Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: Fv. 53 Midnestunnelen.
Elektroinstallasjoner
Tilbudsnummer: 2013/066813 Prosjektnummer: 304059
Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
C4 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Tegningsgrunnlag
D2-2 SHA-plan
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx/
For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor.
Det henvises til «Prosjektinformasjonen» for oversikt over hvilke grunnlagsdata, modeller, tegninger og stikningsdata som inngår i konkurransegrunnlaget.
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | DATO | Xxxxxx vedlagte eks. | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-E | 2013-12-13 | 1 |
2 | Tegningsgrunnlag (iht. hb 139) | 2013-12-13 | 1 |
3 | Datafiler med mengder fra kap D1 | 2013-12-13 | 1 |
4 | Datafil «Midnestunnelen_2013.fdw», Febdok fil for dimensjonering og dokumentasjon av prosjektert elektroinstallasjon | 2013-12-13 | 1 |
5 | Prosesskoden: | ||
Håndbok 025 – Prosesskode 1 | 2012-12 | URL | |
Håndbok 026 – Prosesskode 2 | 2012-12 | URL | |
6 | Vegtunneler, håndbok 021 | 2010-03 | URL |
7 | Trafikksignalanlegg, håndbok 048 | 2012-01 | URL |
8 | Trafikkskilt, håndbok 050 – Del1, Del3, Del5 | 2012-01 | URL |
9 | Arbeid på og ved veg, håndbok 051 | 2012-01 | URL |
10 | Variable trafikkskilt, håndbok 053 | 2012-11 | URL |
11 | Trafikksikkerhetsutstyr, håndbok 062 | 2011 | URL |
12 | Tegningsgrunnlag, håndbok 139 | 2007 | URL |
13 | Avfallshåndtering, håndbok 211 | 1998-10 | URL |
14 | NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester | 2008-05-20 | URL |
15 | NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner | 2010-11-26 | URL |
16 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 | URL |
17 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2008-10-31 | URL |
18 | Fastsatte skjema som skal brukes: | ||
- Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Erklæring ved bruk av underentreprenør - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise | 0 Jf. dok. nr. 27 Jf. dok. nr. 27 Jf. dok. nr. 27 URL URL URL URL URL URL URL | ||
DOKUMENT | DATO | Xxxxxx vedlagte eks. | |
19 | Prosessgrensesnitt for Statens vegvesen versjon 2.2. | 2013 | 1 |
20 | Erklæring av samsvar med FEL (samsvarserklæring for konkurransegrunnlag) og risikovurdering | 2013-12-13 | 1 |
21 | Funksjonstest elektro og automasjon tunnel | 2010-08 | 1 |
22 | Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB | 2013-12-13 | 1 |
23 | Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter | 2013-02-15 | 1 |
24 | NEK400:2010, Norsk elektroteknisk norm. Elektriske lavspenningsinstallasjoner. | 2010 | 0 |
25 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | 0 | |
26 | Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN og ev. TED- databasen | 0 | |
27 | Tilpasset brukerveiledning ELRAPP (forenklet versjon), | URL | |
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
1 Arbeidenes art og omfang 2
2 Entrepriseform og kontraktstype 2
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 2
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 3
5 Forskudd 3
6 Byggherre og engasjerte rådgivere 3
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 3
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 3
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 3
10 Spesielle forhold 3
10.1 Trafikkmengde 3
1 Arbeidenes art og omfang
Prosjektet omfatter elektriske og styringstekniske installasjoner i og tilhørende den 1,2 km lange Midnestunnelen på Fv. 53. Tunnelen er under rehabilitering i annen entreprise. Disse arbeidene vil være ferdigstilt før elektroinstallasjonene skal gjennomføres.
I prosjektet skal elektroentreprenør levere og montere:
El-tavler og utrustning, tunnelbelysning, nødtelefonanlegg, nødstasjoner (skap), tavler og innredning i nødstasjoner (kiosker), styre- og overvåkingsanlegg, signal-, fiber og sterkstrømskabler.
Hovedmengder:
3 stk. Tavlerekker (hoved- og fordelingstavler) 1 stk. Styretavler/styresentraler
1 stk. 40kVA UPS
1 stk. 30kVA skilletrafo 206 stk. tunnel lysarmaturer 21 stk. ledelys
5 stk. nødstasjoner (skap)
3 stk. tavler og innredning i nødstasjoner (kiosker)
8 stk. innvendig belyste skilt, 2 stk. billedpunktskilt, 2 stk. røde vekselblinkanlegg 1 stk. telefonsentral
8 stk. nødtelefonapparat ca. 3400 m fiberkabel
ca. 14000 m sterkstrømskabler
Utførende elektroentreprenør skal også gjennomføre verifikasjon ved inspeksjon, prøving og rapportering av det ferdige elektrotekniske anlegget. Samt utarbeide komplett dokumentasjon.
Arbeidet vil foregå mellom profilnummer ca. 3400 og ca. 5000. Prosjektet gjennomføres tegningsbasert.
2 Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er 2014-09-12.
Følgende delfrister gjelder:
Delfrist 1: Frist for egentest og verifikasjon, iht. D1-kap. prosess 36.9, er 2014-09-03
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Midnestunnelen ligger på fv. 53 mellom Øvre Årdal og Årdalstangen, Årdal kommune, ÅDT ca. 2300.
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Statens vegvesen har en pågående kontrakt med Veidekke AS om strukturelle tiltak i Midnestunnelen.
Statens vegvesen har driftskontrakt veg med følgende entreprenør: Fv. 53: X.Xxxxxx & Xxxxxx AS
Statens vegvesen har driftskontrakt elektro med følgende entreprenør: Fv. 53: Mesta Konsern AS, avdeling elektro
10 Spesielle forhold
Fv. 53 har en ÅDT på ca. 2300 på strekningen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal, det er en stor andel av tunge kjøretøy. Det er omkjøringsmuligheter via fjelloverganger, men avstandene er store og er derfor i realiteten ikke nyttbare. Arbeidene på fv. 53 skal derfor utføres på kveld og natt mellom klokken 1800 og 0600.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler 2
2 Endringer og administrative bestemmelser 2
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 2
2.2 Befaringer og konferanser 2
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2 2
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud 2
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3 2
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4 3
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2 3
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3 3
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7 3
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt 3
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22 4
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. 4
1 Alminnelige konkurranseregler
Lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr 402 med senere endringer, foa) gjelder.
2 Endringer og administrative bestemmelser
Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa:
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp.
Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget.
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.
I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp.
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3
Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa § 8-7 / § 17-14.
Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa § 8-7 / § 17-14 gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.
Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer.
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4
Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk.
Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurranse- grunnlaget.
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2
Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud.
Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt.
Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet.
Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3
Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.
Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7
Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet.
Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen.
Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut.
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt
Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.
Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage.
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22
Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.
For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget.
For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget.
I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget.
For øvrig vises til kap. A3.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
Innhold
0 Generelt 2
1 HMS-egenerklæring 2
2 Skatteattester 2
3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar 2
4 Krav til kvalifikasjoner 3
4.1 Erfaring 3
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 3
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 3
4.2 HMS 3
4.3 Økonomisk situasjon 4
4.3.1 Egenkapital. Soliditet 4
0 Generelt
Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.
Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt.
Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund- registrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
§ 11-10 (2)g og § 20-12 (2)g.
Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder.
Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa
§ 8-4 og § 17-4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.
Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist.
1 HMS-egenerklæring
Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa § 8-8 (1), evt. § 17-15 (1).
2 Skatteattester
Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa § 8-7, evt. § 17-14.
3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
4 Krav til kvalifikasjoner
4.1 Erfaring
Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår.
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.1, skjema E2-4.1.1.
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
• dokumentasjon av utført kvalitet
• oppfyllelse av kontrakter
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
• overholdelse av frister
• oppfølging i reklamasjonstiden
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.2, skjema E2-4.1.2.
Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene.
4.2 HMS
4.3 Økonomisk situasjon
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.3.1, skjema E2-4.3.1. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3 2
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget 2
3 Levering av tilbud 2
4 Alternative tilbud, foa § 20-4 2
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2 2
6 Tilbudets utforming 2
7 Taktisk prising 3
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
Som teknisk beskrivelse gjelder ”Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter” og ”Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget.
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører.
Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg. 3.
Følgende data leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel:
• Grunnlagsdata
• Prosjektert grunnlag (modeller og tegninger)
• Utsettingsdata (eget datasett for tegningsbaserte prosjekter, stikningsdata inngår i fagmodellene for modellbaserte prosjekter)
Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget.
3 Levering av tilbud
Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet.
Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket:
"Tilbud Fv. 53 Midnestunnelen. Elektroinstallasjoner, Sveisnr. 2013/066813"
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger.
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
6 Tilbudets utforming
Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir.
7 Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 025 kapittel 4.3.
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.
Forhold som vil bli vurdert er om prisingen
• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg
• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte
• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten
• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud
• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte
Særskilt om prising av tilrigging
Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 300.000,- kroner. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 2010-06-14
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen
Innhold
1 Definisjoner 3
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 3
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 3
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) 3
3 Opplysninger gitt i tilbudet 3
4 Myndighetskrav 3
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 3
4.2 Anvendt arbeidskraft 4
4.3 Lønns- og arbeidsvilkår 4
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 6-10 5
5 Personell 6
6 Språkkrav 6
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 6
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 6
9 Samarbeidsmøter 7
10 Møter, faglige samlinger og kurs 8
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) 8
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 8
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 8
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 9
14.1 Generelle krav 9
14.2 Kvalitetsplan 9
14.3 Dokumentasjon 10
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 10
16 Lærlinger 10
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 11
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) 11
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 11
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 12
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) 13
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 13
23 Midlertidige avtaler med grunneiere 14
24 Uttalelser til media 14
25 Registrering i datasystem 14
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 14
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 14
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 14
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste 15
27.3 Opplæring og kompetanse 15
27.4 Arbeidstid 15
27.5 Risikovurdering 16
27.6 Arbeidsvarsling 16
27.7 Personlig verneutstyr 17
27.8 Kjemiske produkter 17
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 17
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 17
28 Ytre miljø 18
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 18
28.2 Hensyn til omgivelsene 18
28.3 Trematerialer 18
28.4 Avfallshåndtering 18
28.5 Gjenbruk av materialer 19
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 19
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 19
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser 20
29.3 Dokumentasjon 21
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 21
29.5 Byggherrens sanksjonsrett 22
1 Definisjoner
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
4 Myndighetskrav
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.
4.2 Anvendt arbeidskraft
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 1 000 kroner pr hverdag.
Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år.
4.3 Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen.
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 6-10
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling.
5 Personell
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 5 mill. kroner.
6 Språkkrav
All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlings- prosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette.
Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte:
• Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet
• Utvikling av felles mål for prosjektet
• Utvikling av felles kontraktsforståelse
• Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene
• Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.)
• Gjennomgåelse av entreprenørens rutiner for egen aksept av underentreprenør
• Avklaring av organisering, roller og ansvar
• Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning
• Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)
• Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc.
• Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør
• Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger
• Gjennomgang og optimalisering av fremdrift
• Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål’
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
9 Samarbeidsmøter
Samarbeidsmøter skal holdes to ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse.
Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer.
Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, skal delta på møtet. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt.
10 Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
14.1 Generelle krav
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
14.2 Kvalitetsplan
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.
Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for
• å bevise overensstemmelse for produktet
• å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen.
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.
Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.
Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.
Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
14.3 Dokumentasjon
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene.
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør».
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 100 000 kroner eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
16 Lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 25 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 5 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1.
Premien skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Premien faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles premien prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Faktura skal sendes til:
Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Minimumskrav til faktura er:
Stående A4-format (bør) God trykk
Nøytral bakgrunn
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer
Fakturanummer Fakturadato
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år
Totalt påløpt oppdraget
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3.
Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
Riksveg
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet.
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.
24 Uttalelser til media
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker.
25 Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin
virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort.
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid.
Personer som leverer varer og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
27.3 Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
27.4 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart.
27.5 Risikovurdering
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.
Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse.
Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder:
• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager
Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte.
27.6 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11.
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
27.7 Personlig verneutstyr
Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav.
27.8 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
28 Ytre miljø
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
28.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder.
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.
Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
28.3 Trematerialer
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene.
28.4 Avfallshåndtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer.
5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport.
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven.
28.5 Gjenbruk av materialer
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med
tilsvarende opplysninger
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 5 mill |
K4 | > NOK 1 mill |
K3 | > NOK 250.000 |
K2 | > NOK 50.000 |
K1 | > NOK 10.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. |
K4 | Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. |
K3 | Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. |
K2 | Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. |
K1 | Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. |
29.3 Dokumentasjon
I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn.
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen.
