Common use of Montage Clause in Contracts

Montage. Lid 1: Montage van de gekochte producten vindt plaats indien zulks is in de aanbieding is overeengekomen. Lid 2: Onder montage van de kozijnen wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, inclusief plaatsing van glas, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 3: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ zal het werk opleveren naar maatstaven van goed en deugdelijk werk. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ zal deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aan te wijzen onafhankelijke derde bepaald. Indien opdrachtgever het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Lid 4: Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet te vergoeden. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ▇▇▇▇▇▇▇ is ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld. Lid 5: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht. Lid 6: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met hout, stucwerk of gipsplaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen. Lid 7: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de opdrachtgever de uitvoering daarvan accepteren. Lid 8: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Meerwerk zal altijd schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele vertraging in het werk kan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet worden tegengeworpen. Verwezen wordt naar art. 2 lid 2 van deze voorwaarden.

Montage. Lid 1: Montage van de gekochte producten goederen vindt plaats indien zulks is in de aanbieding is overeengekomen. Lid 2: Onder montage van de kozijnen wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, inclusief plaatsing van glaskozijnen (wind en waterdicht), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 3: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ VKT zal het werk opleveren naar maatstaven van goed en deugdelijk werkbij de montage steeds de nodige zorg betrachten. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ in verband met Gelet op de aard van het werk de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. VKT neemt geen passende maatregelen heeft behoeven verantwoording voor reeds bestaande bouwkundige gebreken. Klant dient zelf zorg te nemen dragen voor (de)monteren van gordijnen, lamellen etc. en het onredelijk zou zijn de deugdelijk afdekken van vloeren, trappen etc. VKT neemt geen verantwoording voor ontstane schade voor zijn rekening te doen komenals klant hierbij tekortschiet. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ zal deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aan te wijzen onafhankelijke derde bepaald. Indien opdrachtgever het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Lid 4: Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage de montage reeds aanwezig waren, behoeft ▇▇▇ VKT niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade tengevolge van overmacht of schuld van derden. ▇▇▇▇▇ heeft niet het recht om geclaimde schade te vergoeden. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over compenseren met de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ▇▇▇▇▇▇▇ is ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeldkoopprijs. Lid 5: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht. Lid 64: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen dagkant met hout, stucwerk of gipsplaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen. Lid 75: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de opdrachtgever de uitvoering daarvan accepterenklant hieraan zijn medewerking verlenen. Lid 86: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de opdrachtgever klant in rekening worden gebracht. Meerwerk zal altijd schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele vertraging in het werk kan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet worden tegengeworpen. Verwezen wordt naar art. 2 lid 2 van deze voorwaarden.

Montage. Lid 1: Montage van de gekochte producten goederen vindt plaats indien zulks is in de aanbieding schriftelijk is overeengekomen. Lid 2: Onder montage van de kozijnen wordt verstaan; demontage : demonteren oude kozijnen, montage monteren nieuwe kozijnen, afwerken kozijnen en afdichten van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, inclusief plaatsing kozijnen met compriband of kit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder montage van glasterrasoverkappingen wordt verstaan: monteren van het terrasoverkappingpakket volgens de montagehandleiding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De muur waar het muurprofiel aan bevestigd dient te worden geheel vrij te zijn. Lid 3: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ALLBEST KOZIJNEN zal het werk opleveren naar maatstaven van goed en deugdelijk werk. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen bij de schadelijke gevolgen waarvan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ in verband met montage steeds de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ zal deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aan te wijzen onafhankelijke derde bepaald. Indien opdrachtgever het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichtennodige zorg betrachten. Lid 4: Schade welke Binnenafwerking houd in het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet te vergoeden. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ▇▇▇▇▇▇▇ is ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld. Lid 5: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht. Lid 6: Afwerking afwerken van de binnenzijde van de kozijnen dagkant met houtstucwerk, stucwerk gipsplaat of gipsplaat anderszins, en vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen. Is er geen binnenafwerking van toepassing dan worden de kozijnen aan de binnenzijde tussen het kozijn en de muur alleen met purschuim afgedicht en verder niets dus ook niet stuc- of behang klaar opgeleverd. Lid 75: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal ALLBEST KOZIJNEN de opdrachtgever klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de uitvoering daarvan accepterenhoogte stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn en omtrent de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Eerst nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met het uitvoeren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, zal ALLBEST KOZIJNEN gehouden zijn tot het voortzetten van de werkzaamheden. Lid 86: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan ALLBEST KOZIJNEN zal bij het monteren nooit de opdrachtgever in rekening worden gebrachtafvoer aansluiten op het (openbare) riool omdat dit wettelijk verboden is. Meerwerk ALLBEST KOZIJNEN zal altijd schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele vertraging in wel laten zien dat electrische spotjes en een heater goed werken maar zal dit nooit aansluiten op het werk kan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet worden tegengeworpen. Verwezen wordt naar art. 2 lid 2 van deze voorwaardennetwerk daar ALLBEST KOZIJNEN hiervoor niet, zoals wettelijk verplicht is, gecertificeerd is.

