Common use of Aansprakelijkheid en garantie Clause in Contracts

Aansprakelijkheid en garantie. 12.1. XXXXXXX garandeert de deugdelijkheid van de door XXXXXXX in de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat XXXXXXX fouten en/of nalatigheden in die documenten, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering van het desbetreffende document, kosteloos herstelt. 12.2. XXXXXXX aanvaardt voor gebreken van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie indien en voor zover de onderaannemers en leveranciers van STRATUS, van wie XXXXXXX de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover STRATUS zelf de geleverde zaken heeft bewerkt en/of ontworpen, garandeert STRATUS de deugdelijkheid daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken in de geleverde zaken, die zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van XXXXXXX, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maakt. 12.3. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. XXXXXXX is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van XXXXXXX met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerd. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

Aansprakelijkheid en garantie. 12.11. XXXXXXX garandeert Indien MMX Makelaars bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen verhuurder en huurder is zij nimmer partij hierbij en is zij niet aansprakelijk voor de deugdelijkheid inhoud en de uitvoering van de door XXXXXXX huurovereenkomst. MMX Makelaars is in geen geval aansprakelijk indien de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat XXXXXXX fouten huurprijs en/of nalatigheden de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in die documentenovereenstemming zijn met de wettelijke regels van (huurprijs)regulering. 2. MMX Makelaars kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering het gevolg is van het desbetreffende documenthandelen of nalaten van MMX Makelaars, kosteloos herstelt. 12.2haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. XXXXXXX aanvaardt voor gebreken van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie Dit is slechts anders indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 3. De website van MMX Makelaars (xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de onderaannemers en leveranciers website. De inhoud van STRATUSdeze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend. 4. MMX Makelaars is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van wie XXXXXXX handelingen of het nalaten hiervan door de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal biedenandere partij bij de door bemiddeling van MMX Makelaars tot stand gekomen huurovereenkomst. 5. Indien en voor zover STRATUS zelf De in dit artikel opgenomen beperkingen van de geleverde zaken heeft bewerkt aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of ontworpenbewuste roekeloosheid van MMX Makelaars, garandeert STRATUS haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 6. Onverminderd het bepaalde in de deugdelijkheid overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van MMX Makelaars in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover MMX Makelaars hiervoor verzekerd is. 7. Indien MMX Makelaars niet verzekerd is als in artikel 13 lid 6 is bepaald is de aansprakelijkheid van MMX Makelaars te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door MMX Makelaars aan de wederpartij voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding gedurende maximaal een jaar. 8. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is MMX Makelaars niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken voor de wederpartij. 9. Indien zich in de geleverde zakenbescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht MMX Makelaars zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg die bescheiden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens MMX Makelaars, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart MMX Makelaars tegen iedere aanspraak van fouten derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of nalatigheden met instructies en adviezen van XXXXXXX, hetwelk MMX Makelaars strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de verleende diensten door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de wederpartij; b. voormelde schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maakt. 12.3. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. XXXXXXX is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door ontstaan doordat de wederpartij anderszins niet conform de door MMX Makelaars gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van XXXXXXX met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerd. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, door of namens de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade aan MMX Makelaars zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden) en MMX Makelaars de te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schadeverrichten dienstverlening op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

Aansprakelijkheid en garantie. 12.11. XXXXXXX garandeert de deugdelijkheid WLM kwijt zich van de door XXXXXXX zijn taak zoals van een be-drijf in de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamhedenzijn branche mag worden verwacht, doch aan-vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met dien verstandeinbegrip van overlijdens- en letselschade, dat XXXXXXX fouten gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of nalatigheden in die documentenstagnatieschade, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering van het desbetreffende document, kosteloos herstelt. 12.2. XXXXXXX aanvaardt voor gebreken van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie indien en voor zover de onderaannemers en leveranciers van STRATUS, van wie XXXXXXX de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover STRATUS zelf de geleverde zaken heeft bewerkt en/of ontworpen, garandeert STRATUS de deugdelijkheid daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken in de geleverde zaken, die zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van XXXXXXX, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou-dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 2. Onverminderd het feit dat wederpartij of een afnemer bepaalde in de overige leden van haar of hem dit artikel wordt de aansprakelijkheid van WLM - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken gebruikt in strijd met bescheiden c.q. de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maaktverrichte werkzaamheden. 12.33. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een inspanningsverplichting en niet overeenkomst c.q. opdracht met een resultaatsverplichtinglangere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 12.44. XXXXXXX Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is slechts aansprakelijk WLM nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade geleden gedekt wordt door een door WLM gesloten verzekering. 5. Indien zich in de geleverde bescheiden fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen en deze door de wederpartij conform het bepaalde in artikel 12 bij WLM zijn gemeld, verplicht WLM zich die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is bescheiden kosteloos te herstellen of te vervangen. 6. Indien WLM voor de productie van de schuld zaken grondstoffen van XXXXXXX derden betrekt, baseert WLM zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen aan WLM zijn verstrekt. WLM is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade - van welke aard dan ook - ontstaan in samenhang met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerdverwerkte grondstoffen. 12.57. STRATUS In alle gevallen is de termijn waarbinnen WLM tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 8. WLM zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekerennader informeren over de eventueel toepasselijke garantie op de (op)geleverde zaken. De Zo door STRATUS te vergoeden schade WLM (door)geleverde zaken dan wel onderdelen daarvan door fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schadedie garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. 12.69. De wederpartij verliest diens rechten jegens WLM, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart STRATUS voor vorderingen WLM tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe-dingen van schade indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan door schade, die deze derden lijden door toepassing ondeskundig en/of met instructies van WLM strijdig gebruik van het resultaat van de verrichte werkzaamheden door STRATUS voor de wederpartij; B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij verrichte werkzaamhedenniet conform de door WLM gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; C. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan WLM zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten x.x. xxx xxxxxx); D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde namens de wederpartij, werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WLM.