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
1 Samhandlingsprosess 2
2 Kvalitetssikring 2
2.1 Kvalitetsplan 2
2.2 Dokumentasjon 2
2.2.1 Sjekklister 2
2.2.2 Avviksmelding 2
2.2.3 Teknisk avklaring 2
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring 2
2.2.5 Rapportering 3
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 3
2.4 Bruarbeider 3
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 3
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 4
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 4
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 4
3.1.3 Kontrollrutiner 4
3.2 Ytre miljø (YM) 4
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 4
3.2.2 Gjenbruk av materialer 5
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 5
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning 5
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 5
5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 5
6 Spesielle krav i fremdriftsplanen 5
7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 6
8 Dagmulkt 6
9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser 6
10 Prisregulering 7
11 Faktura 7
12 Heftelser 7
13 Faktura for sluttoppgjør 7
14 Grunnforhold 7
15 Forbedringer og utviklingsarbeider 7
16 Xxxxx bestemmelser 8
16.1 Stikningsgrunnlag 8
16.2 Riggplass 8
16.3 Arbeidstegninger 8
16.4 Arbeidstid og arbeidstidsordninger 8
1 Samhandlingsprosess
Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10.
For denne kontrakten er det avsatt tre dager til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges.
Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4.
2 Kvalitetssikring
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien.
2.2.1 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1.
Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift.
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring
Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema ”Krav om endringsordre”, jf. kap. A1.
Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets- dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger.
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok 138 kapittel 1.2.6 og 3.1.18, samt håndbok 025 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale.
Egenskapsdata:
Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3.
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP.
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA- rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”.
Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts- medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport.
Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt.
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider
Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:
- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,
- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,
- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.
Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør.
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff.
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene.
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet.
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.
Krav til tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister er som gitt i kap. A3 pkt. 3. Krav til arbeidstider er som gitt i kap. C3 pkt. 16.3.
7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
8 Dagmulkt
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 6000 pr hverdag.
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist 1 bli krevd en dagmulkt kr 3000 pr hverdag.
Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.
9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser
Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel:
V = 0.15 x K x ( t2 - t1 - 6 ) / t1
der
V = vederlagets størrelse K = kontraktssum
t1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt.
t2 = avtalt ny byggetid (i hverdager)
Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager.
Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon.
10 Prisregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten.
11 Faktura
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”.
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
12 Heftelser
13 Faktura for sluttoppgjør
Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris- grunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen.
14 Grunnforhold
15 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
16 Xxxxx bestemmelser
Plassering av utstyr er referert til vegens profilering i henhold til tilbudstegninger. Entreprenøren er ansvarlig for at utstyr og innretninger blir riktig plassert i forhold til profilnr. og med riktig avstand og høgde til relevante linjer som f.eks. kantlinje, senterlinje og kjøreboks.
Byggherren anviser/angir ikke spesiell plass for rigg. Entreprenøren skal legge fram forslag til riggplan og entreprenøren må selv byggemelde alle midlertidige bygg og innretninger iht. gjeldende regelverk, og selv inngå avtale om leie av områder, bygg mv.
Det blir ikke anvist spesiell plass som lagerområder for tilkjørt materiell. Plass må avklares med byggherren. Entreprenøren må selv inngå avtale om leie av områder.
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet:
• Kortslutning og selektivitetsberegninger i anerkjent beregningsprogram, FEBDOK eller tilsvarende.
• Kurs- og kretsskjema (en- og flerlinjeskjema)
• IN tegninger: Xxxxxx og hovedkurser sterkstrøm, kursdetaljer.
• IN tegninger: Kabler for signal- og fiberanlegg, detaljer.
• IN tegninger: Nettverk og telefoni, detaljer.
16.4 Arbeidstid og arbeidstidsordninger
Arbeidene på Fv. 53 skal utføres på kveld og natt i tidsrommet mellom klokken 1800 og 0600. Se kap. D1 prosess 14.9.
Entreprenøren er selv ansvarlig for at arbeidstidsordninger er godkjent av ansvarlig myndighet. Byggherren skal ha kopi av slike godkjenninger før arbeidet starter.
Fv. 53 Midnestunnelen. Elektroinstallasjoner. | C4 - 1 | |
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument | 2013-12-13 | |
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument | ||
Mellom Statens vegvesen Region vest | som byggherre | foretaksnr. 971 032 081 |
og | som entreprenør | foretaksnr. |
er inngått følgende avtale: |
1 Entreprenøren påtar seg å levere «Fv. 53 Midnestunnelen. Elektroinstallasjoner».
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva)
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr
Kontraktssum (ekskl. mva) kr
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): ……………………
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren …………...
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 13.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
åååå-mm-dd åååå-mm-dd
byggherre entreprenør
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.
Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier".
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 UTSETTING OG ARBEIDSSTIKNING a) Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også etablering av nye fastmerker og reetablering av eksisterende primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om fastmerker og utsettingsdata. Omfatter også all stikning, måling og beregning under arbeidets gang. Omfatter også innmåling og sikring av nye fastmerker samt beregning av nye data dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. c) Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard «Grunnlagsnett». Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprenøren fra fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.12 Stikning, måling og beregning a) Omfatter all stikning, måling og beregning under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i modeller, tegninger og teknisk beskrivelse. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.2 INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER a) Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap. 3.1.18. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.3 SLUTTDOKUMENTASJON *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter utarbeiding og overlevering av sluttdokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) av utførte og leverte anleggsdeler og utstyr. Omfatter også utarbeiding og overlevering av som utført tegninger og leveranse av digitale fedigvegsdata til | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
oppdatering av FKB (FellesKartBase) og NVDB (Nasjonal VegDataBank) som spesifisert i kap. D2-3 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB, og i vedlegget "Veiledning til krav om leveranse til FKB-kart og NVDB fra bygge- og vedlikeholdskontrakter" Omfatter også innlegging av data om anlegg med utrustning i Statens vegvesen sitt databaseprogram (Plania) for systematisk tunnelvedlikehold. b) Som beskrevet i kap. D2-3 og i vedlagte "Veiledning til krav om leveranse til FKB-kart og NVDB fra bygge- og vedlikeholdskontrakter" Geometri leveres på SOSI-format med objekttyper fra "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB", og etter gjeldende SOSI-versjon. SOSI-filen skal gi opplysinger om kvalitet (målemetode, stedfestingsnøyaktighet), dato (datafangstdato) og produsent. Egenskapsdata til NVDB leveres på egnet format (for eksempel Excel), etter nærmere avtale. Alle data leveres i EUREF89 og NN1954 om ikke annet er avtalt. c) Som beskrevet i kap. D2-3 og i vedlagte "Veiledning til krav om leveranse til FKB-kart og NVDB fra bygge- og vedlikeholdskontrakter" Det stilles ikke krav til hvilken målemetode som benyttes, men nøyaktigheten skal generelt være bedre enn 20 cm i grunnriss og høyde. For klart definerte objekter som veg, bru, kummer og lignende skal nøyaktigheten være bedre enn 10 cm. Ledningsdata angis med den nøyaktigheten som kreves ved utsetting av det aktuelle objektet. Der plandata benyttes skal kontroller ha vist at nevnte nøyaktighet tilfredsstilles. Tegninger skal utføres i overenstemmelse med håndbok 139 Tegningsgrunnlag. x) Kostnad angis som rund sum. 11.35 FDV dokumentasjon og som utført tegninger *** Xxxxxxxx beskrivelse *** b) Tegninger/skjemaer skal leveres i pdf-format i tillegg til redigerbart originalformat. Originalformat i Autocad eller kompatibelt med Autocad. Kildefiler/programmer skal leveres på et redigerbart originalformat. c) Det skal leveres to sett som papirkopier i 4-hulls ringpermer og to sett på digital lagringsenhet (minnepinne/CD/DVD) med innholdsliste og en oversiktlig katalogstruktur. | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Digital lagringshenhet skal inneholde egen katalog med kildefiler for programmert styresystem, Planiafil og data som krevet i vedlegg "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB". Dokumentasjon skal leveres på digital lagringshenhet til byggherren for godkjenning. Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse skal følge krav gitt i NEK400:2010, NEK401:2001. Dokumentasjonsnivå skal være D iht. NEK401. For tavler skal NEK-EN60439-1 (tavlenorm) følges. For maskiner skal NEK-EN60204-1 følges. For radio- og teleanlegg skal krav fra Post og Teletilsyn overholdes. Dokumentasjon skal være ajourført, og i overensstemmelse med utførte anlegg. Beskrivelse og henvisninger skal være på norsk og i samsvar med utført merking i anlegget. Tegninger og skjema skal dateres og merkes med tegners initialer/navn. Dokumentasjon Organiseres strukturert med følgende innhold: 0:Generell del - Generell kort teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon - Oversiktstegning(er) av anlegg med utrustning - Brannorientering - Betjeningsinstruks for styrepanel (nødstyring) - Leveransens omfang - Leverandøroversikt og kontaktinformasjon Videre dokumentasjon skal organiseres med følgende innhold: I:Drift og vedlikehold - betjeningsinstrukser. - instruks feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak. - instruks for kontroll, ettersyn og vedlikehold. - opplysning om vedlikehold som krever spesielle kvalifikasjoner. II:Tekniske data Elektro: - Møblerings- og utrustningsplan elektrobygg - Utstyr-/komponentliste - Kurs- og kretsskjema med referansemerking (en- og flerlinjeskjema) | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
