Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen
E10 Eiganes- og Hundvågtunnelen – Elektro og SRO
Tilbudsnummer: 15/251559
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
C4 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-1 Tegningsgrunnlag i henhold til håndbok R700 D2-2 Prosessgrensesnitt region vest
D2-3 SHA-plan
D2-4 Trafikkplan, pumpestyringer og ventilasjonsstyringer
D2-5 Tegningsgrunnlag til orientering fra hovedentreprise E04, E05 og E06
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
E6 Prisskjema
• E6-1 Oppgaveskjema for tilbudte lysarmaturer
• E6-2 Prisskjema trafikkstyringsutstyr – E10 (E04) Eiganestunnelen
• E6-3 Prisskjema trafikkstyringsutstyr – E10 (E05) Hundvågtunnelen
• E6-4 Prisskjema trafikkstyringsutstyr – E10 (E06) Dagsone Tasta
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx
For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-D1 og E | 2016-06-24 | Doffin |
2 | Datafiler med mengder fra kap D1 | 2016-07-01 | Doffin |
3 | D2-1 Tegningsgrunnlag | 2016-07-01 | Doffin |
4 | D2-2 Prosessgrensesnitt region vest | 2016-06-01 | Doffin |
5 | D2-3 SHA-plan | 2016-06-01 | Doffin |
6 | D2-4 Trafikkplan, pumpestyringer og ventilasjonsstyringer | 2016-07-01 | Doffin |
7 | D2-5 Tegningsgrunnlag til orientering fra hovedentreprise E04, E05 og E06 | 2016-07-01 | Doffin |
8 | E6 Oppgaveskjema, prisskjema | 2016-07-01 | Doffin |
9 | Dataleveranse til kart og NVDB | 2016-04-07 | Doffin |
10 | Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskode 1 Håndbok R762 – Prosesskode 2 | 2015 2015 | URL URL |
11 | Vegbygging, håndbok N200 | 2014 | URL |
12 | Arbeid på og ved veg, håndbok N301 | 2012 | URL |
13 | Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700 | 2007-06 | URL |
14 | NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner | 2010-11-26 | URL |
15 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 | URL |
16 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2008-10-31 | URL |
17 | Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Sluttattest for utført entreprise Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell | URL Jf dok. nr. 20 Jf dok. nr. 20 Jf dok. nr. 20 URL URL URL URL URL URL | |
18 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | Doffin | |
19 | Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen | Doffin | |
20 | Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), | URL | |
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
A Prosjektinformasjon
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
2
2 Entrepriseform og kontraktstype
2
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
2
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
3
3
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
4
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
4
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
4
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
4
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
1 Arbeidenes art og omfang
E39 Eiganestunnelen (3,7 km tunnel) er en del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim og bygges i sammenheng med rv.13 Ryfast som består av Ryfylketunnelen (14,3 km tunnel) fra Strand til Hundvåg og Hundvågtunnelen (5,5 km tunnel) videre fra Hundvåg til E39.
Denne entreprisen omfatter elektrotekniske anlegg, sikkerhetsutrustning samt system for styring, regulering og overvåking (SRO) i Eiganes- og Hundvågtunnelen.
For mer informasjon se prosjektets nettside xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx
Denne entreprise E10, Elektro og SRO vil ha grensesnitt/avhengighet mot følgende entrepriser og leveransekontrakter:
• Hovedentreprisene E04, E05 og E06: Levering og montering av kabelstiger, trekkerørs- traséer, tekniske bygg, nødkiosker i tunnel, skiltmaster, skiltportaler og betongfundamenter.
• Tunnelventilatorleverandør E11: Levering av impulsventilatorer som skal overtas av denne entreprenør E10.
Entreprise E10, Elektro og SRO skal stå for montering, kabling styring og igangkjøring.
• Pumpeentreprise E12: Levering og montering av pumper med rørsystemer og ventiler. Entreprise E10, Elektro og SRO skal ha byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av E12, se C3 pkt.4.
Entreprise E10, Elektro og SRO skal også stå for kabling styring og igangkjøring av pumper.
• Xxxx Xxxxxx: Lyse Xxxxxx gjør alt høyspentarbeid, og skal levere alle høyspent transformatorer. Grensesnitt for entreprise E10, Elektro og SRO vil være lavspentskinner trafo.
Hovedmengder i tråd med prekvalifiseringsgrunnlag, eksakte mengder fremgår av D- kapittelet.
2 Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt iht. NS8406.
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang etter følgende milepæler når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren.
• Entreprenøren gis tilgang til 2 km ferdig opparbeidet tunnel fra pel. 3850 i tunnelløp 21 i retning mot Hundvåg til tunnelportal på Hundvåg, senest 2017.06.01.
Fra samme dato gis også tilgang til 2 tekniske bygg i tunnel på samme strekning.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
• Entreprenøren gis tilgang til 2 km ferdig opparbeidet tunnel fra pel. 3850 i tunnelløp 22 i retning mot Hundvåg til tunnelportal på Hundvåg inklusiv tverrslag, senest 2017.09.15.
• Entreprenør gis tilgang til teknisk bygg T1-T5 Eiganestunnelen samt T1 i Hundvågtunnelen senest 2017.11.15.
• Entreprenør gis tilgang til 2,8 km ferdig opparbeidet tunnel fra pel. 3850 – pel. 1100 i tunnelløp 21 senest 2018.01.01.
Fra samme dato gis også tilgang til 3 (T2-T4) tekniske bygg i tunnel på samme strekning.
• Entreprenør gis tilgang til teknisk bygg T06 Hundvågtunnelen senest 2018.03.01.
• Entreprenør gis full tilgang i begge tunnelløp Eiganestunnelen senest fra 2018-04-11. Fra samme dato gis full tilgang til begge tunnelløp i Hundvågtunnelen fra tunnelportal ved Gamlingen til pel.1100.
• Entreprenør gis full tilgang i resterende del av Hundvågtunnelen senest fra 2018.08.05.
Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er 2019-04-01. Følgende delfrister gjelder:
1. Frist for ferdigstilt simulator innen 2018-04-01.
2. Klargjort for spenning-setting av hovedfordelinger, underfordelinger og nødstrøms- fordelinger tekniske bygg i Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen 2018-06-01.
3. Klargjort for spenning-setting av underfordelinger pumpetekniske bygg i Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen 2018-09-15.
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon.
Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.
Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurranse- grunnlaget.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Statens vegvesen er byggherre for riksveg og riks-g/s-veg. For fylkesveger og fylkes-g/s- veger er den aktuelle fylkeskommunen byggherre. Statens vegvesen er byggherrens representant for alle vegtyper.
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Adkomst til Eiganestunnelen fra endepunkt Schancheholen og Tasta samt rampe til Madlaveien i Stavanger. Adkomst til Hundvågtunnelen fra endepunkt Gamlingen i Stavangerer og Lunde på Hundvåg. I tillegg fra rampe på Buøy og rampe fra Eiganestunnelen.
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
E04 Eiganestunnelen byggefase er under utførelse og har frist for ferdigstillelse 2018-12-03.
E05 Hundvågtunnelen byggefase er under utførelse og har frist for ferdigstillelse 2018-10-01.
E06 Dagsone Tasta byggefase vil være under utførelse og har frist for ferdigstillelse 2019-03-01.
Tunnelventilatorleverandør E11: Levering av impulsventilatorer som skal overtas av denne entreprenør E10. Entreprise E10, Elektro og SRO skal stå for montering, kabling styring og igangkjøring.
Pumpeentreprise E12: Levering og montering av pumper med rørsystemer og ventiler. Entreprise E10, Elektro og SRO skal ha byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av E12, se C3 pkt.4.
Entreprise E10, Elektro og SRO skal også stå for kabling styring og igangkjøring av pumper.
Xxxx Xxxxxx gjør alt høyspentarbeid, og skal levere alle høyspent transformatorer.
Statens vegvesens vedlikeholds-entreprenør utfører ordinært vedlikehold på fylkes og riksveger.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler
2
1.1 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 2
1.2 Kostnader for utarbeidelse av tilbud 2
1.5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 2
1.6 Avslutning av konkurransen 2
1.7 Oppdragsgiver for – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA 2
Maldokument, versjon 2016-02-12
1 Alminnelige konkurranseregler
1.1 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.
1.2 Kostnader for utarbeidelse av tilbud
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.
Telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud.
Enhetspriser mv. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt.
Data om enhetspriser mv. på elektronisk middel erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet.
Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
1.5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.
Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.
1.6 Avslutning av konkurransen
Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.
1.7 Oppdragsgiver for – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA
For klage som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Regionvegsjefen rett innklaget.
Maldokument, versjon 2016-02-12
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
Tilbyder med tilgang til dette konkurransegrunnlag har gjennom sin søknad om prekvalifisering dokumentert:
1. Leverandørens organisering og ansvarlig tilbyder.
2. Leverandørens finansielle og økonomiske stilling.
3. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner.
Ref. utlyst Prekvalifisering
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
2
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
2
2
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
2
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
2
2
3
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
Som teknisk beskrivelse gjelder ”Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter” og ”Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget.
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører.
Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg. 3.
Følgende data leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel:
• Grunnlagsdata
• Prosjektert grunnlag (modeller og tegninger)
• Utsettingsdata (eget datasett for tegningsbaserte prosjekter, stikningsdata inngår i fagmodellene for modellbaserte prosjekter)
Siste frist for å stille spørsmål til byggherre er 2016-09-16
Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget.
3 Levering av tilbud
Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet.
Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud 15/251559 E10 Eiganes- og Hundvågtunnelen – Elektro og SRO."
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger.
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
6 Tilbudets utforming
Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, skal entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD/minnepinne, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
7 Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761 kapittel 4.3.
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.
Forhold som vil bli vurdert er om prisingen
• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg
• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte
• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten
• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud
• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte
Særskilt om prising av tilrigging
Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 17.000.000,- kroner. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.
Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12
Statens vegvesen C1 - 1
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 2010-06-14
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C Kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen
Innhold
3
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 3
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 3
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
3
3 Opplysninger gitt i tilbudet
3
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft
3
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 3
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6 5
6
6
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
6
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandling
7
8
10 Møter, faglige samlinger og kurs
9
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
9
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
9
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
9
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
10
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
11
11
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
12
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
12
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
12
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
13
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
14
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
14
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
14
15
15
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
15
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
15
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 15
27.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste 15
27.3 Opplæring og kompetanse 16
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 19
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 19
27.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser 19
20
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 20
28.2 Hensyn til omgivelsene 20
28.5 Gjenbruk av materialer 21
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
21
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 21
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser 22
29.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM 23
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 23
29.5 Byggherrens sanksjonsrett 24
1 Definisjoner
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft.
