DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET
DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET
INNHOLDSFORTEGNELSE
Innholdsfortegnelse | ||
Avtaledokument | ||
A | Generell del | A.1 Innledning A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang A.3 Organisasjon og entreprisemodell A.4 Dokumentliste |
B | Kontrakts-bestemmelser | B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser |
C | Tekniske krav | C.1 Tekniske rammebetingelser C.2 Teknisk beskrivelse C.3 Tegninger og modeller C.4 Tekniske referansedokument |
D | Krav til byggeprosessen | D.1 Administrative rutiner D.2 Kvalitetssikring D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) D.4 Øvrige krav til byggeprosessen |
E | Frister og dagmulkter | X.1 Frister E.2 Dagmulkter E.3 Fremdriftsplanlegging |
F | Vederlaget | F.1 Prissammenstilling F.2 Regningsarbeider X.3 Påslag for side- og underentrepriser F.4 Opsjoner F.5 Regulering |
G | Oppdragsgivers ytelser | |
Vedlegg | Tilbudsmappe SHA-plan |
AVTALEDOKUMENT
Byggblankett 8407 A «Formular for kontrakt om totalentreprise» skal benyttes.
A. GENERELL DEL
A.1 Innledning
Færder kommune har to høydebasseng på Teie på Nøtterøy som ble bygget på 1930-tallet. Bassengene fikk ettermontert bølgeblikkstak på 70-tallet. Det er dette bølgeblikkstaket med tilhørende fagverkstakstoler og trykkimpregnerte åser som skal demonteres og erstattes med et nytt dekke av betongelementer.
Kontraktsarbeidet utføres som en totalentreprise hvor entreprenør har ansvar for nødvendige tillatelser, prosjektering og utførelse.
A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang
Entreprisen omfatter alt arbeid med å erstatte eksisterende tak på høydebassengene med et nytt tak av betongelementer som kondensisoleres. Høydebassengene har en innvendig diameter på ca. 27 meter og hvert av takene har et areal på ca. 640 m2.
Taktekking skal utføres som tolags tekking med et asfaltbasert produkt hvor overlaget helsveises. Den eksisterende tre/stålkonstruksjonen skal demonteres og leveres godkjent avfallsmottak.
Alle materialer og overflater som vender inn mot bassenget eller som kan komme i kontakt med drikkevann skal tilfredsstille krav stilt av mattilsynet, jf.
Drikkevannsforskriften §16 - xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000-00-00-0000/§16
For øvrig omfatter arbeidene i hovedsak:
- to stk nedstigningsluker til takmontering
- to stk luftehatter med brutt tilførsel
- overløp fra bassengene
- to stiger fra nedstigningsluker til bunn av basseng
A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Arbeidet utføres som en totalentreprise.
Byggherre
Færder kommune, Teknisk sektor Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
Tel.: 000 00 000
Prosjektleder: Xxxxx Xxxx Xxx
Mob.: 951 97 131
E-post: xxxxx.xxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
A.4 Dokumentliste
Punktet benyttes ikke
B. KONTRAKTSBESTEMMELSER
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Norsk Standard NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» gjøres gjeldende i den utstrekning disse ikke strider mot nedenstående.
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
SIKKERHETSSTILLELSE
Byggherre stiller ikke sikkerhet.
TVISTER
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet. Kommer man ikke til enighet, avgjøres tvisten ved ordinær rettergang.
Partene kan avtale voldgift dersom det er hensiktsmessig. Voldgiftslovens regler gjelder.
KRAV TIL SKATTEATTEST FOR MVA OG SKATT I UNDERLIGGENDE ENTREPRISEFORHOLD
Ved entreprenørens inngåelse av kontrakt av underliggende entrepriser med verdi som overstiger kr. 500 000 eks. mva., kommer forskrift om offentlige anskaffelser § 7- 2, 3. ledd til anvendelse, og entreprenøren skal kreve skatteattest for merverdiavgift og skatt.
KRAV TIL LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8.2.2008.