- Kortslutnings- og selektivitetsberegninger - Liste med instillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, tidsbrytere mv. - Liste med instillingsverdier for øvrige sammensatte enheter med dipswitch el. - Tavleoppbygging og inndeling - Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant: * Nødstrømsanlegg (UPS og skilletrafo) * Varme/kjølesystem * Belysning (inkl. armaturplan og lysberegning) * Overvåking av tunnelluften * Sikkerhetsutrustning (nødstasjon, telefon) * Tekniske skilt * Felles jordsystem * Føringsveier (kabelstige og wirestrekk) Maskiner: - Utstyr-/komponentliste - Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant: * Impulsventilatorer Styringssystem: - Utstyr-/komponentliste - Oversikt over anleggets styresystem - Signallister (I/O) - OPC-tag lister - Koblings- og plintetabeller - Oversikt fibernettverk og patchepanel - Adresseliste for styringsutrustningen i nettverk - Liste med instillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el. - Kildefiler for programmert styresystem. Telefonanlegg: - Se prosess 36.4225. Øvrig: - Rapporter, skjema og erklæringer, bl.a: * Risikovurdering av installasjon * Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner, tavlebygger og teleinstallasjon * Kontrollskjema etter inspeksjon, prøving og verifikasjon (Sluttkontroll av installasjon) * Rapporter etter FAT, egentest og verifikasjon. * Rapporter etter øvrige kontroller og målinger som kreves. Bl.a. kontroll av demping i fiberkabler, termografering av tavler mv. - Datablad evt. referanse til hvor dette finnes - Eventuelt billedgalleri | RS | |||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.36 Opplæring *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter kostnader med gjennomføring av opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av installasjonene. Opplæringen skal gjennomføres over en dag á 4 timer. c) Opplæring Opplæring skal bestå av to hoveddeler, en teoretisk og en praktisk del, og skal omfatte inntil seks elever fra byggherre, brannvesen og vedlikeholdsentreprenør. Entreprenør skal stille med to representanter. En med elektrokompetanse for generell opplæring, en representant for opplæing i styrings- og overvåkingssystem. Se prosess 36.7. I den teoretiske delen skal det gis en innføring i: - Anleggets oppbygging og virkemåte (alle enheter) - Betjeningsinstruks, spesielt om nødstyrepanel - Drifts- og vedlikeholdsinstruks - Telefonanlegg, styresystem og PLS programvare. Den praktiske delen av opplæringen holdes i anleggsområdet og skal omfatte: - Praktisk gjennomføring av instrukser gjennomgått i den teoretiske delen (betjening, drift og vedlikehold) - Feilsøking for fagkyndige (elektrikere). - Gjennomgang av PLS programvare for fagkyndige. Byggherren varsles om aktuelle datoer for opplæring senest fire uker før ferdigstilling av anlegget. Opplæring utføres også i tråd med vedlagt prosessbeskrivelse "Funksjonstest elektro og automasjon tunnel". 11.37 Digitale fedigvegsdata og Planiadata 11.4 TEKNISK KONTROLL a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505. Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet 2011. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.11 Tilrigging a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.13 Nedrigging a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.4 VINTERKOSTNADER ANLEGG a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.9 Trafikkavvikling *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også alle kostnader og arbeider med skilting, sikringsmateriell, trafikkdirigering og kolonnekjøring. c) Det skal være trafikkdirigent på begge sider, trafikken skal avvikles som kolonnekjøring med følgebil. Mellom kl 18:00 og 23:30 kan tunnelen være helt stengt i inntil 30 minutter av gangen, vegen skal da åpnes ved hele og | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
halve klokkeslett. Mellom 23:30 og 05:00 kan tunnelen være helt stengt i inntil 3 timer av gangen. Mellom 05:00 og 06:00 kan det være stengt i inntil 30 minutter av gangen, vegen skal da åpnes ved hele og halve klokkeslett. Rutegående kjøretøy skal fritt passere gjennom tunnelen etter gjeldende rutetabeller. Mellom kl. 06:00 og 18:00, skal tunnelen være åpen og trafikk passere uhindret (fri trafikkavvikling). Se også hb. 018: kap. 111.3 Trafikanter kap. 112.4 Sikring av ferdsel ved byggeplassen kap. 134. Midlertidig trafikkavvikling Hver gang før tunnelen åpnes for fri trafikkavvikling, skal det først kjøres en inspeksjonsrunde fram og tilbake gjennom tunnelen for å kontrollere at kjørebanene er fri for gjenstander. Entreprenøren skal sende kopi av søknad om arbeidsvarslingsplan til byggherren ved innsending til skiltmyndigheten. Utrykningskjøretøy skal slippes igjennom med følgebil med minst mulig venting. Entreprenøren skal oppgi et telefonnummer til ansvalig for arbeidsvarsling til redningsetane i Årdal og Lærdal samt AMK. x) Mengden måles som prosjektert antall døgn med manuell trafikkdirigering. Enhet: stk | stk | 50 | |||
Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | |||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
3 Tunneler 35 PORTALER, OVERBYGG, PUMPESTASJON, M.M. a) Omfatter levering og arbeider med utførelse av konstruksjoner som tunnelportaler, snø- og skredoverbygg i tilknytning til portalområdene, pumpestasjon, kuldeporter, bygninger etc.. Sprengning og masseflytting i forbindelse med forskjæringer er medtatt under hovedprosess 2. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 35.5 TEKNISKE BYGNINGER, NØDUTGANGER OG KIOSK FOR NØDSTASJON a) Omfatter materialer, montering og alle bygningsmessige arbeider med tekniske bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjoner. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 35.54 Møbler og hyller i elektrobygg *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av møbler og hyller for FDV dokumentasjon i elektrobygg. c) Plassering i rom angis av byggherren. 35.541 FDV hyller *** Spesiell beskrivelse *** c) I tavlerom i elektrobygg A1 monteres en stykk hylle på vegg, for FDV dokumentasjon. x) Mengden angis som utført antall hyller for FDV. Enhet stk. 35.542 Bord og to stoler *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering av ett enkelt klappbord eller tilsvarende og to stoler i rom i elektrobygg. x) Mengden angis som utført antall rom. Enhet stk. 35.55 Merking av dører *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av merkeskilt for merking av dører. b) Gravert/trykket gule merkeskilter med sort skrift som boltes eller limes fast. Tavlerom: Skilt med dimensjon ca. bxh 100x100 mm, og tekst med fordelingsnummer, eksempelvis "A1". | stk stk | 1 1 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Batterirom: Skilt med dimensjon ca. bxh 150x60 mm, og med tekst "BATTERIER" | |||||
Nødstrømsrom: Skilt med dimensjon ca. bxh 150x60 mm, og med tekst "NØDSTRØM/SRO" | |||||
Radiorom: Skilt med dimensjon ca.bxh 150x60 mm, og med tekst "RADIO/MOBIL" | |||||
Skilt med dimensjon bxh ca. 150x100 mm for adgangsbegrensning med tekst: Statens vegvesen FORDELING ADGANG KUN FOR INSTRUERT (BA4) SAKKYNDIG (BA5) PERSONELL | |||||
Kontakt elektropersonell i Statens vegvesen Region vest | |||||
Skriftstørrelse tilpasset skilt. | |||||
c) Respektive merkeskilt monteres på dører til tavlerom, batterirom, nødstrømsrom, radiorom og på dør i vegg mot tunnel. På dør i vegg mot tunnel monteres kun skilt med fordelingsnummer. Skilt for adgangsbegrensning monteres på dører til tavlerom, batterirom og nødstrømsrom. | |||||
x) Mengde måles som prosjektert antall merkeskilt. Enhet: Stk. | |||||
35.551 | Skilt 100x100mm | stk | 2 | ||
35.552 | Skilt 150x60mm | stk | 5 | ||
35.553 | Skilt 150x100mm | stk | 3 | ||
36 | BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. | |||||
b) For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO 12944 for aluminiumsprodukter, og NS-EN 10346 for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. | |||||
For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN 1.4436 (AISI 316L). Sveiser skal | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | |||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN 1.4404 eller EN 1.4432. Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap. 10.1.3 og 10.1.4. Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dyse- merking 500 mm. Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. c) På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også detaljprosjektering. b) For tunnelen gjelder tunnelklasse B. Se hb. 021 "Vegtunneler". Ytre påvirkning Elektrisk utstyr skal velges i samsvar med ytre påvirkninger iht. tabell 51A i NEK400:2010, og vedlagt risikovurdering til konkurransegrunnlaget. Korrosjonsbeskyttelse Ved varmmetallisering (Aluzink) skal beleggtykkelsen gi tilsvarende beskyttelse som varmforsinket produkt etter NS- EN-ISO 1461. Epoxy pulverlakking med min. 60 µm. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Kabler PFSP kabel konstruert iht. NEK HD 603-3J. BFSI/IFSI kabel konstruert iht. NEK HD 604-5D. Nipler Nipler skal ha strekkavlasting, og tåle bend uten å svekke tetting. Niplene skal være tilpasset kabler som nyttes. Plinter Koblingsplinter for svakstrømskabler skal ha både brytefunksjon og målerfunksjon på tilkoblinger. Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning som switcher mv. montert på anlegget o.s.v skal tilfredsstille relevante krav til EMC kompatibilitet etter NEK-IEC 61000 - 6 med krav til: Immunitet : Mot tung industri Emisjon : Lett industri c) Prosjektering og utførelse Elektroinstallasjonene skal prosjekteres og utføres etter NEK400:2010 og NEK-EN 60439. For å tilfredsstille kravet til beskyttelse mot elektrisk sjokk skal metode automatisk utkobling velges. NEK400 4-41 411.3.2 legges til grunn for TN og IT system. Det tillates utkoblingstider ved feil på maksimalt 5 sekunder ved bruk av tilleggsutjevningsforbindelser på alle samtidig tilgjengelige utsatt ledende deler (f.eks. armatur) og alle andre ledende deler (f.eks. kabelbru) (NEK400 411.3.2.6.) Fra det punkt hvor utkoblingstid ved feil overskrider 0,4 sek. skal tilleggsutjevningsforbindelser monteres. Kravene gjelder også ved dobbel jordfeil i IT-nett. Maksimalt tillatt spenningsfall for hovedkurser er 2%, for forbrukerkurser er 3,5%, eller fordelt slik at maksimalt spenningsfall til en belastning ikke overskrider 5,5%. Jordingsanlegget utføres etter NEK400 4-41 og 5-54. Det godtas delvis selektivitet i anlegget. Det kreves generelt full selektivitet mot overbelastning, og delvis selektivitet mot kortslutning. Samtidighetsfaktor for anlegget skal settes lik en. Anlegget skal tåle full belastning i en nødssituasjon der alt effektkrevende utstyr er i drift. For enkelte stikkontaktkurser som normalt ikke er i bruk kan den settes lavere. For nødstrømssystemer legges NEK400-5-56:2010 til grunn. Nødstrømskurser skal tilknyttes UPS og nedstrøms montert | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
skilletrafo for etablering av skilt IT-nett. Etablert IT-nett er galvanisk adskilt fra et alment IT-nett (NEK400-41- 411.6.1.02 og 03) og underlagt Statens vegvesen sitt internkontrollsystem. Merking Merking skal generelt være likt med betegnelser som anvendes i krets- og koblingsskjemaer, og på IN-tegninger. Det benyttes krympemerker eller merking som stripses til kablene. Forsyningskabler merkes med minimum fordeling og kurs. Gul merking for prioriterte kurser og hvit merking for øvrige. Signalkabler merkes med klartekst/index. Renhold Dører til rom i bygg skal holdes lukket under arbeidet for å unngå nedstøving. 36.1 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE a) Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.13 Hovedtavle/fordelingstavle a) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. b) Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. c) Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN 60439-1 og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel¬ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og på- signaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering, montering og tilkobling av tavler for nødstrøms-, styre-, fiber- og teleutrustning (SRO) med utstyr og innredning. Omfatter også prosjektering av tavler samt levering av plantegninger av tavleinndeling og av utstyr og installasjoner i rom i elektrobygg. Omfatter også fabrikktest (FAT) av tavler i tavlebyggers lokaler og levering av testrapport før tavlene monteres. Omfatter også nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata mv. Kraftlaget etablerer TN-C nett i transformatorrom og monterer stigekabler mellom transformator og inntak samt egne målerarrangement i hovedtavler. Servicetelefon er medtatt i prosess 36.4223. Termografering er medtatt i prosess 36.9. b) Tavler også med: - Formkrav som gitt under c) - Sokkel - Maks h x d = 2000 x 600 mm inkl. sokkel. - Bredde tilpasset behov, tavle for SRO med bredde for min 19" fiberpanel. - Min. IP-grad 54. Platebunn med nippelgjennomføringer eller kabelutsparing som tettes (brannmatter/branntetting e.l.). - Grå polyesterlakk eller tilsvarende gjelder også dører. - Dører i front med lettbetjente håndvridere. - Dører til tavle i radiorom i UA1 og UA2 med sylinderlås for systemnøkkel V53000A2 A276. - Tavler for montering mot vegg - Nettanalysator, operatørpanel, vendere, trykknapper, signallamper o.l. innfelt i dører i normal betjeningshøyde. Systemspenning TN-S 400 VAC 5-ledersystem med 3 ytterledere, nøytralleder og jordleder. Overgang fra TN-C til TN-S etableres i hovedtavler. PEN leder føres til overgangsklemme ved primærklemme på hovedvern. PE skinne eller PE leder fra overgangsklemme til hovedjordskinnen. N-leder på sekundærsiden av vern. N-leder (UPS) ført gjennom sumtrafo jordfeilvarsler. 230 VAC trefaset IT system for prioriterte kurser. Automater, effektbrytere, overspenningsvern, jordfeilvarslere, releer, kontaktorer, brytere, vendere, isolasjonsovervåkere mv. skal ha eller knyttes mot | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