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag.
Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige
kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling.
5 Personell
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. mva.
6 Språkkrav
All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandling
Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte:
1) Personer, roller, samarbeid
‒ Bli kjent
‒ Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen.
‒ Roller, ansvar og fullmakter
‒ Møtestruktur
‒ Kommunikasjon
2) Gjennomgang av kontrakten
‒ Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
‒ Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1
3) Helse, miljø og sikkerhet
‒ Partenes ansvar
‒ Kontroll og oppfølging
‒ Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Xxx partene hjelpe hverandre?
4) Håndtering av tvister
‒ Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmøter.
‒ Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
‒ Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
‒ Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet.
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingen gjennomføres i tidligfase, skal delta i denne.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter og samarbeidsmøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
9 Samarbeidsmøter
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes/iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr år.
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden.
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre basert på en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen før oppstart av kontraktsarbeidene og inngå i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid være tema i samarbeidsmøtet.
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en
«ekspert» med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon/ forklaring.
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. Endelig beslutning kan bety at partene blir enig om hvordan tvisten skal løses eller at tvisten er av en slik art at partene blir enig om at tvisten skal avklares av domstolene.
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
10 Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan | Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. |
Kontrollplan | Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for • å bevise overensstemmelse for produktet • å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring • kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. |
Arbeidsprosedyrer | Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. |
Avviksbehandling | Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. |
Dokumentbehandling | Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter. |
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.
Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med underentreprenør.
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene.
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell».
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn.
16 Lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1.
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Faktura skal sendes til:
Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk
Nøytral bakgrunn
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer
Fakturanummer Fakturadato
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år
Totalt påløpt oppdraget
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
Riksveg
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet.
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.
24 Uttalelser til media
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker.
25 Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
27.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få
se enkeltkort, få kopi av enkeltkort på forespørsel og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige HMS-kort.
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart sammen med forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen.
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning som det er søkt om godkjenning av før ordningen er formelt godkjent.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i
håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.
Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse.
Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger, sikker jobb analyse (SJA) og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder:
• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager
Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i retningslinjer håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt 4.4.2 Jakke for manuell dirigering.
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS- EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.
Standard verneutrustning
Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet:
• Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes.
• Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp.
• Vernesko.
• Arbeidshansker.
• Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og ved bruk av høytrykksspyler.
Unntak fra krav til standard verneutrustning
Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og sikkerheten er ivaretatt på andre måter.
Arbeid inne
Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med lukkede førerhytter.
Arbeid ute
Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret.
For arbeider innen drift og vedlikehold hvor kravet til hjelm ikke virker hensiktsmessig, kan entreprenøren fravike kravet dersom risikovurdering viser at dette er fullt forsvarlig.
Øvrig verneutrustning
Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor.
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB. Det er ikke tillatt å bruke hørselvern med radio eller musikkspiller.
• Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder helsefarlige gasser eller støv.
• Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering.
Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes.
• Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten ikke er ivaretatt på andre måter.
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
27.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktsarbeidet.
28 Ytre miljø
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder.
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de som framgår av T1442, skal disse følges.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene.
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Entreprenøren innhenter fullmakt fra byggherren til å registrere farlig avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer.
5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP.
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven.
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring:
DSB: | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Nestenulykke: | Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier |
Ulykke: | Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap |
Konsekvensklasse: | Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor |
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 5 mill |
K4 | > NOK 1 mill |
K3 | > NOK 250.000 |
K2 | > NOK 50.000 |
K1 | > NOK 10.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. |
K4 | Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. |
K3 | Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. |
K2 | Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. |
K1 | Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. |
29.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM
All krevd dokumentasjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM skal overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter.
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
3
3
2.2.4 Varsel eller krav om endring 3
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 4
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 4
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
5
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 5
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 5
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 5
3.1.5 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø 6
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 6
3.2.2 Gjenbruk av materialer 6
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 6
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning 6
7
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen
7
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
7
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
7
8
9 Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav
8
8
11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger
9
9
13 Forbedringer og utviklingsarbeider
9
9
9
15.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 10
15.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren 10
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
1 Samhandling
Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 9.
For denne kontrakten er det avsatt 1 uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes opp. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.
Samhandlingen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Etter nærmere avtale med byggherren honoreres tid til møteforberedelser etter de samme timesatser. Kostnader etter Statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker.
2 Kvalitetssikring
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien.
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1.
Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift.
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring
Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema” Krav om endringsordre”, jf. kap. A1.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets- dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger.
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 1.2.6 og 3.1.18, samt håndbok R761 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale.
Egenskapsdata:
Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3.
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP.
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenør for entreprise E04, E05 og entreprenør for entreprise E06 er utpekt som hovedbedrift i hele deres kontraktsperiode ref. A3-3, pkt. 9 med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av disse hovedbedrifter.
Entreprenøren er hovedbedrift etter at entreprise E04, E05 og E06 er ferdigstilt ref. A3-3 pkt. 9 med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.
Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA- rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”.
Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts- medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktarbeidene, eksempelvis massetransport.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt.
Entreprenøren skal levere kopi av godkjent arbeidsvarslingsplan til byggherren.
3.1.5 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider
Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:
- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,
- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,
- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.
Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør.
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff.
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene.
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Entreprenøren skal påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre entreprenører for følgende arbeider/entrepriser:
• Pumpeentreprise E12: Levering og montering av pumper med rørsystemer og ventiler.
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3.
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 50 000,- pr hverdag.
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist 1-3 bli krevd en dagmulkt kr 25 000,- pr hverdag.
• Delfrist 1, 2018-04-01
• Delfrist 2, 2018-06-01
• Delfrist 3, 2018-09-15
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.
8 Prisregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser overensstemmende med regler for regulering av kontraktssum i NS 8406.
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: e = A x ( T / T0 - 1 )
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (ekskl. merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån/forskudd og innestående beløp.
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av masseendring tas ikke med i verdi for A. Eventuell regulering ifølge pkt 9 tas med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. T = Indekstallet for avregningskvartalet.
Statistikk for fjelltunnelarbeid:
Xxxxx av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel”.
9 Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav
Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 23.3, skal det sendes byggherren en spesifisert faktura som kan kontrolleres. Fakturaene skal inkludere målinger i samsvar med kontraktens krav, måleregler og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger og utarbeidelse av annen dokumentasjon foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal vedlegges oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”.
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.
10 Heftelser
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:
V | = | 0,1 (S – 1,1K) |
der:
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr)
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag.
K = Kontraktssum (kr)
12 Grunnforhold
13 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
14 Sprengningsarbeider
15 Andre bestemmelser
Se kapittel D1 prosess 11.12.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
På Buøy er avsatt riggområde til benyttelse for elektroentreprenør innfor regulert riggområde. Riggområde vil være tilgjengelig for elektroentreprenøren 2017-04-01.
På Tasta (Eiganes Nord) er avsatt riggområde til benyttelse for elektroentreprenør innenfor regulert riggområde. Område vil være tilgjengelig for elektroentreprenør senest
2017-12-01.
I Stavanger må entreprenøren selv skaffe seg riggområde.
Elektroentreprenøren må selv forestå all utrustning av nevnte riggområde inklusiv inngjerding.
Se kapittel D1 prosess 12.11
15.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Entreprenør er selv ansvarlig for tilkobling til VA-nett, strøm og IT samt alle tillatelser fra myndigheter.
15.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren
Byggherre holder selv egne lokaler.
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet:
• Effektbelysning i tunnel.
• Tunnelbelysning.
• Produksjonstegninger skilt.
• Oppdatering av arbeidstegninger til som bygget iht. kapittel D1 prosess 11.91.
Tunnelventilasjon vil bli kjøpt inn av byggherren i egen entreprise. Entreprenøren for E10 Elektro og SRO skal ivareta mottak, lagring, montering og samsvarserklæring iht. prosess 12.92 og 36.32.
Pumper, ventiler samt montering av disse vil bli kjøpt inn av byggherren i egen entreprise E12.
Entreprise E10 Elektro og SRO skal forestå byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av E12, ref. C3 pkt.4., samt prosess 11.92 og 12.92.
Entreprise E10 Elektro og SRO skal også stå for kabling styring og igangkjøring av pumper.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
Entreprenørens tilgang til byggeplassen er gitt i kapittel A3, pkt. 3.
Byggherren har bedt om pris på opsjon knyttet til:
• Prosess 36.138731 Kjøleenhet 10kW teknisk bygg i tunnel
• Prosess 36.138732 Kjøleenhet 10kW teknisk bygg i tunnel
• Prosess 36.5519 AID basert på termisk kamera
Byggherren vil ta stilling til disse opsjoner i forbindelse med samhandling etter kontraktsinngåelse.
Maldokument, 8406, bygging, versjon 2016-02-12
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument
Mellom Statens vegvesen Region xxxx | som byggherre | foretaksnr. 971 032 081 |
og Xxxxxx | som entreprenør | foretaksnr. xxx xxx xxx |
er inngått følgende avtale: |
1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) | kr |
Korreksjon iflg. pkt. 8 | kr |
Kontraktssum (ekskl. mva) | kr |
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx.
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx.
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 13.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Xxxxxx | åååå-mm-dd | Xxxxxx | åååå-mm-dd | |
byggherre | entreprenør |
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
D Beskrivende del D1 Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.
Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. R761 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier".
