ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, AANNEMINGS-, VERHUUR EN ACCEPTATIE- VOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, AANNEMINGS-, VERHUUR EN ACCEPTATIE- VOORWAARDEN
XXX XXXXXXXXX EXPLOITATIE BORN B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Born aan de Heirweg nr. 9 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg te Maastricht op 25-09-2008 onder nummer 14044319.
I Algemeen gedeelte Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Verkoop-, Leverings-, Aannemings-, Verhuur en Acceptatievoorwaarden, hierna te noemen de voorwaarden wordt verstaan onder:
“Leenaerts”: Leenaerts Exploitatie Born B.V., gevestigd te 0000 XX Xxxx, aan de Heirweg 9, of met Leenaerts gelieerde ondernemingen.
“Opdrachtgever”: Degene die aan Leenaerts een opdracht verstrekt x.x. xxxxxx met wie Leenaerts een overeenkomst sluit.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de verkoop en levering van zaken zijn, opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel A: “Verkoop- en levering van zaken”.
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de aanneming van werk, zijn opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel B: “Voorwaarden voor aanneming van werk”.
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de verhuur van materieel, zijn opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in II Bijzonder gedeelte, onderdeel C: “Voorwaarden voor de verhuur van (on)bemand materieel”.
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de acceptatie van afvalstoffen, opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel D: “Aanvullende Voorwaarden voor Acceptatie, controle en weigering van afvalstoffen”.
2.2.
Op alle opdrachten aan, aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten met Leenaerts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover in de overeenkomst of in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3.
Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, verkoop-, leverings of andere (algemene) voorwaarden wordt door Leenaerts niet aanvaard en doet deze inkoop-, aanbestedings-, verkoop-, leverings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, tenzij deze door Leenaerts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, onverminderd artikel 11.4 en 11.5
2.4.
Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen deze worden aangevuld door de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989, althans de meest recente versie van deze voorwaarden, voor zover het de uitvoering van werkzaamheden betreft.
2.5.
Indien een overeenkomst is gesloten tussen Leenaerts en twee of meer opdrachtgevers, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens Leenaerts gebonden.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1.
Een door Leenaerts uitgebrachte aanbieding/offerte is vrijblijvend en geldig voor de termijn in de aanbieding vermeld, en bij geen termijnvermelding gedurende vier weken na offertedatum.
3.2. Indien een aanbieding/offerte niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst tussen Xxxxxxxxx en de opdrachtgever, is Leenaerts gerechtigd de kosten van het vervaardigen van de aanbieding/offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 5% van het offertebedrag exclusief omzetbelasting.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.
De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door Xxxxxxxxx, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Xxxxxxxxx, respectievelijk de dag waarop Xxxxxxxxx aanvangt met een door de opdrachtgever geplaatste opdracht.
Artikel 5 – Wijzigingen
5.1.
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Xxxxxxxxx en opdrachtgever zijn overeengekomen.
Artikel 6 – Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen, etcetera.
6.1.
De opdrachtgever vrijwaart Xxxxxxxxx tegen inbreuk, door hetzij de opdrachtgever zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door Leenaerts geleverde zaken resp. uitgevoerde werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan Leenaerts of aan derden, xxxxxx Xxxxxxxxx aan opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
6.2.
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema en andere bedrijfsinformatie en knowhow afkomstig van Xxxxxxxxx, die door hem in of bij de aanbieding respectievelijk opdrachtbevestiging ter kennis van de opdrachtgever is gebracht een en ander behoudens voor zover deze knowhow reeds van openbare bekendheid is.
6.3.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Leenaerts ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd artikel 6.4.
6.4.
Alle door Xxxxxxxxx verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteit, resultaten van door Xxxxxxxxx te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden / diensten, zijn geheel vrijblijvend en worden door Xxxxxxxxx verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
6.5.
Indien een aanbieding van Xxxxxxxxx niet mocht worden gevolgd door een opdracht aan hem, zal opdrachtgever die aanbieding integraal binnen 5 werkdagen na datum van de beslissing daartoe franco aan Xxxxxxxxx retourneren.
Artikel 7 – Betaling / Facturering
7.1.
Betaling dient ter keuze van Xxxxxxxxx te geschieden bij (gedeeltelijke) aflevering of (gedeeltelijke) oplevering van het werk of uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
7.2.
Facturering geschiedt op het tijdstip van levering; bij deelleveringen kan afzonderlijke facturering plaatsvinden.
Facturering kan ook geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van periodiek verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.
