Common use of Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden Clause in Contracts

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien de Werkzaamheden in een van onze werkplaatsen worden uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. 2. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamheden. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode. 4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien de Werkzaamheden in een van onze werkplaatsen worden uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren reviseren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. 2. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, nemen die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenen, verlenen die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen te nemen en worden gehandhaafdte handhaven, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede er voor zorg te dragen dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van tijdens de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamheden. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode. 4. KostenKosten en schade, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg isrekening. 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: ▪ een schone en vrij toegankelijke werkplek, vrij van meubilair en andere obstakels; ▪ voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, waaronder gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te monteren producten; ▪ het verrichten van werkzaamheden of de beschikbaarstelling van zaken waarvoor Vomaro binnen het kader van de overeenkomst geen zorg zal (doen) dragen, zodat de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Vomaro hiervan geen hinder en/of vertraging ondervindt; ▪ voldoende gelegenheid voor aansluiting van voor de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken elektronische apparaten, verlichting, verwarming, gas en water; ▪ het verkrijgen van toegang door, door Vomaro te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden en dat zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Vomaro of de Werkzaamheden in een door hem tewerkgestelde personen dit noodzakelijk achten, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van onze werkplaatsen worden uitgevoerdde werkzaamheden buiten de normale werkuren. Vomaro zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen; ▪ het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, zijn alsmede het treffen en handhaven van alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te repareren of revideren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgevervoldoen. 2. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd Vomaro dient kosteloos gebruik te kunnen maken van elektriciteit, gas en water op de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden locatie van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamhedenwerkzaamheden. 3. Wij zijn niet aansprakelijk De wederpartij staat in voor de verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen en vergunningen van derden en vrijwaart Vomaro van alle aanspraken van derden wegens het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periodeontbreken daarvan. 4. KostenIndien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, ontstaan als gevolg dient de wederpartij op de locatie van het niet nakomen door uitvoering een af te sluiten en overdekte ruimte ter beschikking te stellen welke voor de Opdrachtgever opslag van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening te gebruiken zaken en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg te monteren producten geschikt is. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkurenIndien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, dan wel het bepaalde in het vorige artikel , is Vomaro, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings -/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien de Werkzaamheden in een van onze werkplaatsen worden uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren producten Schoorsteenveger Kuiper is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden zal Xxxxxxxxxxxxxxxx Kuiper dan ook mogelijk niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan Schoorsteenveger Xxxxxx. Schoorsteenveger Kuiper is, behoudens voor risico zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van Opdrachtgeverdoor hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. 2. Indien Deze webwinkelvoorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de Werkzaamheden worden uitgevoerd eventueel door Schoorsteenveger Xxxxxx bij de overeenkomst betrokken derden als bedoeld in het vorige lid, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst. Zij kunnen, naast Schoorsteenveger Kuiper, jegens de wederpartij een beroep doen op de plaats waar het product zich bevindtbedingen van deze webwinkelvoorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Schoorsteenveger Kuiper. 3. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Xxxxxxxxxxxxxxxx Kuiper, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door Schoorsteenveger Xxxxxx voorgeschreven wijze, aan Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen wederpartij Schoorsteenveger Kuiper steeds alle voor de invloeden uitvoering van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 4. Voor zover dat voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan in elk geval verantwoordelijk voor het goed uitvoeren zorgdragen voor: - een vrij toegankelijke werkplek; - voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden alsmede werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te plaatsen of te monteren producten; - de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid vereiste zaken en voorzieningen, waaronder mede begrepen een takel, lift of kraan; - het weer monteren verkrijgen van toegang door de, door Schoorsteenveger Kuiper tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden; - het treffen en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. handhaven van alle noodzakelijke redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dit redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd. 5. De wederpartij is verplicht om Schoorsteenveger Kuiper op de hoogte te stellen van het op of bij de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig zijn van schadelijke stoffen, zoals asbest en eterniet. Schoorsteenveger Kuiper weigert in ieder geval de verwerking (waaronder begrepen de sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Schoorsteenveger Xxxxxx behoudt zich het recht voor om bij ontdekking van dergelijke schadelijke stoffen, naar keuze van Schoorsteenveger Kuiper, de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eventuele opschorting van de werkzaamheden geschiedt in elk geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming de ontstane meerprijs met de richtlijnen wederpartij is overeengekomen. 6. Onder schadelijke stoffen als bedoeld in het vorige lid is roet niet inbegrepen. Het verwijderen van roet geschiedt door of namens Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Het roet zal worden afgevoerd en vervolgens worden gestort overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften. De stortkosten in verband met roet zullen, indien van toepassing, aan de wederpartij worden doorberekend. 7. De door Schoorsteenveger Kuiper tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen, waaronder mede begrepen elektriciteit, verwarming en water. 8. De wederpartij staat in voor VCA gecertificeerd werk alsmede datde tijdige verkrijging van eventueel voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goedkeuringen van derden. De wederpartij vrijwaart Schoorsteenveger Kuiper van alle eventuele aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan. 9. Indien producten of halffabricaten op locatie van uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden opgeslagen voordat uitvoering aan de werkzaamheden wordt gegeven, staat de wederpartij ervoor in dat daarvoor een geschikte ruimte aanwezig is. Het risico van verlies en beschadiging van deze zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat deze, al dan niet in de bedoelde ruimte, op locatie van uitvoering van de werkzaamheden zijn afgeleverd. 10. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Schoorsteenveger Kuiper, onverminderd het bepaalde in het overige van deze webwinkelvoorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen, gemaakte extra kosten en/of andere geleden schade door te berekenen aan de wederpartij. 11. De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de normale werkuren. Partijen kunnen daarvan in onderling overleg afwijken. 12. Het in het kader van montage de overeenkomst noodzakelijkerwijs verwijderen van kachels en/of installatie door onze techniciverwarmingen is nimmer in het aanbod van Schoorsteenveger Kuiper opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen Schoorsteenveger Kuiper conform de overeenkomst dient uit te voeren, aan alle overheidsvoorschriften tenzij uitdrukkelijk anders is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamheden. 3overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk Dit geldt eveneens voor het resultaat plaatsen van verrichte Werkzaamheden wanneer binnen- en/of buitenwanden dan wel dakwanden die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode. 4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, nodig zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg isplaatsen van een schoorsteen, haard en/of kachel. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien de Werkzaamheden in een van onze MAN Xxxxx B.V. zijn werkplaatsen worden wordt uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze deze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of revideren reviseren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. 2. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze MAN Rollo B.V. haar technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos MAN Xxxxx X.X. xxxxxxxxx werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons MAN Rollo B.V. te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons MAN Rollo B.V. opgedragen Werkzaamheden. 3. Wij zijn MAN Rollo B.V. is niet aansprakelijk voor het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij is MAN Rollo B.V. aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode. 4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien Voor zover voor de Werkzaamheden in opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: – een vrij toegankelijke werkplek; – voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van onze werkplaatsen zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerdgebruikt en verwerkt, zijn waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken, te plaatsen of te monteren zaken; – de aanwezigheid van alle transport- voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, waaronder elektriciteit, gas en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening water; – het verkrijgen van Opdrachtgever toegang door de, door Xxxxxxxx tuinen tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden; – het treffen en zijn handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te repareren of revideren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgevervoldoen. 2. Indien Valkwerk tuinen is verplicht om vóór de Werkzaamheden worden uitgevoerd op aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de plaats waar aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Xxxxxxxx tuinen te verstrekken. Valkwerk tuinen is, behoudens het product zich bevindtdaartoe bepaalde in de wet, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat echter niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte mogelijke gevolgen van die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamhedenschade. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat De door Valkwerk tuinen tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een alle op de locatie van uitvoering door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periodehen in redelijkheid gewenste voorzieningen, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periodezoals elektriciteit, gas en water. 4. Kosten, ontstaan als gevolg De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Xxxxxxxx tuinen van alle aanspraken van derden wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg isontbreken daarvan. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden. 1. Indien Voor zover voor de Werkzaamheden in opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: - een vrij toegankelijke werkplek; - voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van onze werkplaatsen zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerdgebruikt en verwerkt, zijn waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken, te plaatsen, te monteren of te installeren producten; - de aanwezigheid van alle transport- voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, waaronder elektriciteit, gas en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening water; - het verkrijgen van Opdrachtgever toegang door de, door Xxxxxxxxxxx ten Brink tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden; - het treffen en zijn handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te repareren of revideren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgevervoldoen. 2. De door Badkamer Speciaal tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering door hen in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water. 3. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Badkamer Speciaal van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan. 4. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd op wederpartij tekortschiet in de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever: a. ervoor zorg te dragen dat nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden voorgaande leden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; b. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; c. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbrekendit artikel, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten; d. alle hulp te verlenenhet bepaalde in artikel 6, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energieis Badkamer Speciaal, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; e. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen; f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als onverminderd het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, bepaalde in het kader overige van montage of installatie door onze technicideze algemene voorwaarden, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan; h. zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden - tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan ons opgedragen Werkzaamhedende wederpartij. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode. 4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.