Entreprenøren plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Dersom entreprenøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at entreprenøren har brakt forholdet i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.
Byggherren, eller den byggherren bemyndiger, har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for byggherren å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.
Entreprenøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dersom etterspurt dokumentasjon ikke fremlegges er dette å anse som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten.
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre NOK 10.000,-.
KRAV TIL LÆRLINGORDNING
Det er et krav at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider.
Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en/flere av hans underentreprenører.
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-/EØS-land.
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av xxxxxxxxx. Timelister skal fremlegges på anmodning.
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen.
Byggherren må gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter. Dersom forholdene ikke kan rettes, kan byggherren be om prisavslag.
Xxxxxxxxx mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.
For arbeider som er av en slik art at det ikke er hensiktsmessig at mer enn en person utfører arbeidet stilles det ikke krav til bruk av lærling. Lærling skal heller ikke utføre dette arbeidet uten byggherrens godkjenning.
For arbeider som er av en slik art at det skal utføres av mer enn en person, skal det i utgangspunktet være lærling med i arbeidet.
ETISKE KRAV
Byggherren krever at de varer og/eller tjenester som leveres gjennom denne avtalen ikke strider mot kjernekonvensjonene til International Labour Organisation (ILO- konvensjonene) på noe punkt i verdikjeden. Dette gjelder konvensjon nr. 29 og nr.
105 om forbud mot tvangsarbeid, nr. 87 og nr. 98 om retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger, nr. 100 og nr. 111 om forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og lønn samt nr. 138 og nr. 182 om barnearbeid.
Det er også et krav at FNs barnekonvensjon, artikkel 32, om barns rett til beskyttelse fra økonomisk utnytting og dets rett til skolegang og personlig utvikling følges på et hvert trinn i verdikjeden. Videre skal ikke produksjonen av varene medføre brudd på lovgivningen i de respektive produsentlandene.
Entreprenøren er forpliktet til å etterleve de ovennevnte krav i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos den/de underentreprenør/-er som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra byggherren skal dette arbeidet dokumenteres innen rimelig tid ved:
• Egenerklæring fra entreprenør og/eller underentreprenør1 og/eller
• Oppfølgingssamtaler med byggherre og/eller
• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted. Velges denne metoden kreves informasjon om hvem som har utført kontrollen og hvilke inspeksjonsmetoder som er brukt og/eller
• Sertifisering av produsent: SA8000 eller tilsvarende
Byggherren, eller den byggherren bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter entreprenøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på underentreprenører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.
Brudd på etiske krav innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter entreprenøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som byggherren bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Ved manglende utbedring kan det angis bøter. Bøtene skal være forholdsmessige med type og omfang av bruddene.
Byggherren kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i forhold til bruddet, og i forhold til byggherrens økonomiske interesse av at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd eller ved manglende oppretting, kan byggherren heve kontrakten.
1 Egenerklæring tar utgangspunkt i skjema utarbeidet av byggherren.
C. TEKNISKE KRAV
C.1 Tekniske rammebetingelser
Arbeidene med å skifte tak må ferdigstilles innenfor en gitt periode av året hvor vannforbruk er lavt. Derfor må alle arbeider som begrenser funksjonen til høydebassengene være avsluttet innen 31.03.2021.
Av hensyn til vannforsyningssikkerheten må ett av bassengene være i drift under arbeidene. Skifte av tak må derfor utføres i to komplette faser.
Tømming og rengjøring av bassengene før anleggsstart forestås av Byggherren, likeledes desinfisering og driftssetting av bassengene etter endt arbeid. Det må derfor beregnes inntil to ukers stans mellom fasene for å gi tid til arbeidet med desinfisering og igangsetting av første basseng før tømming og rengjøring av neste basseng.
Frostsikring av ventiler, rør og anlegg for øvrig er Byggherrens ansvar.
Alle materialer og overflater som vender inn mot bassenget eller som kan komme i kontakt med drikkevann skal tilfredsstille krav stilt av mattilsynet, jf.