Montage. Lid 1: Montage 7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van de gekochte producten vindt plaats indien zulks is in de aanbieding is overeengekomen. Lid 2: Onder montage van de kozijnen wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van door TopBrewer geleverde apparaten niet in de buitenzijde van de vervangen kozijnen, inclusief plaatsing van glas, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 3: ▇▇▇ prijs begrepen. Deze worden volgens ▇▇▇▇▇ zal het werk opleveren naar maatstaven van goed en deugdelijk werk. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇’▇ montagetarieven en voorwaarden afzonderlijk aan de afnemer berekend. 7.2. De afnemer draagt er zorg voor dat de monteur van de TopBrewer, zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, zijn werkzaamheden kan beginnen. Alle eventueel bijkomende werkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandcontacten en contactdozen zijn voor rekening van de afnemer en worden niet door TopBrewer verricht en/of geleverd dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen. 7.3. Alle voorzieningen, al dan niet volgens door TopBrewer aan de afnemer verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen voor de opstelling van de te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico de afnemer. TopBrewer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade de uitvoering daarvan. TopBrewer heeft het recht de montage van de door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van TopBrewer, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door TopBrewer gestelde eisen, zonder betaling van enige schadevergoeding aan het werkde afnemer gehouden te zijn. De overige bepalingen van de leverings- en betalingsvoorwaarden blijven van kracht. 7.4. De afnemer draagt er zorg voor, tenzij deze schade het gevolg is dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 7.5. Indien de monteur ten gevolge van buitengewone omstandigheden tegen omstandigheden, onafhankelijk van TopBrewer haar wil, niet regelmatig met de schadelijke gevolgen waarvan ▇▇▇ montage kan doorgaan, komen de hieruit ▇▇▇▇▇ in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ zal deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aan te wijzen onafhankelijke derde bepaald. Indien opdrachtgever het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Lid 4: Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet te vergoeden. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ▇▇▇▇▇▇▇ is ▇▇▇ | ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld. Lid 5: +▇▇ (▇)▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht. Lid 6: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met hout, stucwerk of gipsplaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen. Lid 7: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de opdrachtgever de uitvoering daarvan accepteren. Lid 8: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Meerwerk zal altijd schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele vertraging in het werk kan ▇▇▇ | ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ | ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ TopBrewer | Algemene voorwaarden voortvloeiende kosten ten laste van de afnemer. Wanneer bij een overeenkomst de montagekosten zijn inbegrepen komen de in de vorige alinea vermelde kosten ten laste van de afnemer, alsmede alle extra kosten, met name de kosten, welke ontstaan ten gevolge van het niet nakomen der bovengenoemde verplichtingen door de afnemer. 7.6. De afnemer zal ervoor zorg blijven dragen dat de automaat, zonder beschadiging, vanuit het gebouw kan worden tegengeworpen. Verwezen wordt naar art. 2 lid 2 van deze voorwaardenweggenomen en derhalve roerend blijft.

Montage. Lid 1: Montage van de gekochte producten goederen vindt plaats plaats, indien zulks is in de aanbieding is overeengekomen. Lid 2: Onder onder montage wordt verstaan het in elkaar stellen van de zaak of onderdelen daarvan, montage van nieuwe Zonnepanelen en/of Warmtepomp(en), zoals op de kozijnen wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, inclusief plaatsing van glaskoopovereenkomst is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 3: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 123zonnepaneelpakket zal het werk opleveren naar maatstaven bij de montage steeds de nodige zorg betrachten . Gelet op de aard van goed de overeenkomst en deugdelijk werkde aard van de uit te voeren werkzaamheden, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze uitdrukkelijk door de klant geaccepteerd. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is aansprakelijk voor Mocht bij de montage schade aan het werk, tenzij deze schade ontstaan welke het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ in verband met de aard schuld van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 123zonnepaneelpakket , dan zal deze schade vergoeden , mits het schadebedrag meer dan € 375,00 is tegen dagwaardedagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 123zonnepaneelpakket aan te wijzen onafhankelijke derde bepaald. Indien opdrachtgever klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Lid 4: . Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebrekengebreke, scheuren, losliggende stenen of andere scheuren al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage de montage reeds aanwezig waren, behoeft ▇▇▇ 123zonnepaneelpakket niet te vergoeden. Het zelfde geld voor schade tengevolge van overmacht of schuld van derden. ▇▇▇▇▇ heeft niet het recht om de geclaimde schade te vergoeden. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over compenseren met de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ▇▇▇▇▇▇▇ is ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeldkoopprijs. Lid 5: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht. Lid 6: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met hout, stucwerk of gipsplaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen. Lid 74: Indien dat na het sluiten van de overeenkomst blijkt, blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijnzijn en/of extra groepenkast, dan zal de opdrachtgever de uitvoering daarvan accepterenklant hieraan zijn medewerking verlenen. Lid 85: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de opdrachtgever klant in rekening worden gebracht. Lid 6: Indien deze kosten meer bedragen dan 25% van de oorspronkelijke order bedrag zal 123zonnepaneelpakket de koper hiervan mededeling doen. Meerwerk zal altijd schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele vertraging in het werk De koper kan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ niet worden tegengeworpen. Verwezen wordt naar art. 2 lid 2 van dan de overeenkomst ontbinden, tenzij 123zonnepaneelpakket aanbiedt de kosten voor zover deze voorwaardenmeer dan de bedoelde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen.