KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE

KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE

1. Partene

Denne kontrakt om totalentreprise er dags dato inngått av og mellom følgende parter:

Byggherre:

Berg Kommune, org nr 943 730 040

Totalentreprenør:

……………………., org nr ………………..

2. Partenes representanter

Hver av partene har utpekt en representant som har fullmakt til å fatte alle beslutninger tilknyttet kontrakten.

Byggherrens representant er:

Navn: Bredbåndsfylket Troms as v/ Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx

Mobil: 000 00 000

E-post: xxxxx@xxxx.xx Totalentreprenørens representant er:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-post:

3. Kontraktsbestemmelser

Denne kontrakt utfylles av bestemmelsene i NS 8407:2011. Denne kontrakt skal følge disse dokumenter:

1. Dette kontraktsformular

2. Tilbudsinvitasjon med vedlegg del II bilag 3 – 6 (Vedlegg A – E)

3. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

4. Service Level Agreement (SLA)

5. Tilbud fra Totalentreprenør

Dokumentene utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder trinn høyere dokument foran trinn lavere dokument rangert etter nummeringen i dette punkt.

4. Kontraktsgjenstand

Totalentreprenøren påtar seg totalentreprisen for utbygging og eierskap av bredbåndsnett for internett, tv/video for Berg kommune slik dette fremkommer av utlysningen.

Totalentreprenøren har alt ansvar for prosjektering og eventuelle prosjekteringsfeil, men Xxxxxxxxx og prosjektleder skal likevel godkjenne prosjektering før iverksettelse av kontraktsarbeid.

Alle endringer underveis i prosjektet skal godkjennes av byggherres prosjektleder.

Totalentreprenøren skal i tillegg til å bygge ut bredbåndsnett, levere drifts- og serviceytelser i tråd med Bilag 4 til kontrakten (Service Level Agreement – SLA).

5. Byggherrens leveranser

Byggherren er ikke ansvarlig for noder og de eventuelle bygningsmessige forhold i Nodene.

6. Kontraktssum

Kontraktsarbeidet skal utføres for kontraktssum.

kr. ,- eks. mva for leveransen til Berg kommune

jf Bilag 4 (Vedlegg B)

7. Tilleggsarbeid

For eventuelle tilleggsarbeider som Byggherren bestiller ut over kontraktsgjenstanden er det avtalt timepriser for regningsarbeider og priser for materiell i henhold til Bilag 4 (Vedlegg B) til denne kontrakt.

8. Indeksregulering

Kontraktssummen og priser for tilleggsarbeider er fast og indeksreguleres ikke.

9. Betalingsbetingelser

De generelle betalingsbetingelser i NS 8407 kapittel 28 gjelder, herunder en betalingsfrist på 28 dager etter mottatt faktura. Reglene for fakturering følger av bestemmelsene i NS 8407 kapittel 27. Kontraktssummene faktureres Berg kommune med kopi til prosjektleder i BBFT.

10. Fremdrift/overtakelse

Kontraktsarbeidene skal utføres iht fremdriftsplan jf Bilag 4 Vedlegg C. Overtakelse av kontraktsarbeidene skal finne sted senest innen fastsatt sluttfrist den 30.03.2020. Sluttfristen er dagmulktbelagt jf NS 8407 pkt 40.2.

11. Samfunnsansvar, HMS

Totalentreprenøren skal utøve samfunnsansvar og HMS ansvar iht kravene i Bilag 2 (Vedlegg D).

12. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse

Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, det vil si med kr Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i

samsvar med NS 8407 punkt 7.2.

Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon ved bruk av byggeblankett 8407 B.

Sikkerheten skal senest stilles innen oppstart av byggearbeidene. Manglende sikkerhetsstillelse innen oppstartstidspunktet anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Xxxxxxxxx rett til å heve kontrakten.

13. Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren skal ikke stille sikkerhet for sin ytelse.

Berg kommune skal ikke bære noe solidarisk ansvar for hverken kontraktssum eller andre betalinger og/eller kompensasjoner som knytter seg til denne kontrakt.

14. Forsikring

Totalentreprenøren skal stille ansvars- og anleggsforsikring for hele kontraktsgjenstanden jf pkt 4.

Forsikringsbevis for forsikringer etter dette punkt skal fremlegges av Totalentreprenør senest innen 5 virkedager etter forespørsel fra Byggherre.

Xxxxxxxxx forsikring anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Byggherren rett til å heve kontrakten.

15. Tidsfrister

Kontraktsarbeidene skal igangsettes og ferdigstilles i henhold til fremdriftsplan i Xxxxx 0 Xxxxxxx C

Tilleggsarbeider ferdigstilles etter omforent fremdriftsplan.

Oversittelse av tidsfrister er dagmulktbelagt iht reglene i NS 8407 kapittel 40.

16. Varsler og krav

Varsler og krav skal gis skriftlig til følgende adresser:

Til Byggherre Berg kommune: v/ Bredbåndsfylket Troms, Xxxxxxxxxxxxxxx 00

9010 Tromsø

Att: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx E-post: xxxxx@xxxx.xx

Til Totalentreprenør:

………………………

………………………

Att: …………………..

E-post: ……………………………

17. Konfidensialitet

Gjennom oppdraget vil Totalentreprenøren kunne få tilgang til finansiell, kommersiell, teknisk, markedsmessig og annen virksomhetsrelatert informasjon og dokumentasjon relatert til BBFT og/eller kommunen som er av konfidensiell art. Dette inkluderer muntlig og skriftlig informasjon fra Byggherre, samt alle rapporter, analyser, dokumenter eller annen informasjon utarbeidet eller generert av Totalentreprenør i forbindelse med utførelsen av oppdraget.

Konfidensiell Informasjon omfatter ikke informasjon eller opplysninger som:

a. var offentlig tilgjengelige på tidspunktet da informasjonen ble gitt,

b. på et senere tidspunkt blir offentlig tilgjengelige på annen måte enn ved brudd på taushetsplikten etter Avtalen

c. Totalentreprenøren hadde rettmessig og dokumentert tilgang til før informasjonen ble gitt, eller

d. opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter eller andre i medhold av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov.

Totalentreprenøren forplikter seg til å behandle all konfidensiell informasjon strengt konfidensielt og ikke bruke slik informasjon til noe annet formål enn å gjennomføre oppdraget

Totalentreprenøren skal oppbevare all mottatt konfidensiell Informasjon på forsvarlig måte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til den.

18. Tvister

Tvister som ikke kan løses i minnelighet mellom partene må avgjøres for de ordinære domstoler. Nord-Troms Tingrett er avtalt verneting.

19. Signatur

Dette dokumentet er utferdiget og signert av personer som ved sin signatur bekrefter sin rett til å forplikte sin part og er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

………………… den …………………….

Byggherre Totalentreprenør

Berg kommune Foretaksnavn

Rådmann

Navn Navn

Stilling