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.3 INNMÅLING a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer: - Mengder angitt i målebrev - At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.3 Felles A 11.4 TEKNISK KONTROLL a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. håndbokHåndbok 014 R210 Laboratorieundersøkelser og håndbokHåndbok 015 R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.49 Funksjonstest elektro og automasjon *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter kontroller/tester for de elektrotekniske anleggene inklusiv Styrings-, Regulerings- og overvåkingsanleggene (SRO). | RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og/eller ingeniørhjelp til disposisjon. Entreprenøren skal stille med nødvendig utstyr til testen, som f.eks. lift. Omfatter også deltagelse av representanter for elektroentreprenøren med både SRO- og elektrokompetanse hele tiden når det gjennomføres SAT mot VTS. Omfatter også dokumentasjon. Det må påregnes gjennomføring av flere runder med FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og UAT (User Acceptance Test), da det skal utføres tester på forskjellige anleggsdeler. Dersom byggherre under SAT finner feil på objekter som er signert som godkjent under entreprenørens egentest, kan byggherre stoppe gjennomføring av SAT og kreve at entreprenørens egentest gjennomføres på nytt. Omfatter også alle gjentakelser og tilleggstester (FAT, SAT og UAT) som følge av ikke godkjente tester. Dette inkluderer også alle kostnader for byggherre og dennes representanter inkludert reise og forpleiningskostnader. Under alle testene skal også programmerte funksjoner testes. Ved SAT ved/på trafikkert vei, skal også arbeidsvarsling, samt alle ressurser og behov (som kurvbil, putebiler etc.), inngå i kostnadene. Entreprenøren skal levere underskrevet testprotokoll etter alle testene. Entreprenøren skal besørge all kontrollmåling eller få det utført av ansvarlig institusjon og er ansvarlig for utprøving av alle elektriske komponenter i anlegget. Det er entreprenørens ansvar å fremvise resultater i overensstemmelse med bestillingen, og en evt. underkjennelse av de resultater som til enhver tid fremlegges, kan således ikke fremsettes som krav for utsettelse av leveringsfristen. c) Gjennomgang/kontroll av utstyr. Entreprenøren forplikter seg til på et tidligst mulig stadium, og senest 1 måned før montasjen av den enkelte enhet tar til, | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
å levere for gjennomgang og godkjennelse tekniske data, måltegninger, tegninger for signal- og krafttilkobling m.m. Entreprenøren skal dokumentere, og har det fulle ansvar for, at el-fordelinger og annet utstyr velges/produseres med tilpassede fysiske mål slik at de lar seg inntransportere i de respektive tekniske rom. Vedlagte notat "Prosessbeskrivelse: funksjonstest elektro og automasjon tunnel" skal danne basis for FAT, SAT og UAT. Kravene og prosedyrene beskrevet nedenfor supplerer nevnte notat, og skal også følges. Funksjonstestene inndeles i 6 trinn: 1. FAT tavler 2. Kontroll av FAT 3. Simulatortest 4. Entreprenørens egentest 5. SAT 6. Stabilitetstest og opplæring, UAT 1. FAT - fabrikktest - tavler Ved tidspunkter gitt i samsvar med fremdriftsplanen, skal byggherren eller dennes representant inviteres til å delta på fabrikktest for skap med sentraler. Det kreves at entreprenør på forhånd har gjennomført og dokumentert egen fabrikktest. Det skal leveres signert dokumentasjon for: 1. Utført IO-test. 2. Utført funksjonstest for hvert enkelt objekt. 3. Utført tester mhp integrerte funksjoner. Entreprenøren utarbeider testopplegg/-prosedyre og fremlegger dette for gjennomgang/kontroll til byggherren eller dennes representant i god tid (min. 3 uker) før FAT- testen skal gjennomføres. Settverdier/innstillinger, merking, overflatebehandling, IP- grader, reserveplass etc. kontrolleres på FAT. I tillegg skal alle signaler som utveksles med SRO-anlegget kontrolleres. Det skal testes alle former for kommunikasjonsbrudd og mulige feil i anlegget. Dette skal fremkomme klart i prosedyren for gjennomføring av FAT i tabellformat. | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Alle interne koblinger skal testes. Anlegget skal også testes i forhold til betjeningsfeil. Det skal tas høyde for at dette kan forekomme i anlegget. Det skal utarbeides rapport fra FAT som oversendes byggherren uten ugrunnet opphold. Det skal kjøres en komplett FAT slik at alle signaler som utveksles mellom de forskjellige automatikkskap, tavler og tavlfelter skal kontrolleres. 2. Kontroll av FAT for tavler Entreprenøren skal etter FAT rette eventuelle feil og mangler som ble oppdaget under FAT, og sørge for kontroll av at alt er ivaretatt.. Dokumentasjon på kontrollen skal sendes byggherre. 3. Simulator-test Testen utføres hos VTS. Grensesnitt PLS settes opp med alle OPC-tag for hele tunnelen. Samtlige punkt (OPC-tag) kontrolleres opp mot skjermsystemet hos VTS. Byggherren har rett til å være til stede under hele testen. Byggherre skal innkalles med minst 14-dagers varsel for prototype-testing. 4. Entreprenørens egentest Det henvises til notataet "Prosessbeskrivelse: funksjonstest elektro og automasjon tunnel". Entreprenør utarbeider testprotokoll samt utfylte og signerte test-skjema fra egen test som oversendes byggherre min. 3 uker før SAT skal gjennomføres. Endelig testprosedyre avtales i samråd med byggherre. Byggeherren har rett til å kreve at det utføres tilleggstester hvis han mener dette er nødvendig. 5. SAT - Anleggstest SAT anleggstest foretas av byggherre på anlegget før UAT og idriftsettelse og start av prøvedrift. Entreprenøren skal være tilgjengelig hele tiden med både SRO- og elektrokompetanse, og stille med nødvendig verktøy og utstyr under testen. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart. Samsvarsærklæringer skal leverse byggherre før SAT kan gjennomføres. Entreprenør skal varsle byggherren når det er klart for start SAT. Entreprenør skal varsle byggherren min. 5 virkedager før start SAT. | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
I tillegg til at alle tester utført på FAT blir repetert, vil anleggsspesifikke tester bli utført. Anleggstester skal utføres mot alle objekter i anlegget, dvs. at f.eks. alle styringsrutiner skal testes mot selve enheten som skal styres, og tilsvarende for alle meldinger og målinger etc (I/O-test). Det foretaes full testing av hovedsentral-funksjoner. Det skal da foreligge signert IO- liste inkl. lokale funksjoner for ulike objekter. Det foretaes full testing av kommunikasjon med VTS. Følgende elkraft-utstyr og -prosedyrer skal som et minimum testes og dokumenteres i samarbeid mellom byggherren og entreprenør: • Testing av tidsfunksjoner for tidsreleer etc. • Testing av innstilte verdier for effektbrytere og andre automatiske brytere • Testing av innstilte verdier for termiske-, elektromagnetiske vern inkl. tidsforsinkelser • Selektivitetstester • Overgangsmotstand for jordelektroder • Isolasjonsmotstand mot jord for anlegget • Fasespenning i fordelinger • Samlet strømbelastning og fordeling av belastning mellom fasene i fordelingene. Settverdier oppgis. • For de elektrotekniske installasjonene skal det, i tillegg til testene nevnt ovenfor, utføres alle relevante tester iht. NEK400. Kontrollmålinger skal såvidt mulig utføres ved full belastning. Komplette målerapporter skal utarbeides, dateres, signeres og leveres byggherren. SAT mot VTS Etter at SAT anleggstest er gjennomført/godkjent og eventuelle feil rettet skal det utføres SAT mot VTS. Entreprenør utarbeider testprotokoll samt utfylte og signerte test-skjema fra egen test som oversendes byggherre min. 3 uker før SAT skal gjennomføres. Endelig testprosedyre avtales i samråd med byggherre. Byggeherren har rett til å | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.491 | kreve at det utføres tilleggstester hvis han mener dette er nødvendig. Entreprenør skal varsle byggherren min. 5 dager før han er klar til start SAT. Byggherre vil lede SAT. Entreprenøren skal assistere under SAT. Det foretaes full testing av kommunikasjon med VTS. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart. 6. Stabilitetstest og opplæring, UAT Når forannevnte prøver er avsluttet og godkjent og etter at evt. feil og mangler fra SAT er opprettet, skal entreprenør skriftlig meddele at systemet er klart for UAT. Prøvedriften starter etter avsluttet UAT, og varer til anlegget arbeider tilfredsstillende og er overtatt av byggherre i kommersiell drift, og i minimum 2 måneder. FAT og kontroll av FAT Hoved- og nødstrømsfordelinger inkl. SRO Felles AS-skap Felles BS-skap og nødtelefonsystem Felles Trafikkstyringsutstyr Felles Simulatortest Felles | |||
11.4911 | ||||
11.4911 | ||||
A | RS | |||
11.4912 | ||||
11.4912 | ||||
A | RS | |||
11.4913 | ||||
11.4913 | ||||
A | RS | |||
11.4914 | ||||
11.4914 | ||||
A | RS | |||
11.492 | ||||
11.492 | ||||
A | RS | |||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.493 | Entreprenørens egentest Felles SAT SAT for pumpeanlegg og ventilasjonsanlegg Felles SAT for trafikkstyring Felles SAT for Radioinstallasjoner inkl. nødnett Felles SAT for elektroinstallasjoner og SRO *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder alle tester knyttet til anleggsdelene under prosessene: 36.1, 36.2, 36.4, 36.5 og 36.7, og som ikke er beskrevet i prosessene 11.4941, 11.4942 og 11.4943. Felles Stabilitetstest og opplæring, UAT Felles Kontroll av arbeidsdokumenter *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter kontroll og godkjennelse av arbeidsdokumentasjon utarbeidet av andre. c) Det vil etter kontraktsinngåelse, av byggherre, bli utarbeidet arbeidsdokumentasjon som skal gjenomgås av entreprenøren. Entreprenør skal godkjenne dokumentasjonen før bygging. | |||
11.493 | ||||
A | RS | |||
11.494 | ||||
11.4941 | ||||
11.4941 | ||||
A | RS | |||
11.4942 | ||||
11.4942 | ||||
A | RS | |||
11.4943 | ||||
11.4943 | ||||
A | RS | |||
11.4944 | ||||
11.4944 | ||||
A | RS | |||
11.4945 | ||||
11.4945 | ||||
A | RS | |||
