10 (dešimties) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
13.7. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu CVP IS priemonėmis praneši pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
13.8. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.
13.9. Jei dėl Tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau Tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis išsiunčia Tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
13.10. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl Tiekėjo prašymo ar ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.
13.11. Jei išnagrinėjus Tiekėjo pateiktą pretenziją, paaiškėja, kad pretenzija buvo pateikta nepagrįstai ir dėl to, sustabdžius pirkimo procedūras, Perkančioji organizacija dėl nepagrįstos pretenzijos patiria žalą, ji turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
BENDRI DUOMENYS:
14.1. Sutarties pavadinimas: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13„ (Paraiškos kodas Nr. 04.3.2-LVPA-K-102) techninio-darbo projekto ir rekonstrukcijos darbai.
14.2. Perkančioji organizacija: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, Telefono numeris (8- 443) 98 171; fakso numeris (8-443) 98 193; el.p.: xxxxxx@xxx.xx
a/s XX00 0000 0000 0000 0000 AB „Swedbank" banko kodas 73000, įmonės kodas 166901968, PVM mokėtojo kodas LT669019610.
14.3. Tiekėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.p., a/s, bankas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas – (duomenis nurodo konkurso dalyvis).
14.4. Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos darbų atlikimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
14.5. Darbai atliekami pagal patvirtintą rekonstrukcijos darbų vykdymo grafiką. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių Darbų atlikimo grafike numatytas Darbų užbaigimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui, abipusiu susitarimu.
14.6. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatos statybos rangos sutarčiai.
14.7. Sutarties kalba - Lietuvių.
14.8. Bendravimo kalba - Lietuvių.
14.9. Statybos vieta: Mažeikių miestas.
14.10. Sutarties dalimi taip pat yra šie dokumentai:
14.10.1. Konkurso dalyvio pasiūlymas, ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos Sutartis, šiuo pirkimu numatytų darbų atlikimui,
14.10.2. Sutarties įvykdymo garantija,
14.10.3. Sutarties pasirašymo Sąlygos,
14.10.4. Darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiai,
14.10.5. Konkurso dalyvio pateiktas Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13 darbų kainos skaičiavimas (lokalinės ir suvestinė sąmatos),
14.10.6. Rekonstrukcijos darbų vykdymo grafikas,
14.10.7. Kiti su pasiūlymu pateikti dokumentai.
14.11. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė tiekėjų pretenzijų pateikimo, jų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas.
14.12. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias Konkurso sąlygas.
14.13. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos:
14.13.1. Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai savo jėgomis ir rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku atlikti darbus pagal sutartį;
14.13.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus sutartyje nustatytais terminais ir būdu.
14.14. Kaina arba kainodaros taisyklės:
14.14.1. Sutarties kaina atitinka tiekėjo Konkursui pateiktam pasiūlymui ir pretenzijos iš Konkursą laimėjusio Tiekėjo, dėl darbų kiekių ir kainų nepriimamos.
14.14.2. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus.
14.14.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarydamas šią Sutartį bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Tiekėjas atlieka savo sąskaita.
14.14.4. Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, kuris turi tiesioginės įtakos Tiekėjo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.
14.14.5. Atsiradus darbams, kurių nebuvo galima numatyti ruošiant konkursinius pasiūlymus, kurie neįrašyti į šią Sutartį ir jos priedus, tačiau be kurių negalima užbaigti šios Sutarties vykdymo, t. y.
pripažinti statinio tinkamu naudoti, tokie papildomi darbai perkami papildomai supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.
14.15. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka:
14.15.1. Darbų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal Tiekėjo užbaigtų šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų perdavimo statytojui aktus, kuriuos rengia tiekėjas, pasirašo Tiekėjas, techninis prižiūrėtojas ir Perkančioji organizacija. Užbaigtų darbų perdavimo metu tiekėjas pateikia vykdymo dokumentaciją, kuri turi būti aiški, detalizuota ir atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus.
14.15.2. Tarpinis atsiskaitymas už kiekvienos šilumos tinklų atliktus rekonstrukcijos darbus vykdomas kas mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Galutinis apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo, rekonstruotai šilumos trasai, Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka, išduodamas Statybos užbaigimo aktas.
14.15.3. Išankstinis mokėjimas nenumatomas.
14.16. Prievolių įvykdymo terminai:
14.16.1. Tiekėjas šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus turi vykdyti ir perduoti Statytojui griežtai prisilaikant, patvirtintame darbų atlikimo grafike, nurodytų terminų ir eiliškumo. Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas vieną kartą, gavus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą dėl projekto pratęsimo. Sutarties pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo ir tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį.
14.16.2. Tiekėjas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.
14.16.3. Tiekėjas, uždelsęs pagal grafiką kurios nors šilumos tinklų magistralės rekonstrukciją, moka Užsakovui - 0,05% dydžio delspinigius, apskaičiuojamus nuo visos sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną ir 20 (dvidešimties) procentų dydžio baudą, apskaičiuojamą nuo neatliktų darbų sumos.
14.17. Prievolių įvykdymo užtikrinimas:
14.17.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties atlikimo banko garantiją – Konkurso sąlygų 13 priedas (ne mažiau 10% nuo visos sutartinės kainos be PVM). Atlikimo garantijos galiojimo laikas - iki visoms šia sutartimi numatytoms šilumos tinklų magistralėms statybos užbaigimo Aktų išdavimo dienos. Nepateikus šios garantijos arba pateikus sutarties atlikimo garantiją iš esmės neatitinkančią Konkurso sąlygų 13 priedą, Sutartis neįsigalioja. Tokiu atveju Konkurso dalyviui, pasiūlymo garantija negrąžinama. Xxxxx pačiomis Sąlygomis pasirašoma sutartis su antrą vietą užėmusiu Konkurso dalyviu.
14.17.2. Tiekėjas per 10 ( dešimt) darbo dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Perkančiosios organizacijos naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Nepateikus statybos darbų rizikos draudimo liudijimo per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo, sutartis su Konkursą laimėjusiu Tiekėju nutraukiama. Tokiu atveju Sutarties atlikimo garantija negrąžinama. Xxxxx pačiomis Sąlygomis pasirašoma sutartis su antrą vietą užėmusiu Konkurso dalyviu.
14.17.3. Statybos darbų rizikos draudimo galiojimo laikas - nuo draudimą įrodančio dokumento pateikimo dienos iki statybos užbaigimo aktų Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka išdavimo dienos.
14.17.4. Visos Tiekėjo tiekiamos medžiagos, vamzdynai, uždaromoji armatūra ir kiti gaminiai turi būti nauji ir atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, bei normas ir privalo būti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais dokumentais.
14.17.5. Xxxxxxxx, prieš pasirašant užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, privalo pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo
akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti sutarties įvykdymo užtikrinimas.
14.17.6. Tiekėjui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per pirkimo sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (jo pradžia skaičiuojama nuo statybos užbaigimo Akto pasirašymo dienos), bet ne trumpesnį kaip:
14.17.6.1. šaligatvių, asfalto dangų ir želdinių atstatymui — 5 (penki) metai;
14.17.6.2. pramoniniu būdu poliuretanu izoliuotų vamzdynų komplektams, izoliacijai, lokacinei gedimų sistemai – 10 (dešimt) metų. Uždaromajai armatūrai - gamyklos gamintojos išduodamuose dokumentuose nustatytas garantinis laikas.
14.17.6.3. vamzdynų suvirinimo siūlių garantinis laikas - 10 (dešimt) metų. Šiuo garantiniu laikotarpiu, išaiškėjus siūlių suvirinimo defektams, garantija pratęsiama iki 20 (dvidešimties) metų;
14.17.6.4. kitiems bendrastatybiniams darbams tiekėjas suteikia ne mažesnę, nei Lietuvos Respublikos Statybos Įstatyme nustatytą garantiją.
14.17.6.5. visus garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius, dėl gamyklos gamintojos ar tiekėjo kaltės, (pažeidus darbų vykdymo technologiją, panaudojus nekokybiškus vamzdynų komplektus, netinkamas medžiagas ar nekokybiškai atlikus darbus ir pan.), tiekėjas likviduoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo dienos savo sąskaita.
14.17.6.6. atliktų darbų techninė vykdomoji dokumentacija Užsakovui perduodama prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Grafike nustatyto šilumos trasos pripažinimo tinkama naudoti termino.
14.18. Pirkėjas pasilieka teisę:
14.18.1. nutraukti Viešojo pirkimo procedūras;
14.18.2. nepasirašyti arba atidėti Sutarties pasirašymą, terminuotam arba neribotam laikui apie tai pranešdamas Konkurso laimėtojui, jei iki sutarties pasirašymo mažinamas šilumos trasų rekonstrukcijų finansavimas arba atsiranda kitos priežastys, neleidžiančios pradėti darbų;
14.18.3. sumažinti, šiuose Konkurso dokumentuose, šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų apimtį 2016/2017 metams, koreguoti darbų atlikimo grafiką;
14.18.4. vienašališkai anuliuoti sutartį, apie tai pranešdamas Tiekėjui, jei atsirado priežastys neleidžiančios vykdyti darbus;
14.18.5. jei Tiekėjas, dėl kokių nors priežasčių, nenumatytų sutartyje ir nepriklausančių nuo Perkančiosios organizacijos, numatytu laiku nepradėjo vykdyti sutarties įsipareigojimų, UAB
„Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro naują sutartį su antrą vietą laimėjusiu Konkurso dalyviu;
14.18.6. pasirašyti ir apmokėti Tiekėjui tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti atliktų darbų aktus ir nemokėti tiekėjui, jei atliekamų darbų, vamzdynų, armatūros, medžiagų, konstrukcijų ar kitų gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų o jų kainos didesnės nei pasiūlytos konkurse.
14.19. Ginčų sprendimo tvarka:
14.19.1. Visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti taip šalių dėl sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimų išspręsti minėtais būdais, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.19.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
14.20. Pateiktas Pirkimo sutarties projektas gali būti pakoreguotas/papildytas tik Perkančiosios organizacijos iniciatyva.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Konkurso sąlygose, vykdomos vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu ir su juo susijusiais teisės aktais, bei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Pirkimo taisyklėmis.
16. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
16.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
16.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip Tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje: xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxx-xx-xxxxxxxxxx
16.1.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).
16.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
17. PRIEDAI
17.1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija. Bendrosios sąlygos.