7.3.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdes opdrachtgever te geschieden ten kantore van Leenaerts of op een door Leenaerts aan te wijzen bankrekening.
7.4.
In gevallen van te late betaling is de opdrachtgever zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1 % over het factuurbedrag per maand en te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. Deze rente is verschuldigd bij wijze van boete en laat overige rechten van Leenaerts onverlet.
7.5.
Alle buitengerechtelijke kosten, welke worden gefixeerd op het door Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 250,00 noodzakelijk voor de invordering door Xxxxxxxxx komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.6.
Alle in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder gemaakte proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Leenaerts door de rechter bij een kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
7.7.
Leenaerts is bevoegd tot opschorting van verdere leveranties, dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden en eigen verplichtingen ingevolge de overeenkomst, alsmede indien hij gerede twijfel heeft aan de nakoming door de opdrachtgever van diens (financiële) verplichtingen, zulks tot het moment
waarop door of namens opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming daarvan is gesteld.
7.8.
Bij een situatie als vermeld in artikel 12.1 worden alle vorderingen van Xxxxxxxxx op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
7.9.
Onder opdrachtgever in de zin van artikel 7.7. wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
Artikel 8 - Garantie
8.1.
Xxxxxxxxx garandeert verrichte werkzaamheden, geleverde of verhuurde zaken conform de wettelijke verplichtingen die Leenaerts terzake heeft, uitgezonderd:
• De toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen of werkwijzen.
• Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van of namens de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken.
Artikel 9 – Reclames
9.1.
Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen binnen acht werkdagen na aflevering of gereedkoming van de zaken bij aan Xxxxxxxxx gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreken waarvan elke aansprakelijkheid van Leenaerts vervalt, onverminderd artikel 17.
9.2.
Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
9.3.
Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden.
9.4.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak hoegenaamd kunnen doen gelden, indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk ofwel in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
Artikel 10 - Tijdstip van levering
10.1.
Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. De levertijd vangt aan op de datum van opdrachtbevestiging door Xxxxxxxxx.
10.2.
Overschrijding van de levertijd kan slechts grond voor ontbinding van de overeenkomst vormen, indien Xxxxxxxxx schriftelijk in gebreke is gesteld door opdrachtgever waarbij een redelijke termijn tot nakoming werd gesteld.
10.3.
Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen staan ter beschikking van opdrachtgever. Leenaerts is alsdan gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever ter zake alle maatregelen te nemen, die hem wenselijk voorkomen, onverminderd zijn recht op betaling van de koopprijs tegen de overeengekomen datum.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding en verzekering
11.1.
Opdrachtgever vrijwaart Leenaerts voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de leverantie van materialen, voor zover deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die door Leenaerts niet beïnvloed en/of niet voorzien konden worden en voor zover deze verder gaan dan hetgeen waartoe Leenaerts krachtens artikel 8 van deze voorwaarden verplicht is, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).
11.2.
Behoudens het bepaalde in artikel 8.1. is elke aansprakelijkheid van Leenaerts, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Leenaerts, en onverminderd het vermelde in artikel 11.3.
11.3.
Indien de Rechter mocht oordelen dat Xxxxxxxxx geen beroep toekomt op artikel 11.2. beperkt de aansprakelijkheid van Leenaerts zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak of de werkzaamheid waarop aansprakelijk ziet, behoudens voorzover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leenaerts een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
11.4.
Opdrachtgever vrijwaart Xxxxxxxxx voor aansprakelijkheden die een gevolg zijn van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijzen, materialen of onderaannemers of van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen etc.
11.5.
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat machinale grondbewerkingen kunnen worden uitgevoerd zonder hinder van kabels, leidingen en andere obstakels.
Eventuele aanwezige kabels en leidingen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden door opdrachtgever te zijn vrij gegraven en duidelijk gemarkeerd.
Beschadiging van kabels en leidingen door Xxxxxxxxx is voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien door het toedoen van obstakels de uitvoeringswijze dient te worden gewijzigd, dan wel stilstand optreedt, zijn alle kosten terzake voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding
12.1.
In de navolgende gevallen heeft Xxxxxxxxx het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist te ontbinden:
a. indien opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel onder bewind of curatele wordt gesteld, of anderszins de beschikking over zijn vermogen (gedeeltelijk) verliest;
b. indien opdrachtgever failliet wordt verklaard;
c. indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, danwel anderszins de zeggenschap in (onderdelen van) zijn onderneming, of de zeggenschap in rechtspersoon die de onderneming uitoefent substantieel, wijzigt;
d. indien op (een gedeelte) van zaken van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en dit beslag niet binnen een redelijke termijn nadien is opgeheven.