11.499 | ||||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Dokumentasjonen utarbeidet av byggherre vil i prinsippet være den samme som fulgte konkurransegrunnlaget. 11.499 Felles A 11.5 SLUTTDOKUMENTASJON 11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen. c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og NVDB som spesifisert i Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB. Til NVDB skal det leveres egenskapsdata for alle viktighetstyper, inklusiv opsjonelle. Se A1-Dokumentliste. b) Data leveres på standardformat i henhold til Statens kartverks produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og NVDB som spesifisert i Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB. Til NVDB skal det leveres egenskapsdata for alle viktighetstyper, inklusiv opsjonelle. Se A1-Dokumentliste. Data leveres på standardformat i henhold til Statens kartverks produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. 11.52 Felles A 11.59 Sluttdokumentasjon Elektro og SRO 11.591 Drifts- og Vedlikeholdsdokumentasjon *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter utarbeidelse og levering av drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for anlegget. Omfatter også kildekode for all PLS programmvare. | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Entreprenøren skal utarbeide en drifts- og vedlikeholdsinstruks med henblikk på å forenkle og effektivisere driften og vedlikeholdet av de tekniske installasjonene i anlegget. Instruksen skal bestå av to hoveddeler: 1. ANLEGGSDELENE 2. ALARMER/FEILSITUASJONER 1. ANLEGGSDELENE skal ha 3 kapitler for hver av anleggsdelene: 1.1 Dokumentasjon Gir referanser til elektroentreprenørs og elektrokonsulents tegninger, manualer og teknisk dokumentasjon fra leverandører etc. Det refereres også til hvor i kontraktene anleggsdelen er beskrevet. Alle dokumenter det refereres til inngår i den samlede drifts-og vedlikeholdsinstruks. 1.2. Beskrivelse Gir kortfattet fremstilling av anleggsdelens plassering, funksjon og virkemåte. 1.3. Drift, tilsyn og vedlikehold Gir beskrivelse av drift, periodisk ettersyn og kontroll av anleggsdelene. 2. ALARMER/FEILSITUASJONER skal ha 4 kapitler for hver av anleggsdelene: 2.1. Feiltyper Beskriver de feil som kan oppstå i anleggsdelen. 2.2. Symptomer Beskriver hvilke funksjoner som rammes i anlegget. 2.3. Konsekvenser Beskriver hvilke konsekvenser feilen vil få for driften av anlegget. 2.4. Tiltak Beskriver nødvendige tiltak når feil på anleggsdelen oppstår. Dokumentasjonen leveres i 2 sett satt inn i 4 hulls A4 ringpermer. All dokumentasjon skal også leveres elektronisk på USB-pin, og på følgende formater: | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
• Tekst i Word • Regneark i Excel • Tegninger i Autocad og PDF • Datablad og produktblad i pdf-format Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse skal følge krav gitt i NEK400. Dokumentasjonsnivået skal være iht. dokumentasjonsnivå D, jf. NEK:401 Kildekode for PLS programvare skal være dokumentert slik at det er mulig å følge logikken i programmene. x) Kostnad gis som rund sum 11.591 Felles A 11.592 Opplæring elektro *** Spesiell beskrivelse *** a) Prossessen omfatter opplæring av driftspersonell som skal betjene anlegget og utføre feilretting. c) Opplæringen av personalet skal bestå av to hoveddeler, en teoretisk og en praktisk del og skal omfatte inntil 10 elever (drifts- og vedlikeholdspersonale) i inntil 3 dager. Opplæringens skal omfatte innføring i: • Anleggets oppbygging og virkemåte • De ulike funksjoner som er ivaretatt og som kan utføres av anlegget • Betjeningsinstruks • Drifts- og vedlikeholdsinstruks • Feildiagnose på grunnivå • Feilsøking for fagkyndige x) Xxxxxxx måles som antall kursdager á 8 timer. Enhet: stk. 11.592 Felles A 11.91 Arbeidstegninger utført av entreprenøren *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter arbeider med oppdatering av arbeidstegninger til som-bygget-tegninger. | XX xxx | 0 | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Tegninger/dokumenter utarbeidet av byggherren eller dennes representant skal oppdateres for hånd underveis av entreprenør, og leveres byggherre fortløpende etterhvert som arbeidene knyttet til det aktuelle dokumentet er utført, slik at alle eventuelle endringer kommer med i-som-bygget dokumentasjonen som oppdateres av byggherre eller dennes representant. 11.91 Felles A 11.92 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av annen entreprise *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter administrerende og kontrollerende oppgaver overfor Entreprise E12 Pumpeanlegg, iht. NS 8406 pkt. 16. Gjelder ved installasjon av pumpeanlegg i Hundvåg- og Eiganestunnelene. 11.92 Felles A 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.11 Tilrigging a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også følgende leveranser og arbeider, etter at hovedentreprenøren har forlatt byggeplassen: • Provisorisk strøm i hele entreprisens byggeperiode • Midlertidig belysning i tunnelene i hele entreprisens byggeperiode • Etablering og drift av adgangskontroll-system for tunnelen frem til overtagelse Hovedentreprenørene tar med seg alt fra anlegget når disse forlater området. Da må elektroentreprenøren ta i bruk infrastrukturen som er lagt til rette for prosjektet på dette tidspunktet. På dette tidspunktet skal Xxxx være klar med alle tekniske bygg, ved at alle høyspentkabler og trafoer vil være på plass. Entreprenøren kan derfor gjøre regning med å benytte tekniske bygg for provisorisk strømforsyning. Entreprenøren skal kunne gjøre bruk av ti ventilatorer i hver tunnel for langsgående lufting i anleggsperioden. I tillegg kan sikkerhetsbelysningen som er montert (hver 4 armatur for gjennomgående belysning) benyttes som arbeidslys etter hvert som dette er ferdigmontert. Supplerende midlertidig belysning må medtas. Pumpeinstallasjonene vil også være på plass når hovedentreprenør rigger ned det provisoriske pumpesystemet. Omfatter også installasjon og drift av anlegg for mobiltelefon i tunnelene etter at hovedentreprenør har forlatt byggeplassen. Byggherre vil dekke kostnader til strøm etter at målere er montert. c) På Tasta og Buøy er avsatt riggområde for elektroentreprenøren innenfor regulert riggområde. Elektroentreprenøren må selv forestå all utrustning av nevnte riggområde inklusiv inngjerding. | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
12.11 Felles A 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt. 12.12 Felles A 12.13 Nedrigging a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.13 Felles A 12.4 VINTERKOSTNADER ANLEGG a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12.4 Felles A 12.5 MILJØTILTAK I BYGGEFASEN a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for utførelse. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | |||
uke | 110 | |||
RS | ||||
RS | ||||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.591 Håndtering av avfall *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter tiltak og kostnader for håndtering av avfall tilknyttet tiltransportert utstyr/leveranse. Eventuelt håndtering av drivstoff- og oljelekkasjer fra kjøretøyer, lifter etc. skal være inkludert i de ordinære prosessene for utførelse. c) Avfall fra tiltransporterte utstyr/leveranse skal også behandles på samme måte som eget avfall og transporteres til godkjent mottak. Utslipp til luft og vann skal om mulig unngås. 12.591 Felles A 12.592 Ventilering av tunnelene *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter tiltak og kostnader knyttet til ventilering av tunnelene ved benyttelse av oppmonterete ventilatorer midlertidig for langsgående utlufting etter tunnel- gjennomslag Omfattter også rengjøring før overlevering. Byggherren vil dekke energikostnader for drift av ventilatorene. Det skal regnes med 10 stk. ventilatorer pr. tunnelløp pr. hovedtunnel, altså 4*10 = 40 ventilatorer. 12.592 Felles A 12.9 Øvrig *** Spesiell beskrivelse *** x) Kostnad angis som rund sum. 12.91 Koordinering med andre entrepriser *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter all koordinering med hovedentreprenørene E04 (Eiganestunnelen), E05 (Hundvågtunnelen) og E06 (Eiganes Nord). Omfatter også utarbeidelse av overordnet samsvarserklæring, hvor innsamling og organisering av all dokumentasjon inkl. | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
samsvarserklæringer fra alle hovedentreprenørene vedrørende jordingsanlegg og kableføringsanlegg skal inngå. 12.91 Felles A 12.92 Ansvar for samsvar iht. Forskrift om maskiner *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter alle kostnader knyttet til overordnet ansvarstaking for maskiner. Jmf FOR-2009-05-20-544 Forskrift om maskiner. Gjelder alle maskiner i kontrakten. Omfatter også utarbeidelse av overordnet samsvarserklæring, hvor innsamling og organisering av all dokumentasjon, inkl. samsvarserklæringer/sammenstillings-erklæringer fra hver delleverandør for aktuell maskin skal inngå. c) Entreprenøren skal ta det totale ansvaret for maskinen der hvor det er flere aktører/entreprenører/sideleverandører involvert. Dette gjelder f.eks. oppheng, fjellbolter, fundamenter osv. 12.92 Felles A 12.93 Koordinering mot Vegtrafikksentralen (VTS) *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter all koordinering med VTS med henblikk på å få utført kontraktsarbeidene. 12.93 Felles A | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | 0,00 | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.94 Tiltransport av pumpeentreprise *** Spesiell beskrivelse *** a) Pumper, ventiler samt montering av disse vil bli kjøpt inn av byggherren i egen entreprise. Denne prosessen omfatter byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av pumpeentreprisen. Omfatter også koordinering av monteringsarbeider og samsvarserklæring. Det henvises til kapittel C3, pkt. 4. 12.94 Felles A | RS | ||
Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | 0,00 | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
3 Tunneler 35 PORTALER, OVERBYGG, PUMPESTASJON, M.M. a) Omfatter levering og arbeider med utførelse av konstruksjoner som tunnelportaler, snø- og skredoverbygg i tilknytning til portalområdene, pumpestasjon, kuldeporter, bygninger etc.. Sprengning og masseflytting i forbindelse med forskjæringer er medtatt under hovedprosess 2. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 35.3 PUMPESTASJON a) Omfatter alle bygningsmessige arbeider inklusive levering av materialer ved utførelse av komplett pumpestasjon i forbindelse med lensing av vann i tunnel. Inkludert i prosessen er også levering og legging av ledninger som ikke er medtatt under hovedprosess 4. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk 35.39 Elektriske anlegg i pumpestasjoner *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, montering, tilkobling og merking av elektroanlegg for pumpestasjoner. b) Generell- og spesiell beskrivelse under punkt b) i prosess 36 skal gjøres gjeldende i denne prosess også. c) Generell- og spesiell beskrivelse under punkt c) i prosess 36 skal gjøres gjeldende i denne prosess også. 35.391 Kabler *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kabler ifm. pumpestasjone. Omfatter også festeutstyr, kabelmerking og evt. kapp og kabelsvinn. Gjelder ikke tilkobling av utstyr som leveres i denne entreprise, da dette skal inkluderes i utstyrsprosessene. Tilkobling av utstyr levert i andre entrepriser skal medtas i egne prosesser under 35.392. b) Det benyttes kabeltype IFXI og BI/BFSI 500V og IFSI 1kV med lederantall og tversnitt som spesifisert. c) Det benyttes åpent anlegg med kabler klamret på betong/leca og lagt på kabelbro. x) Mengden måles som prosjektert kabellengde. Enhet: m. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3911 | Kraftkabler | ||||
35.39111 | Kabel IFXI 3G2,5 mm2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder kabler til lys og stikk 16A. | |||||
35.39111 | Eiganestunnelen | ||||
E | m | 400 | |||
35.39111 | Hundvågtunnelen | ||||
H | m | 400 | |||
35.39112 | Kabel IFXI 5G2,5 mm2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder kabel til trefase stikk 16A. | |||||
35.39112 | Eiganestunnelen | ||||
E | m | 100 | |||
35.39112 | Hundvågtunnelen | ||||
H | m | 100 | |||
35.39113 | Kabel IFXI 5G6 mm2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder kabel til trefase stikk 32A. | |||||
35.39113 | Eiganestunnelen | ||||
E | m | 80 | |||
35.39113 | Hundvågtunnelen | ||||
H | m | 80 | |||
35.39114 | Kabel IFSI 3x25/16 mm2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder kabel til pumper. | |||||
35.39114 | Eiganestunnelen | ||||
E | m | 150 | |||
35.39114 | Hundvågtunnelen | ||||
H | m | 150 | |||
35.3912 | Signalkabel type IFSI 4x0,75 mm2 Cu | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder kabel til målere, brytere etc. i pumpeanlegg. | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3912 | Eiganestunnelen *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kabel til målere, brytere etc. i pumpeanlegg. Hundvågtunnelen Tilkobling av kabler *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter tilkobling av utstyr levert i andre entrepriser inklusiv festeutstyr og kabelmerking. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk. Tilkobling av kabel IFSI 3x25/16 mm2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder tilkobling av kabel til pumper. Omfatter også levering og montering av servicebryter. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Tilkobling av kabel IFSI 3x25/16 mm2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder tilkobling av kabel til mykstarter for pumper. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Tilkobling av kabel IFSI 4x0,75 mm2 Cu *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder tilkobling av kabel til instrumenter (målere, brytere etc.) | ||||
E | |||||
m | 480 | ||||
35.3912 | |||||
H | m | 480 | |||
35.392 | |||||
35.3921 | |||||
35.3921 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3921 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3922 | |||||
35.3922 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3922 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3923 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3923 | Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Belysningsutstyr *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og montering av lyskilder. b) Alle armaturer skal være radiostøyvernet og kompensert, med effektfaktor 0,9 eller bedre. Krav til lyskilder: 3000ºK, RA>80 Utstyret skal være tilpasset valgt systemjording Krav i spesiell beskrivelse i prosess 36 vedrørende LED- belysning skal ivaretas. x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. Lysarmatur i tekniske rom for pumpeanlegg *** Spesiell beskrivelse *** b) Det leveres lukket armatur type LED. Minimum 6000 lm. Skjerm av opal akryl. Tetthet IP 65. L70 minimum 100 000 h. MacAdam faktor mindre eller lik 3. c) Lysrørarmaturene monteres i tak med min. 4 skruer. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Lysarmatur i bassengrom. *** Spesiell beskrivelse *** b) Det leveres lukket armatur type LED. Minimum 11000 lm. L70 minimum 100 000 h. Ra>80. Bredstrålende. Skjerm av coekstrudert avdeking med indre kjerne av polikarbonad og ytre lag av metakrylat. Endelokk og 360 grader justerbart boltfeste av syrefast stål 316L. Tetthet IP 68/69K. Tilkobling: 2 kabler (2x1,20) Figuren under viser typisk design. | ||||
X | xxx | 00 | |||
35.3923 | |||||
X | xxx | 00 | |||
35.393 | |||||
35.3931 | |||||
35.3931 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3931 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3932 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Lysrørarmaturene monteres på vegg/ under kabestige/tak med min. 2 bolter. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Lysarmatur i bassengrom. *** Spesiell beskrivelse *** b) Det leveres lukket armatur type LED. Minimum 11000 lm. L70 minimum 100 000 h. Ra>80. Bredstrålende. Skjerm av coekstrudert avdeking med indre kjerne av polikarbonad og ytre lag av metakrylat. Endelokk og 360 grader justerbart boltfeste av syrefast stål 316L. Tetthet IP 68/69K. Tilkobling: 1 kabler (1x1,20) Figuren under viser typisk design. c) Lysrørarmaturene monteres på vegg/ under kabestige tak med min. 2 bolter. Eiganestunnelen | |||||
35.3932 E | stk | 38 | |||
35.3932 H | stk | 38 | |||
35.3933 | |||||
35.3933 E | stk | 12 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3933 | Hundvågtunnelen Lyskaster i bassengrom. *** Spesiell beskrivelse *** b) Det leveres lukket armatur type LED. Minimum 20 000 lm. L70 minimum 85 000 h. Ra >70. sn5000 K. Max 240W. Lysfordeling 12x45 grader. Avdekking i glass, armaturhus i pulverlakert aluminium, farge svart. Festebøyle i syrefast stål (AISI 316, A4). Tetthet IP 66/67. TA -40C til +50C. Tilkobling: 1 kabler (1x1,20) Figuren under viser typisk design. c) Lyskaster monteres på kabestige tak med min. 2 bolter. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Utstyr for lys, stikk, varme, kjøling i teknisk bygg. *** Spesiell beskrivelse *** b) Alt materiell skal være for fuktige og våte rom, IP 44 eller tettere. Utstyret skal være tilpasset valgt systemjording. | ||||
X | xxx | 00 | |||
35.3934 | |||||
35.3934 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3934 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.394 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3941 | c) Det benyttes åpent anlegg med utstyr montert på betong/leca/kabelbroer. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk. Lysbrytere 16 A , 1polet/ 2polet *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder bryter for lys i pumpeanlegg. c) Monteres på vegg. Kobles i styrestrømmen. Monteres ca. 1400 mm over gulv på vegg. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Stikkontakter 2/16 A dobbel m/klapplokk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder stikkontakter i pumpeanlegg. b) Det benyttes stikkontakter 2/16 A for 230 V, dobbel m/klapplokk. c) Stikk monteres på vegg. Monteres ca. 1400-2500mm over gulv. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Stikkontakter 4/16 A m/klapplokk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder stikkontakter i pumpeanlegg. b) Det benyttes stikkontakt 4/16 A for 400 V, med klapplokk. c) Stikk monteres på vegg. Monteres ca. 1500 -4500 mm over gulv på vegg. | ||||
35.3941 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3941 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3942 | |||||
35.3942 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3942 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3943 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3943 | Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Stikkontakter 4/32 A m/klapplokk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder stikkontakter i pumpeanlegg. b) Det benyttes stikkontakt 4/32 A for 400 V, med klapplokk. c) Stikk monteres på vegg. Monteres ca. 1500 -4500 mm over gulv på vegg. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Kjøleanlegg i teknisk rom for pumpeanlegg *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter levering, montering, tilkobling, idriftsetting og merking av komplett kjøleanlegg (varmepumpe) for tekniske rom i pumpeanlegg. Omfatter også opphengssystem, kjølerør, kjølemedie, avløpsrør, hulltaking og nødvendige hjelpearbeider etc. c) Kjølemedierør mellom fordamper og kondensator skal legges i plastkanaler, på en fagmessig og estetisk forsvarlig måte. Kjøleanlegg 3,5 kW i teknisk rom for pumpeanlegg *** Spesiell beskrivelse *** b) Kompakt og robust type. Ca.3,5 kW kjøleeffekt for 1-fas 230 V 50 Hz. Komplett med kontrollenhet og servicebryter. Kjøleanlegget skal også kunne benyttes som vameanlegg i kalde perioder. Dimensjonerende innetemperatur: 20gr. Celsius. Kjøleanlegget skal ha potensialfrie kontakter for overvåking av drift (NO), feil (NC) og stilling servicebryter som skal tilknyttes SRO-anlegg. x) Mengden måles som prosjektert antall kjøleanlegg. Enhet: stk. | ||||
X | xxx | 0 | |||
35.3943 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3944 | |||||
35.3944 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3944 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.397 | |||||
35.3971 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3971 | Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Kraftkabel 2x2,5/2,5 Cu for kjøleanlegg *** Spesiell beskrivelse *** b) Det benyttes kabeltype IFSI 1kV, 2x2,5/2,5 mm2 Cu c) Det benyttes åpent anlegg med kabler klamret på vegg av betong/mur/leca. x) Mengden måles som prosjektert kabellengde. Enhet: m. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Signalkabel 4x0,75 Cu for kjøleanlegg *** Spesiell beskrivelse *** b) Det benyttes kabeltype IFSI 500 V. c) Det benyttes åpent anlegg med kabler klamret på vegg av betong/mur/leca. x) Mengden måles som prosjektert kabellengde. Enhet: m. Eiganestunnelen Hundvågtunnelen Måleinstrumenter *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter kalibrering, levering, montering, tilkobling, merking og implementering av måle-instrumenter for overvåking i pumpeanleggene. b) Generelt Målesignaler fra analoge instrumenter skal overføres som 4-20 mA Måleverdiomformere skal ha galvanisk skille mellom inn/utgang, og mellom utgang og evt. | ||||