17.2. Priedas Nr. 2. Techninė specifikacija. Specialiosios sąlygos.
17.3. Priedas Nr. 3. Rekonstruojamų šilumos tinklų schemos.
17.4. Priedas Nr. 4. Pasiūlymo forma.
17.5. Priedas Nr. 5. Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
17.6. Priedas Nr. 6. Tiekėjų darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
17.7. Priedas Nr. 7. Finansinė ataskaita.
17.8. Priedas Nr. 8. Tiekėjo įvykdytų svarbiausių rangos sutarčių sąrašas.
17.9. Priedas Nr. 9. Pažyma apie subrangovų ir Jungtinės veiklos partnerių atliekamus darbus.
17.10. Priedas Nr. 10. Kokybės užtikrinimo sistema.
17.11. Priedas Nr. 11. Aplinkos apsaugos ir darbų saugos užtikrinimo sistemos.
17.12. Priedas Nr. 12. Pasiūlymo užtikrinimo formos.
17.13. Priedas Nr. 13. Sutarties įvykdymo garantijos forma.
17.14. Priedas Nr. 14. Pirkimo sutarties projektas.
17.15. Priedas Nr. 15. Darbų atlikimo grafikas. (projektas)
Konkurso sąlygų
1 priedas
PROJEKTO ,, KVARTALINĖS ŠILUMOS TINKLŲ TRASOS REKONSTRUKCIJA NUO K13 ŽEMAITIJOS G. IKI PAVASARIO G. 10 IR NUO VŠK-7A IKI PAVENČIŲ G. 13“ (PRIEMONĖS NR. 04.3.2-LVPA-K-102)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
17.1. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. BENDROJI DALIS
Sąlygose numatytas darbų atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Tiekėjas yra atsakingas už dokumentų tinkamą parengimą siekiant gauti projektavimui sąlygų sąvadą. Perkančioji organizacija atsakinga už jos kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Tiekėjui šiai užduočiai atlikti. Perkančiajai organizacijai tenka visa atsakomybė už tai, kad būtų gauti leidimai statybos darbams, tačiau techninis darbo projektas, esantis Tiekėjo darbų apimtyje, turi būti parengtas numatytu laiku ir suderintas su visomis sąlygas išdavusiomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokių nors taisyklių išimtys, Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai visus atitinkamus dokumentus, sąlygojančius taisyklių išimčių priimtinumą. Tiekėjui turi būti pateiktos visų susirašinėjimo su valdžios institucijomis dokumentų kopijos.
2. PROJEKTO VALDYMAS IR SUSITIKIMAI
Prieš pasirašydamas Pirkimo sutartį, Tiekėjas turi paskirti projekto vadovą, kuris kartu su Perkančiąja organizacija dalyvaus projekto vykdymo susitikimuose, rengiamuose ne rečiau kaip kartą per savaitę perkančiosios organizacijos patalpose. Perkančioji organizacija darbų teikimo metu gali tikslinti susitikimų su Tiekėju dažnumą ir vietą, priklausomai nuo būtinumo projekto tikslams pasiekti.
Kaip Perkančiosios organizacijos vykdomos nuolatinės projekto kontrolės dalis, nustatomos kasmėnesinės darbų eigos ataskaitos, kurias Tiekėjas privalo rengti su Perkančiąja organizacija suderinta forma. Šiose ataskaitose turi būti apibūdinami ir pagrindiniai praėjusio mėnesio atlikti bei kito mėnesio planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai ar numatomi vėlavimai, nurodant, kaip bus ištaisyti šių vėlavimų padariniai.
3. SAUGOS KLAUSIMAI
Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti taisykles, kurių bus privaloma laikytis darbų vykdymo metu darbų vietoje, ir patiems šių taisyklių laikytis. Tiekėjas atsako už tai, kad vykdant darbus būtų imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
4. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI
Tiekėjas atsako už darbų vykdymą ir reikiamą priežiūrą. Statybos darbų vadovas pastoviai privalo būti darbų vietoje. Atlikdamas darbus, Xxxxxxxx atsako už statybvietę. Kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti reikalingas Perkančiosios organizacijos leidimas. Atlikęs visus darbus, Tiekėjas privalo palikti darbų vietą švarią ir saugią. Tiekėjas privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą, aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą arba Perkančiosios organizacijos ir gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą.
5. MOKESČIAI
Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo mokėti visus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, kuriuos ryšium su darbais Lietuvoje ir už jos ribų Tiekėjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato valdžios institucijos.
6. NUOSAVYBĖS PERDAVIMAS
Laikoma, kad medžiagos yra perduotos Perkančiajai organizacijai tada, kai jos yra įvežamos į darbų vietą. Nepaisant medžiagų nuosavybės perdavimo, už medžiagų priežiūrą ir saugojimą bei jų praradimo ar pažeidimo riziką ir toliau atsako Tiekėjas.
7. DARBŲ PRIEŽIŪRA
Tiekėjas atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki šilumos trasų pridavimo eksploatacijai dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsitikti šilumos trasoms ar susijusioms jos dalims. Tiekėjas taip pat atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.
8. NUOSTOLIAI AR ŽALA TURTUI
Tiekėjas įsipareigoja laikyti Perkančiąją organizaciją nekalta ir atlyginti visus Perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus dėl bet kokio pobūdžio ieškinių, susijusių su bet kokio asmens mirtimi ar sužalojimu arba žala bet kokiam turtui (ne darbams) vykdant darbus dėl Tiekėjo ar jo subrangovų aplaidumo. Tiekėjas įsipareigoja laikyti Perkančiąją organizaciją nekalta ir atlyginti visus Perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus gavus ieškinį dėl žalos keliams, tiltams ar kitiems transporto statiniams, kuri gali būti padaryta vežant medžiagas ir statybos įrangą į darbų vietą ir iš jos.
9. TAIKOMI TEISĖS AKTAI
Šiai sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
10. GINČŲ SPRENDIMAS
Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 28 dienas nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą Pirkimo sutartį kilusio ginčo, bet kuri šalis gali pareikalauti, kad ginčą išspręstų arbitražas arba Lietuvos Respublikos teismas.
11. TECHNINĖS INFORMACIJOS PATEIKIMAS
Tiekėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Perkančiosios organizacijos tvirtinimui ar peržiūrai visus techninius, darbo projektus, brėžinius, programas, dokumentus ir kitą Tiekėjo parengtą informaciją vykdant su sutartimi susijusios įsipareigojimus. Tiekėjas privalo pateikti tokią informaciją, kuri, Perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalinga Perkančiosios organizacijos tolesniems veiksmams. Paprašytas, Tiekėjas turi pateikti trimis egzemplioriais visus parengiamuosius ir pagrindinius brėžinius bei techninę dokumentaciją, taip pat komponentų brėžinius, kurių pareikalauja Perkančioji organizacija.
Tiekėjui tenka atsakomybė už bet kokius neatitikimus, klaidas ar praleistus duomenis specifikacijose, brėžiniuose ir kituose Tiekėjo parengtuose techniniuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar tas specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus yra patvirtinusi Perkančioji organizacija.
Tiekėjas privalo sudarinėti katalogus ir rinkti techninius duomenis apie tiekimo sudėtines dalis duomenų lapuose. Pasikeitus duomenims, duomenų lapai turi būti atnaujinami. Galutiniai duomenų lapai turi būti įtraukti į eksploatacijos instrukcijas.
12. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
Tiekėjas privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri, Tiekėjo nuomone, yra būtina eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Techniniai dokumentai (brėžiniai ir sąrašai) turi būti pateikiami lietuvių kalba penkiais egzemplioriais atspausdinti ir elektroninėje laikmenoje. Elektroninės laikmenos forma turi būti suderinama su Perkančiąja organizacija.
Dokumentacijos detalumą ir turinį turi patvirtinti Perkančioji organizacija dar prieš pateikdama užsakymą, todėl visų funkcijų Tiekėjo dokumentacijos pavyzdžiai turi būti pateikti ne vėliau kaip užsakymo pateikimo metu. Prieš pateikiant užsakymą, Tiekėjas privalo parengti dokumentacijos pateikimo grafiką. Tiekimo apimtyje turi būti numatyta privalomoji dokumentacija, kurioje būtų aiškiai apibrėžta tiekiamos įrangos paskirtis siekiant užtikrinti:
a. kuo lengvesnį gedimų nustatymą;
b. aiškų tiekiamos įrangos remonto ir priežiūros aprašymą.
13. BRĖŽINIAI IR SCHEMOS
Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su Perkančiąja organizacija, galima naudoti ir kitus standartus.
Tiekėjas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, Perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalingi statybos leidimo gavimui, vėlesnei eksploatacijai, remontui ir priežiūrai, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki eksploatacijos pradžios. Šiuose brėžiniuose, be kita ko, turi būti visi pozicijos numeriai, būtini atsarginėms dalims identifikuoti ir užsakyti.
Galutinis brėžinių, kurie, susitarus su Perkančiąja organizacija, teikiami ne elektronine forma, variantas turi būti atspausdinti popieriuje (penkiais egzemplioriais). Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, Tiekėjas privalo pateikti:
- statybos projekto brėžinius ir pakeitimus;
- darbų žurnalus;
- atliktų darbų protokolą;
- susirinkimų protokolus;
- techninius brėžinius ir sertifikatus.
Pradėjus eksploataciją ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo pagal savo paties padarytus pakeitimus atitinkamai pataisyti visus brėžinius. Tai turi būti padaryta ne vėliau negu per vieną mėnesį nuo tada, kai buvo atlikti tokie pakeitimai.
Sertifikatai
Tiekėjas patiekdamas įrenginius ir medžiagas Perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekiami įrenginiai atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais). Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje dokumentacijoje.
Dokumentacijos peržiūra
Iškart po eksploatacijos pradžios ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo peržiūrėti dokumentaciją. Eksploatacijos pradžios metu arba garantiniu laikotarpiu padarius pataisas ar pakeitimus, patikslinta dokumentacija turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo eksploatacijos pradžios arba garantinio termino pabaigos arba nuo tada, kai buvo atlikti atitinkami darbai, pateikiant originalą ir Pirkimo sutartyje numatytą kopijų skaičių.
14. DARBŲ APIMTIS
Tiekėjas turi pateikti visus įrenginius ir medžiagas, atlikti visus darbus ir suteikti visas paslaugas, reikalingas darbų pirkimui, pristatymui, statybai, montavimui, paleidimui į darbą ir užbaigimui pagal sutarties reikalavimus.
Tiekėjas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje.
Į Tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Tiekėjo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.
15. DARBŲ AR TIEKIMO PASIKEITIMAI
Papildomas tiekimas yra didesnis arba mažesnis tiekimas arba susitarto tiekimo pakeitimas, įskaitant visas su Perkančiąja organizacija suderinto tiekimo subrangovines dalis. Perkančioji organizacija turi teisę pasiūlyti ir atitinkamai nurodyti Tiekėjui laikas nuo laiko pakeisti darbus sutarties vykdymo metu, pakoreguoti, papildyti ar išbraukti, su sąlyga, jeigu tokie pakeitimai patenka į bendrą darbų apimtį ir nėra papildomas bei techniškai neįgyvendinamas darbas.
Darbų ir tiekimų pakeitimai nesuteikia teisės pailginti darbų ir paslaugų atlikimo ir suteikimo laiką. Visus pakeitimus ir kainas Tiekėjas ir Perkančioji organizacija turi suderinti iš anksto raštu.
16. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas
Siekiant užtikrinti, kad Perkančiajai organizacijai būtų teikiamos geros kokybės paslaugos, Tiekėjas privalo įdiegti veiksmingą kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais kokybės užtikrinimo standarto ISO 9001 ar analogiško standarto reikalavimais ir juos atitikti. Bet kokiems nukrypimams nuo šio standarto turi pritarti Perkančioji organizacija. Pritarimas gali būti pagrįstas pripažintos sertifikavimo institucijos išduotu sertifikatu. Tiekėjas turi paskirti už kokybės užtikrinimą atsakingą asmenį, kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.
Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas turi apimti ir subrangovų darbų kokybės užtikrinimą.
Perkančiosios organizacijos teisė į patikimas žinias
Bet kuriuo tiekimo metu Perkančioji organizacija turi teisę nepranešusi atvykti pas Tiekėją ar Tiekėjo subrangovus. Tokių vizitų metu Perkančioji organizacija turi teisę:
- susipažinti su visa tolesnių veiksmų dokumentacija, įskaitant vidaus ir išorės audito ataskaitas;
- prižiūrėti, kad būtų vykdomi nustatyti reikalavimai;
- įvertinti Tiekėjo kokybės užtikrinimo programą ir reikalauti ją pagerinti, jeigu sistema neatitinka nustatytų reikalavimų.
Tiekėjas įsipareigoja pateikti Perkančiajai organizacijai visą informaciją, kurią Perkančioji organizacija mano esant reikalingą kokybės užtikrinimui įvertinti. Įrenginiai, medžiagos arba komponentai, kurie neatitinka esminių sutarties reikalavimų, gali būti naudojami tik gavus Perkančiosios organizacijos leidimą.
Perkančioji organizacija paskirs atestuotą specialistą statybos darbams prižiūrėti ir tikrinti.
Bandymai ir kontrolė
Tiekėjas privalo patikrinti ir išbandyti visus šilumos trasų komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkančioji organizacija prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.
Patikrinimas gavimo metu
Tikrinimo metu užpildomas reikiamas aktas, kuris saugojamas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.
Montavimo darbų priežiūra
Atliekant tikrinimus ir išbandymus darbų vietoje Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tai būtų atliekama pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamų dokumentų reikalavimus. Nustačius klaidas ar defektus, Perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar atitinkamą šilumos trasos atkarpą nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti šilumos trasos atkarpą su tuo defektu. Be nuolatinės montavimo priežiūros Perkančioji organizacija atlieka ir patikras vietoje visu montavimo darbų laikotarpiu.
17. KODEKSAI IR STANDARTAI
Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų priėmimo ir paleidimo į darbą etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.
Tuo atveju, kai techninėse specifikacijose yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.
17.2. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Konkurso sąlygų
2 priedas
1. BENDRI NURODYMAI
Darbų pirkimas skirtas įgyvendinti projektą „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą paraišką pirkimo objekto daliniam finansavimui iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (formuluotė gali keistis).
Į perkamų darbų „iki rakto“ apimtis įeina 595 metrai esamų šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbai, įskaitant bandymus, šilumos trasų pridavimą ir dokumentacijos parengimą eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Kitai daliai 1387,4 m bus pateiktas techninis darbo projektas.
1.1. Pirkimo objektas ir bendrosios sąlygos
Šiame skyriuje pateikiamos dvi kvartalinės šilumos tinklų trasos:
1.1.1. Kvartalinė šilumos tinklų trasa nuo K-13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 – ilgis 1387,4
m. ;
1.1.2. Kvartalinė šilumos tinklų trasa nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13 - ilgis 595 m.
Kvartalinės šilumos tinklų trasos nuo K-13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10, techninį darbo projektą bei specifikacijas ir statybos leidimą pateiks užsakovas.
Kvartalinei šilumos tinklų trasai nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13, Tiekėjas privalės pateikti techninį- darbo projektą, gauti statybos leidimą.
Toliau pateikiami reikalavimai esamų šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos medžiagų ir įrengimų tiekimo bei statybos darbams ir perdavimui eksploatuoti.
Reikalinga atlikti šių esamų šilumos tiekimo trasų renovavimo darbus:
1.1.3. Kvartalinė šilumos tinklų trasa nuo K-13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10.
Nr. | Renovuojama atkarpa | Esamas vamzdyno skersmuo DN | Keičiamo vamzdyno skersmuo DN | Kiekis1 m | |
Ruožo pradžia | Ruožo pabaiga | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | K13-1 | Pavasario g. 15 | 200 | 150 | 42,7 |
2. | Pavasario g. 15 | Pavasario g. 17 | 65 | 40 | 39,7 |
3 | Pavasario g. 13 | Pavasario g. 23 | 65 | 40 | 67,4 |
4 | Pavasario g. 13 | Pavasario g. 11 | 200 | 150 | 10,8 |
5 | Pavasario g. 11 | Pavasario g. 9 | 150 | 100 | 13,6 |
6 | Pavasario g. 9 | Iki atšakos į PC „Maximą“ | 100 | 100 | 80,2 |
7. | Nuo atšakos į Maximą | K13-7 | 100 | 65 | 41,4 |
8. | K13-7 | K13-7A | 100 | 65 | 66,3 |
9. | K13-7A | Į l/d Delfinas | 80 | 40 | 12,2 |
10. | K13-7A | K13-7B | 100 | 65 | 20,2 |
Nr. | Renovuojama atkarpa | Esamas vamzdyno skersmuo DN | Keičiamo vamzdyno skersmuo DN | Kiekis1 m | |
Ruožo pradžia | Ruožo pabaiga | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11. | K13-7B | Į l/d „Delfinas“ baseinas | 100 | 40 | 18,8 |
12. | K13-7B | Į privat. 3,5,7 | 45 | 32 | 80,2 |
13. | Pavasario g. 11 | Daukšos g. 28 | 150 | 100 | 38,6 |
14. | Daukšos g. 28 | Daukšos g. 28A | 150 | 100 | 11,2 |
15. | Pavasario g. 19 | Daukšos g. 30A | 100 | 65 | 31,6 |
16. | Daukšos g. 30A | Daukšos g. 30 | 80 | 65 | 14 |
17. | Pavasario g. 19 | Pavasario g. 21 | 100 | 50 | 18,7 |
18. | Pavasario g. 21 | K13-8 | 80 | 50 | 63,4 |
19. | K13-8 | Žemaitijos g. 63 | 50 | 40 | 22,5 |
20. | K13-8 | Žemaitijos g. 65 | 65 | 50 | 53,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | K13 | K13-1 | 125 | 150 | 125,2 |
2. | K13-1 | K13-2 | 150 | 100 | 101,9 |
3 | K13-2 | Pavasario g. 20 | 70 | 32 | 16,7 |
4 | K13-2 | K13-3 | 150 | 100 | 72,1 |
5 | K13-3 | Pavasario g. 18 | 70 | 32 | 17,6 |
6 | K13-3 | K13-4 | 150 | 100 | 34,1 |
7. | K13-4 | Pavasario g. 16 | 65 | 40 | 39,7 |
8. | K13-4 | Sedos g. 37 | 65 | 40 | 45,7 |
9. | K13-4 | Pavasario g. 14 | 150 | 80 | 28,1 |
10. | Pavasario g. 14 | K13-5 | 150 | 80 | 25 |
11. | K13-5 | Sedos g. 35 | 65 | 40 | 34,1 |
12. | K13-5 | Pavasario g. 12 | 150 | 80 | 20 |
13. | Pavasario g. 12 | K13-6 | 125 | 65 | 26,9 |
14. | K13-6 | Sedos g.33 | 65 | 40 | 32,4 |
15. | K13-6 | Pavasario g. 10 | 125 | 50 | 21 |
Viso: | 1387,4 |
1 Nurodomas perkamas darbų kiekis yra preliminarus. Tikslus darbų kiekis bus nustatytas atlikus statinio darbo projektą bei suderinus su užsakovu tikslias darbų apimtis.
1.1.4. Kvartalinė šilumos tinklų trasa nuo VŠK-7A Žemaitijos g. iki Pavenčių g. 13.
Nr. | Renovuojama atkarpa | Esamas vamzdyno skersmuo DN | Keičiamo vamzdyno skersmuo DN | Kiekis m | |
Ruožo pradžia | Ruožo pabaiga | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | VŠK-7A | K8-1 | 200 | 125 | 37,3 |
2. | K8-1 | Taikos g. 4 | 200 | 125 | 153 |
3 | Taikos g. 4 | Taikos g. 6 | 125 | 65 | 40,1 |
Nr. | Renovuojama atkarpa | Esamas vamzdyno skersmuo DN | Keičiamo vamzdyno skersmuo DN | Kiekis m | |
Ruožo pradžia | Ruožo pabaiga | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Taikos g. 6 | Draugystės g.24 | 80 | 32 | 29,3 |
5 | Taikos g. 6 | K8-2 | 28,2 | 65 | 20,2 |
6 | K8-2 | Draugystės g.26 | 100 | 32 | 35,3 |
7. | Taikos g. 4 | Taikos g. 10 | 200 | 125 | 34,2 |
8. | Taikos g. 10 | Taikos g. 12 | 100 | 50 | 22 |
9. | Taikos g. 10 | Taikos g. 16 | 150 | 100 | 28,2 |
10. | Taikos g. 16 | Taikos g. 20 | 150 | 100 | 29,2 |
11. | Taikos g. 20 | Taikos g. 22 | 150 | 100 | 41,9 |
12. | Taikos g. 22 | Pavenčių g.9 | 80 | 50 | 43 |
13. | Taikos g. 24 | Pavenčių g. 11 | 70 | 50 | 41,2 |
14. | Taikos g. 24 | Pavenčių g. 13 | 70 | 50 | 40,1 |
Viso: | 595 | ||||
1 Nurodomas perkamas darbų kiekis yra preliminarus. Tikslus darbų kiekis bus nustatytas atlikus statinio darbo projektą bei suderinus su užsakovu tikslias darbų apimtis.
Pastaba: Įvadai pastatų viduje pakylant iš prieduobių iki prisijungimo prie pastato viduje esančio vamzdyno turi būti iš pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių (alkūnių).
Pastaba: pateikti šilumos trasų ilgiai yra preliminarūs ir atitinkantys jų statybos laikmečio techninius sprendinius. Rangovui yra sudaromos visos sąlygos vizitavimo metu tikslintis šiuos ilgius siūlomam techniniam sprendimui pagrįsti, todėl pateikdamas pasiūlymą Rangovas prisiima visą atsakomybę dėl galimo didesnio atskirų ruožų ilgių nei pateikta Techninėse specifikacijose.
Kitos žinios apie rekonstruojamas šilumines trasas:
- Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlymo kainoje įvertinti pateiktus duomenis apie Užsakovo pageidaujamus atlikti darbus. Rekonstruojant šilumines trasas, reikės atidengti kanalus ir demontuoti susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje pakloti naujus pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius skirtus bekanalei sistemai su gedimų lokatoriui numatytais pajungti laidais. Tiekėjas šių darbų apimtyje turi atlikti rekonstruojamų trasų prijungimą prie esamų tinklų (įrengia atvadus/ įvadus ir atlieka kitus reikiamus darbus savo medžiagomis), sumontuoti armatūrą, pakeisti vamzdynus pastatuose iki prisijungimo prie esamų virš grindų techniniuose koridoriuose vamzdžių, kur reikia sumontuojant perėjimus prisijungimo vietose, rekonstruoti arba demontuoti kameras, įrengti šulinius, atstatyti šaligatvių ir asfalto dangas, išsaugoti paviršinį dirvožemį ir atsodinti žaliuosius plotus;
- Kvartalinės šilumos tinklų trasos nuo VŠK-7A Žemaitijos g. iki Pavenčių g. 13 dalyje, rekonstruodamas šilumos tiekimo trasas Tiekėjas suprojektuoja ir įrengia bekanalę armatūrą su Užsakovu suderintuose taškuose, kanalo dugne suprojektuoja ir įrengia PVC rifliuotą drenažo vamzdį DN65 su geotekstilės filtru. Drenažinis vanduo drenavimo vamzdžiu nuvedamas į vandens surinkimo šulinius, iš kurių nukreipimo vamzdžiu nuteka į šalia esantį lietaus kanalizacijos šulinį.
- Suvirinimo siūlių švietimas turi būti numatytas pagal statybos techninio reglamento reikalavimus;
- Demontuotus senus šilumos trasų vamzdžius ir trasų metalines konstrukcijas reikės suvežti į UAB
„Mažeikių šilumos tinklai“ teritoriją (Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai), nuimti ir išvežti į sąvartyną seną šiluminę izoliaciją ir g/b lovių dangčius.
- Esamame stovyje būtina išsaugoti drenažo sistemas, o sugadinus jas atstatyti;
- Darbai turi būti vykdomi ir pateikiami pripažinimui tinkamais naudoti griežtai pagal patvirtintą darbų vykdymo grafiką. Tiekėjui nevykdant numatyto grafiko terminų, darbų atlikimo sutartis nutraukiama, o Tiekėjui taikomos sutartyje numatytos sankcijos;
- Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija turi būti atliekama atkarpomis tarp esamų šilumos kamerų arba tarp esamų pastatų. Rekonstruojama atkarpa nuo šilumos tiekimo tinklo atjungiama sklendžių pagalba arba esamas vamzdynas laikinai užaklinamas. Taip turi būti užtikrintas šilumos tiekimas vartotojams pajungtiems nuo jau rekonstruoto arba dar nerekonstruoto vamzdyno. Prieš atliekant darbus tiekėjas su Perkančiąja organizacija suderina darbų eigą, atlikimo grafiką ir šilumos atjungimo abonentams laikotarpį.
1.2. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
Projektavimas turi būti atliekamas įmonių, turinčių teisę verstis šia veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projektuojant privaloma vadovautis 4 skyriuje išvardintais techniniais reglamentais ir normatyvais, tačiau neapsiriboti vien tik jais.
1.3. Vandens kokybė
Visi šilumos tiekimo sistemos komponentai turi būti parenkami pagal dominuojančio vandens kokybę. Faktiniai vandens kokybės indeksai pateikti žemiau esančioje lentelėje. Jei šilumos transportavimo vamzdynų reikalavimai skiriasi (yra mažesni negu šie parametrai), galima vadovautis gamintojo rekomendacijomis užtikrinant patikimą ir ilgaamžį įrenginių veikimą.
Pozicija | Matavimo vienetai | Šilumos tiekimo sistema (pageidaujami parametrai) |
Bendras kietumas | Mg ekv./kg | ≤ 0,3 |
pH | 8,5-9,5 | |
Geležis | mg/kg | ≤ 0,5 |
Deguonis | mg/kg | 0,02 |
2. ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA
2.1. Tiekimas ir paslaugos
Tiekimas ir paslaugos apima:
− Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių, alkūnių, uždaromosios armatūros bei kitų būtinų elementų pateikimą;
− Transportavimą iki statybos vietos Mažeikių mieste;
− Projektavimo paslaugas;
− Šiluminės trasos ir mobilių šilumos šaltinių prisijungimo taškų statybos-montavimo ir paleidimo-derinimo darbus;
− Techninės dokumentacijos pateikimą, vadovaujantis Konkurso sąlygų 1 priedo
„Bendrosios sąlygos“ 10 skyriumi.
Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir jungiamoji armatūra
Būtina naudoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, alkūnes, trišakius ir kitus sisteminius elementus, užtikrinančius patikimą, efektyvų ir ilgaamžį šilumos tiekimą.
Dokumentacija
Konkurso dalyvis turi pateikti visų medžiagų ir komponentų pilną dokumentaciją, kaip tai reikalauja atitinkamos techninių reglamentų ar kitų norminių dokumentų nuostatos.
2.2. Pagrindiniai reikalavimai
2.2.1. Bendri nurodymai
Specialūs medžiagoms keliami techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Tiekėjas suderina techninį-darbo projektą ir medžiagų sąrašą (įveržimo metodas ir komponentai, fiksavimo taškų vieta ir kiekis, vamzdžių skersmens redukcijos, putų ar smėlio pagalvės
išsiplėtimo zonose ir t.t.) įvertindamas savo konkrečią technologiją, projektavimo ir veikimo principus 30 dienų laikotarpyje po sutarties pasirašymo.
2.2.2. Temperatūros ribos
Termofikacinio vandens temperatūros:
Paduodama 120-70 oC;
Grįžtama 70-40 oC.
Sistema | Temperatūra | Slėgis |
Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai | 120 °C | 2,5 MPa |
Bus naudojami šie standartiniai tipai:
- Vamzdynai su kilpomis išsiplėtimui arba ašiniais išsiplėtimo silfonais (kompensatoriais)2 tarp fiksavimo (įtvirtinimo) taškų;
- Išankstinio įveržimo vamzdynai, fiksuojami grunto trinties jėgos dėka ir su išsiplėtimo galimybėmis laisvuose galuose.
2.2.3. Montavimas
Montavimas turi būti atliekamas pagal suderintą projektą ir atitikti įrangos tiekėjo techniniams reikalavimams. Po montažo privaloma atlikti vamzdžių praplovimą ir hidraulinį bandymą.
2.3. Techniniai reikalavimai bekanalinių vamzdynų medžiagoms
2.3.1. Bendri reikalavimai
Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.
Pramoniniu būdu iš anksto neardoma izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti sekančius Lietuvos standartus ir normatyvinius dokumentus:
• LST EN 253:2009 Centralizuoto šildymo sistemos vamzdžiai. Požeminių karšto vandens tinklų iš anksto izoliuotų ir sujungtų vamzdžių sistemos. Atšakinių plieninių vamzdžių sąrankos, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;
• LST EN 448:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;
• LST EN 488:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;
• LST EN 489:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;
• LST EN 13941:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas;
• LST EN 14419:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.
Tiekėjas turi pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomų pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų gaminių atitikimą standartams ir techniniams reikalavimams: nepriklausomos sertifikavimo įmonės galiojantį Atitikties sertifikatą ir nepriklausomos testavimo įmonės atliktų periodinių bandymų sertifikatus. Bandymo sertifikatuose turi būti nurodomas izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas, bandinio izoliacijos tankis, putos stipris ir putų dujų sudėtis.
Pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų gaminių gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro gaminio išorėje:
• Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;
2 Metalinis plonasienis vamzdis arba gofruotas sieneles turinti kamera, galinti išsiplėsti arba susitraukti keičiantis joje esančio skysčio slėgiui.
• Plieno vamzdžio skersmuo/storis ir plieno markė;
• Standarto identifikavimo numeris;
• Papildomi duomenys, pvz. alkūnės lenkimo kampas;
• Pagaminimo metai ir savaitė (galimas spec. kodas).
2.3.2. Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai
Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieninio vamzdžio, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir išorinio polietileninio apvalkalo.
Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.
Normaliomis sąlygomis ir esant pastoviai šilumnešio temperatūrai 120°C vamzdžio komplekto tarnavimo ilgaamžiškumas turi būti ne mažiau 30 metų.
Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas turi būti ne daugiau nei 0,028 W/mK prie 50° C, matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10°C. Bandymo sertifikate turi būti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.
Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas. Neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas.
2.3.2.1. Plieniniai vamzdžiai
Plieniniai vamzdžiai turi atitikti standartų EN 10216-2; EN 10217-2; EN 10217-5 reikalavimus, plieno markė P235GH arba P235TRI, ramaus stingimo.
Plieniniai vamzdžiai pateikiami su 3.1B sertifikatu pagal EN 10240 reikalavimus. Gamintojas turi pateikti dokumentaciją įrodančią plieninio vamzdžio ir vamzdžio komplekto sertifikatų sąryšį.
Plieninio vamzdžio skersmuo, sienelės storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.
Prieš izoliavimą plieninis vamzdis turi būti nuvalytas šratapūte.
Vamzdžių galų nuožulos turi būti paruoštos suvirinimui pagal ISO 6761.
2.3.2.2. Poliuretano putų izoliacija (PUR)
Poliuretano putų izoliacija (PUR) turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.
