KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE
KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE
1. Partene
Denne kontrakt om totalentreprise er dags dato inngått av og mellom følgende parter:
Byggherre:
Karlsøy kommune , org nr. 000 000 000
Totalentreprenør:
……………………., org nr ………………..
2. Partenes representanter
Hver av partene har utpekt en representant som har fullmakt til å fatte alle beslutninger tilknyttet kontrakten.
Byggherrens representant er:
Navn: Bredbåndsfylket Troms as v/ Xxx-Xxxx Xxxxxx
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx
Mobil: 000 00000
Byggherre:
Karlsøy kommune Rådhuset
9130 Hansnes
Totalentreprenørens representant er:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
E-post:
3. Kontraktsbestemmelser
Denne kontrakt utfylles av bestemmelsene i NS 8407:2011. Denne kontrakt skal følge disse dokumenter:
1. Dette kontraktsformular
2. Evt. møtereferat og avklaringer som følge av dialog.
3. Konkurransegrunnlaget med alle vedlegg
4. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
5. Service Level Agreement (SLA)
6. Tilbud fra leverandør
Dokumentene utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder trinn høyere dokument foran trinn lavere dokument rangert etter nummeringen i dette punkt.
4. Kontraktsgjenstand
Totalentreprenøren påtar seg totalentreprisen for bygging av «Bredbånd til Vannøya Vest/Sør» slik det fremkommer av tilbudsforespørselen.
Totalentreprenøren har alt ansvar for prosjektering og eventuelle prosjekteringsfeil, men Xxxxxxxxx og prosjektleder skal likevel godkjenne prosjektering før iverksettelse av kontraktsarbeid.
Alle endringer underveis i prosjektet skal godkjennes av prosjektleder.
Totalentreprenøren skal i tillegg til å bygge ut Bredbånd til Karlsøya Vest, eie og drifte anlegget i minimum 10 år iht. kravene fra NKOM, jfr. bilag 7
5. Byggherrens leveranser
Byggherren er ikke ansvarlig for noderom og de eventuelle bygningsmessige forhold i Nodene.
Periode for tilkobling (Byggeperiode): avtales iht. fremdriftsplan
6. Tilskuddssum
Kontraktsarbeidet skal utføres av totalentreprenøren med et økonomisk tilskudd fra Karlsøy kommune, Forutsetningene for slikt tilskudd er anført i tilbudsinnbydelsen, bilag 2, Prisskjema og tilbudsskjema samt i bilag 7, krav fra NKOM.
kr. ,- eks. mva. ytes i tilskudd prosjektet
7. Tilleggsarbeid
For eventuelle tilleggsarbeider som Byggherren bestiller ut over kontraktsgjenstanden er det avtalt timepriser for regningsarbeider og priser for materiell i henhold til bilag x som vedlegges denne kontrakten,
8. Indeksregulering
Tilskuddet og priser for tilleggsarbeider er fast og indeksreguleres ikke.
9. Betalingsbetingelser
De generelle betalingsbetingelser i NS 8407 kapittel 28 gjelder, herunder en betalingsfrist på 28 dager etter mottatt faktura. Reglene for fakturering følger av bestemmelsene i NS 8407 kapittel 27. Kontraktssummene faktureres Karlsøy kommune med kopi til prosjektleder.
10. Fremdrift/overtakelse
Kontraktsarbeidene skal utføres iht. fremdriftsplan (jfr bilag 5 i konkurransegrunnlaget). Overtakelse av kontraktsarbeidene skal finne sted senest innen fastsatt sluttfrist den 2.12.2019. Sluttfristen er dagmulktbelagt jfr. NS 8407 pkt. 40.2.
11. Samfunnsansvar, HMS
Totalentreprenøren skal utøve samfunnsansvar og HMS ansvar iht. kravene i bilag X til denne kontrakten).
12. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse
Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, det vil si med kr Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i
samsvar med NS 8407 punkt 7.2.
Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon ved bruk av byggeblankett 8407 B.
Sikkerheten skal senest stilles innen oppstart av byggearbeidene. Manglende sikkerhetsstillelse innen oppstartstidspunktet anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Xxxxxxxxx rett til å heve kontrakten.
13. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren skal ikke stille sikkerhet for sin ytelse.
Karlsøy kommune skal ikke bære noe solidarisk ansvar for hverken kontraktssum eller andre betalinger og/eller kompensasjoner som knytter seg til denne kontrakt.
14. Forsikring
Totalentreprenøren skal stille ansvars- og anleggsforsikring for hele kontraktsgjenstanden jfr pkt 4.
Forsikringsbevis for forsikringer etter dette punkt skal fremlegges av Totalentreprenør senest innen 5 virkedager etter forespørsel fra Byggherre.
Xxxxxxxxx forsikring anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Byggherren rett til å heve kontrakten.
15. Tidsfrister
Kontraktsarbeidene skal igangsettes og ferdigstilles i henhold til fremdriftsplan. (Vedlegg 5, Fremdriftsplan jfr. tilbud fra leverandør )
Tilleggsarbeider ferdigstilles etter omforent fremdriftsplan.
Oversittelse av tidsfrister er dagmulktbelagt iht. reglene i NS 8407 kapittel 40.
16. SLA-forhold
Følgende krav stilles mht. reparasjonstider og oppkobling av nye kunder i nettet: Feilrettingstid ved utfall av tjenester for privatkunder
Feil som berører 1 privatkunde: inntil 10 virkedager
Feil som berører opp til 5 privatkunder: inntil 5 virkedager Xxxx som berører 5-10 privatkunder: inntil 3 virkedager
Feil som berører mere enn 10 privatkunder: 1-2 virkedager
Responstid på oppkobling av nye kunder:
Forespørsel om pris: Xxxx besvares innen 10 arbeidsdager Oppkobling av kunde etter mottak av bestilling: 10 arbeidsdager
Øvrige SLA-forhold reguleres av tilbyders SLA-avtale og øvrige leveransevilkår.
17. Varsler og krav
Varsler og krav skal gis skriftlig til følgende adresser:
Til Byggherre Karlsøy kommune:
v/ Bredbåndsfylket Troms, Xxxxxxxxxxxxxxx 00
9010 Tromsø
Att: Xxx-Xxxx Xxxxxx/andre E-post: xxx@xxxx.xx/xxxxx
Til Totalentreprenør:
………………………
………………………
Att: …………………..
E-post: ……………………………
18. Konfidensialitet
Gjennom oppdraget vil Totalentreprenøren kunne få tilgang til finansiell, kommersiell, teknisk, markedsmessig og annen virksomhetsrelatert informasjon og dokumentasjon relatert til Karlsøy kommune eller andre prater som er av konfidensiell art. Dette inkluderer muntlig og skriftlig informasjon fra Byggherre, samt alle rapporter, analyser, dokumenter eller annen informasjon utarbeidet eller generert av Totalentreprenør i forbindelse med utførelsen av oppdraget.
Konfidensiell Informasjon omfatter ikke informasjon eller opplysninger som:
a. var offentlig tilgjengelige på tidspunktet da informasjonen ble gitt,
b. på et senere tidspunkt blir offentlig tilgjengelige på annen måte enn ved brudd på taushetsplikten etter Avtalen
c. Totalentreprenøren hadde rettmessig og dokumentert tilgang til før informasjonen ble gitt, eller
d. opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter eller andre i medhold av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov.
Totalentreprenøren forplikter seg til å behandle all konfidensiell informasjon strengt konfidensielt og ikke bruke slik informasjon til noe annet formål enn å gjennomføre oppdraget
Totalentreprenøren skal oppbevare all mottatt konfidensiell Informasjon på forsvarlig måte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til den.
19. Tvister
Tvister som ikke kan løses i minnelighet mellom partene må avgjøres for de ordinære domstoler. Nord-Troms Tingrett er avtalt verneting.
20. Signatur
Dette dokumentet er utferdiget og signert av personer som ved sin signatur bekrefter sin rett til å forplikte sin part og er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.
………………… den …………………….
Byggherre Totalentreprenør
Karlsøy kommune Foretaksnavn
Rådmann/tilsvarende
Navn
Rådmann Stilling