Aansprakelijkheid en garantie. 12.11. XXXXXXX MH kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van MH, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van xxxxxxx, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MH - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken x.x. xxxxxxxxxx c.q. de verrichte werkzaamheden. 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is MH nimmer ge- houden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door MH gesloten verzekering. 4. MH staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 5. Levering van cilinders door MH geschiedt op basis van maatwerk. Iedere cilinder is uniek ter waarborging van de veiligheid van de wederpartij. MH garandeert aan de wederpartij dat door de wederpartij geretourneerde cilinders door MH zullen worden gedemonteerd en niet in hun unieke vorm zullen worden doorgeleverd aan derden. MH is gerechtigd aan de wederpartij bij retournering van geleverde cilinders de kosten van demontage in rekening te brengen. 6. MH neemt bij werkzaamheden die gebaseerd zijn op bescheiden c.q. zaken die hij niet zelf heeft gemaakt c.q. vervaardigd c.q. geleverd, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie en voor de deugdelijkheid van de door XXXXXXX bij de werkzaamheden gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de vorm aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of een bepaalde behandeling van documenten de materialen is voorgeschreven. 7. Door MH wordt geen enkele garantie afgegeven ter zake van: X. xxxxxxxx, ingesneden volgens codenummer respectievelijk in pasklare fabrieksuitvoering; B. sleutels met betrekking tot systemen waarin minimale individuele afwijkingen kunnen ontstaan of bestaan, indien het betreffende slot niet in ongemonteerde staat aan MH ter hand is gesteld; C. sleutels die worden gekopieerd aan de hand van gebroken, kromme of versleten voorbeelden; D. sleutels vervaardigd naar een niet origineel model; E. sleutels waarvan het slot niet functioneert, vastgeroest of overmatig versleten is. 8. Indien zich in de geleverde adviezen en overige werkzaamhedenzaken x.x. xxxxxxxxxx dan wel in de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, met dien verstande, dat XXXXXXX fouten onvolkomenheden en/of nalatigheden in gebreken voordoen die documentenreeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht MH zich die zaken c.q. bescheiden c.q. het resultaat van de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering van het desbetreffende document, verrichte werkzaamheden - te zijner keuze - kosteloos hersteltte herstellen dan wel te vervangen. 12.29. XXXXXXX aanvaardt voor gebreken A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MH tot vergoeding van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie indien en voor zover vastge- stelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de onderaannemers en leveranciers van STRATUS, van wie XXXXXXX de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover STRATUS zelf de geleverde zaken heeft bewerkt en/of ontworpen, garandeert STRATUS de deugdelijkheid daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken in de geleverde zaken, die zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van XXXXXXX, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maakt. 12.3. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. XXXXXXX is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is verschuldigdheid van de schuld van XXXXXXX met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS schadevergoeding is verzekerdkomen vast te staan. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

Aansprakelijkheid en garantie. 12.11. XXXXXXX garandeert de deugdelijkheid Indien B&S Rental Service bemiddelt bij het tot stand brengen van de door XXXXXXX in de vorm van documenten geleverde adviezen een overeenkomst tussen verhuurder en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat XXXXXXX fouten huurder en/of nalatigheden beheerder is van het object waarop de gesloten huurovereenkomst betrekking op heeft, is zij nimmer partij bij en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. B&S Rental Service is in die documentengeen geval aansprakelijk indien de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wettelijke regels van (huurprijs)regulering. 2. B&S Rental Service kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering het gevolg is van het desbetreffende documenthandelen of nalaten van B&S Rental Service, kosteloos herstelt. 12.2haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. XXXXXXX aanvaardt voor gebreken van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie Dit is slechts anders indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 3. De website van B&S Rental Service (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de onderaannemers en leveranciers website. De inhoud van STRATUSdeze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend. 4. B&S Rental Service is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van wie XXXXXXX handelingen of het nalaten hiervan door de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal biedenandere partij bij door bemiddeling van B&S Rental Service of als beheerder met betrekking tot de tot stand gekomen huurovereenkomst. 5. Indien en voor zover STRATUS zelf De in dit artikel opgenomen beperkingen van de geleverde zaken heeft bewerkt aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of ontworpenbewuste roekeloosheid van B&S Rental Service, garandeert STRATUS haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 6. Onverminderd het bepaalde in de deugdelijkheid overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van B&S Rental Service in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover B&S Rental Service hiervoor verzekerd is. 7. Indien B&S Rental Service niet verzekerd is als in artikel 13 lid 6 is bepaald is de aansprakelijkheid van B&S Rental Service te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door B&S Rental Service aan de wederpartij voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding gedurende maximaal een jaar. 8. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is B&S Rental Service niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken voor de wederpartij. 9. Indien zich in de geleverde zakenbescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht B&S Rental Service zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg die bescheiden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens B&S Rental Service, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart B&S Rental Service tegen iedere aanspraak van fouten derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of nalatigheden met instructies en adviezen van XXXXXXX, hetwelk B&S Rental Service strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de verleende diensten door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij dient anderszins niet conform de door B&S Rental Service gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; c. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan B&S Rental Service zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. xxx xxxxxx) en B&S Rental Service de te worden bewezen verrichten dienstverlening op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd. 11. Elke vordering jegens B&S Rental Service verjaart en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeld, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij vervalt 12 maanden nadat de schade het gevolg is gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maaktschade toebrengend feit. 12.3. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. XXXXXXX is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van XXXXXXX met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerd. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.

Aansprakelijkheid en garantie. 12.11. XXXXXXX garandeert Indien Mr and Ms Xxxx bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen verhuurder en huurder is zij nimmer partij bij en is zij niet aansprakelijk voor de deugdelijkheid inhoud en de ui tvoering van de door XXXXXXX huurovereenkomst. Mr and Ms Xxxx is in geen geval aansprakelijk indien de vorm van documenten geleverde adviezen en overige werkzaamheden, met dien verstande, dat XXXXXXX fouten huurprijs en/of nalatigheden de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in die documentenOVEREENSTEMMING ZIJN MET DE WETTELIJKE REGELS VAN (HUURPRIJS)REGULERING. 2. Mr and Ms Xxxx kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht , maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die de wederpartij schriftelijk bij STRATUS heeft gemeld binnen 3 maanden na levering het gevolg is van het desbetreffende documenthandelen of nalaten van Mr and Ms Xxxx, kosteloos herstelt. 12.2haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden behoudens in geval van opzet of groot nalatigheid . XXXXXXX aanvaardt voor gebreken van door STRATUS geleverde zaken alleen aansprakelijkheid en garantie Dit is slechts anders indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 3. De website van Mr and Ms Xxxx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de onderaannemers website. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld en leveranciers voortdurend aan de actualiteit wordt getoetst, kunnen aan de inhoud ervan echter geen rechten of aanspraken worden ontleent. 4. Mr and Ms Xxxx is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van STRATUS, handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van wie XXXXXXX Mr and Ms Xxxx tot stand gekomen huurovereenkomst. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de zaken heeft betrokken tegenover STRATUS daarvoor aansprakelijk zijn en verhaal bieden. Indien en voor zover STRATUS zelf aansprakelijkheid gelden niet indien de geleverde zaken heeft bewerkt schade te wijten is aan opzet en/of ontworpenbewuste roekeloosheid van Mr and Ms Xxxx, garandeert STRATUS haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 6. Onverminderd het bepaalde in de deugdelijkheid overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Mr and Ms Xxxx in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Mr and Ms Xxxx hiervoor verzekerd is. 7. Indien Mr and Ms Xxxx niet verzekerd is als in artikel 13 lid 6 is bepaald is de aansprakelijkheid van Mr and Ms Xxxx te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Mr and Ms Xxxx aan de wederpartij voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding in een periode van maximaal een (1) jaar. 8. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is Mr and Ms Xxxx niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan met dien verstande dat STRATUS gebreken voor de wederpartij. 9. Indien zich in de geleverde zakenbescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. Voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Mr and Ms Xxxx zich manifesteren binnen 3 maanden na levering als gevolg van fouten en/of nalatigheden van XXXXXXXdie bescheiden, hetwelk door de wederpartij dient te worden bewezen en die wederpartij binnen die periode bij STRATUS heeft aangemeldnaar haar keuze, kosteloos herstelt. Het vorenstaande geldt tenzij de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van haar of hem de geleverde zaken gebruikt in strijd met de waarvoor de zaken in het normale verkeer is bestemd of anderszins bij gebruik een fout maaktte herstellen dan wel te vervangen. 12.3. De door XXXXXXX verstrekte adviezen betreffen een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. 12.4. XXXXXXX is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van XXXXXXX met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen STRATUS is verzekerd. 12.5. STRATUS zal nimmer aansprakelijk zijn voor de indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging , bedrijfstoornis en derving van inkomen, de wederpartij dient zich zelf tegen deze schade te verzekeren. De door STRATUS te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade. 12.6. De wederpartij vrijwaart STRATUS voor vorderingen van derden door schade, die deze derden lijden door toepassing van de door STRATUS voor de wederpartij verrichte werkzaamheden.