PUR izoliacija turi būti vienalytė, vidutinis burbuliukų skersmuo mažiau kaip 0,5 mm, uždarų burbuliukų mažiausiai 90%.
PUR tankio minimali reikšmė turi būti 60 kg/m3, bandant pagal EN253-5.3.3.2. reikalavimus. Gniuždymo stiprumas radialine kryptimi turi būti mažiausiai 0,4 MPa bandant pagal LST EN
253:2009 reikalavimus.
PUR izoliacija turi garantuoti, kad pakilus šilumnešio temperatūrai iki 140°C izoliacijos savybės nepasikeis.
2.3.2.3. Polietileno (PE) apvalkalas
Polietileno (PE) apvalkalas turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.
PE apvalkalo žaliava turi būti mažiausia 935 kg/m3 tankio, su minimaliu vamzdžių technologinių savybių reikalaujamu antioksidantų, UV-stabilizatorių ir suodžių kiekiu.
Pagaminto PE apvalkalo tankis turi būti mažiausia 944 kg/m3, su 2,5±0,5% tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu.
Gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksą (MFR), kuris atskiriems vamzdžiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2÷1,4 g/10 min.
Ilgalaikių mechaninių savybių (CLT) bandymo trukmė mažiausiai 2000 val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°C temperatūrai.
Įrėžto bandinio bandymo trukmė mažiausiai 300 val. iki PE apvalkalo bandinio suirimo, esant 80°C temperatūrai.
Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalinis vamzdis turi būti šiurkštinamas iš vidaus vamzdžio gamybos metu.
PE apvalkalinio vamzdžio gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdžio išorėje:
• Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;
• Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;
• Naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;
• Lydalo takumo (MFR) indeksas;
• Pagaminimo metai ir savaitė (galimas spec. kodas).
2.3.3. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448:2009 reikalavimus.
Minimalus plieninių alkūnių lenkimo spindulys 1,5 D.
Draudžiama siūlyti iš tiesių segmentų suvirintas plienines alkūnes.
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų fasoninių dalių apvalkalo suvirinimui pageidaujamas veidrodinis (“but welding”) suvirinimas. Draudžiamas suvirinimas karštu oru.
Izoliacijos storis bet kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50% nominalaus izoliacijos storio.
2.3.4. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2009 reikalavimus. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 140°C,
vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300 N/mm2 (visi kriterijai kartu).
Sklendžių rutulio medžiaga - nerūdijantis plienas ar geresnė, korpusas - paprasto plieno ar geresnis.
Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas nepažeidžiant izoliacijos. Sklendės špindelis turi rodyti sklendės padėtį (atidaryta, uždaryta ir pan.).
Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi būti galimybė tiekti pramoniniu būdu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo ir nuorinimo mazgais.
2.3.5. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2009 reikalavimus.
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi pateikti nepriklausomos patikros institucijos atliktos jungčių patikros pagal LST EN 489:2009 reikalavimus sertifikatus.
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi pateikti išsamias jungčių montažo instrukcijas.
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi gebėti pagaminti ir pateikti visus jungčių komponentus.
Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas, esant reikalui, turi gebėti pateikti trišakių jungtis, leidžiančias montuoti trišakius neperpjaunant magistralinio vamzdžio.
Jungtys turi turėti mažiausiai du sandarinimo sluoksnius arba jų sandarumą turi būti galima tikrinti slėgiu.
Pirmenybė teikiama jungtims, užpildomoms montažo metu paruošta PUR medžiaga. PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.
Leidžiami 2 jungčių tipai:
• Termiškai apspaudžiamos jungtys iš polietileno su kryžminiais ryšiais (PEX cross-linked);
• Kontaktiniu būdu, naudojant įlietus kaitinimo laidus, privirinamos polietileno jungtys.
2.4. Dokumentacija
Tiekėjas turi pateikti dokumentaciją visoms paslaugoms ir darbams kaip to reikalauja atitinkami norminiai reglamentai, apimant bet neapsiribojant:
• Techninis ir darbo projektas;
• Techninės instrukcijos;
• Bandymų sertifikatai;
• Darbų priežiūros protokolai ir kt.
3. STATYBOS DALIS
3.1. Šilumos tiekimo vamzdynų klojimo darbai
Vamzdynai ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Rangovui turi būti išduoti atitinkami atestatai (licencijos), suteikiantys teisę atlikti vamzdynų, technologinių įrenginių ir armatūros montavimo darbus. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora ne žemesne kaip 1,6 m su signaline juosta. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. Visi išsaugojami medžiai, patenkantys į darbų zoną, turi būti aptverti tvoromis arba apsauginiais skydais. Mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Užbaigus darbus, visos šiukšlės ir statybinės atliekos turi būti surinktos, ir išvežtos į sąvartyną. Išardytos dangos turi būti atstatytos, vejos apsėtos žole, atstatyti žemės ūkio naudmenas.
Tose zonose, kuriose pagal Projektą yra numatytas naujos šiluminės trasos klojimas, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo iškasto grunto. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai Rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams. Ten kur projektuojama šilumos trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu nėra galimybės išlaikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros kabelis sankirtos ruože ir dar 2 m atstumu kabeliai įvelkami į apsauginius kevalus.
Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti kojinius (įtvarus). Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Xxxxxxxx turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų nemažiau kaip 0,6 m. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės užtikrinančios esamo statinio pastovumą.
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip surakinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.
Tuo atveju, kai Xxxxxxxx atlikdamas požeminius darbus susiduria su Projekte nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra, alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas gamyklų gamintojų nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Montuojant vamzdžius su gedimų sistemos kontrole, vamzdžiai turi būti dedami taip, kad kiekvienoje sandūroje būtų tik viena etiketė.
Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, būtina tam tikru ilgiu nuimti nuo plieno vamzdžio polietileninį apvalkalą ir putų poliuretano izoliaciją. Būtina švariai nuvalyti vamzdį 220 mm ilgiu (normalus pagrindinio vamzdžio plikas galas). Polietileninis apvalkalas nupjaunamas pagal visą apskritimą. Norint nuimti polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą.
Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti
lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos.
Įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 °C temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip nurodyta šiame skyriuje. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei atitinkamų higienos normų leistinas. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti apsauginiai skydeliai. Prieš atliekant neizoliuotų vamzdžių suvirinimą vamzdžiai nuvalomi mechaniniu būdu, po to vamzdis nutepamas rūdžių surišėju. Papildomai vamzdynas du kartus gruntuojamas.
Rangovas turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal Techninės priežiūros taisyklių reikalavimus. Sumontavus vamzdyną išplauti ir išbandyti slėgiu pagal slėginių vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles 85.1 punktą.
Užpylimui negalima naudoti gruntų jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais.
Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250–600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Sutankinimo sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
4. NAUDOJAMI TECHNINIAI REGLAMENTAI IR NORMATYVAI
1. LR statybos įstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583.
2. LR aplinkos apsaugos įstatymas. 1996 05 28,Nr. 1-1352.
3. LR žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. 1-446,1996 09 24, Nr. 1-1540.
4. LR teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 12, Nr. 1-1120.
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
6. LR metrologijos įstatymas. 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-717
7. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.
8. STR 1.01.06:2010. Ypatingi statiniai.
9. STR 1.01.07:2010. Nesudėtingi (taip jų laikini) statiniai.
10. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
11. STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.
12. STR 1.03.02:2008. Statybos produktų atitikties deklaravimas.
13. STR 1.04.01:2005. Esamų statinių tyrimai.
14. STR 1.04.02:2014 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
15. STR 1.05.06:2005. Statinio projektavimas.
16. STR 1.05.08:2003. Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.
17. STR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė.
18. STR 1.07.01:2010. Statybos leidimas.
19. STR 1.07.02:2005. Žemės darbai.
20. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
21. STR 1.09.04:2002. Statinio projekto vykdymo priežiūra.
22. STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techninė priežiūra.
23. STR 1.09.06:2010. "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".
24. STR 1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.
25. STR 1.11.01:2010. Statybos užbaigimas.
26. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
27. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
28. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
29. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
30. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
31. STR 2.01.01 (6): 2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
32. STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės.
33. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
34. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
35. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
36. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.
37. STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka
38. GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.
39. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.
40. DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
41. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-160
42. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Patvirtinto LR ūkio ministro 2005 01 18, Nr. 4-17
43. Garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.
44. Slėginių įrenginių techninis reglamentas (direktyva 97/23/EEB)
45. Slėgiminių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.
46. HN 23:2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“
47. HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo ir metodikos bendrieji reikalavimai“
48. HN 98-2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
49. 2004 08 19, Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių patvirtinimo“
50. 1998 05 05, Nr.85/233 „Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“
51. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1992 05 12, Nr. 343.
52. LR Atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 2002 metų liepos 1 dieną; Nr. IX-1004);
53. LR Atliekų tvarkymo taisyklių (patvirtintos 1999 metų liepos 14 dienos Aplinkos ministro Įsakymu Nr. 217);
54. LR Pakuotės ir pakuotės atliekų tvarkymo įstatymo (patvirtintas 2001 metų rugsėjo 25 dieną; Nr. IX-517);
55. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 (patvirtintos2000 12 22 įsakymu Nr. 346).
56. LST EN ISO 15607:2005 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2003)
57. LST EN 60617-12:2001Grafiniai schemų simboliai. Dvejetainiai loginiai elementai.
58. LST EN 488:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.
59. LST EN 253:2009+A2:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Gaminys iš plieninio vamzdžio, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.
60. LST EN 489:2004 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.
61. LST EN 13480 Metaliniai pramoniniai vamzdynai.
62. LST EN ISO 12241:2008 Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės.
63. LST EN ISO 1460:2001 Metalinės dangos. Lydalinės cinko dangos ant juodųjų metalų. Gravimetrinis vienetinio ploto masės nustatymas.
64. LST EN ISO 1461:2000 Lydalinės cinko dangos ant geležies ir plieno gaminių. Reikalavimai ir bandymų metodai.
65. LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentai.
66. LST EN 61355:2001 Įrengimų, sistemų ir įrangos dokumentų klasifikavimas ir žymėjimas.
67. LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais.
68. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės. 2009m.
69. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Patvirtintos LR ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170.
70. LST EN 287-1:2004 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai.
71. LST EN ISO 14731:2007 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė.
72. LST EN ISO 3834-3 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis Standartiniai kokybės reikalavimai.
73. LST EN 10216-2:2003+A2:2008 Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.
74. LST EN 10217-2:2003 Suvirinami plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra
75. LST EN ISO 15607:2004 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės.
76. LST EN ISO 15609-5:2004 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų aprašas. 5 dalis. Kontaktinis suvirinimas.
77. LST EN ISO 15613:2004 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iki gamybinį suvirinto sujungimo bandymą.
78. LST EN 10088-1:2005 Nerūdijantieji plienai. 1 dalis. Nerūdijančiųjų plienų sąrašas.
79. LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos.
80. LST EN ISO 12944-5:2007 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos.
81. LST EN ISO 845:2000 Akytieji plastikai ir gumos. Piltinio tankio nustatymas.
82. LST EN 253:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.
83. LST EN ISO 4590:2004 Kietieji akytieji plastikai. Atvirų ir uždarų akučių procentinės tūrio dalies nustatymas.
84. LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai.
85. LST EN 13480-5:2003 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.
86. Darbo su asbestu nuostatai 2004-07-16 Nr.A1-184/V-546.
Konkurso sąlygų
3 priedas
17.3. SCHEMA
17.3. SCHEMA
Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas)
Konkurso sąlygų
4 priedas
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, a/ Nr., banko pavadinimas, banko kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas.)
Adresatas (perkančioji organizacija)
17.4. PASIŪLYMAS
Projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario
g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ techninio – darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimui
201.. -
Nr. (Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | |
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | |
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
Telefono numeris | |
Fakso numeris | |
EI. pašto adresas |
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, patalpintame CVP IS;
2) Konkurso sąlygomis, Sutarties sąlygomis, darbų atlikimo terminais ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, patikslinimuose), ir siūlome:
1. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ projektavimo ir rekonstrukcijos darbus atlikti ir perduoti eksploatuoti pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka už šią kainą:
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, EUR (be PVM) | PVM, EUR | Kaina, EUR (su PVM) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Projektavimo darbai | |||
2. | Šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai | |||
3. | Viso |
Iš viso: (pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais).
Į šią pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai. Išsamesnė informacija pasiūlymo dokumentuose.
2. Kiekvienos šilumos trasos rekonstrukcijos darbus vykdysime ir užbaigsime pagal pridedamą grafiką.
3. Rekonstrukcijos darbams naudosime naujas, medžiagas, naujus gaminius ir įrenginius, atitinkančius projekto Techninę specifikaciją.
4. Vamzdynus ir armatūrą sukomplektuosime su visais būtinais priedais, užtikrinančiais projekte numatytą paskirtį ir funkcionavimą be papildomo komplektavimo.
5. Rekonstrukcijos darbus vykdysime nepažeidžiant darbų saugos, higienos ir ergonominių reikalavimų.
6. Pateiksime 10% bendros pasiūlymo kainos sutarties įvykdymo banko garantiją per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
7. Mokėjimus už atliktus darbus vykdyti šiais terminais ir sumomis. Mokėjimus už atliktus darbus vykdyti šiais terminais ir sumomis.
Visų su pasiūlymu pateikiamų dokumentų apimtį sudaro. lapai(ų).
Tiekėjas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su perkančiąja organizacija.
Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Civilio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimų, taip pat, Pirkimo skelbimo ir Konkurso sąlygų ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Pirkimų taisyklių reikalavimų.
Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigojame laikytis visų pasiūlyme prisiimtų įsipareigojimų ir nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.
Patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Atliekamų darbų pavadinimas | Darbų apimtis, EUR be PVM |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodyti dokumentus):
Eil. Nr. | Pateikiamų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) |
1. | |||
2 | |||
3. | |||
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 201 m. mėn. d.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)
A. V.
Konkurso sąlygų
5 priedas
17.5. TIEKĖJO KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
(Rangovui, subrangovams, jungtinės veiklos partneriams pildyti atskirai)
1. Pateikiame Konkurso Sąlygose reikalaujamus tiekėjo visų partnerių kvalifikaciją (teisę verstis atitinkama veikla, teisinę, ekonominę ir finansinę būklę) patvirtinančius dokumentus:
(surašomi visi atestatai, licencijos, leidimai, patentai, išrašai iš teismų sprendimų, Informatikos ir ryšių departamento pažymos, Juridinių asmenų veiklos registro tvarkytojų išduoti dokumentai ir kiti sutarties vykdymui privalomi dokumentai, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose)
Arba ( registruotiems užsienio šalyse)
Pateikiame kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus suteikia teisę atlikti su pirkimo dokumentuose nurodytais neypatingo statinio (šilumos tiekimo tinklais) susijusius ir subrangovams, partneriams priskirtus statybos darbus ir neypatingo statinio (šilumos tiekimo tinklų) projektavimą, arba jungtinės veiklos sutartyje priskirtą tokių darbų dalį.
Įmonės vadovas: vardas, pavardė, parašas A.V.
Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teise, pagal Šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.
Konkurso sąlygų
6 priedas
17.6. TIEKĖJO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
Neypatingo statinio statybos darbų vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovų, kurie bus paskirti vadovauti darbams, kvalifikacijos atestatų, sertifikatų darbui su poliuretanu izoliuotais vamzdžiais kopijos, duomenys apie patyrimą ir jų pastatytus objektus:
1. vardas, pavardė 2.....
Pridedame: neypatingo statinio statybos darbų vadovo, kuris bus paskirtas vadovauti darbams, atestato kopiją ir patyrimo, pastatytų objektų aprašymą:
1. vardas, xxxxxxx
Pridedame: neypatingo statinio specialiųjų statybos darbą vadovų, kurie bus paskirti darbams vykdyti, kvalifikacijos atestatų, sertifikatų darbui su poliuretanu izoliuotais vamzdžiais kopijas
Pridedame: neypatingo statinio projekto ir projekto dalies vadovų atestatų, suteikiančių teisę projektuoti šilumos tinklus ne mažiau kaip DN 200 mm, kopijas.
Pridedame: suvirintojų reikiamos kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus, sertifikatus.
Pridedame tiekėjo pasirašytas deklaracijas pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas.
Įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas
A
Konkurso sąlygų
7 priedas
17.7. FINANSINĖ ATASKAITA
(Jungtinės veiklos atveju pildo kiekvienas Jungtinės veiklos sutarties partneris atskirai)
Pateikiame informaciją apie pastarųjų 5 metų šilumos tinklų statybos - montavimo darbus:
METAI /PAVADINIMAS | 2011 m. EUR | 2012 m. EUR | 2013 m. EUR | 2014 m. EUR | 2015 m. EUR |
Vidutinė metinė centralizuotų šilumos tinklų statybos ir montavimo darbų apimtis | |||||
Objekto(ų) pavadinimas(ai), kur Tiekėjas įgyvendino bent vieną šilumos tinklų statybos, rekonstrukcijos sutartį nemažesnę nei 0,5 karto šio konkurso pasiūlymo kainos (be PVM). Pridėti pripažinimo tinkamu naudoti akto(ų) kopiją(as). |
Paskutinių metų trumpalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikis turtas:
METAI/PAVADINIMAS | 2015 m. EUR |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | |
Trumpalaikis turtas |
Įmonės vadovas vardas, xxxxxxx Xxxxxxx
A.V.
Konkurso sąlygų
8 priedas
17.8. TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ ŠILUMOS TINKLŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS
Pateikiame per 5 (penkis) metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių šilumos tinklų statybos, rekonstrukcijos rangos sutarčių sąrašą:
Projekto pavadinimas | Bendra projekto SMD vertė be PVM ir pagrindiniai techniniai - ekonominiai rodikliai | Bendra darbų, už kuriuos Tiekėjas buvo atsakingas, vertė | Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data | Atlikta darbų, % | Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta | Rangovas , jungtinės veiklos dalyvis | Ar yra pripažinimo tinkamu naudoti aktas? (pridėkite jo kopiją) |
Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas.
Įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas A.V.
Konkurso sąlygų
9 priedas
Eil. Nr. | Xxxxxx, numatyti vykdyti rangovo jėgomis, Jungtinės veiklos partnerio jėgomis |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
17.9. XXXXXXXXXXX, JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIAI Patvirtinu, kad savo jėgomis atliksiu šiuos darbus:
Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais, kitu Jungtinės veiklos partnerių jėgomis ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus, partnerius:
Eil. Nr. | Xxxxxx, numatyti vykdyti subrangovų, kitų jungtinės veiklos partnerių jėgomis | Subrangovo, Jungtinės veiklos partnerio pavadinimas ir adresas |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
Pastaba: Xxxxxxxxxxx negali atlikti darbų nurodytų Konkurso sąlygų 5.2.punkte.
Įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas A.V.
Konkurso sąlygų
10 priedas
17.10. KOKYBĖS IR DARBŲ SAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMOS
Pateikiami patvirtinti nepriklausomų įstaigą išduoti galiojantys sertifikatai arba lygiaverčiai kokybės vadybos reikalavimus atitinkantys dokumentai (patvirtintos kopijos) įrodančios kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemose ISO 9001:2001/ LST EN ISO 9001:2001 nustatytų standartų.
1. Pridedame kokybės vadybos sertifikato kopiją:
Įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas A.V.
Konkurso sąlygų
11 priedas
17.11. APLINKOS APSAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMA
Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis (paskutinis) sertifikatas arba lygiavertis Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus atitinkantis dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi Aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų ISO 14001:2004/ LST EN ISO 14001:2005 aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų ir pateikiame taikomų šios vadybos priemonių aprašymus.
Pridedame: Aplinkos apsaugos sertifikatų kopijas:
Tiekėjo įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas A.V.
Konkurso sąlygų
12 priedas
(Pasiūlymo galiojimo garantijos formos)
17.12. PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA Nr.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai " įmonės kodas 166901968, adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai
201... m. d.
(sudarymo vietos pavadinimas)
Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas), pateikė pasiūlymą dalyvauti projekto
„Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13" konkurse.
(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas), (toliau — Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti UAB
„Mažeikių šilumos tinklai“ įmonės kodas 166901968, adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai (toliau - Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (. ).
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:
1. Klientas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.
2. Daliniam žalos kompensavimui, jei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ skaito, kad Kliento pretenzija ar ieškinys pateikti nepagrįstai ir dėl to UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ patirs žalą.
3. Klientas nesutinka su jo pateikto pasiūlymo kainos korektūra, kaip nustatyta pirkimo Sąlygose.
4. Laimėjęs konkursą, Klientas:
4.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Garantijos gavėjo UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ nurodytu laiku;
4.2. vengia arba atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantiją.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Sis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
(garantijos išdavimo data).
Garantas įsipareigoja tik Xxxxxxxxxx gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. Ši garantija galioja iki 201...- d.
Visi Garanto įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Xxxxxxxxxx gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Xxxxxxxxxx gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kai:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Xxxxxxxxxx gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Salią ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų nebereikalingas.
(garanto pavadinimas)
A.V.
(įgalioto asmens pareigos) ( parašas) (vardo raidė, pavarde)
Konkurso sąlygų 12 priedo tęsinys
(Pasiūlymo galiojimo laidavimo rašto forma)
PASIŪLYMO GALIOJIMO LAIDAVIMO RAŠTAS
(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMU (POLISU)
Šis laidavimo rastas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties numerį). Šiuo laidavimo raštu klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą) ir Laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau-Laiduotojas), neatšaukiamai įsipareigoja UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įmonės kodas 166901968, adresas Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai (toliau -Perkančioji organizacija) (įrašykite laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.
KADANGI klientas pateikė raštišką pasiūlymą atlikti darbus (toliau — Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas Viešojo pirkimo projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13" konkurse TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
1. jei klientas atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlyme,
2. daliniam žalos kompensavimui, jei UAB „Mažeikių šilumos tinklai" mano, kad Kliento pretenzija ar ieškinys pateikti nepagrįstai ir dėl to UAB „Mažeikių šilumos tinklai" patirs žalą,
3. jei Perkančioji organizacija praneša apie kliento Pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu šio Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu ir klientas atsisako pasirašyti Sutartį ar jos nepasirašo Perkančiosios organizacijos nurodytu terminu - Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, nurodydama, kuris įvykis (įvykiai) įvyko.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y. iki 201...
m. ... mėn. d. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Klientas
įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.
Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.
Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:
A.V.
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx)
Konkurso sąlygų
13 priedas
(Sutarties Įvykdymo garantijos forma)
17.13. SUTARTIES ĮVYKDYMO BANKO GARANTIJA
Nr.
UAB „Mažeikių šilumos tinklai" įmonės kodas 166901968, adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai.
201... m. d.
(sudarymo vietos pavadinimas)
Klientas, (kliento pavadinimas, įmonės kodas adresas), pranešė, kad 201... m. d. sudarė sutartį Nr. _ su UAB „Mažeikių šilumos tinklai" įmonės kodas 166901968, adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai (toliau — Garantijos gavėjas) dėl projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“.
(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau —Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos
gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (sutarties data) sutarties Nr. sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
(garantijos išdavimo data).
Garantas įsipareigoja tik Xxxxxxxxxx gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su sava banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šia garantiją.
Ši garantija galioja iki 201...- d. (garantijos galiojimo data).
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Xxxxxxxxxx gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Xxxxxxxxxx gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją arba
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Xxxxxxxxxx gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Salią ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų nebereikalingas.
A.V.
(Įgalioto asmens pareigas) (parašas) (vadas, pavardė)
Šią garantiją pateikia konkursą laimėjęs Tiekėjas, rangos sutarties sudarymui.
Konkurso sąlygų
14 priedas
(Sutarties projektas)
17.14. PIRKIMO SUTARTIS NR. 2017 m. mėn. d.
(Mažeikiai)
Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai", juridinio asmens kodas 166901968, kurios registruota buveinė yra Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Xxxx Xxxxxxx, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau — „Užsakovas"), ir Rangovas (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau - „Rangovas"), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — „Šalimi", sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymuose.
1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ viešojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto 201... m.
d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) (pirkimo numeris ) 201... m. d. (toliau-Konkursas) rezultatais.
1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos "Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau- Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Pirkimų taisyklėmis, Konkurso sąlygomis ir kitais pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, bei Rangovo pasiūlymo dokumentais.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja paruošti projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g.
10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ techninį - darbo projektą II kvartalui ir atlikti rekonstrukcijos darbus I ir II kvartalui, nustatytus Konkurso Sąlygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties priede pateiktą Rangovo pasiūlymą ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
2.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Xxxxxxxx už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.
2.3. Darbų atlikimo vieta Mažeikių miestas.
3. SUTARTIES KAINA
3.1. Bendra projekto „Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13" - projektavimo ir rekonstrukcijos darbų Sutarties kaina (suma skaitmenimis) EUR. (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) EUR. (suma žodžiais). Ši kaina atitinka Rangovo viešojo pirkimo supaprastinto atviro Konkurso metu pateiktą kainą.
3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį Rangovui priklausančios išlaidos.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
3.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.5. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.
3.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, įsigaliojimo.
3.7. Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti, pagal darbų kiekių žiniaraščius, sudarytose lokalinėse sąmatose, kuriuose detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus.
4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darbų atlikimo grafike (sutarties priedas) nustatytų terminų ir eiliškumo:
4.1.1. Visų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbų atlikimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo.
4.1.2. Sutarties vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo grafike numatytas darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui abipusiu sutarimu.
4.1.3. Xxxxxxxx privalo perduoti Užsakovui atliktų Darbų techninę ir vykdomąją dokumentaciją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Grafike nustatyto šilumos trasos pripažinimo tinkama naudoti termino.
4.2. Darbų pradžia laikoma įrašyta į statybos darbų žurnalą data, kai Rangovas, po statybvietės priėmimo iš Užsakovo, pradėjo vykdyti Xxxxxx bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.
4.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti darbo brėžiniai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, suvirinimo siūlių švietimo rezultatai, izoliacinių medžiagų, vamzdynų ir uždaromosios armatūros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai.
4.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino.
4.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
5.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo — priėmimo aktą (forma F2), ir bendrą suvestinę pažymą (Forma 3) apie visų rekonstruotų šilumos trasų atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau Aktai). Rangovas Užsakovui pateikia po 4 Aktų egzempliorius iki einamojo mėnesio (30) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena — kitą po jos einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo
pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.
Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės — Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės — Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.
5.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami kas mėnesį.
5.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktais nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją ir pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Xxxxxx. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu raštu pareiškia Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas pratęsiamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuojančios informacijos apie atliktus Darbus, naudotas medžiagas ar įrangą. Ištaisius defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus"), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjant ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktais.
5.5. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos, techninio projekto ar kitų darbų reikalavimų, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir išsiunčiamas registruotu paštu.
5.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys raštu nesusitaria dėl jų kompensavimo tvarkos. Pasibaigus darbų atlikimo terminui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.
5.7. Užbaigus šilumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus Užsakovas kartu su Rangovu, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant, paruošia prašymą ir su visa reikiama dokumentacija pateikia Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai statybos užbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio statybos užbaigimo Komisijos narių nustatytus defektus.
5.8. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas apmoka Užsakovas. Geodezinių matavimų, žemės darbų leidimų išėmimo išlaidas apmoka Rangovas.
6. GARANTIJOS
6.1. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
6.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia garantinį raštą. Šis raštas perduodamas Užsakovui kartu su galutiniu užbaigtų statybos darbų perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.
6.3. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, yra:
6.3.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.3.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
6.3.3. per garantinį laikotarpį išryškėjus vamzdynų suvirinimo siūlių defektams - garantija pratęsiama iki 20 (dvidešimt) metų;
6.3.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
6.4. Garantiniu laikotarpiu atsiradę Darbų defektai fiksuojami akte. Užsakovas nedelsdamas praneša Xxxxxxxx raštu apie garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. Gavęs pranešimą Xxxxxxxx per 24 val. turi atvykti pas Užsakovą ir suderinti gedimo šalinimo grafiką, per kurį Xxxxxxxx savo sąskaita pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus. Jei ypatingos
6.5. Rangovas už garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius atliktų Darbų defektus sukeltas pasekmes atsako šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI
7.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją, kurios dydis yra 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo Garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir galioti iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas. Nepateikus Sutarties įvykdymo garantijos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, o Sutarties atlikimo garantija negrąžinama.
7.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi būti pratęstas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.
7.3. Xxxxxxxx, prieš pasirašant užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, privalo pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti sutarties įvykdymo užtikrinimas.
7.4. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po šios Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovo naudai, be frančizės, statybos laikotarpiui, visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus apdraudžia pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Nepateikus statybų rizikos draudimo liudijimo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negrąžinama.
7.5. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir užbaigia visus šia Sutartimi numatytus darbus.
8. ATSISKAITYMŲ TVARKA
8.1. Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas - faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo dienos.
8.2. Tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal pateiktus atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo.
8.3. Galutinis apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamas „Statybos užbaigimo aktas".
8.3. Papildomi darbai arba išlaidos, kurios nepatvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, neapmokami.
8.4. Už atliktus darbus atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu.
9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Užsakovas turi teisę:
9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, Darbų atlikimo eiga, ar Darbų kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka šilumos tinklų rekonstrukcijos techninius projektus, darbų kiekių žiniaraščius, Rangovo parengtas lokalines sąmatas, aktus, PVM sąskaitas - faktūras.
9.1.2. Duoti nurodymus ir reikalauti, kad Rangovas Xxxxxx vykdytų pagal pateiktą projektą, laikantis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nenukryptų nuo Techninio projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir
Rangovo prisiimtų įsipareigojimų. Užsakovas turi teisę nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba Rangovo sąskaita pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba.
9.1.4. Reikalauti, kad Xxxxxxxx savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.
9.1.5. Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją.
9.1.5. Nepasirašyti arba vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui, jei atsirado priežastys, neleidžiančios vykdyti magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus.
9.1.6. Atidėti Sutarties vykdymą arba sustabdyti statybą terminuotam arba neribotam laikui, jei iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo pradžios, nutrauktas objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti objekto statybos terminus.
9.1.7. Pasirašyti ir apmokėti Xxxxxxxx tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti ir ištaisyti anksčiau pasirašytus darbų atlikimo aktus, jei išaiškėja, kad darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba konkursinės darbų kainos, konstrukcijų, medžiagų bei gaminių kokybė netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų.
9.1.8. Nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui, jei Xxxxxxxx numatytu laiku nepradėjo vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba nesilaiko trasų rekonstrukcijos grafike nustatytų terminų. Tokiu atveju Užsakovas sudaro naują sutartį su antrą vietą konkurse užėmusiu Rangovu.
9.1.9. Nutraukti Sutartį, jei atliekamų darbų, medžiagų, konstrukcijų ir gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių reikalavimų ir jų kainos aukštesnės nei Konkurso pasiūlymo lokalinėse sąmatose.
9.1.10. Sutarties vykdymo eigoje, sumažinus Projekto finansavimą, atsisakyti dalies šioje sutartyje numatytų ir Rangovo dar neatliktų darbų, koreguoti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų apimtis ir darbų atlikimo grafiką. Šiuos pakeitimus įteisinti patvirtinant naują darbų vykdymo grafiką ir pasirašant papildomą susitarimą.
9.1.11. Pateikti savo gaminius ar medžiagas, atitinkamai sumažinant Sutartinę kainą.
9.2. Užsakovas įsipareigoja:
9.2.1. Pateikti priešprojektinę dokumentaciją, Xxxxxxxx atlikus techninį projektą - statybos leidimą ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) įstatymus privalo gauti Rangovas.
9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.
9.2.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
9.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
9.2.5. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą - prie rekonstruojamų šilumos trasų.
9.2.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją.
9.3. Rangovas turi teisę:
9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
9.4. Rangovas įsipareigoja:
9.4.1. Pradėti statybos darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis.
9.4.2. Priimti statybvietę, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą;
9.4.3. Prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą, kuris būtų buvęs statybos vadovu bent vienos šilumos trasos statybos arba rekonstravimo objekte. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir Darbų saugą.
9.4.4. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja
teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.
9.4.5. Nepradėti darbų:
9.4.5.1. xxxxxxxxxx atsakingų statybos darbų vadovų ir darbų vykdytojų;
9.4.5.2. negavus UAB „Mažeikių šilumos tinklai" įsakymu išduoto leidimo, suteikiančio Rangovui teisę pradėti rekonstrukcijos darbus;
9.4.5.3. neinstruktavus darbininkų, nesupažindinus statybos darbų vadovų su darbų saugos ypatumais objekte, su priėjimais, pravažiavimais, su objekto teritorija;
9.4.5.4. esant neparuoštai darbo vietai (neįrengti aptvėrimai, saugūs praėjimai neatjungta šiluminė trasa ir k.t.).
9.4.6. Vykdyti statybos Darbus pagal Užsakovo pateiktus statinio techninius projektus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintųjų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.
9.4.7. Šilumos tinklų rekonstrukciją pradėti ir užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytais terminais. Darbus atlikti kokybiškai, nustatytus defektus pašalinti iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
9.4.8. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir šioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus,
Garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti tinkamą jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.
Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.
9.4.9. Pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų vamzdynų sistemą tiekti taip, kad ji atitiktų
„Kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcija nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10 ir nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13“ darbų pirkimo Konkurso sąlygų 2 priede („Techninė specifikacija“
„Specialiosios sąlygos"), nurodytus Lietuvos Respublikos standartus, normatyvų reikalavimus, plieno markę ir vamzdžių sienelių storius:
9.4.9.1. xxxxxxxxx iš plieninio vamzdžio LST EN 253:2009,
9.4.9.2. plieninio vamzdžio fasoninėms dalims LST EN 448:2009,
9.4.9.3. plieniniams uždarymo įtaisams LST EN 488 :2009,
9.4.9.4. plieninių vamzdžių jungtims LST EN 489:2009,
9.4.9.5. plieniniai vamzdžiai turi atitikti standartų LST EN 10217-2, arba LST EN 10217-3, arba LST EN 10217-5 vamzdžiams arba lygiaverčio standarto reikalavimams, plieno markė 10, 20, P235GH arba P235TR1, P265 TR, P265 GH, P265 NL arba lygiaverčio standarto reikalavimams;
9.4.9.6. plieninių vamzdžių sienelės storis ne mažiau: Ds-50 - 3 mm; Ds-60 — 3,5 mm; Ds-70 — 3,5 mm; Ds-80 - 4,0 mm; Ds-100 - 4,5 mm; Ds-120 - 4,5 mm; Ds-130 - 4,5 mm; Ds-150 - 5,0 mm; Ds-200
- 6,0 mm;
9.4.9.7. plieniniai vamzdžiai turi būti pateikiami su 3.1B sertifikatu pagal EN 10240 reikalavimus ir su dokumentacija įrodančia plieninio vamzdžio ir vamzdžio komplekto sertifikatų sąryšį,
9.4.10. Keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio-darbo projekto autoriaus raštišką sutikimą.
9.4.11. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus etapus, pateikti reikiamą statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą pateikti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktais, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.
9.4.12. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamuose objektuose bei susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija.
9.4.13.Informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.
9.4.14.Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
9.4.15. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dėl Rangovo ar subrangovų darbuotojų kaltės, (sukėlus gaisrą, sugadinus medžiagas, įrenginius bei įrangą, jų dingimą ir pan.).
9.4.16. Saugoti objekte esamas medžiagas, nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti dienos materialiai atsakyti už sumokėtas sumas ir atliktus darbus.
9.4.17. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Xxxxxx neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas.
9.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, atitinkančias Konkurso sąlygų 2 priede („Techninė specifikacija“ „Specialiosios sąlygos“) keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
9.4.19. Vykdant Darbus apie rekonstruojamą šilumos trasą pastoviai palaikyti švarą, tvarkingai, neteršiant aplinkos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, skirti ypatingą dėmesį vykdant gamtosauginius ir techninio projekto reikalavimus asbesto ir stiklo vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimui, o išvežus jas iš statybvietės, pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie nuardytos šiluminės izoliacijos, kito statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.
9.4.20. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.
9.4.21. Užtikrinti, kad į rekonstruojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.
9.4.22. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) rekonstruotų šilumos tinklų teritoriją, išvalyti ir išvežti atliekas, pasodinti želdinius, atstatyti gatvių ir šaligatvių dangas.
9.4.23. Suteikti Darbams šioje Sutartyje nustatytas garantijas.
9.4.24. Atsakyti už subrangovų, partnerių atliktus Darbus ir jų kokybę.
9.4.25. Užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu bus tik minimaliai trukdoma Užsakovo vykdomai šilumos tiekimo veiklai.
9.4.26. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
9.4.27. Gauti ir esant reikalui apmokėti už šilumos trasų rekonstrukcijai vykdyti reikalingus derinimus, potvarkius, žemės kasimo darbams reikalingus leidimus, laikinų ženklų įrengimus, gatvių uždarymus, asfalto ir šaligatvių dangų sugadinimą, augmenijos ir želdinių sunaikinimą.
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Xxxxxxxxx, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
10.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.
10.3. Rangovas, Darbų atlikimo grafike nustatytu laiku neužbaigęs šilumos trasos rekonstrukcijos darbų, moka Užsakovui 20 procentų Sutarties kainos dydžio netesybų baudą ir 0,05% (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės.
10.4. Rangovas nepašalinęs garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus per Sutarties 6.4. punkte numatyta tvarka suderintą grafiką, moka Užsakovui 300 (trijų šimtų) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Xxxxxxxx privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą. Xxx Xxxxxxxx nesiima veiksmų pašalinti defektą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti defekto šalinimo darbus Rangovo sąskaita.
10.5. Rangovas, laiku nepateikęs vykdomųjų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo šios trasos rekonstrukcijos darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.
10.6. Užsakovas netesybas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
10.7. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Xxxxxxxx sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.
10.8. Xxxxxxxx, negrąžinęs demontuotų buvusių eksploatacijoje plieninių vamzdžių ir jų dalių, atlygina Užsakovui jo patirtą žalą, sumokėdamas naudotų plieninių vamzdžių ir jų dalių rinkos kainą, pagal Užsakovo pateiktą aktą. Rinkos kainą nustato Užsakovas.
10.9. Kiekviena šalis įsipareigoja atlyginti kitai šaliai patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
11.1.1. Xxxxxxxx per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.
11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvaiką susidaro analogiška situacija.
11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.
11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų, nuo
8.2. punkte nurodyto termino.
11.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo- perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
11.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Xxxxxx reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.
12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
„Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse" (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo").
12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos {force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Xxxxxxxx toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Salys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
13. GINČŲ SPRENDIMAS
13.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
14.1. Užsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų.
14.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai raštu - įrašais statybos darbų žurnale.
14.3. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo banko garantiją.
14.4.Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų šia Sutartimi Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo ir iki rekonstruotų šilumos tinklų garantinio termino pabaigos.
14.5. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės
nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
14.6. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
14.7. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Xxxxxxxx arba Užsakovas.
14.8. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.
14.9. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, susirašinėjimas ir kiti dokumentai yra siunčiami faksu, registruotu ar kurjeriniu paštu, Sutartyje nurodytais Sutarties šalių adresais ar įteikiami pasirašytinai. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Kai pranešimas siunčiamas faksu, laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą Šalis raštu informuoja kitą Šalį nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
15.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
15.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.
16. SUTARTIES DOKUMENTAI
16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
16.1.1. Konkurso dokumentai (papildomai nepridedami, laikoma kad konkurso Sąlygas turi abi šalys);
16.1.2. Perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai (Jei jų bus);
16.1.3. Tiekėjo pasiūlymas ( xxx lapų) su visais Konkurso sąlygose nurodytais privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus);
16.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas - banko garantija;
16.1.5. Statybos rizikos draudimo polisas;
16.1.6. Darbų atlikimo grafikas.
Šalių rekvizitai ir parašai:
Užsakovas UAB „Mažeikių šilumos tinklai" Įmonės kodas 166901968 PVM mokėtojo kodas LT669019610 Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras A.s. Nr. XX00 0000 0000 0000 0000 AB „Swedbank“ Tel.: (8-443) 98 171 Faks.: (8-443) 98 193 | Rangovas (pavadinimas) Kodas (kodas) PVM mokėtojo kodas (kodas) Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras (adresas korespondencijai) A.s. Nr. (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.) ............................................ tel.............................. faksas........................ elektroninis paštas:............................ |
Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės. Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:
Užsakovas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Generalinis direktorius Xxxxx Xxxxxx (pareigos, vardas, xxxxxxx, parašas) A. V. | Xxxxxxxx (pareigos, vardas, xxxxxxx, parašas) A. V. |
Konkurso sąlygų
15 priedas
17.15. KVARTALINĖS ŠILUMOS TINKLŲ TRASOS REKONSTRUKCIJA NUO K13 ŽEMAITIJOS G. IKI PAVASARIO G. 10 IR NUO VŠK-7A IKI PAVENČIŲ G. 13
DARBŲ ATLIKIMO 2017 M. GRAFIKAS (projektas)
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Šilumos tinklų ilgis m | SMD vertė tūkst. Eur. | Darbai -2017 m. mėnesiais | Pastabos | ||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Projektavimo darbai | ||||||||||||
2. | Trasų rekonstrukcijos darbai – I kvartalas | ||||||||||||
3. | Trasų rekonstrukcijos darbai – II kvartalas | ||||||||||||
Pastaba: SMD vertes 4 grafoje užpildo Rangovas.