12.2.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Leenaerts gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de wederpartij na schriftelijke sommatie zijn verplichtingen niet nakomt.
12.3.
In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Leenaerts gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Leenaerts tot enige schadevergoeding.
Artikel 13 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leenaerts onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien -, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking werkliedenuitsluiting, grondstoffengebrek, transportmoeilijkheden, brand, onbevaarbaarheid van wateren en andere ernstige storingen in het bedrijf van Leenaerts of diens leveranciers.
Artikel 14 - Intentieverklaring
14.1.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het beste uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.
Artikel 15 – Geschillenregeling / toepasselijk recht
15.1.
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leenaerts is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of Goods 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2.
Alle uit of naar aanleiding van door Xxxxxxxxx verstrekte offertes en/of met Leenaerts gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht, behoudens de bevoegdheid in kantongerechtzaken.
15.3.
Het in artikel 15.2 vermelde strekt uitsluitend ten behoeve van Leenaerts. Leenaerts is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in 15.2 bevoegd is.
II BIJZONDER GEDEELTE
ONDERDEEL A: VERKOOP- EN LEVERING VAN ZAKEN
Artikel 16 - Wijze van levering
16.1.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek of winplaats; de zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 17 - Plaats van levering
17.1.
Indien levering franco werk is overeengekomen, zullen de zaken worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtgever zal, indien van toepassing, zorgdragen voor tijdige en adequate losvoorzieningen, bij afwezigheid waarvan Xxxxxxxxx zal lossen voor rekening en risico van opdrachtgever. Bij levering xxxxxx werk reizen de zaken voor rekening en risico van Xxxxxxxxx, terwijl xxxxx en/of beschadiging ontstaan bij het lossen en tassen voor rekening van opdrachtgever komt.
De losplaats dient vanaf de openbare weg goed berijdbaar en bereikbaar te zijn voor het middel van vervoer genoemd in de overeenkomst.
Opdrachtgever is verplicht, franco te leveren losgestorte bouwstoffen, bij aflevering onmiddellijk te controleren op aard en hoeveelheid en afwijkingen onmiddellijk te melden. Hoeveelheidsbepaling geschiedt door in- en uitmeting per vracht. Indien de opdrachtgever met zijn controleplicht en/of meldingsplicht in verzuim blijft, wordt Leenaerts geacht de bouwstoffen naar aard, hoeveelheid en samenstelling juist te hebben afgeleverd.
Artikel 18 – Retourzendingen / emballage
18.1.
Tenzij anders overeengekomen blijft emballage van afgeleverde zaken achter op het werk voor rekening en risico van opdrachtgever, die zelf voor afvoer dient zorg te dragen.
Artikel 19 - Prijs
Alle prijzen gelden voor levering van de zaken af fabriek of, indien artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing is, voor levering franco, ongelost op de in artikel 17 van deze voorwaarden bedoelde plaats. In het laatste geval zijn de prijzen inclusief kosten van belading, transport en verzekering. Prijzen zijn te allen tijde exclusief kosten van emballage, uitlading en B.T.W. De prijzen zijn gebaseerd op prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding. Nadien opgetreden (prijs)wijzigingen in kostencomponenten kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud
20.1.
Xxxxxxxxx behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever
afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
20.2.
Indien Leenaerts in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van Xxxxxxxxx geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Leenaerts tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Leenaerts.
20.3.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leenaerts te bewaren.
Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Xxxxxxxxx op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, xxxxx Xxxxxxxxx zulks wenst, door opdrachtgever aan Xxxxxxxxx stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Xxxxxxxxx tegen opdrachtgever.
20.4.
Bij terugneming van de zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.
ONDERDEEL B: VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK
Artikel 21 - Aanvang en oplevering van het werk
21.1.
Indien opdrachtgever de datum van aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden wijzigt, worden de hieruit voor Leenaerts voortvloeiende kosten door opdrachtgever vergoed als meerwerk, behoudens wanneer de wijziging plaatsvindt op verzoek van Xxxxxxxxx.
21.2.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip waarop Xxxxxxxxx na voltooiing van het werk opdrachtgever daarvan in kennis stelt, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik neemt. Gedeeltelijke ingebruikneming door opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende
voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits hieruit voor Xxxxxxxxx voortvloeiende kosten aan hem als meerwerk worden betaald. De in gebruik genomen onderdelen van het werk worden met de ingebruikname beschouwd als opgeleverd.