Drikkevannsforskriften §16 - xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000-00-00-0000/§16
Dersom det ved nedtapping av bassengene viser seg nødvendig med mindre reparasjonsarbeider skal entreprenøren koordinere dette med sine øvrige arbeider. Omfang og avklares omgående etter nedtapping og arbeidene koordineres i forhold til fremdrift, om nødvendig justeres fremdriftsplan.
YTRE MILJØ
Anleggsarbeidene skal utføres på en slik måte at krav til støygrenser i h t. vedlagt SHA-plan ikke overskrides.
Er støyende arbeid nødvendig på kvelds- og nattetid skal entreprenøren sende skriftlig søknad til Miljørettet helsevern i Vestfold samt varsle naboer før utførelse av arbeid.
ANDRE RAMMEBETINGELSER
Arbeidet skal foregå innenfor ordinær arbeidstid. Ved behov for arbeid utenfor ordinær arbeidstid må dette avklares med oppdragsgiver.
C.2 Tekniske beskrivelse
Beskrivelsen er utført som en funksjonsbeskrivelse med kapittelinndeling basert på NS 3451:2009 og NS 3453:2016.
1 Generelle anlegg - felleskostnader
11 Sikkerhet, tilrigging og nedrigging av byggeplass
Komplette opp- og nedriggingskostnader for totalentreprisen. Dette omfatter avfallshåndtering, byggegjerder, brakker, provisorisk strøm, belysning, vinterarbeid og det som er nødvendig for utførelse og gjennomføring av totalentreprisen.
Det skal ikke brukes maskiner eller utstyr som kan avgi olje eller fett inne i bassengene. Overflaten i bassengene er ubehandlet betong og vil trekke til seg fett og olje. Søl av olje og fett er tilnærmet umulig å fjerne på ubehandlet betong, og vil kunne avgi farlige stoffer til drikkevannet.
Nødvendig stillaser, sikring og beskyttelse for å gjennomføre arbeidet skal være inkludert. Det skal redegjøres i tilbudet under post 3 i Tilbudsmappe for hvordan stillas og sikring er priset og planlagt gjennomført, dette vil inngå som en del av evalueringsgrunnlaget.
Bassengene skal være ryddet for løst avfall, rester etter støp og støvsuget etter endt arbeid. Byggherre sørger for desinfisering og driftssetting av bassengene.
12 Drift av byggeplass
Alle kostnader for drift av byggeplass og riggområde som vinterarbeid, avfallshåndtering, brakker, stillas/sikring og provstrøm.
Posten inkluderer kostnad ved alle ulemper med inntil to ukers stans for å gi tid til arbeidet med desinfisering og igangsetting av første basseng før tømming og rengjøring av neste basseng.
13 Byggeplassadministrasjon
Kostnader for planlegging og administrasjon av eget kontraktarbeid. Skal inkludere koordinering og oppdatering av fremdriftsplan for utførende entreprenører. Skal også inkludere ulemper og arbeid med å koordinere egne arbeider mot sideentreprenør.
Entreprenøren skal ha ansvaret som hovedbedrift iht. AML §2-2 og ivareta alle oppgavene i forhold til denne. Entreprenøren skal også føre oversiktsliste over alle som utfører arbeid på byggeplassen jf. BHF §15.
14 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon
Skal inkludere komplette prosjekteringskostnader for prosjektet inkludert innkjøpte tjenester. Inkluderer også komplett byggesaksbehandling, nødvendig kontrollmåling samt avfallsplan og sluttdokumentasjon/FDV.
2 Bygning
20 Riving av eksisterende takkonstruksjon
Eksisterende takkonstruksjon er fra 1970-tallet, det er utført i varmgalvanisert stål med åser av trykkimpregnert tre og bølgeblikksplater som taktekking.
Posten omfatter riving av eksisterende takkonstruksjon med tilhørende forankring. I tillegg skal medtas riving og demontering av kabler samt tilhørende klammer og braketter til demontert utstyr.
Alle kostnader inkl. deponeringsavgifter skal være inkludert.
21 Grunn og fundamenter
Bunnen av bassengene er utført som støpt dekke på løsmasser eller på fjell. Det er usikkerhet knyttet til tykkelse og armering i dekket og hvor godt løsmasser er komprimert. For å unngå setninger og riss/sprekkdannelser over tid skal det fundamenteres med stålkjernepel til fjell.
Entreprenør kan foreslå alternativ fundamentering og prissette denne. Alternativ løsning skal beskrives under post 3 i Tilbudsmappe, og vil inngå som en del av evalueringsgrunnlaget.
216 Fundamentering
Inkluderer alt arbeid med å etablere komplett søylefundament for to bæreakser jf. post 22 Bæresystem. Inkluderer all rigg/drift av spesialmaskiner og alle kostnader som påløper ved at arbeidet må deles i to faser jf. punkt C-1.
I Tilbudsskjema skal det også gis stykkpris for kostnad med å etablere flere søylefundament ved en eventuell justering av bæresystem. Pris vil inngå i evaluering.
Tetting mellom søylefundament og dekke skal skje med en utførelse hindrer lekkasje fra bassenget og et med et materiale som er godkjent av mattilsynet.
22 Bæresystem
Bassengene er plasstøpt i betong. Det er usikkerhet knyttet til armeringens omfang og dimensjon, bassengenes bæreevne er derfor usikker.
I tilbudet skal derfor entreprenør prissette to bæreakser med bjelker og søyler. Konstruksjonens bæreevne og stabilitet må kontrolleres ved detaljprosjektering.
Dersom detaljprosjektering viser at bæresystem må endres, justeres vederlaget i post 22 Bæresystem tilsvarende, regnet i antall løpemeter bæreakse.
Entreprenør kan foreslå alternativt bæresystem og prissette dette. Alternativ løsning skal beskrives under post 3 i Tilbudsmappe, og vil inngå som en del av evalueringsgrunnlaget.
222 Søyler
Søyler skal ha en overflate som tilfredsstiller drikkevannsforskriften §16. Overflaten skal være fri for porer, grater, sprang og liknende.
223 Bjelker
Bjelker skal ha en overflate som tilfredsstiller drikkevannsforskriften §16. Overflaten skal være fri for porer, grater, sprang og liknende.
Eventuelle beslag eller bærende elementer i stål skal utføres i kvalitet 304 rustfritt stål og tilfredsstille Drikkevannsforskriften §16. Bolter og festemidler skal tilsvarende kvalitet som stålkonstruksjonene.
26 Yttertak
261 Primærkonstruksjon
Utføres i betongelementer med en overflate mot basseng som tilfredsstiller Drikkevannsforskriften §16.
Alt nødvendig arbeid med montering, tilpasning og utstøping skal være inkludert. Det stilles krav til at alle åpninger, sprekker mellom tak og vegg samt mellom elementer i hele takets flate tettes for å hindre innsekter og småkryp tilgang til bassenget.
Entreprenør står fritt i valg av type elementer. Teknisk løsning skal beskrives under post 3 i Tilbudsmappe, beskrevet løsning vil inngå som en del av evalueringsgrunnlaget.
262 Taktekking
Isolert tak med fall mot terreng. Tekkes med to-lags helsveist asfalttekking. Avslutninger mot gjennomføringer jf. punkt 268 som luker, lufting o.l. utføres etter anvisning fra leverandør av takbelegg.
Her medtas alle beslag. Beslag i gesims skal gå forbi vertikal betongkant på høydebassenget og forankres i denne.
268 Utstyr og kompletteringer 2681 Nedstigningsluker
Hvert basseng skal ha en nedstigningsluke i rustfritt stål av type «Huber SD3» eller tilsvarende, med tilsvarende plassering som nåværende luker. Fra luke skal det være direkte tilgang til en stige som er montert innvendig på vegg i høydebasseng, jf. punkt 663 Stiger.
