Common use of Wijzigingen van de Overeenkomst Clause in Contracts

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq op te dragen. Orange Parq zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 2. Orange Parq is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Orange Parq zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging. 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Orange Parq worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of ontbinding.

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq 8.1 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden vastgelegd in of als aanvulling op te dragen. Orange Parq zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengtde reeds aanvaarde offerte. 2. Orange Parq is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6. 8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. Orange Parq Xxxxx Tuinen zal de daar opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan van op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met brengen, doch gaat Xxxxx Tuinen er vanuit dat bij een wijziging of aanvulling van de termijnverlengingovereenkomst de opdrachtgever ermee bekend is dat dit het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden beïnvloedt. 7. 8.3 Wijzigingen in de overeenkomst kunnen worden als meerwerk beschouwd indien uit deze wijzigingen een hogere prijs zou volgen. Indien daaruit een lagere prijs volgt, dan is sprake van minderwerk. 8.4 Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot gevolg hebben dat betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord te worden uitgevoerd. 8.5 In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen termijnen door Orange Parq worden overschreden. Opdrachtgever werk kan Verdi Tuinen slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft in dat geval geen recht gewezen op opschortingde noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, schadevergoeding, opzegging of ontbindingtenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq Solilux op te dragen. Orange Parq Solilux zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengtmeebrengt. 2. Orange Parq Solilux is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq Solilux zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq Solilux naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq Solilux weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq Solilux is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Orange Parq Solilux zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging. 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen overeenkomsten termijnen door Orange Parq Solilux worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of ontbinding. 8. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Solilux de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. 9. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Solilux geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq Peijnenburg Esch op te dragen. Orange Parq Peijnenburg Esch zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 2. Orange Parq Peijnenburg Esch is niet verplicht een door opdrachtgever Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq Peijnenburg Esch zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq Peijnenburg Esch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq Peijnenburg Esch weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever Opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq Peijnenburg Esch is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Orange Parq zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging. 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Orange Parq worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of ontbinding.

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq op te dragen. Orange Parq zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 2. Orange Parq is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassenovergaan, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Boma zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 62. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Boma gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Boma bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Boma op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen dan wel (buitengerechtelijk) te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xxxx een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Orange Parq zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging. 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Orange Parq worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging kader te verrichten werkzaamheden of ontbindingte leveren zaken.

Wijzigingen van de Overeenkomst. 1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Orange Parq Goed Bouw op te dragen. Orange Parq Goed Bouw zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 2. Orange Parq Goed Bouw is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: x. xx xxxxxxxxx niet schriftelijk is opgedragen; of b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben; of c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Orange Parq Goed Bouw zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan; of d. de uitvoering van de wijziging voor Orange Parq Goed Bouw naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 3. Indien Orange Parq Goed Xxxx weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen. 4. Orange Parq Goed Bouw is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Orange Parq Goed Bouw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging. 7. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Orange Parq Goed Bouw worden overschreden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op opschorting, schadevergoeding, opzegging of ontbinding.