X | xxx | 0 | |||
35.3971 | |||||
X | xxx | 0 | |||
35.3972 | |||||
35.3972 | |||||
E | m | 20 | |||
35.3972 | |||||
H | m | 20 | |||
35.3973 | |||||
35.3973 | |||||
E | m | 20 | |||
35.3973 | |||||
H | m | 20 | |||
35.398 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
hjelpespenning. Alt feltmontert utstyr skal ha kapsling tilsvarende minst IP 54, og forøvrig tåle de temperaturvariasjoner, vibrasjoner og andre driftsmessige situasjoner som kan påregnes i anlegget. Xxxxxx til feltinstrumenter skal ha "grisehale" som forenkler montering / demontering av instrumentet. Kabelinnføring skal utføres nedenfra og opp i instrumentet slik at vanninntrengning unngås. Instrumenthus, lokale displayer etc. tilpasses dette. Festeanordninger, braketter, skruer, muttere etc. som benyttes i forbindelse med instrumenter skal ha samme materialkvalitet som utstyret de er koblet til, for bl.a. å unngå galvaniske strømmer. Alle spesielle kabler som kreves for et instrument, (eks. mellom følere og omformere) skal leveres med instrumentet. Alle ledere mellom føler og transmitter skal være lagt frem til rekkeklemmer, slik at ekstern kabling blir så enkel som mulig. Nummerering og merking Alle instrumenter skal merkes med gravert merkeskilt i flerlag plast fastmontert på instrumentet. Skiltstørrelse for tagnr.: SKILT: h= 25 mm b= 60 mm BOKSTAVER: h= 6 mm Teksten skal fremstå sort på hvit bakgrunn etter gravering Materialkrav Leverandør er ansvarlig for at riktig kvalitet velges ut fra det miljøet hvor de er plassert. Sertifikater som dokumenterer materialkvaliteten kan kreves fremlagt. c) Alle instrumenter skal monteres slik at de er lett tilgjengelige for justering og reparasjon. Montering All montering av instrumenter skal utføres i henhold til instrumentleverandørens anvisning. Test og kalibrering. Entreprenøren skal selv sørge for uttesting og kalibrering av sitt utstyr, og skal utarbeide testprosedyrer og rapporteringsskjemaer som oversendes byggherren på forhånd. Testskjemaene må angi mål og toleranser for de | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
prøvene som skal utføres, slik at byggherren objektivt kan vurdere de måleresultatene som oppnås under testene. Entreprenøren er også selv ansvarlig for rapportering av testene, og skal gi sin vurdering av resultatene. Ev. avvik skal forklares. | |||||
Alle måleinstrumenter skal funksjonstestes og kalibreres på anlegget forut for overtagelse. Det er vesentlig at kalibrerings- og vedlikeholdsinstruksene foreligger på forhånd, slik at disse benyttes punkt for punkt. Dette har til hensikt både å sjekke instruksene, og å fungere som opplæring av byggherrens personell, som skal gis anledning til å overvære testene. | |||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | |||||
35.3981 | Nivåmåler i pumpeanlegg | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
b) Ultralyd-type, guidet. Målesignalet skal være 4 mA/0% ved "tomt" magasin, og 20 mA/100% ved fult magasin. Måleområdet skal minimum dekke 0-10 meter høydeforskjell. Instrumentet skal kunne tunes for å eliminere falske ekko. Instrumentet skal ha automatisk temperaturkompensering. | |||||
35.3981 E | Eiganestunnelen | stk | 2 | ||
35.3981 X | Xxxxxxxxxxxxxxx | xxx | 0 | ||
35.3983 | Nivåbryter i pumpeanlegg | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Start stopp av pumpene skal i utgangspunktet baseres på nivåmåling fra nivåmålerne, beskrevet i annen prosess. | |||||
Som ekstra sikkerhet, i tilfelle nivåmåler og/eller SRO- anlegg er ute av drift, skal det leveres og monteres nivåbrytere for • Start pumpe, høyt nivå • Stopp pumpe, lavt nivå • Kritisk høyt nivå, alarm | |||||
b) Nivåbrytere skal være av "flottør-typen". | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.3983 Eiganestunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.3983 Hundvågtunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.3984 Mengdemåler på utgående pumpeledning | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Mengdemåler basert på ultralyd løsning, for montasje | ||||
utvendig på pumpeledningen. | ||||
Kapslingsgrad: IP67 | ||||
Måleren skal ha lokal visning som er tilgjengelig for | ||||
operatør. | ||||
Måleren skal ha analog utgang 4-20 mA og puls (Kalibrerte | ||||
pulser pr m3 eller liter) | ||||
Målerne skal ha en nøyaktighet på 0,5% av måleverdien eller | ||||
bedre. | ||||
Måleområdet skal ligge innenfor en tilsvarende | ||||
væskehastighet på 0-100 l/sek. Målenøyaktigheten ved lavere | ||||
væskehastigheter skal oppgis. | ||||
35.3984 Eiganestunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.3984 Hundvågtunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.3985 Trykkmåler | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Prosessen gjelder trykkmåler i enden av pumperøret. | ||||
Prosessen omfatter også levereing og montering av | ||||
manometer for å se trykket direkte. | ||||
Alternativt kan trykkmåleren levers med display for lokal | ||||
visning. | ||||
35.3985 Eiganestunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.3985 Hundvågtunnelen | ||||
X | xxx | 0 | ||
35.5 TEKNISKE BYGNINGER, NØDUTGANGER OG KIOSK | ||||
FOR NØDSTASJON | ||||
a) Omfatter materialer, montering og alle bygningsmessige arbeider med | ||||
tekniske bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjoner. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.51 Tekniske bygninger 35.519 Datagulv *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder datagulv i tekniske bygg. Omfatter også dimensjonering og tilpasning av gulvet. Det skal medtas 1 stk datagulvåpner per bygg. b) Datagulvet skal leveres iht lastklasse 5A i NS-EN-12825. c) Gulv skal ha antistatisk gulvbelegg med jordforbindelse, 0,1 til 1 Mohm. Gulvet skal dimensjoneres for å tåle belastninger i fra el- tavler, transformator, batteriskap, mm, både punktlast og jevnt fordelt last. Gulvet skal ha utsparinger tilpasset for kabelføringer opp til tavle. Gulvplateelementene skal ha størrelser tilpasset moduler for tavler, slik at tavler ikke dekker gulvplateelementer som bør kunne taes bort for å lette kabelhåndtering. Kappede plater og plater det er laget hull i skal forsegles for å forhindre fuktinntregning i platene. Stålkonstruksjoner skal tilknyttes jordskinne. Ferdig gulv skal tilfredstille IEC 00000-0-0. Farge standard lys grå, RAL 7035. x) Mengden måles som prosjektert gulvareal. Enhet: m2. 35.5191 Datagulv i tekniske rom 35.5191 Eiganestunnelen E *** Spesiell beskrivelse *** a) Fordeling av mengdene: T1: 63 m2 T2: 63 m2 T3: 63 m2 T4: 63 m2 T5: 63 m2 T6: 63 m2 | m2 | 378 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.5191 Hundvågtunnelen H *** Spesiell beskrivelse *** a) Fordeling av mengdene: T1: 63 m2 T2: 63 m2 T3: 63 m2 T4: 63 m2 T5: 63 m2 T6: 63 m2 35.5192 Datagulv Fuktbestandig *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder datagulv for gang i teknisk bygg i dagsone. 35.5192 Eiganestunnelen E *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder datagulv for gang i teknisk bygg T5 i dagsone. Fordeling av mengdene: T5 (Madlaveien):28,1 m2 T6 (Tasta): 28,4 m2 35.53 Kiosk for nødstasjon a) Omfatter levering, montering og bygningstekniske arbeider inkludert fundament, av en støv- og vanntett kiosk som nødstasjon i tunnelen, se håndbok N500 Vegtunneler. Omfatter også levering av dør og karm med innmontert induktiv giver, skiltfolier og merking, samt festepunkt og skjulte trekkerør for montering av telefon, varme og belysning. Brannslokningsapparat, skap, skapdør og utstyr for øvrig er medtatt i prosess 36.4. b) Dør til kiosk skal være utstyrt med panikkbeslag. Krav til korrosjonsbeskyttelse og kapslingsgrad som gitt i prosess 36. x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder prefabrikkert kiosk i dagsonene. Omfatter også tilkobling, merking, igangkjøring og testing. Omfatter også koblingsskap i kiosk, med patchepanel. Omfatter ikke fundament, da dette skal medtas i annen entreprise. BS-skap, brannslukningsapparater, nødtelefon og eventuelt nødstyrepanel er beskrevet i andre prosesser. b) Det henvises til tegning 10-N17-539, som er å betrakte som en prinsipptegning. Kiosken skal: | m2 m2 | 378 56,5 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
• utstyres med veiledning til brukerne. • leveres med skilt med tunnelnavn og stasjonsnummer • ha legering 3003 på plater og 6060 på profiler • ha dørhengsler og håndtak som er solide, korrosjonssikre og varige (må kunne dokumenteres). • lakkeres. Farge RAL 3020. | |||||
Kiosken skal leveres med: • induktiv grensebryter for dør. • LED-armatur. Dobbeltisolert klasse II, minimum IP44, Generelle krav til belysning: Varmhvit 2700K, Ra ≥ 80, min. 650 lm. | |||||
• Ribberørsovn med deksel i rustfritt stål med termostat for frostsikring. Kapslingsgrad min. IP65. 500W. | |||||
Det integrerte koblingsskapet skal ha: • patchepanel med 6 adaptere, konnektor E-2000/HRL • nippler (IP68) | |||||
Grensebrytere og koblingsplint skal monteres slik at utenforstående ikke kan kunne koble ut alarmer. | |||||
Der hvor ustyret som skal innmonteres i kiosken har forskjellig metall enn selve kiosken, skal det etableres nødvendig galvanisk skille, for å unngå korrosjon. | |||||
c) Monteres på betong-fundamentsplate | |||||
35.531 | Nødstasjonskiosk, ordinær | ||||
35.531 E | Eiganestunnelen *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder kiosk på følgende steder: Schancheholen: 1 stk. Tasta: 1 stk. | stk | 2 | |||
35.531 H | Hundvågtunnelen *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder kiosk på følgende steder: Gamlingen: 1 stk. Buøy: 1 stk. Hundvåg: 1 stk. | stk | 3 | |||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.532 | Nødstasjonskiosk med integrert nødstyreskap *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og montering av nødstyreskap for montering av radioutstyr og nødstyrepanel. Eiganestunnelen *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kiosk på følgende steder: Schancheholen: 1 stk. Tasta: 1 stk. Hundvågtunnelen *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kiosk på følgende steder: Gamlingen: 1 stk. Buøy: 1 stk. BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING a) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. b) For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO 12944 for aluminiumsprodukter, og NS-EN 10346 for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS-EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN 1.4436 (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN 1.4404 eller EN 1.4432. Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok N500. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dyse- merking 500 mm. Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. c) På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for | ||||
35.532 E | |||||
stk | 2 | ||||
35.532 H | |||||
stk | 2 | ||||
36 | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** b) Krav til kabler: I tillegg til normer nevnt i generell beskrivelse skal kabler overholde krav i følgende normer. • Halogenfrie kabler IEC 60331 • IFSI/BFXI/BI 1kV - NEK HD 604-5D • IFLI 250V - NEK HD 604 • PFSP/PFXP 1kV - NEK HD 603-3J • IX 750V - NEK 591 • RQQ 1kV - NEK HD 21.3 IP 68 Koblingsboks i trekkekum, inkl. nipler skal ha min. kapslingsgrad IP68. Alt elektromateriell skal oppfylle krav i FEU (Forskrift om Elektrisk Utstyr). Videre skal alt materiell tåle ytre påkjenninger som fuktighet, korrosjon, atmosfæriske overspenninger etc. på stedet de er plassert. Utstyr som monteres i trekkekum må tåle varig neddykking i vann. Det er under prosjekteringen foretatt kortslutnings- og spenningsfallsberegninger. Entreprenøren skal allikevel selv foreta alle beregninger basert på det utstyr han installerer, for å dokumentere samsvar med forskrifter. Det skal være full selektivitet i anlegget. Det settes krav til følgende temperaturgrenser: • Innendørs (tavlerom etc.): 0 til +50 ºC • Utendørs: -30 til +40 ºC • I tunnelløpet: -20 til +20 ºC | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Det benyttes materiell med industriell standard, og det skal ved valg av kvalitet tilstrebes gode kapslinger med tanke på elektromagnetisk støy. Det settes følgende krav til støtspenningsholdfastheten til utstyr montert i installasjonen: • Utstyr montert i inntaksfelt skal tilfredsstille kravene i overspenningskategori 4. (F.eks målere og overspenningsvern) • Utstyr i fordelingstavler, kabler, brytere, stikkontakter, ups, motorer, fast tilkoblet lys- og varmeutstyr skal tilfredsstille overspenningskategori 3. • Dataanlegg, PLS-anlegg, tele-, radio- og datautstyr, også inkludert kameraer og switcher, i tunnelen skal tilfredsstille overspenningskategori 1. Alle spennings- eller datakabler som trekkes ut av teknisk hus og/eller AS skal ha overspenningsbeskyttelse. For svakstrømskabel (kobber), skal det benyttes rekkeklemmer med knivskiller. Alle interne svakstrøms- og signalledninger skal termineres på rekkeklemmer, og rekkeklemmene skal ha både bryterfunksjon og målemulighet på alle tilkoblinger. Ved bruk av mangetrådet ledere skal det påsettes hylser for optimal kontakt. Lysrør skal generelt tilfredstille følgende krav: 3000 ºK, Ra> 80 Anlegget skal generelt bygges med forsyningssystem TN-C-S og 400 V spenning. Nipler skal ha strekkavlastning, og i tillegg skal niplene i tunnelen være halogenfrie. Følgende kriterier skal følges ved benyttelse av LED- belysning i tunneler: • Belysningsarmaturene skal være testet iht. EN 55015:2013. Frekvensområde i testen skal være utvidet til min 400 MHz. • Det skal leveres testrapport for armaturene. Testrapporten skal vise at armaturene inklusive strømforsyningsenhetene ikke gir støy i nødnettets frekvensområde (380- 400 MHz). • Det skal foreligge en samsvarserklæring fra prosjekterende om at hele lysanlegget med | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
infrastruktur og styring tilfredsstiller EMC-direktivet og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) § 33. • Det skal foreligge en samsvarserklæring fra utførende entreprenør at anlegget er bygget og kontrollert iht. EMC-direktivet og fel § 33. • Testrapport for måling av støy skal foreligge som en del av dokumentasjonen. Testrapporten skal vise at det ikke finnes støy i frekvensområdet til nødnettbåndet. c) Leveransen (materiell og arbeid) skal oppfylle "Forskrift om elektriske lavspeningsanlegg" (FEL), tilhørende gjeldende norm NEK 400 "Elektriske lavspenningsinstallasjoner", FSE "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av Lavpenningsanlegg", det stedlige elektrisitetsverks bestemmelser, eventuelt spesielle forskrifter som det henvises til, samt alle relevante, gjeldende forskrifter. Det er leverandørens ansvar å holde seg orientert om hvilke forskrifter som er relevante. Produkter som er pålagt CE- merking iht. CE merkeregisteret, men som ikke er CE- merket, kan bli avvist. Kablingssystemer for tele og data skal oppfylle normsamlingen NEK 700, del A. Hovedtavler/Fordelingstavler skal utføres iht. kravene gitt i NEK439. Hovedfordelinger som forsyner maskiner skal tilfredstille Forskrift om elektrisk utstyr, NEK 439 og "NEK-EN 60204 Maskinsikkerhet- Maskiners elektriske utrustning - Del 1: Generelle krav. Utover de elktrotekniske normer og forskrifter skal Statens vegvesens håndbøker ivaretas. Fordelinger o.l. skal rengjøres og holdes tilstrekkelig tildekket for å hindre nedstøving inntil installasjonene er overtatt av byggherren. Skjerm for signalkabler skal generelt jordes i kun en ende til hovedjordskinne i fordelingen hvor kabelen termineres. Dette skal utføres med egnet jordklemme for skjerm og jordleder, og det skal bestrebes på å oppnå kortest mulig kabel/skjerm fra kabelinnføring til jordskinne. Før innføring gjennom nippel i lysarmaturer, koblingsbokser, | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
brytere eller annet utstyr skal kabel legges i en bøy ned, med overkant lavere enn underkant nippel, slik at evt. vann som renner langs kabelen drypper av før det når nippelen. Kabler skal normalt ikke skjøtes. Kabelskjøter skal da utføres som krympeskjøter i vanntett utførelse, minimum IPX7. Eventuelle kabelskjøter måles inn og angis på egne ark med x-y referanse, og profilnummer i tunnel. Koblingsbokser skal generelt ikke benyttes ute i tunnelene eller dagsonene. Dersom dette allikevel ikke kan unngås, skal de ha brannsikker utførelse, ha kabelføring inn i bunn, og merkes med fordelings- og kursnummer. Vern i tavler skal merkes. Merking av vern skal også vise innstillingen av vernene. Merkesystem: For elkraft skal Statsbygg merkesystem "Tverrfaglig merkesystem (TFM)" benyttes. Det stilles krav til at merking skal inneholde lokaliserings, system- og komponentkode. 36.1 FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE a) Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.13 Hovedtavle/fordelingstavle a) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. b) Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. c) Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN 60439-1 og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel¬ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
og på-signaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også tilkobling av kabler for dagsoner. b) Automatsikringer skal ha dimensjonerende bryteevne på min. 10kA. Det må derfor, i noen tilfeller, treffes tiltak slik at største kortslutningsstrøm ikke overstiger 10kA. Dette kan gjøres ved at det velges effektbrytere med strømbegrensingsegenskaper, eller at det settes inn strømbegrensere i de fordelingene hvor dette er aktuelt. Automatsikringene skal ha strømbegrensningsklasse 3. Alle ledninger, rekkeklemmer, osv. skal anordnes og merkes på en slik måte at det klart fremgår hvilket spenningsområde de tilhører. Interne ledningsforbindelser skal merkes med ledernummer/klemmenummer i hver ende. På samme måte skal alle komponenter i front av fordelingene merkes med entydig betegnelse. Effektbrytere, div. automatsikringer og releer skal ha signalkontakter for status til PLS. Signalkontakten for automatsikringer skal være av typen som gir signal både ved manuell og automatisk betjening. Alle hjelpereleer skal ha spolespenning 24 V DC, være pluggbare og ha stillingsmarkering og slukkediode. Alle kontaktorer skal ha spolespenning 230 V AC, og skal styres fra hjelpereleer. Xxxxxxxxxxxx styres f.eks fra PLS. Kontaktorer for tunnellys skal være prøvet/godkjent for min. 25.000 inn-/utkoblinger. Det skal anvendes graverte skilt i overensstemmelse med det utførte anlegg, med adresse til tavlefelt/komponenter etc. ute i anlegget. Det skal medtas rekkeklemmer/koblingsstykker for alle utgående ledninger tilknyttet kurser. Stigere til tavler/fordelinger termineres direkte til effektbrytere. Reservekurser tilkobles rekkeklemmer. Alle utgående kurser tilknyttet 400 V TN-anlegg skal ha rekkeklemme for N-leder (blå) plassert ved siden av | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
faseklemmene. Det skal i hver fordeling/tavlefelt medtas rekkeklemmer for alle inn- og utgående kabler fra driftskontrollanlegget og for reserveledere fra kabler som ikke er i bruk. Maskinskrevet kursfortegnelse, i laminert utførelse, leveres og henges opp i fordelingen. I skapdør skal det leveres lomme for skjemaer, lister etc. Hovedtavler/Fordelingstavler skal utføres iht. kravene gitt i NEK439 Signalkabler skal holdes adskilt fra kraftkabler, slik at elektromagnetiske forstyrrelser unngås. c) Alle tavler/fordelinger skal være rengjort ved overtagelse. 36.131 Hovedfordelinger *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder hovedfordelinger i tekniske bygg. Omfatter også levering, montering, tilkobling og merking av signalkabler mellom felt i hovedfordelingene og SRO-tavle. b) Dimensjoneringsdata: IKmakseff (effektiv verdi) : 45 kA v/ cos= 0,15 IKmaksstøt (støtstrøm) : 2,5xIKmakseff IKmineff (effektiv verdi) : 10 kA v/ cos= 0,2 Omgivelsestemperatur : 0 til + 50 °C Innmating : I topp Avganger : I bunn Ytre kapsling : IP 44 Kapsling med åpen dør : IP 2XC (f.eks. IP20) Oppstilling : På datagulv. Nett (inn): 3x400 V +PEN, 50 Hz, TN-C Alle samleskinner skal være i kobberutførelse, og plasseres i topp av fordelingsskapene, og min. være dimensjonert iht. hovedbryterens maksimale innstilbare verdi. Hovedbryter skal tåle gjentatte innkoblinger etter feil som følge av kortslutning iht. NEK-EN60947. Hovedfordelingens forskjellige felter og avganger skal tilfredsstille følgende Formkrav: | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