Luken skal ha minst 0,8x0,8 meter innvendig lysåpning. Luken skal forankres forsvarlig til betongelementene. Luken skal utføres med overfals med pakning og være låsbar med systemnøkkel. Luken skal ha en oppkant på minst 0,3 meter over ferdig taktekking. Kabel for sensor skal føres frem til anvist sted på luken
jf. punkt 56 Automatisering 2682 Ventilasjon av basseng
Hvert basseng skal ha ventilasjon med kapasitet på minst 250 l/s og som tilfredsstiller funksjonsbeskrivelse i vedlegg «Norsk Vann rapport.pdf» Ventilasjon må være brutt som beskrevet i rapporten.
Filter skal stå så høyt at det blir stående over normal snødybde. Filter skal være låsbart og utstyrt med varsling ved tett filter. Kabel for sensor skal føres frem til anvist sted jf. punkt 56 Automatisering.
Teknisk løsning skal beskrives under post 3 i Tilbudsmappe, beskrevet løsning vil inngå som en del av evalueringsgrunnlaget.
2683 Innfesting av repos og barduner for telemast
Eksisterende repos og mast er forankret til krage i høydebasseng, se bildevedlegg. Festene for mast må skiftes og flyttes ved legging av nytt tak. Beslag i gesims må tilpasses feste for repos og sikre at overflatevann ikke trekker inn i bassenget.
5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner
56 Automatisering
562 Sentral driftskontroll og automatisering
Egne 20 mm K-rør for sensor i nedstigningsluke og for sensor i lufteventil skal legges i taket fra utstyr og til repos ved nedstigningsluker etter anvisning.
6 Andre installasjoner
66 Fastmontert spesialutrusning
661 Overløp
Ett eller flere overløp med minste totalkapasitet på 250 l/s skal monteres i eksisterende luftegaller. Som overløpsventil kan det benyttes tilbakeslagsventil med klaff som «Fluidswing» eller tilsvarende. Over ventilene må det monteres gitter som hindrer at uvedkommende får tilgang til bassenget. De luftegaller som ikke brukes til overløp støpes igjen.
662 Silhode på uttak
Silhode på uttak i vannbassengene må monteres, det utføres som sideentreprise av bedrift engasjert av Færder kommune. Posten dekker ulempe for tilrettelegging og koordinering.
663 Stiger
Nye stiger fra luke til bunnen av bassengene. Stigene skal ha integrert fallsikring og en utførelse lik «Huber SIS2» eller tilvarende, og lages i rustfritt stål 304 eller bedre. Alle bolter og festemidler skal ha tilsvarende materialkvalitet som stige.
7 Utendørsarbeider
72 Utendørs konstruksjoner
722 Trapper og ramper i terrenget
Under overløp skal det støpes plater som energidreper for overløpsvann før vannet ledes til terreng. Platene støpes inntil bassengfundament i tilsvarende høyde som kjørevei og ha fall fra bassenget mot terreng. Platene skal være l=7, b=3 og t=0,15 meter og være svinnarmert. Masser under platene skal komprimeres før støping.
C.3 Tegninger og modeller
Nr. Benevning Format Målestokk Dato
010-1 | 1932 Tegning | Ukjent | Ukjent | 18.3.1932 |
044-1 | Eksisterende tak | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
044-2 | Eksisterende tak. | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
044-3 | Eksisterende tak. | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
044-4 | Eksisterende tak | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
044-5 | Eksisterende tak | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
044-6 | Eksisterende tak | Ukjent | Ukjent | 8.5.1972 |
C.4 Tekniske referansedokumenter
Navn Beskrivelse
01 Teie – vestre.pdf Besiktigelsesrapport med bilder 02 Teie – østre.pdf Besiktigelsesrapport med bilder 03 Norsk Vann rapport.pdf Utdrag av rapport - ventilasjon 04 Sintef betongkvalitet.pdf Vurdering av betongkvalitet
05 Teie HB – bilder. pdf Bilder som viser takkonstruksjon
D. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN
D.1 Administrative rutiner
BYGGEPLASSADMINISTRASJON
En person i byggeplass-administrasjonen skal være til stede hver dag i hele anleggsperioden. Vedkommende skal ha de nødvendige fullmakter til å treffe avgjørelser på entreprenørens vegne.