signalkontakt og kobles mot styreutrustningen. Se prosess 36.71 Lokal styringsutrustning. Dette gjelder ikke overspenning finvern. Elektroniske og tidsforsinkede effektbrytere med stillbar karakteristikk som hovedvern og vern mot seksjoneringer og underfordelinger. Lastbryter mot seksjonering vifter. Elektroniske og tidsforsinkede motorvern med stillbar karakteristikk for impulsventilatorer. Motorvern og kontaktorer/startere dimensjonert for direkte start av impulsventilatorer. Utstyret skal tåle gjentatt start/stopp med ett minutts intervall. Elektroniske og tidsforsinkede effektbrytere med stillbar karakteristikk som vern for kurser til tunnelbelysning og sikkerhetsutrustning som beskrevet i vedlagt Febdok skjema "Midnestunnelen 2013". Vern skal ha allpolig brudd med vernefunksjon i fasene og 100 % vern i N-leder. Pluggbare overspenningsvern. Vern og manuelle vendere montert før skilletrafoer skal dimensjoneres mot magnetiseringsstrøm til trafo. Jordfeilvarsler for TN-systemet skal være strømstyrt, selektiv og støtstrømsikker. Isolasjonsovervåking av IT-systemet og spenningsløse sikkerhetskurser skal være spenningsstyrt. 3-fase sann RMS nettanalysator med indikering av totalverdi (THD), fase-, spenning-, strøm-, cosφ og effektovervåking. Maks. og min. verdier skal kunne lagres. Relèutganger e.l. for signal mot styreutrustning. c) Prosjektering Prosjekteringen skal ta utgangspunkt i kursoppdeling, vern og seksjonering i tavler som vist på tegning IN111, IN112, IN113 og IN114 og i vedlagte hovedkurs- og fordelingsskjema (Febdok filer "Midnestunnelen 2013"). Tilsvarende gjelder for tavler for styre-, fiber- og teleutrustning. Tilbudt utstyr skal dimensjoneres, kontrolleres og dokumenteres. Se også vedlagt risikovurdering til konkurransegrunnlaget. For lokal styreutrustning henvises til 36.71. Plantegninger, kortslutningsberegninger og montasje- og koblingsskjema skal utarbeides og fremlegges for kontroll før | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
arbeidet med tavler og kabelmontasje kan igangsettes. Nettverkstegninger skal utarbeides og fremlegges for kontroll før arbeid med nettverk igangsettes. Plassering Hoved/fordelingstavler plassert mot vegg i tavlerom i elektrobygg A1 og Radiorom i elektrobygg UA1 og UA2. Tavle for nødstrøms-, styre-, fiber- og teleutrustning plassert mot vegg i nødstrømsrom i A1. Disponibel plass og transportåpninger i rom kontrolleres før tavlene produseres. Inntransport skal være mulig uten demontering. Tavleinndeling og feltinndeling Det skal bygges hoved/fordelingstavler og tavle for nødstrøms-, styre-, fiber- og teleutrustning. Tavler dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet mv.), med særskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensningsgrad for industriell anvendelse benyttes. For kapslingsklasser deles funksjonsenheter inn i enheter som omfatter: - Hovedbryter (inkludert evt. måletrafoer) - Målerfelt kraftlag. - Seksjoneringsbryter - Motorvern og tilhørende kontaktorer/startersett - Gruppering av automatsikringer mv. for uprioriterte kurser (inkl. effektbrytere for forbrukerkurser) - Gruppering av automatsikringer mv. for prioriterte kurser (inkl. effektbrytere for forbrukerkurser) - Styre-, fiber- og teleutrustning Terminaler for utgående kabler fra gruppering automatsikringer plasseres felles i eget felt. Terminaler for utgående kabler fra motorstartere plasseres felles i eget felt. Tavler inndeles etter formkrav og innredes med oversiktlig fordeling av utrustning innenfor feltene. For spesiell utrustning i nødstrøms-, styre-, fiber- og teletavler henvises også til prosessene 36.42, 36.71. Det skal også settes av plass for fastlinjerouter/moden levert av teleoperatør. Ledningsforbindelser utføres rettvinklet og strukturert. Det benyttes plastkanaler for styreledninger og mindre kurser. Kabler/ledninger for forskjellige spenningsbånd skal legges i separate kanaler (eks. 24VDC og 230VAC). Større inn-/utgående kabler føres og stripses på ribber på | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
bak- eller sidevegg i kabelfelt. Kablene avmantles ikke før de er ført tilstrekkelig inn i tavler, og tilkobles rekkeklemmer. Skjerm (PE) uten isolasjon isoleres og vulk tape/krympestrømpe benyttes i overgang til kabel. Ved klemmer skal isolerte ledere legges med tilstrekkelig slakk for omslutting av måletang. Signalkabling mot I/O utrustning tilkobles krysskobling rekkeklemmer. Fastskrudde frontdeksler skal ha hull for målepinner. Avstand mellom utstyr, kabler og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Inn- og utgående kabler føres gjennom tavlebunn under datagulv i rom. Kabler under datagulv skal føres oversiktlig og strukturert på kabelstige. Sterk og svakstrømskabler skal grupperes separat. KW/h-målere (E-verk og SVV). SVV: Lokale separate målearrangement for SVV, med tariffapparat (kWh-måler), MOK og måletrafoer monteres etter hovedbryter i hovedfordelinger. Egne kWh målere monteres etter bryter for seksjonering til ventilatorer. kW/h målerne skal knyttes mot anlegges styresystem. Konf. Febdok beskrivelse. Leveres nettanalysator med kw/h pulsutgang kan denne erstatte arrangement for hovedmåling for SVV. E-verk: Det skal også settes av eget felt i hovedtavler for montering og tilkobling kraftverk sitt eget målerarrangement. Fasefordeling Belastning på faser skal fordeles jevnt (L1, L2, L3). Faseovervåking, brytere og vern Kombinerte overspenningsvern (kl. I+II) monteres i hovedfordeling A1 og underfordelinger UA1 og UA2. Alternativt monteres kl. I vern i hovedfordeling og kl. II i seksjoneringer/underfordeling. For finvern/kombivern (kl. III) monteres for kurser mot styresentral (SRO) og telesentral, se Febdok beskrivelse. Leveres ikke overspenningsvern klasse I og II med signalkontakt, skal forankoblede vern være utstyrt med dette. Avlederkabler fra overspenningsvern skal maksimalt ha lengde 500 mm til jordskinne. Separate elektronisk tidsforsinket kortslutningsvern til UPS inngang og intern statisk bypass (switch) i hovedfordeling. Separate vern til UPS manuell bypass | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Analoge signalinnganger til PLS kort skal sikres med galvanisk skille når de er tilknyttet enheter utenfor elektrobygg (lysmåler, gassmåler e.l.). Overspenning finvern monteres før galvaniske skiller til innganger til PLS kort. Fasesymetrirelé/fasevaktrelé monteres for faseovervåking i hoved- og underfordelinger. Leveres nettanalysator med slik funksjon kan denne tilknyttes styresystemet, og benyttes i stedet for fasevakt. Jordfeilvarsler/overvåker monteres i hoved- og underfordelingene. Isolasjonsovervåking monteres for overvåking av prioriterte kurser koblet opp mot IT-system etter skilletrafo. OFF-Line Isolasjonsovervåking av spenningsløse kurser med sikkerhetsutstyr iht. NEK 400 538.3. Potensialfrie kontakter 24 VDC monteres for tilkobling mot styring og eventuelle kontaktorer. Nettanalysator Nettanalysator monteres i hovedfordeling. Styrestrømskretser, kontaktorsett/startere Styrestrømskretser, kontaktorsett/startere monteres i respektive tavler for: - dagslys og skumringslys - ledelys - ventilasjon (impulsventilatorer. Se også eget avsnitt) - rød stoppblink utenfor tunnel. - gulblinkanlegg på FM-skilt tilknyttet fordeling (selve FM- skiltet med gulblink vil ettermonteres av byggherren) Styrestrømskretsene kobles opp under seksjonering med IT- nett. Dersom nødvendig skal styrestrømskrets for automatisk variabelt skilt også monteres. Se prosess 36.515. Vendere (lys, skilt og UPS) Brytere/vendere monteres i respektive tavler for manuell betjening i normal betjeningshøyde i øvre del av i tavledører. Vender for UPS monteres lett synlig og tilgjengelig inne i tavle. Det skal monteres vendere for manuell overstyring av: - dags- og skumringslys - ledelys - gulblinkanlegg på FM-skilt tilknyttet fordeling (selve FM- skiltet med gulblink vil ettermonteres av byggherren) | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
I tilegg skal vender monteres for manuell ekstern bypass av UPS. UA1 og UA2 skal i tilegg være tilrettelagt for ettermontering av manuell ekstern bypass for UPS til nødnett som vil ettermonteres. Hjelpereléer tilknyttes brytere og kurser. Bryter mot styrte kretser skal monteres direkte mot styrestrømskretsen (ikke via PLS). Ventilasjonssystem - generelt Ventilasjonsanlegget styres normalt fra PLS etter egne programmer. Se prosess 36.71. Ventilasjon - impulsventilatorer Startere bygges opp for styring/drift av vifter i forover og revers. Det skal benyttes 230 VAC styrespenning. Vifter skal også kunne styres/overstyres separat fra vendere og evt. trykkbrytere montert i normal betjeningshøyde i øvre del av i tavledør. Vendere/bryter skal monteres direkte mot styrestrømskretsen (ikke via PLS). Vendere utføres med fem posisjoner jevnt fordelt over 180 grader, "Auto" rett opp. Aktuell posisjon overføres til PLS, Mot "Øvre Årdal" - 0 - Auto - 0 - Mot "Årdalstangen" Rett ut for posisjonene "Øvre Årdal" og "Årdalstangen" skal det innfelles grønne lamper som markerer driftsretning når aktuell vifte er i drift. Tilbakemelding fra kontaktoren skal fungere både ved automatisk styring fra PLS og ved manuell styring fra tavlefront. Rett over teksten "Auto" skal det innfelles en rød lampe som lyser når kontaktoren feiler f.eks. pga. bortfall av styrestrøm eller utslått motorvern. Feilmelding skal også overføres til PLS. Lamper i tavlefelt skal kunne testes samlet fra egen trykkbryter i tavlefront. Viftene skal startes opp sekvensvis med en gitt tidsforsinkelse mellom start av hver vifte på ca. 5-10 sekunder. Dette kan utføres med tidsreléer direkte montert på starterutstyret eller programmeres i lokal styringsenhet (PLS). Ved reversering av viftenes dreieretning, skal det legges inn tidsreléer som gir 60 sekunders tidsforsinkelse før innkobling aktiveres. Tidsreléer skal være justerbar opp til ca. 3 minutter. Tidsforsinkelsen gjelder både ved drift fra PLS og ved manuell styring fra tavlefront og skal ikke kunne oppheves ved f.eks. kortvarig strømstans e.l. Reléene skal ikke erstattes med styring fra PLS. Mobilanlegg | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Byggherren koordinerer arbeider og leveranser mot mobiloperatør. For kurser konferer Febdok beskrivelse. Stikk. i tavler, reservekurser mv. For kurser og stikk. konferer Febdok beskrivelse. Det monteres minst 8 enkle stikk. i tavle for styre-, fiber- og teleutrustning. Xxxxx forsyning av beskrevne og prosjekterte kurser. Kurser som stikk. i rom til varmevekslere, avfuktere, ovner, belysning, radio- mobilsystem, underfordelinger mv. Skjemalomme, nøkler, vridere Tavleoppbygging, kursskjema og linjeskjema skal foreligge i skjemalomme e.l. montert innvendig på dør av hovedtavler, eller på vegg i tavlerom. Laminert kursskjema skal monteres innvendig på dører. Laminerte skjema over fibernettverk og nettverkskomponenter monteres innvendig på dører i styretavler. Nøkler og vridere e.l. som benyttes for låsing av tavler, skap eller avskjerminger skal overleveres byggherren i tre komplette sett. Merking Generelle krav til merking: - Merking på og i tavler skal generelt være utført i samsvar med NEK-EN 60439-1 og NEK400-8-810. - Merking på tavledører skal utføres på gravert/trykket merkeskilt som boltes eller limes fast. - Tavledører merkes med klartekst over innmontert utstyr på skilt med hvit bunn og sort skrift. - Hovedtavle skal også merkes "A [nr.]" og "400 V TN-S", på skilt med rød bunn og hvit skrift. - Signallamper i tavlefront fargemerkes: For drift: grønn linse For feilvarsel: rød linse (kritisk feil) - Vendere merkes med venderposisjon: På - 0 - Auto - For vendere til vifter se avsnitt: Ventilasjon. - I tilegg skal signallamper, måleinstrument og vendere i tavlefront også merkes med klartekst på skilt med hvit bunn og sort skrift. - Innmontert utstyr i tavler for SRO skal også merkes med klartekst på etikett. - Kurser skal forøvrig merkes: Prioriterte kurser: Gul etikett med sort skrift Uprioriterte kurser: Hvit etikett med sort skrift - Rekkeklemmer og koblingsplinter skal ha fortløpende nummermerking. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
UPS vender (spesielt): - Merkes i tilegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern bypass før betjening av vender" e) Fabrikktest (FAT) Tilkoblinger, kabler og innmontert utstyr i tavlene kontrolleres visuelt og ved fysisk test. I/O, styre- og signalfunksjoner, krysskoblinger, merking osv. kontrolleres. Xxxxx/feil på kabling, merking, montering av utstyr osv. skal utbedres før montering på anlegg. Rapport skal inneholde testlister og kontrollskjema, og skal inngå som del av sluttdokumentasjonen. Rapport skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har utført testen. 36.131 Tavlerom og radiorom *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder hoved- og fordelingstavler (A1) i tavlerom i elektrobygg, og underfordelingstavle (UA1 og UA2) i radiorom i egne bygg. 36.1311 A1 36.1312 UA1 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder underfordeling UA1 knyttet mot A1. 36.1313 UA2 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder underfordeling UA2 knyttet mot A1. 36.1314 Kabel PFSP 4x95/35 Al *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, trekking og montering av kabel mellom A1 og UA1. b) Kabel PFSP. Al ledere L1-L2-L3-N-j | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Kabler føres i 110 mm trekkerør. Rør i grøft lagt og tolket av byggentreprenør. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet m. 36.1315 Kabel PFSP 4x150/50 Al *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, trekking og montering av kabel mellom A1 og UA2. b) Kabel PFSP. Al ledere L1-L2-L3-N-j c) Kabler føres i 110 mm trekkerør. Rør i grøft lagt og tolket av byggentreprenør. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet m. 36.132 AS1 i nødstrømsrom *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder tavler for nødstrøms-, styre-, fiber- og teleutrustning i nødstrømsrom. 36.133 Kapping og tetting av rør og utsparinger *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter arbeider og materialer med kapping av trekkerør og tetting av trekkerør og utsparinger for kabling. b) Varig fleksibel tettemasse. Branntetting skal tilfredstille krav EI60. c) Branntetting Branntettinger skal utføres av godkjent firma/sertifisert personell. Utsparinger i bygg mellom egne rom, og utsparing i tett vegg til tunnel ved bygg, skal branntettes etter at kabelarbeider er utført. Rør som er ført bak brannsikker kledning/betongelement e.l., ført gjennom denne og avsluttet i tunnelrommet skal kappes og branntettes. Rør reinskjæres helt inn mot heng/vegg før branntettingsmasse fylles i. Steinull kan benyttes for å begrense branntettingsmassen i rør. Øvrig tetting Rør ført inn i bygg og nødstasjoner (kiosker) fra utvendig kabelgrøft skal kappes 10 cm fra innføringspunkt og ender av rør skal tettes etter at kabler er trukket. | m | 700 | ||
m | 700 | |||
RS | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
x) Mengden måles som prosjektert antall utsparinger og trekkerør. Enhet stk 36.1331 Branntetting av trekkerør i tunnelrom og bygg *** Spesiell beskrivelse *** c) Innvendig diameter trekkerør varierer mellom 110 mm, 75mm, 50 mm og 40 mm. Sett i forhold til antall rør er gjennomsnittsverdien 60 mm. x) Mengden måles som antall trekkerør med gjennomsnittlig diameter på 60 mm. Enhet: Stk. 36.1332 Branntetting av utsparinger med kabler *** Spesiell beskrivelse *** c) Utsparring i lettklinkervegg skal tettes. I bygg skal utsparringer i og mellom rom tettes. Se tegning K130, K131 og K132. x) Mengden måles som antall utsparinger. Enhet: Stk. 36.1333 Tetting av rør fra utvendig kabelgrøft *** Spesiell beskrivelse *** c) Innvendig diameter trekkerør varierer mellom 110 mm, 75mm og 50 mm. Sett i forhold til antall rør er gjennomsnittsverdien 65mm. x) Mengden måles som antall trekkerør med gjennomsnittlig diameter på 65mm. Enhet: Stk. 36.134 Belysning i elektrobygg *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter prosjektering, levering, montering og tilkobling av fast lysinstallasjon som sikrer god belysning i rom i elektrobygg. Se tegning K130, K131 og K132. b) 18W, 36W eller 58W lysrørarmaturer. Ra 840. Kan utføres i glassfiberarmert polyester med slagfast skjerm. IP44 eller høyere. c) Det skal monteres nødvendig antall armaturer for å sikre belysningsnivå minimum 300 Lux for hvert enkelt rom. Alle rom skal ha egne lysbrytere ved dør. Prioritert belysning. Xxxxxx tilknyttet UPS. Kabler i bygg skal føres stukturert i plastkanal, åpent eller på | stk | 70 | ||
stk | 16 | |||
stk | 45 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
kabelstige. Kabel ført opp gjennom datagulv skal gis tilleggsbeskyttelse opp til 1,5m over datagulvet (ved åpen forlegning). | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall bygg. Enhet: Stk. | ||||
36.1341 Bygg A1, 4 rom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Fast lysinstallasjon i traforom, tavlerom, nødstrømsrom og batterirom | stk | 1 | ||
36.1342 Bygg UA1, 1 rom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Fast lysinstallasjon i radiorom | stk | 1 | ||
36.1343 Bygg UA2, 1 rom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Fast lysinstallasjon i radiorom | stk | 1 | ||
36.135 Utvendig belysing | ||||
36.1351 Utvendig belysing av elektrobygg A1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av utvendig fast lysinstallasjon ved inngangsdører til elektrobygg i tunnelen med lysbryter innvendig ved dør til tett lettklinkervegg mot trafikkrom. | ||||
Omfatter også levering, montering og tilkobling av en bevegelsesføler med tidsforsinkelse, forriglet mot lysbryter ved dør, for av/på regulering av lyset ved bevegelse forran bygget. | ||||
b) 36W eller 58W lysrørarmaturer for utvendig montasje. Bevegelsesføler og lysbryter for utendørs montasje. Lysbryter med innebygget diode/tent lys, slik at den kan ses i rommet. Momentan tenning , og mulighet for justering av tidsforsinkelse for slukking til ca. 10 minutt. Rekkevidde fra dør i tett lettklinkervegg til tunnel og framfor bygg. Kabeltype IFSI/IFXI. | ||||
c) Det skal monteres tre armatur jevnt fordelt på dørside av elektrobygg i fjellhallen. Bevegelsesføler monteres på bygg med optimal dekning av | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
området. Bryter monteres på samme side av lecavegg som elektrobygg. | ||||
Belysning legges på prioritert kurs. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall bygg. Enhet: Stk. | stk | 1 | ||
36.1352 Utvendig belysing av elektrobygg UA1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av utvendig fast lysinstallasjon over inngangsdør til radiorom i elektrobygg UA1 til tunnelen med lysbryter ved dør i radiorom. | ||||
Omfatter også levering, montering, tilkobling og instilling av en skumringsbryter forriglet mot dørbryter, for av/på regulering av lyset ved dag/kveld. | ||||
b) Lysarmatur og skumringsbryter for utvendig montasje. Kabeltype PFSP. | ||||
c) Det skal monteres ett armatur. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall bygg. Enhet: Stk. | stk | 1 | ||
36.136 Varmeveksler | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter prosjektering, dimensjonering, levering, montering og idriftsetting av varmeveksler med en utedel og en innedel, og utstyr for overvåking og regulering av temperatur i rom i elektrobygg. Omfatter også levering, montering og tilkobling av temperaturgivere og nødvendig kabling for overføring av måleverdi og alarmer til styringssystemet. | ||||
c) Innedel monteres i tavlerom og nødstrømsrom i A1. Utedel monteres på byggets bakvegg uten dører. Varmeveksleren skal dimensjoneres for maksimalt avgitt effekt i respektive rom, og slik at temperaturen kan holdes jevnt på ca. 15-20 oC. Alarmer for høy og lav temperatur | ||||
stilles på 40 oC og 5 oC ved idriftssetting. Alarmsignal skal være justerbare. | ||||
Signal fra temperaturføler skal tilknyttes tunnelanleggets styresystem. | ||||
Kabler i bygg skal føres i plastkanal. Nødvendige | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
stikkontakter monteres i rom. x) Mengde måles som utført antall varmevekslersystem. Enhet: Stk. 36.137 Avfukteranlegg i fjellhall *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter prosjektering, dimensjonering, levering, montering og idriftsetting av et avfukteranlegg med utstyr og kabling for avfukting av miljø i rommet med elektrobygg bak tett lettklinkervegg. b) Kapasitet minimum 30 liter/døgn ved 30oC og RF80% Uttak for avløpsslange. Type Dantherm CDT 30 eller tilsvarende. c) Romvolum ca. 890 m3. Kabler i bygg skal føres i plastkanal. Nødvendig utvendig stikkontakt monteres på bygg. Kabeltype IFSI/IFXI x) Mengde måles som utført antall. Enhet stk. 36.138 Varmeovn *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av panelovn med termostat og nødvendig kabling, plugg og stikkontakt i elektrobygg. b) 300W eller 400W. Med elektronisk termostat. Temperatur innstilt på 15OC. c) Monteres i batterirom i A1 og i radiorom i UA1 og UA2. x) Mengde måles som utført antall. Enhet stk. 36.139 Xxxxx arbeider i/ved tekniske bygninger *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter prosjektering, levering, montering og tilkobling av utstyr og installasjoner i tavlerom, nødstrømsrom, batterirom, radiorom og høyspentrom. For rom i elektrobygg gjelder dette: - kabelkanaler - stikkontakter, og kabling - mekanisk potensialfri giver i dørkarm for registrering om dør til tavlerom, nødstrømsrom, radiorom, batterirom og | stk | 2 | ||
stk | 1 | |||
stk | 3 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
nødstasjon (BS1) åpnes/lukkes. - branndetektorer og alarmenhet og temperaturmålere i tavlerom, nødstrømsrom, radiorom og batterirom. - signalkabler mellom givere/detektorer/alarmenheter og PLS c) Det skal monteres stikkontakter knyttet mot uprioritert kursavgang for: - mobiloperatør i radiorom i UA1 og UA2 - variabel last i tavlerom, nødstrømsrom, radiorom og batterirom, samt i traforom Stikkontakt for mobiloperatør plasseres etter anvisning. Stikkontakt til variabel last plasseres under lysbrytere i rom. Kabler i bygg skal føres strukturert i plastkanal, åpent eller på kabelstige. Giver for åpen dør skal plasseres innvendig på hengslingsside. Branndetektorer og temperaturmålere monteres etter leverandørens anvisning. 36.1391 Installasjoner A1 36.1392 Installasjoner UA1 36.1393 Installasjoner UA2 36.14 Kabelstiger a) Omfatter levering og montering av kabelstiger i tunnelen, inkl. opphengsdetaljer, skjøtestykker etc. b) Overflaten skal ha en jevn og glatt struktur. Sammenføyningene mellom vangene og trinnene skal være helsveiset. Godstykkelse i vanger og stigetrinn skal for varmgalvaniserte kabelstiger være min 1,5 mm og for syrefaste kabelstiger min 1,25 mm. Muttere skal være i vibrasjonssikret utførelse slik at disse ikke skal kunne løsne. Låses med låsemutter eller tilsvarende. Kabelstigene skal være utført med C-profiler i vange og trinn (ingen hulprofiler), og leveres i 3-6 m lengder. Senteravstanden mellom stigetrinnene på kabelstigen skal være høyst 355 mm. Skjøtestykkene skal være godkjent jordingsforbindelse i henhold til NEK-IEC 61537. Pendelkonsoll skal ikke bygge mer enn 50 mm under kabelstigen og skal ikke oppta mer enn 50 mm plass i stigens bredde. Det skal være mulig å høydejustere min. 60 mm. Festeanordning for pendelkonsoll skal være slik at det er mulig å montere kabler fra begge sider av brua uten at disse må tres. | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Dimensjonerende last for kabelstigene er 125 kg/m for klasse A-B og 160 kg/m for klasse C-F. Sikkerhetsfaktor min. 1,7 og nedbøyning mindre enn 1 % av konsollavstand. Testet og godkjent som sikker arbeidslast (SWL), i henhold til NEK-IEC 61537. Dersom det benyttes festemekanisme som overfører last ved friksjon i forbindelsen, skal opphenget være utformet slik at kabelstigen ikke faller ned ved endring i dimensjonerende friksjonskraft. Pendelkonsoll med overgang til skinne/bergbolt skal med usymmetrisk last tåle 100 kg der stigen ligger an mot konsollen uten å få en total vridning på over 3 grader. Ved 1 m pendel og pendelkonsollbredde 500 mm skal stige kunne belastes vertikalt med 150 kg på ene stigevangen mellom to oppheng (cc 3 m) uten at utsvinget sideveis overstiger 30 mm. Overstiges dette må kabelstigen stabiliseres med stag. x) Mengden måles som prosjektert lengde kabelstige. Enhet: m 36.143 Kabelstige, 500 mm *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kabelstige for avgrening fra utsparring i tett lettklinkervegg til elektrobygg A1 i tunnel samt kabelstige under datagulv i rom i elektrobygg A1, UA1 og UA2. Omfatter også nødvendig demontering og remontering av montert datagulv i rom. b) Bredde 500 mm. Tilpasset for montering leca/betong. c) Bak lettklinkervegg til bygg, og i bygg, monteres kabelstige for best og strukturert føring av kabler. 36.17 Felles jordsystem a) Omfatter levering og montering av et felles jordsystem for tunnelanlegget, inklusiv nødvendig graving, tilbakefylling og planering som ikke inngår i andre prosesser. Uisolert jordleder som ligger i felles kabelgrøft i dagen, er medtatt under prosess 44. Omfatter også verifikasjon og dokumentasjon av anlegget iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. c) Ved all skjøting, avgrening, montering av kabelsko etc. skal det benyttes pressverktøy, slaglodding/sølvlodding eller termittsveising. Alle avgreninger fra jordleder skal utføres som parallellskjøt. PN gul/grønn ledninger skal ha hel kappe og isoleres med krympeskjøter i avgreninger og skjøter. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også merking og tilkobling. Omfatter også levering, montering og tilkobling av: - hovedjordskinner i tavlerom (A1) og radiorom (UA1 og UA2) og tilkobling til/fra disse. - utjevningsforbindelser i bygg, bla. til kabelbru under gulv. - lokal driftsjording for elkraft-, signalkabler og utstyr - lynavlederanlegg for antennemaster og tilkobling av oppførte jordledere. Omfatter også fremføring av utjevningsleder fra trekkekum og bygg, og tilkobling av oppstikk til nødstasjoner (skap og | m | 50 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
kiosk), kabelstige og skilt. Omfatter også prosjektering av jordingsanlegget. Se tegning IN104 og IN105 samt vedlagte hovedkurs- og fordelingsskjema (Febdok filer). Verifikasjon og dokumentasjon er inkludert i prosess 36.9. Graving, tilbakefylling og planering utføres av byggentreprenør. Byggentreprenøren skal også: - Levere, legge og koble gjennomgående uisolert jordleder i kabelgrøft gjennom tunnelen - Etablere jordelektroder og ringjord ved bygg og antennemaster, samt oppstikk til bygg og antennemast. Den delen av jordingsanlegget som utføres av byggentreprenør skal godkjennes av autorisert installatør, verifiseres og dokumenteres med bl.a. samsvarserklæring. Kraftlaget fører PEN leder inn i tavlerom. b) Hovedjordingspunkt i tavlerom utføres som Cu-plate eller tilsvarende, dimensjonert for anlegget og med minimum 5 mm tykkelse. I tilkoblingspunkt i Cu-platen benyttes bolter, mutter og sprengskive. Av messing dersom Cu benyttes. c) Generelt i bygg Jording i el-bygg har utgangspunkt i hovedjordingspunkt i lavspentrom. Avgreninger utføres herfra. Fra hovedjordingspunkt tilkobles utjevning, øvrige jordskinner, avledere mv. Byggentreprenøren fører en 50 mm2 PN gul-grønn Cu fra ringjord til lavspentrom for tilkobling til punktet. I lavspentrom skal det finnes et enlinjeskjema for jordanlegget som inneholder opplysninger om : - funksjon - tverrsnitt, ledermateriale og -type - tilkoblingspunkter i installasjonen Enlinjeskjema kan utføres som skilt montert på vegg over datagulv. Hovedjordingspunkt Cu-platen monteres over datagulv, lett tilgjengelig og ca. 4 cm fra vegg i elektrobygg. I platen bores hull for tilkoblinger. Platen beskyttes med plastskap med gjennomsiktig dør/front eller tilsvarende for IP2X beskyttelse. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
36.172 Tilkobling til jordleder, oppstikk og avgreninger a) Omfatter avgrening/oppstikk og tilkobling til gjennomgående jordleder. b) Isolert kobberledning med gul-grønn kappe. c) Ledningen for oppstikk eller avgrening skal føres gjennom trekkerør til nødstasjoner, skilt og kabelstige ved portaler. Ved lysmaster føres ledning inn i mastens fundament. Ledningen skal legges med tilstrekkelig lengde for senere tilkobling av utstyr. x) Mengden måles som antall oppstikk. Enhet stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder utjevning til nødstasjoner (kiosk og skap), kabelstige og skilt. b) PN 1x16 mm2 CU (gul-grønn) c) Tilkobling til uisolert jordleder i trekkekum, eller jordskinne i bygg, og til tilhørende utstyr som vist på tegning IN104 og IN105. 36.175 Lynavleder for antennemast *** Spesiell beskrivelse *** b) Lynavleder med egnet oppfanger og festemateriell. Nedleder med min. tverrsnitt 1x50 mm2 uisolert massiv Cu. c) Lynavlederanlegget skal tilfredstille krav gitt i NEK EN 62305. Det skal påregnes en mastehøyde på 20m. Fra en av jordelektrodene ved antennemast fører byggentreprenøren en 1x50 mm2 massiv Cu jordleder til ca. 1 m over fundamentet. Cu lederen skal tilkobles lynavlederanlegget for masten. Oppfanger monteres i topp av masten. Nedleder monteres utvendig langs mast og mest mulig rettlinjet. Nedleder skal festes meget godt med varig utstyr og utjevnes etter leverandørspesifikasjoner. x) Mengden måles som prosjektert antall lynavlederanlegg. Enhet: Stk. 36.176 Jordsystem, A1 36.177 Jordsystem, UA1 36.178 Jordsystem, UA2 | stk | 13 | ||
stk | 1 | |||
RS | ||||
RS | ||||
RS | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
36.2 BELYSNING a) Omfatter levering, montering og tilkopling av kabler og armaturer inklusive luminansmeter / fotocelle, og utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon og driftsinstruks på norsk. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Kursfordeling, armaturer og plassering er vist på tegning IN111 og IN112. Montering og tilkobling Armaturer og eventuelt tilhørende koblingsbokser skal monteres på kabelstige. Armaturer med lyskilden sentrert og med underkant armatur ca. 5 m over kjørebanen. Nøyaktig montasje både enkeltvis og i rekker etter hverandre. Armaturene kobles slik at faser belastes jevnt. 36.21 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og armaturer a) Omfatter levering og montering av kabler mellom hovedtavle/ fordelingstavle. b) Krav som angitt i håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.01.4 Kabler. x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av kabler mellom hovedtavle/fordelingstavle og armaturer. Omfatter også levering og montering av festemateriell. b) Det skal benyttes strips av syrefri plast. c) På kabelstigen stripses kablene separat eller i bunt for hvert femte stigetrinn. Kabler inn/ut av armaturer og koblingsbokser skal legges med dryppnese. 36.211 IFSI 4 x 10/10 mm2 *** Spesiell beskrivelse *** b) IFSI 4x10/10 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-N-j | m | 4 260 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
36.212 IFSI 4 x 6/6 mm2 *** Spesiell beskrivelse *** b) IFSI 4x6/6 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-N-j 36.213 IFSI 4 x 2,5/2,5 mm2 *** Spesiell beskrivelse *** b) IFSI 4x2,5/2,5 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-N-j 36.214 BFSI 3 x 6/6 mm2 *** Spesiell beskrivelse *** b) BFSI 3x6/6 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-j 36.22 Luminans-/luxmåler a) Omfatter levering, montering og tilkopling av luminans- eller luxmåler inklusive kabler for automatisk regulering av nivået på belysningen. Nødvendige programmeringsarbeider er medtatt i prosess 36.7 Lokalt styresystem og programmering. c) Analoge målere skal operere mellom 4 - 20 mA med måleområde fra ca. 0 - 20.000 lux. Dersom strøm faller under 4 mA i 1 minutt skal det avgis alarm i lokalt styresystem. Måler skal fungere automatisk ved oppstart etter et eventuelt midlertidig strømbrudd. Måler skal være cosinuskorrigert samt ha innebygd termostatstyrt varmeelement. Temperaturområde - 40oC til + 50oC. Kalibrert måler skal tilkoples lokalt styreavsnitt for inn- og utkopling av de ulike belysningstrinnene i tunnelen. Antall belysnings-trinn og belysningsnivå skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Mengden måles som prosjektert mengde. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** c) Inndeling i belysningstrinn og nivå er beskrevet under prosess 36.7 Styringssentral. Det skal monteres fotoceller utenfor tunnelen som vist på tegning IN101 og IN113. Fotocelle for tunnelbelysning monteres slik at den gjenspeiler adapsjonsluminans ved kjøring i retning mot tunnelen, men skjermet mot vegbelysning og lys fra trafikk. d) Lineær toleranse bedre eller lik +/- 5% av målt verdi. 36.221 Fotocelle - Tunnelbelysning 36.23 Armaturer a) Omfatter levering, montering og tilkopling av armaturer, lyskilder og festeutstyr inklusiv nødvendige braketter og merking av armaturer, samt utarbeidelse av belysningsplaner. Kabler er medtatt i prosess 36.21. b) Armaturene skal tilfredsstille kravene for IP65, støvsikker og spylesikker utførelse, nipler på armatur IP66. Armaturer skal pulverlakkeres i tillegg til korrosjonsbehandling. Armaturer skal være vektsymmetriske med lyskilde i senter av armatur. | m | 1 420 | ||
m | 120 | |||
m | 1 360 | |||
stk | 2 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Merkeskilt for armaturene (50 mm) skal tåle direkte høytrykkspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dysearmatur 500 mm. Armaturene skal ha en vedlikeholdsvennlig utførelse, slik at oppsamling av støv/vann unngås. Armaturene skal ha utskiftbar optikk og skal være konstruert slik at glasset blir hengende i armaturen når den åpnes. Lett tilgjengelig automatsikring skal være montert i armatur, og dimensjonert for armaturen. Armaturer skal også uføres i overenstemmelse med konstruksjons og sikkerhetskrav gitt i NEK IEC 60598-1. c) Krav som angitt i håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.3. Belysning. Belysningsplaner utarbeides i tabellform og forelegges byggherren for eventuelle kommentarer. Belysningsplanene skal vise armaturenes plassering og innbyrdes avstand, angivelse av trinn, effekt og plass for kursnr. Før bestilling iverksettes, skal datablad som viser armaturens konstruksjon, materialer, overflatebehandling, oppheng etc forelegges byggherren. Armaturens virkningsgrad, lysfordelingskurver, type drossel/ forkobling som benyttes og armaturens temperaturbegrensninger skal også oppgis. Armaturene skal leveres med hensiktsmessig plasserte nipler og koblingsklemmer tilpasset avgrenings-/gjennomkoblingskabler. Xxxxxx med kontramutter og pakning. Intern kabling i armatur av type BFSI eller tilsvarende. Armaturene skal kunne justeres sideveis. Kabler til armaturer skal legges med dryppnese. Armaturene for innkjøring og overgangssone skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til kabelstige. Armaturene for indre sone skal festes med braketter som er tilpasset oppheng til kabelstige eller bergbolt. Lysrør-/LED-armaturer skal leveres med symmetrisk lysfordeling. Høytrykk natriumdamp (NaH) armatur for asymmetrisk belysning. Lysrør skal gi min. 80 % lysutbytte ved -10 °C, med RA indeks 80 (fargetemperatur 4000K) og med min. servicelevetid på 30 000 t. Armaturene skal leveres for sikker tenning ned til -20 °C. Løsning med LED armaturer skal godkjennes av byggherren. Leverandøren står fritt til å tilby høytrykksarmaturer av forskjellig styrke for å optimalisere innkjørings- og overgangssone. Det skal ikke leveres mer enn 3 forskjellige typer høytrykksarmaturer. Krav til luminans i de ulike soner er oppgitt i tabell 10.2 i håndbok 021 Vegtunneler. Tilbyder skal beregne anlegget iht. gjeldende internasjonalt regelverk med de tilbudte armaturer og basert på belysningsplan (luminansnivå, jevnhet, sonelengder etc.). Lysfordelingen skal være slik at tunnelveggen blir belyst i ca. 1,5 m høyde over kjørebanen. Beregninger skal ikke ta hensyn til refleksjon fra tunnelvegger. x) Mengden måles som prosjektert antall armaturer (inklusiv lyskilde). Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering, montering og tilkobling av nipler og utrustning i armatur. b) Armaturhus (armaturstamme) i syrefast stål, AISI 316L eller bedre, skruforbindelser A4 eller bedre. Armatur med lysstoffrør og NaH lamper, skal ha flat skjerm av herdet/slagfast glass. Avdekningen skal enkelt kunne åpnes uten bruk av verktøy. Pakninger mellom skjerm/glass og armaturkassett skal være av et klebefritt materiale som gir varig og elastisk tetting. NaH-armaturer fra 100 W og oppover med | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
trykkutjevningsanordning. Gjennomkobling i armatur ved forsyningskabel opp til og med 10 mm2. Halogenfri nippel med strekkavlastning. Systemspenning TN-S 400/230 VAC femleder system med 3 ytterledere, nøytralleder og jordleder. 230 VAC matespenning. Berøringssikre innvendige komponenter. Forkoblingsutstyr, fasekompensert cosφ > 0,95. Forkobling skal ha funksjon for utkobling av defekt lampe (cut-off). Cut-off tiden må være tilstrekkelig lang til å tillate gjentenning av varme lamper ved kortvarig utfall. NaH med rørform lyskilde. Minimum levetid for lyskilder, med garantert lysutbytte på 80 %, skal være: - 16000 timer for natrium høytrykkdamplamper (NaH, superlux, longlife e.l) - 30000 timer for induksjonslamper (QL el.) - lysstoffrør (longlife) som gitt under generell beskrivelse punkt c). Induksjonslamper skal ha Ra verdi på minimum 80, og fargetemperatur 4000 K eller høyere. Lysstoffrør som gitt under generell beskrivelse punkt c). Armaturer for oppheng til kabelstige. Festedetaljene skal også muliggjøre trinnløs tilting av armaturene i forhold til vegbane med inntil 6 % tverrfall. c) Se tegning IN112. Armaturer monteres på en lysrekke sentrert i tunnelprofil. Første armatur i lysrekken monteres 5m innenfor portal i heng, og avsluttes med siste armatur 5m innenfor portal i motsatt ende av tunnel. Merking Armaturer i tunnelen skal merkes med fordeling, kurs og armaturnummer (eks: A1-Q32-1) på slik at dette kan leses fra vegbanen. Teksthøyde: 30 mm. Hvit bakgrunn og sort tekst. Nipler Ledige nipler blendes med blindplugg. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
36.231 Lysrørarmaturer *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder armaturer i havarinisje. b) 2x58W lysrørarmatur. Armatur for gjennomkobling av kabel type IFSI 4x2,5/2,5mm2. c) Armaturer fordelt jevnt langs armaturskinne/stigebru i nisjen. Armatur knyttet mot prioritert kurs skal tas hensyn til ved fordeling. 36.232 NaH-armaturer 400 W 36.234 NaH-armaturer 100 W 36.235 NaH-armaturer 150 W 36.236 NaH-armaturer 70 W 36.237 Armaturer med induksjonslampe *** Spesiell beskrivelse *** b) 55W induksjonslampe. 36.24 Sikkerhetsbelysning a) Omfatter levering, montering, merking og tilkopling av kabler og armaturer for sikkerhetsbelysning i tunnelen, inkludert lyskilder og festeutstyr. b) Armaturene skal tilfredsstille materialkrav og kapslingsgrad i prosess 36.23 b). De skal også tilfredsstille kravene i IEC 00000-0-00. c) Hver 4. armatur skal fungere som sikkerhetslys og skal tilkoples prioriterte kurser og funksjonssikker kabel, jf. håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt 10.1.4 Kabler. x) Kostnad angis som prosjektert antall armaturer. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering, montering og tilkobling av nipler og utrustning i armatur. b) 55 W induksjonslampe. I havarinisje 2 x 58W lysrørarmatur Spesielt for lysarmaturer tilknyttet sikkerhetsbelysning kreves også: - Flammehemmende nipler til ca. 850 oC / funksjonssikre. - Funksjonssikker intern kabling i armatur. - Funksjonssikre koplingsklemmer (porselen el.) - Koblingsstykke med termisk sikring som skiller armatur fra kurs ved temperatur over ca. 110 oC. - Skjerm konstruert for flammehemming/funksjonssikkerhet | stk | 6 | ||
stk | 36 | |||
xxx | 00 | |||
xxx | 00 | |||
stk | 52 | |||
stk | 54 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Systemspenning 230 VAC trefase IT-system. | ||||
c) Merking Armaturer skal merkes med fordeling, kurs og armaturnummer (eks: A1-Q32-1) på slik at dette kan leses fra vegbanen. Teksthøyde: 30 mm. Gul bakgrunn og sort tekst. | ||||
36.241 Sikkerhetsbelysning, 55 W induksjonslampe | stk | 19 | ||
36.242 Sikkerhetsbelysning, 2 x 58 W lysrør | stk | 1 | ||
36.3 VENTILASJON | ||||
a) Omfatter levering, montering og merking av ventilatorer og servicebryter, samt levering og montering av kabler Prosessen omfatter også utprøving, idriftsettelse, dokumentasjon og drifts/vedlikeholdsinstruks på norsk. | ||||
Bergbolter er medtatt i prosess 36.154. | ||||
b) Ventilator inkludert motor, viftehjul, luftrettere, støydempere og festemateriell skal oppfylle krav til korrosjonsklasse C5-M iht. ISO 12944 og dimensjoneres for minimum 20 års levetid i et korrosivt og forurenset miljø. Viftehjulet skal være dynamisk avbalansert iht. ISO 1940-1:2003, klasse G2.5. Motoren skal oppfylle effektklasse IE3 (Eff1). | ||||
Motoren skal ha nettspenning 3 x 400 V, isolasjonsklasse H, tetthetsgrad IP55 og være dimensjonert for direkte start og minimum 40.000 driftstimer ved full last. Ved valg av lagertype og lagersmurning skal det tas hensyn til at viftehjulet vil rotere fritt i lange perioder med avslått motor og temperatur ned til -20 grader C. Ved bruk av lager som krever smørenippel på motoren, skal ventilatorhus/støydempere utføres slik at smøring kan utføres sikkert mens viftehjulet roterer. | ||||
Ventilatorene skal leveres med en 4 m lang halogenfri og flammehemmende motorkabel som er ferdig koblet til motorviklingene og jordingspunkt på motor og ført ut gjennom ytre kapsel. Kabelen skal skjermes godt mot vibrasjon og slitasje. I ventilatorer med viftehjulsdiameter over 1500 mm, skal motorkabler og signalkabler føres i tette kanaler som bygges inn i luftrettere/motorfester. | ||||
Ventilatorhus og støydempere skal bygges av kontinuerlig sveiste stålplater. Minste platetykkelser er 5,0 mm i ventilatorhus og 3,0/1,0 mm i støydempere (utvendig/innvendig). Utvendige luftrettere skal produseres av minimum 5 mm plater og ha solid avstiving og innfesting som sikring mot vibrasjon og utmating. Bolter m/utstyr skal være i syrefast stål iht. EN 1.4436. | ||||
Ventilatorer skal ha egnede vibrasjonsdempere av gummi, konstruert slik at ventilatorene ikke kan falle ned. Ventilatorene skal være utstyrt med vibrasjonsvakt. Alle skruforbindelser for feste av ventilatorene skal låses med låsetråd, låsesplint eller låseskiver av en type som tilfredsstiller kravene i DNV's "Rules for certification of Ships", Part 4, Chapter 4 "Rotating Machinery, Power Transmission". | ||||
Alt stål skal være korrosjonsbeskyttet ved varmforsinking etter NS-EN ISO 1461, utført etter at de enkelte deler er ferdig bearbeidet i verksted. Ved ferdigstillelse skal alle ståldeler, inkl. bolter og muttere, gis en ytterligere korrosjonsbeskyttelse ved et lag primer med tykkelse 80 µm, og to- komponent epoxy med tykkelse min. 80 µm. | ||||
Lydtrykknivået for ventilatorene skal ikke overstige L=85 db(A) målt i 3 m avstand fra ventilator og i 45 graders vinkel i forhold til ventilatoraksen. Målingene skal tilsvare måling i fritt felt. | ||||
Tegninger av ventilatoren med motorsertifikat og dokumentasjon av materialkvalitet, korrosjonsklasse og temperaturklasse skal leveres før ventilatoren blir satt i produksjon. | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Krav til skyvkraft og temperaturklasse iht. EN 12101-3 er angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Impulsventilatorer leveres og monteres i byggherrestyrt entreprise. 36.31 Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og ventilatorer a) Omfatter levering, montering og merking av servicebryter samt levering og montering av kabler og tilkobling mellom hovedtavle/fordelingstavle og ventilatorer. Utstyr i tavlerom er medtatt i prosess 36.13. b) Krav til koblingsbokser, se håndbok 021 Vegtunneler, avsnitt. 10.1.3 Kapslingsgrad. x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og montering av merking på servicebryter med fordeling, kurs og ventilatornummer slik at dette kan leses fra vegbanen. b) Halogenfri servicebryter med stor låsbar vender, allpolig utkobling, og dimensjonert for direkte start av aktuell viftemotor. Merkeskilt med hvit bakgrunn og sort skrift. c) Kabler føres i trekkerør lagt/montert og tolket av byggentreprenør. Se tegning IN102. Legges med dryppnese ved tilkoblingspunkt i heng. Servicebryter med festebrakett monteres til kabelbru eller ventilatorramme slik at merking og aktuell stilling lett kan observeres fra vegbanen. 36.311 BFSI 3x25/16 mm^2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** b) BFSI 3x25/16 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-j 36.312 Servicebryter *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengden måles som ant. servicebrytere. Enhet: Stk. | m stk | 560 4 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
36.313 Utprøving og idriftsettelse - impulsventilatorer *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også kontroll av dreieretning og innstilling av motorvern og tidsreleer i fordelingstavle. x) Kostnad angis som rund sum 36.34 Overvåking av tunnelluften a) Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for overvåking av forurensingsnivået i trafikkrommet, samt kabler mellom utstyr og styreapparat etc. b) Detektorer skal være beskyttet mot høytrykksspyling med kapslingsgrad IP65. Gassmålere skal benytte et elektrokjemisk måleprinsipp og ha innebygget kompensering for temperatur, relativ luftfuktighet og trykk. Målesignal skal være passivt. Evalueringsenheter/målere skal ha funksjonsknapper for kalibrering og integrert display for kontinuerlig visning av måleverdier. c) Analoge målere/givere skal være ferdig kalibrert for tilkopling til 4-20 mA analoginngang på PLS. Se prosess 36.7, lokalt styringssystem og programmering. Dersom strøm faller under 3 mA i 1 minutt skal det avgis alarm i lokalt styresystem. Gassmålere skal fungere automatisk ved oppstart etter et eventuelt midlertidig strømbrudd. Gassmålere skal tilkoples styresystem for inn- og utkopling av de ulike ventilasjonstrinnene i tunnelen. Kfr. prosess 36.7. Lokalt styresystem og programmering vedrørende styring av ventilasjon i tunnel. Gassgivere monteres ca. 1,5 m over vegskulder. Gassgivere skal tilknyttes PLS via en kabel som skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V strømforsyning. Enhet skal ha display med visning av måleverdi samt beskyttelsesdeksel i klar akryl. Siktmåler og vindmåler skal monteres som beskrevet. Givere skal tilknyttes PLS via en kabel som skal ivareta overføring av måleverdi, samt 24 V strømforsyning. Testing av utstyret skal skje ved hjelp av realistisk type påvirkning som målerne er beregnet for, ikke ved elektrisk simulering. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** b) Gassmålere (CO, NO, NO2) type Dräger Polytron 7000 eller tilsvarende. c) Utstyret plasseres som vist på tegning IN101 og IN113. Beskyttelsesdeksel skal monteres vertikalt og slik at det | RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
dekker ei rektangulær flate som er 20 cm større enn måleenhetens utstrekning både horisontalt og vertikalt. 36.341 CO-gassmålere a) Omfatter levering, montering og tilkobling av CO-målere med måleområde 0 - 50 ppm. Kabler er medtatt i prosess 36.346. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og monteringa av montasjeplate og beskyttelsesdeksel for måleenhet og merking. c) Måleverdi skal kontrolleres etter at måler er montert på anlegget. Kalibreringsgass/testgass skal medbringes. d) Lineær toleranse bedre eller lik +/- 4% av målt verdi. 36.343 NO2-gassmålere a) Omfatter levering, montering og tilkobling av NO2-målere. Kabler er medtatt i prosess 36.346. b) Måleområdet skal være fra 0 til 5 ppm. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og monteringa av montasjeplate og beskyttelsesdeksel for måleenhet og merking. c) Måleverdi skal kontrolleres etter at måler er montert på anlegget. Kalibreringsgass/testgass skal medbringes. d) Lineær toleranse bedre eller lik +/- 4% av målt verdi. 36.346 Kabler for målere for overvåkingsutstyr a) Omfatter levering og montering/trekking av kabler mellom målere i prosess 36.341 - 36.345 og lokalt styresystem. b) Det skal benyttes kabler som tilfredsstiller kravene i håndbok 021 avsnitt 10.1.4 Kabler. x) Mengden måles som prosjektert lengde uten tillegg for skjøting etc.. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også tilkobling. Omfatter også levering og montering av nødvendig sorte halogenfrie kabelrør på tunnelvegg. b) Signalkabel type IFSI 4x0,75 mm2 eller tilsvarende. c) Halogenfri kabelbeskyttelse for åpent forlagte kabler på tunnelvegg. Kabel legges med dryppnese ved tilkoblingspunkt i tunnel. | stk | 2 | ||
stk | 2 | |||
m | 8 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
36.4 SIKKERHETSUTRUSTNING a) Omfatter levering, montering og tilkopling av sikkerhetsutrustning, nødutstyr, serviceinstallasjoner og utstyr for overføring av signal til bemannet sentral. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.41 Brannsikring a) Omfatter levering, montering og tilkopling av utstyr for varsling og bekjempelse av branntilløp i tunnel inkludert kabler for overføring av alarmsignal. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.411 Brannslokningsapparater og nødstasjoner a) Omfatter levering, montering og tilkopling av brannslokningsapparater inklusive alle skilt, nødstasjon skap (IP 65) med meldekontakt for brannslukningsapparatene, og skapdør. Omfatter også levering, montering og tilkobling av utrustning og tavler i nødstasjon kiosk. Kabler fra meldekontakter er medtatt i prosess 36.413. b) Apparatene skal være på minimum 6 kg pulver type ABC (NS EN3) og min. effektivitetsklasse 43A-233B. Hele apparatet skal være trykkladet, ikke med patron. Koplingsbokser montert i nødstasjon skal ha IP grad 55. I tekniske rom skal det benyttes kullsyreapparater, effektklasse (EN-3): 89B. Apparatene skal merkes med ”Statens vegvesen”. Meldekontakt (IP 65) skal monteres slik at det ikke gis falsk signal når skapdør er lukket, som følge av vibrasjoner med mer, og skal være hvilestrømskontrollert. Skap skal ha dørlukkesystem med 3 punkt låsing med lås og dørvrider som skal kunne åpnes i begge retninger. Skap skal leveres med feste i hvert hjørne for direkte feste til vegg. Dør og karm skal lakkeres med to- komponent epoxy og ha signalrød farge, RAL 3020. c) Utførelse skal være iht. håndbok 021 Vegtunneler avsnitt 5.2.2.3 Nødstasjoner. x) Mengden måles som prosjektert antall skap. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering, montering og tilkobling av utstyr og innredning, prosjektering av tavler og skap med utstyr samt merking og levering av dokumentasjon av tavle- og skapinndeling. Omfatter ikke nødtelefonapparat, distribuerte styreenheter, nødstyretablå, innvendig belyste skilt på tunnelvegg, fremføring av hovedforsyning- og signalkabler. b) Systemspenning IT 230 VAC trefase. Automater med signalkontakt. Vendere med tilbakemeldingsfunksjon posisjoner Vern og inntaksbryter med allpolig brudd. Induktive givere med måleområde 0 - 20 mm. Som dørbryter evt. mekanisk potensialfri bryter. Selvregulerende varmeelement/kabel ca. 50W. Styrestrømkretser med holdefunksjon/holdekontakt. Se også prosess 36.71 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Innvendig belysning med LED-lyslist eller lysrørarmatur, 840 fullfarge. I nødstasjon (kiosk) med 1 x 24 W og skjerm i slagfast materiale. I nødstasjon skap med 1 x 18 W eller for tilsvarende lysnivå. c) Prosjektering Prosjekteringen skal ta utgangspunkt i kursoppdeling og vern som vist på tegning IN111, IN112, IN113 og IN114 og i vedlagte hovedkurs- og fordelingsskjema (Febdok filer "Midnestunnelen 2013"). Se også tegning J128, J129 og J130. Tilbudt utstyr skal kontrolleres og dimensjoneres Tegninger av konstruksjon, montasje- og koblingsskjema skal utarbeides og fremlegges for kontroll før arbeid med produksjon av nødstasjon kan igangsettes. Innredning nødstasjoner Elektrisk utrustning som brytere, vern, styreenheter, VDC- forsyning, ledningskanaler, rekkeklemmer, plinter, fiberpanel, jordskinne mv. monteres feltvis og oversiktlig i skap/tavle på bakvegg i nødstasjonen. Ledningsforbindelser utføres rettvinklet og samlet. Det benyttes plastkanaler for ledninger. Ved klemmer skal lederene legges med slakk for omslutting av måletang. Eventuelle fastskrudde frontdeksler skal ha hull for målepinner. Avstand mellom utstyr og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Analoge signalinnganger til DIO fra tilknyttede gassmålere skal sikres med galvanisk skille og overspenning finvern. Overspenning finvern monteres også ved inntak. Innvendig utrustning, tilhørende utstyr og skilt strømforsynes fra nødstasjonen. Enkel stikkontakt monteres i skap og tavle i kiosk. Nødvendige styrestrømskretser monteres. Styreenhet gir separate av- og på-signaler. Det monteres armatur for innvendig belysning i nødstasjon. To stk. brannslokningsapparater monteres stående i festeanordninger i skap eller på tavle. Nødtelefonapparat skal monteres mellom brannapparatene i betjeningshøyde. Induktive givere skal monteres skjult i festeanordning under brannslokkere eller bak nederste del av brannslokker. Givere skal registrere dersom et apparat blir flyttet minimum 10 mm fra sin normalposisjon i forhold til giver. Giverne seriekobles og monteres slik at falske alarmer ikke kan oppstå ved små bevegelser av apparat. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Interne styresignal og tilbakemeldingssignal (givere, vendere, vern mv.) tilknyttes DIO i nødstasjonen eller I/O i tilhørende fordeling. DIO skal kommunisere med sentral styringsenhet via singelmodus fiberkabel. Varmekabel/element monteres i felt med DIO. Forsyning- og signalkabler føres inn/ut i bunn av nødstasjoner. Nødvendige nipler monteres. Innredning, kursskjema, og linjeskjema skal foreligge i skjemalomme e.l. montert i skap/tavle. Nøkler leveres samlet med andre benyttet i tunnelanlegget. Skilting og merking Godt synlig over/ved brannslokningsapparatene inne i nødstasjoner skal det monteres brannslokkingsinstruks på et hvitt laminert skilt med dimensjon tilpasset teksthøyde min. 7 mm. Hvitt laminert skilt med instruks for bruk av telefonen skal også monteres godt synlig på eller like ved telefonapparatet. Skriftstørrelsen tilpasses A5-format. Inne i nødstasjon (kiosk BS4) skal også gult laminert skilt med rød skrift med advarsel om at nødstasjonen ikke er et brannsikkert rom skal monteres godt synlig i kiosken. Skriftstørrelsen tilpasses A5-format. Tekst avklares med byggherren. Instrukser og advarsler skal skrives på Norsk, Engelsk,Tysk og Fransk. Like over nødtelefonen i nødstasjoner med nødstyreskap skal godt synlig merkeskilt med teksten "NØDSTYREPANEL BAK TELEFON" monteres. For merking av elektrisk- og styringsutrustning gjelder generelle krav som gitt i prosess 36.13. 36.4111 Nødstasjon (skap) *** Spesiell beskrivelse *** b) Skap også med: - BxHxD = ca. 700x900x350 mm (inkl. dør) - Utvendig avskjermingsdeksel - Dør med gjennomsiktig vindu og merkeskilt. Vindu festet med skrudde eller limte profiler. Vinduer i "vandalsikker" utførelse (polykarbonat el.). Dør med tette pakninger 3 stk. hengsler, 3-punkts lukkemakanisme med | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
fjærbelastning og dørstopper (åpen stilling). - Dørvrider med ettgreps håndtak i syrefast stål. - Ikke vindu i sidevegger. - Avskjermingsdeksel også lakkert som dør. - Nipler og gjennomføringer - Oppheng etter monteringskrav (se punkt c). - Elektrisk og styringsmessig innredning og utrustning i eget innvendig og sidehengslet skap med låsbar skapdør (sakkyndig betjening) - Vern i skap maks 4A C-karakteristikk. c) Merkeskilt på dørvindu. Merkeskilt som angir "Fv 53 Midnestunnelen" monteres øverst på dørvindu. Merkeskilt som angir BS [nr.] monteres på dørvindu under tunnelnavn. Nederst på dørvindu monteres utgangsmarkeringsskilt nr. 270 V og 270 H med avstand til tunnelmunninger. Montering Nødstasjoner BS2, BS3, BS5 og BS6 skal festes i lodd til fire 20 mm galvaniserte og lakkerte kamstålbolter som leveres og monteres av byggentreprenøren.Det skal legges isolerende pakning mellom festebolter og oppheng for skap. Se tegning J128 og J129. BS7 skal monteres utvendig på betongvegg til elektrobygg. 36.4112 Tavle og armatur i nødstasjon (kiosk) *** Spesiell beskrivelse *** b) Tavle også med: - Åpen bunn, og dører i front. - Tre seksjoner med egne dører; 1: Nederst for kabelinnføring og brannapparater, b x d x h = ca. 860 x 300 x 400 2: I midten med elektriske hovedinstallasjoner b x d x h = ca. 500 x 300 x 750 3: Øverst for telefon på dør og med evt. annen betjening b x d x h = ca. 500 x 300 x 750 - Min. IP-grad 54. - Dører med lettbetjente håndvridere, sylinderlås for systemnøkkel V53000A2 A276 og trepunkts låsing. - Grå polyesterlakk eller tilsvarende, f.eks. RAL7032. - I nødstasjon BS1 og BS8 skal øverste del i tavle bak plassering av nødtelefon utføres som nødstyreskap. Utført med skap med doble dører. Synlig dør lakkeres i signalrød farge, RAL 3020. - I nødstasjon BS1 og BS8; 3-posisjons vendere for manuell betjening av røde vekselblink (RV1 mot BS1 og RV2 mot BS8), merket med | stk | 5 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
klartekst (Rød vekselblink, Av-Auto-PÅ) 4-posisjons vendere for manuell betjening av variable billedpunktskilt (VK1 mot BS1 og VK2 mot BS8), merket med klartekst (Billedpunktskilt, Av-Auto-Arbeidsvarsling- Rød stoppblink) Vendere med tilbakemelding av posisjon mot styresystem - Nipler og gjennomføringer. - Vern i tavle maks 4A C-karakteristikk. Kurs Q04 i BS1 og BS8 maks 2A C-karakteristikk (for rød vekselblink RV1 og RV2). c) Nødstasjon (kiosk) Se tegning J130, K130 og K132. Tom nødstasjon (kiosk) med dør og skiltfolier på dør leveres og monteres av byggentreprenøren. Innvendige mål på nødstasjon kontrolleres med hensyn til tavlemontasjen. Nødstasjon BS4 og BS8 blir levert med en induktiv giver for registrering av åpen/lukket dør. Giveren leveres med signalkabel og er montert i dørkarmen. Giver skal tilknyttes DIO i nødstasjonen. Nødstyreskap i tavler i nødstasjoner Nødstyreskap utføres og innredes for montering av et grafisk operatørpanel, og for senere innmontering av mikrofonutstyr (ca. HxBxD = 400x400x150 mm). Stikkontakt monteres for adapter til mikrofonutstyr. Usakkyndige skal kunne bruke betjeningspunkt. Signalkontakt monteres i nødstyreskap for registrering av dør åpen. Lyslist skal monteres øverst i nødstyreskapet. Denne skal tenne ved åpning av dør. Varmekabel/element monteres også i nødstyreskap. 36.4113 Brannslokningsapparat i elektrobygg *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av brannslokningsapparat i elektrobygg. b) Min. 5 kg CO2 apparat. c) Brannslokninsapparat monteres på egnet oppheng på vegg. Ett apparat i tavlerom og et apparat i nødstrømsrom. | stk | 3 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
x) Mengden måles som utført antall. Enhet: Stk. 36.413 Kabler for brannsikringsutstyr a) Omfatter levering og trekking av kabler mellom brannskap og grensesnitt styresystem. x) Mengden måles som prosjektert lengde, uten tillegg for skjøting etc.. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og fremføring av sterkstrømskabler til nødstasjoner (BS) som vist på tegning IN111 c) Kabler føres i trekkerør lagt/montert og tolket av byggentreprenør. Se tegning IN102 36.4131 Kabel IFSI 3x16/16 mm^2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** b) IFSI 3x16/16 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-j 36.4132 Kabel IFSI 2x10/10 mm^2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** b) IFSI 2x10/10 mm2, Cu ledere L1-L2-j 36.42 Nød/rømning a) Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, nødtelefoner og nødstrøm, samt av utstyr for overføring av signaler. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.421 Ledelys for tunnel a) Omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys for tunnel, inkl. kabler. b-c) Materialer og utførelse iht. håndbok 021 avsnitt 5.2.2.2 Ledelys for tunnel. Ledelys for tunnel skal tilkobles nødstrømsanlegget. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og montering av merking. b) Ledelys utført iht. NS-EN 16276 Koblingsstykke med termisk sikring som skiller armatur fra kurs ved temperatur over ca. 110 oC. Klemmer i armatur utført med tilsvarende funksjonssikkert materiale som tilførselskabel av type BFSI. Armatur med opphengsarrangement for montering til en stk. 20 mm fjellbolt | stk | 3 | ||
m | 2 350 | |||
m | 500 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Se også tegning IN101, IN102 og IN111. | ||||
Armaturer i tunnelen skal merkes med fordeling, kurs og armaturnummer (eks: A1-Q93-1). Gul bakgrunn sort skrift. | ||||
36.4211 Ledelys for tunnel m/lyskilde | ||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk | stk | 21 | ||
36.4213 Kabel BFSI 3x4/4 mm^2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder kabel til ledelys. | ||||
b) BFSI 3x4/4 mm2, Cu ledere L1-L2-L3-j | ||||
c) Kabler føres i 50 mm trekkerør lagt/montert og tolket av byggentreprenør. Legges med dryppnese ved tilkoblingspunkt. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m. | m | 1 330 | ||
36.422 Nødtelefon | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av nødtelefoner og nødtelefonsentraler inkludert programmering. | ||||
Levering og montering av kiosker er medtatt i prosess 35.5 og skap i 36.411. Skilt er medtatt i disse prosessene. | ||||
b) Nødtelefoner skal være av en type som gir ringesignal når røret løftes, skal gi kontakt med bemannet sentral, politi, brannvesen e.l., være koblet slik at det er mulig å se hvilken telefon det ringes fra. Kfr. håndbok 021 Vegtunneler kap. 5.2.2.3 vedr. norsk og engelsk rettledning for bruk av nødtelefon. | ||||
Sentral skal leveres komplett med strømforsyning og skal være tilkoblet nødstrømskurs, nødtelefonapparatene og offentlige linjer. Sentral skal leveres med ”selvtest”-program. Nødtelefonapparat skal ha et S/N (signal/ støy forhold) som er tilpasset bruk i nødstasjon i tunnel, og skal være i vandalsikker utførelse med IP65. Handsett/rør med mikrofon som demper bakgrunnsstøy. Apparat skal også leveres uten tastatur/nummerskive, men med gaffelkontakt med integrert signalkontakt for registrering av "rør av". | ||||
Nødtelefon skal monteres i nødstasjon. Hvis nødtelefonsystemet er basert på kobberkabler til hvert apparat, skal alle linjer til apparatene være sikret med glassikringer. Sentralenhet skal kunne håndtere min 2 samtidige anrop. Responstid fra bruker tar av røret til ringetone aktiveres skal være maks. 5 sek. Sentral skal kunne koples til ISDN-linje, analog linje, fast digitalt samband, samt til fiberlinje. Grensesnitt for linjetilknytning skal oppgis for sentralen. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabling i skap, tavler og bygg, merking, adaptere, konvertere, switcher, proxy mv. og terminering- og koblingsmateriell. | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Omfatter også levering, montering og tilkobling av servicetelefoner, og øvrig utrustning for operativ telefonisamband. ISDN GT-linje(r) mot telefonsentral bestilles av byggherren. Oversikt- og montasjetegninger av sambandet skal leveres byggherren i god tid før montering på anlegget. Prosessen skal ses i sammenheng med prosess 36.13 og 36.71. Se også tegning IN113 og IN114. 36.4221 Telefonsentral *** Spesiell beskrivelse *** b) Skal også håndtere: - Nettverk: 100 Mb/s fast ethernet (100base- TX, TCP/IP SIP) - ISDN grensesnitt mot telenettet, og utstyr montert av teleoperatør. - Grensesnitt for taleoverføring mot telefoner. - Separate innvalgsnummer tilknyttet utstyr. - Alarm ved feil på telefonsentral til anleggets styresystem - Grensesnitt mot nødtelefonsentral på vegtrafikksentral (VTS) og automatisk oppringing fra nødtelefoner til fellesnummer. - Oppringing mot vilkårlig nummer i offentlig nett fra servicetelefoner/annet utstyr. c) Sentral skal monteres på vegtrafikksentralen (VTS) i samråd med VTS og byggherren. Entreprenøren avklarer fysisk grensesnitt mellom sentralen og utstyr levert av teleoperatør/netteier. Byggherren bestiller samband, og skal informeres i god tid om aktuelle tidspunkt for oppkobling. Nummerserier satt opp for ISDN-linjer avklares med byggherre. Innvalgsnummer skal identifiseres på VTS. 36.4222 Nødtelefonapparat *** Spesiell beskrivelse *** b) Nødtelefoner for digital fiberoptisk overføring av tale via singelmodus fiberkabel. 100 Mb/s fast ethernet (100base-TX, TCP/IP SIP) Intern feildeteksjon og alarm ved manglende tale/lyd (selvtestfunksjon). Switch med ToS og QoS, og integrerte fiberporter. Ringesignal gis til anrop besvares. | stk | 1 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||