• Inntaksfeltet: FORM 4A • Effektbrytere for stigere til underfordeling: FORM 4A • Gruppebrytere: FORM 4A. • Tavlefelt for tunnelventilatorer: FORM 3B pr. ventilator. • Felt for belysningskurser: FORM 3B pr. tunnelløp. • Felt for generelle installasjoner i teknisk bygg: FORM 3B • Felt for nødlys: FORM 3B. • Felt for nødstrømsinstallasjoner i teknisk bygg: FORM 3B Det skal, mellom de nevnte feltene, bygges egne felter hvor tilhørende utgående kabler termineres. Alle tavler skal leveres med avtakbar bakplate som muliggjør termografering. Alle motorverns releer skal tilpasses og innreguleres etter motorenes merkestrøm ved angitt temperatur. Korrekt funksjon av motorvern kontrolleres, slik at motorene får riktig utkobling ved brudd i en fase. Kommunikasjonen via Modbus TCP/IP. Alt utstyr som det kan snus dreieretning på skal ha forrigling mellom tilhørende kontaktorer. Denne forriglingen skal tidsforsinkes. Det skal forberedes for fjernavlesning av strømmåler i hovedfordeling. Løsning avklares med Xxxx etter kontraksinngåelse. Det skal i fordelingsskapet avsettes plass for dette utstyret. Nedenfor er listet opp utstyr som fordelingen skal inneholde, med tilhørende type og krav. Ytterliger opplysninger om antall, størrelse og type for utstyret er å finne i de aktuelle fordelingsskjemaene og signallistene. Fast effektbryter 400 V med termisk og elektromagnetisk utløser, som hovedbryter. Fast effektbryter 400 V med termisk og elektromagnetisk utløser, som gruppebryter, stigervern og hovedbryter for nødstrøm. Låsbar 4-polet servicebryter/lastskillebryter for frakobling av UPS ved service. N-leder skal kobles direkte fra PEN splitt i hovedfordeling og til bryteren. 1 stk. pr. 3-fase UPS Overspenningsvern klasse II (IEC), kombinert grov- og | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
mellomskydd. 100 kA avledningsevne, 2 avledertrinn, restspenning < 1,5 kV. Automatsikringer 400/230 V og 24V Kontaktorer (400 V), for belysning. Styrevender for hvert lystrinn. Innfelt i tavlefront, 2-polet m/signalkont. Drift og feilsignaler til PLS og signallamper. Styrevender for lokal styring av lystrinnene "Fjern - Lokal" Innfelt i tavlefront, 2-polet m/signalkont. Signal til PLS, 1 stk. pr. tunnelløp. Fast motorstarter 400 V for ventilatorer. Intelligent og kompakt type m/230 V styrespenning. Termisk og elektromagnetisk utløser. Med MODBUS TCP/IP gresnesnitt. Med dreieretningsvender 3-polet, for ventilatoreffekt iht. fordelingsskjema. Drift (forover/revers)- og feilsignaler til PLS og signallamper Tidsrelèer, med opp til 3. minutters forsinket innkobling av ventilatorkontaktorer. Forsinkelse skal kun skje ved endret rotasjonsretning. Styrevender for ventilatorer. Innfelt i tavlefront 1 stk. styrevender pr. ventilator 5- trinnbryter, 2-polet pr. trinn: Hundvågtunn.: MOT STAVANGER - AV - AUTO - AV - MOT -HUNDVÅG Eiganestunn.: MOT TASTA - AV - AUTO - AV - MOT - SCHANCKEHOLEN Venderen skal kobles direkte mot styrestrømkrets, dvs. ikke via PLS. Amperemetere for ventilatorer 5 A med skala tilpasset valgte ventilatorer med trafo og måleverdiomformer 4 - 20 mA m/galvanisk skille. Innfelt i tavlefront. Signaldioder LED for ventilatorer og belysning. Innfelt i tavlefront Xxxxxxxxx for lampetest innfelt i tavlefront. Inkl. nødv. "lampetest-dioder". Jordfeilvarsler type B, for inntak. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Innstillbar: 0 - 10A (tilpasset anlegget) Justerbar tidsforsinkelse: 0 - 5sek Med potensialfri utgang for overføring til SRO-anlegg. Målerarrangement kWh for E-verket. Rekkeklemmer/skilleklemmer og plinter, med gassavledere, inkl. merking. Fase-, PE-, N-skinner. For i størst mulig grad å unngå smitteeffekt ved evt. brann, skal kabler til/fra Nødstrøms-UPS og Nødstrømstavle holdes adskilt fra øvrige kabler. Annet materiell som ikke er medtatt ovenfor (som feste-/føringsskinner, kanaler, koblingsmateriell, ledninger, nippler, festemateriell osv.) Instrumentering: Nedenforstående instrumenter monteres innfelt i tavlefront: Nettanalysator For måling og visning av sanne RMS-verdier. Skal min. vise spenning, strøm, effekt, frekvens. Med intern mikroprosessor for kalkulasjon av de verdier som ikke måles direkte. Skal kunne vise overharmonsike svingninger (THD) for både strøm og spenning. Med mulighet for tilkobling til Ethernet. Med åpen, industriell protokoll, Modbus TCP/IP. Skal kunne vise maks. effektforbruk over en programmerabar tidsperiode. Inklusiv powersupply og 3 linjers programmerbart (kundeorientert) paneldisplay. Nettanalysatoren skal forbredes for fjernavlesning. Faseovervåking/spenningsrele. For generering av potensialfritt signal om nettbortfall (400 V). Måleverdiomformer (4-20 mA) for hovedstrøm, med 3 stk. målertransformatorer, med puls-telling. c) Fordelingene skal monteres på datagulv. Fordelingene skal utføres med avtakbar bakplate som muliggjør termografering. Fordelingen skal forsyne blant annet stigere, generelle installasjoner, belysning, ventilasjon og UPS'er. Norm: NEK EN 61439-2 Designvertifikasjon: NEK EN 61439-2 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36.1311 Hovedfordeling T1 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-511 og 10-N21-711, samt layouttegningene for teknisk bygg: hhv. 10-N11-523 og 10-N11-721. 36.1311 Eiganestunnelen E RS 36.1311 Hundvågtunnelen H RS 36.1312 Hovedfordeling T2 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-512 og 10-N21-712, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-523. 36.1312 Eiganestunnelen E RS 36.1312 Hundvågtunnelen H RS 36.1313 Hovedfordeling T3 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-513 og 10-N21-713, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-523. 36.1313 Eiganestunnelen E RS 36.1313 Hundvågtunnelen H RS 36.1314 Hovedfordeling T4 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-514 og 10-N21-714, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-523. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36.1314 Eiganestunnelen E RS 36.1314 Hundvågtunnelen H RS 36.1315 Hovedfordeling T5 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-515 og 10-N21-715, samt layouttegningene for teknisk bygg: hhv. 10-N11-523 og 10-N11-524. 36.1315 Eiganestunnelen E RS 36.1315 Hundvågtunnelen H RS 36.1316 Hovedfordeling T6 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjema hhv. 10-N21-516 og 10-N21-716, samt layouttegningen for teknisk bygg: hhv. 10-N11-524 og 10-N11-526. 36.1316 Eiganestunnelen E RS 36.1316 Hundvågtunnelen H RS 36.132 Underfordeling Nødstrøm *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder nødstrømsfordelinger i tekniske bygg. Omfatter også levering, montering, tilkobling og merking av signalkabler mellom felt i hovedfordelingene og SRO-tavle. b) Nedenfor er listet opp utstyr som fordelingen skal inneholde, med tilhørende type og krav. Ytterliger opplysninger om antall, størrelse og type for utstyret er å finne i de aktuelle fordelingsskjemaene og signallistene. Nett (inn): 3 x 230 V, 50 Hz, IT, forsynt fra UPS via skilletrafo. Låsbar bryterutrustning 8-polet som gir mulighet for manuelt | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
å koble stømforsyningen forbi UPS ved f.eks service. Bryterutrustningen skal fungere avbruddsfritt. Skal kunne betjenes ved full belastning. 1 stk. pr. 3-fase UPS Lastbryter (uten vern) 230V 3-polet som hovedbryter. Effektbryter 230V med termisk og elektromagnetisk utløser, som gruppebryter og stigervern. Overspenningsvern klasse II (IEC), som mellomskydd. 40 kA avledningsevne. Med mellomledd. Automatsikringer 230 V og 24V. Kontaktorer (230 V) m/230 V styrespenning. Styrevender for sikkerhetslys "Av - På" Innfelt i tavlefront, 2-polet m/signalkont. Drift og feilsignaler til PLS og signallamper. Styrevender for ledelys "Av - På" Innfelt i tavlefront, 2-polet m/signalkont. Drift og feilsignaler til PLS og signallamper. Styrevender for lokal styring av ledelys "Fjern - Lokal" Innfelt i tavlefront, 2-polet m/signalkont. Signal til PLS. 1 stk. pr. tunnelløp. Timetellere for lystrinn. Innfelt i tavlefront. Signaldioder LED for belysning. Innfelt i tavlefront. Trykknapp for lampetest innfelt i tavlefront. Inkl. nødv. "lampetest-dioder". 1 stk. Jordfeilvarsler type B for 230 V anlegget Innstillbar: 0 - 10A (tilpasset anlegget) Justerbar tidsforsinkelse: 0 - 5sek Med potensialfri utgang for overføring til SRO-anlegg. Fotocelle for styring av utelys ved teknisk bygg. Rekkeklemmer/skilleklemmer og plinter, med gassavledere, inkl. merking. Fase- og PE-skinner. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Annet materiell som ikke er medtatt ovenfor (som feste-/føringsskinner, kanaler, koblingsmateriell, ledninger, nippler, festemateriell osv.) c) Norm: NEK EN 61439-2 Designvertifikasjon: NEK EN 61439-2 36.1321 Nødstrømfordeling T1 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-531 og 10-N21-731, samt layouttegningene for teknisk bygg: hhv. 10-N11-523 og 10-N11-721. 36.1321 Eiganestunnelen E RS 36.1321 Hundvågtunnelen H RS 36.1322 Nødstrømfordeling T2 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-532 og 10-N21-732, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-721. 36.1322 Eiganestunnelen E RS 36.1322 Hundvågtunnelen H RS 36.1323 Nødstrømfordeling T3 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-533 og 10-N21-733, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-721. 36.1323 Eiganestunnelen E RS 36.1323 Hundvågtunnelen H RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36.1324 Nødstrømfordeling T4 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-534 og 10-N21-734, samt layouttegningen for teknisk bygg: 10-N11-721. 36.1324 Eiganestunnelen E RS 36.1324 Hundvågtunnelen H RS 36.1325 Nødstrømfordeling T5 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjemaer hhv. 10-N21-535 og 10-N21-735, samt layouttegningene for teknisk bygg: hhv. 10-N11-523 og 10-N11-524. 36.1325 Eiganestunnelen E RS 36.1325 Hundvågtunnelen H RS 36.1326 Nødstrømfordeling T6 *** Spesiell beskrivelse *** b) Det henvises til fordelingskjema 10-N21-736, samt layouttegningen for teknisk bygg: hhv. 10-N11-524 og 10-N11-526. 36.1326 Eiganestunnelen E RS 36.1326 Hundvågtunnelen H RS 36.133 Fordeling MOST.T01L=744.010 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder fordeling for belysning i Mosvatnkulverten b) Nedenfor er listet opp utstyr som fordelingen skal inneholde, med tilhørende type og krav. For ytterligere opplysninger henvises til: - fordelingsskjema 10-N22-766 og - signalliste 10-N27-512 Nett (inn): TN-C-S 400 V, 50 Hz. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | 0,00 | |