Common use of Vertraging in de uitvoering van de opdracht Clause in Contracts

Vertraging in de uitvoering van de opdracht. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurarchitect te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurarchitect de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Vertraging in de uitvoering van de opdracht. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurarchitect te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurarchitect de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Vertraging in de uitvoering van de opdracht. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect interieurontwerper niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurarchitect interieurontwerper te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurarchitect interieurontwerper de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.