BYGGEMØTER
Det skal avholdes ordinære byggemøter hver 14. dag. Byggemøtene avholdes i kontorbrakke på anleggsplassen, entreprenør er ansvarlig for å stille lokale.
Entreprenøren og byggherrens representant forplikter seg gjensidig til å møte til fastsatte byggemøter etter nærmere avtale. Begge parter har for øvrig innkallingsrett og møteplikt til byggemøter.
FAKTURERINGSRUTINER
Entreprenør utarbeider faktureringsplan ihht. punkt 27.2.1 i NS 8407:2011
Faktureringsadresse: Færder kommune
c/o Fakturamottak Postboks 4601 8608 Mo i Rana
Faktura merkes med «58142»
Færder kommune vil ha tilsendt alle fakturaer på EHF-format. Mer informasjon om EHF og aksesspunkter finnes her: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-x- gang-kjoper/komme-i-gang-med-ehf/sende-faktura-som-leverandor
RAPPORTERINGSRUTINER
Entreprenøren skal under byggemøte legge fram oversikt over framdrift.
D.2 Kvalitetssikring
KVALITETSPLAN
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem.
Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering.
Kvalitetsplanen skal fremlegges byggherren senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Ingen utbetaling vil finne sted før ovennevnte foreligger.
Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for.
Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelpere følger kontraktens kvalitetsplan.
KONTROLL OG KONTROLLPLANER
Totalentreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon.
Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider.
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
SHA-plan er vedlagt kontraktsgrunnlaget.
Entreprenøren skal inneha rollen som hovedbedrift (kfr. Arbeidsmiljøloven § 2-2, 2. ledd samt Internkontrollforskriften § 6).
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen
Punktet benyttes ikke
E. FRISTER OG DAGMULKTER
E.1 Frister
Tidspunkt for anleggsstart fastsettes ved kontraktsinngåelse. Tidspunkt for ferdigstillelse (sluttfrist) settes til 31.03.2021
E.2 Dagmulkter
Sluttfristen er dagmulktbelagt ihht. punkt 40 i NS 8407:2011
E.3 Fremdriftsplanlegging
Totalentreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for kontraktsarbeidene som skal gjennomgås med byggherren før arbeidene starter opp.
Omforent fremdriftsplan skal legges til grunn for fremdriftsplanlegging
F. VEDERLAGET
F.1 Prissammenstilling
For kontraktsum vises det til avtaledokumentet.
Prissammenstilling fremkommer av vedlegg Tilbudsmappe punkt 2.
F.2 Regningsarbeider
For eventuelle regningsarbeider gjelder følgende priser og påslag:
TIMEPRISER
Timeprisene eks. mva. inkluderer alle tillegg til netto arbeidslønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste og andre påslag.
Timeprisene inkluderer håndverktøy og leie av maskiner med en månedsleie under 10.000,- eks. mva. samt maskinutstyr som bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc.
MASKINLEIE
Leie for maskiner som har en månedsleie av kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjøres i henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle totalentreprenørens kostnader, så som direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste.
Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet.
Vektangivelse for maskiner gjelder uten last.
For ikke spesifiserte maskiner skal totalentreprenørens standard prisliste benyttes.
MATERIALER OG UTSTYR
Materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren dekkes som følger:
- Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til totalentreprenørens innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura.
- Totalentreprenørens påslag ihht, prosentsats oppgitt i punkt 2 Tilbudsmappe.
F.3 Påslag for side- og underentrepriser
Punktet benyttes ikke
F.4 Opsjoner
Punktet benyttes ikke.
F.5 Regulering
Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke.
G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER
Tømming og rengjøring av bassengene før anleggsstart forestås av oppdragsgiver, likeledes desinfisering og driftssetting av bassengene etter endt arbeid.
Frostsikring av ventiler og rør er oppdragsgivers ansvar.
VEDLEGG