21.3.
Leenaerts heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke, niet door hem veroorzaakte overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang, duur, volgorde of oplevering van het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar het oordeel van Xxxxxxxxx het werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zonder verplichting tot vergoeding van schade of kosten.
Artikel 22 - Prijs
22.1.
De in de overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
22.2.
Meer- en minderwerk wordt altijd verrekend conform de UAV 1989, ook als overigens de UAV 1989 niet van toepassing zijn. Artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 23 – C.A.R.-verzekering
23.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Xxxxxxxxx medeverzekerd op een door de opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Xxxxxxxxx op diens verzoek bij de opdrachtgever ter inzage liggen.
ONDERDEEL C: VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN (ON)BEMAND MATERIEEL
Artikel 24
24.1.
Xxxxxxxxx verbindt zich tegenover opdrachtgever het overeengekomen materiaal aan opdrachtgever af te staan, gelijk opdrachtgever zal aanvaarden, onder de tussen partijen afgesproken voorwaarden.
Artikel 25 - Huurprijs
25.1.
De huurprijs voor onbemand materieel is gebaseerd op gebruik van het materieel gedurende ten hoogste 5 dagen per week en 8 uren per dag. Indien met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt gewerkt, wordt de huurprijs evenredig verhoogd.
In geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs, per uur, gebaseerd op werktijden volgens de toepasselijke C.A.O. van het bedienend personeel. Indien met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt gewerkt, wordt de in de huurprijs vervatte looncomponent verhoogd gelijk aan de loontoeslag waarop het bedienend personeel recht heeft conform de C.A.O.
Opdrachtgever is verplicht direct na afloop van iedere werkdag, aan Xxxxxxxxx een opgave te verstrekken indien zulks het geval is.
25.2.
Leenaerts heeft het recht de huurprijs aan te passen indien een of meer componenten van de huurprijs stijgen. Een huurverhoging gaat in op de dag nadat Xxxxxxxxx de verhoging aan opdrachtgever mededeelde. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de huurovereenkomst te beëindigen indien hij met de huurverhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het gehuurde onverwijld op zijn kosten aan Leenaerts dient over te dragen.
Onder componenten in de zin van deze bepaling wordt met name verstaan: brandstof, lonen, heffingen van overheidswege, onderhoud- en materiaalkosten.
25.3.
De huurprijs wordt berekend per tijdseenheid en exclusief BTW, aan- en afvoerkosten en bij onbemande verhuur tevens exclusief brandstofkosten.
Indien de huurtermijn minder dan 8 aaneengesloten uren bestrijkt zal aan- en afvoerkosten in rekening worden gebracht. Indien de huurtermijn 8 of meer aaneengesloten uren bestrijkt zal alleen aanvoer in rekening worden gebracht.
Artikel 26 – Huurtermijn
26.1.
De huurtermijn vangt aan op de dag waarop het onbemand materieel de opslag of het magazijn van Xxxxxxxxx verlaat en eindigt op de dag van terugbezorging op de opslag of het magazijn van Xxxxxxxxx. Gedeelten van dagen gelden als volle dagen.
De huurtermijn voor bemand materieel vangt aan op het tijdstip waarop het materieel op de plaats zoals in de overeenkomst vermeld arriveert en eindigt op het tijdstip waarop het materieel door opdrachtgever telefonisch aan Xxxxxxxxx is vrij gemeld, waarbij een gedeelte van het eerste uur als één uur wordt beschouwd.
26.2.
Bij verhuur van onbemand materieel is opdrachtgever gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen- en vorstverlet, onwerkbare
dagen door welke oorzaak ook, of werkstaking de overeengekomen huurprijs verschuldigd.
26.3.
Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huur door schriftelijke opzegging door de ene partij aan de andere partij, met in achtneming van een opzegtermijn van 5 dagen.
26.4.
Opdrachtgever dient aan Leenaerts te vergoeden alle schade en kosten wegens vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport, die niet toerekenbaar zijn aan Leenaerts en de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de opdrachtgever of veroorzaakt door derden.
Artikel 27 – Beschikbaarheidstelling
27.1.
Opdrachtgever heeft het recht het gehuurde voor verzending vanaf opslag of magazijn Leenaerts te (doen) keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, bruikbaar en compleet de opslag of het magazijn van Leenaerts te hebben verlaten.
27.2.
Bij verhuur van bemand materieel is Leenaerts bevoegd om gedurende de duur van de huurovereenkomst het gehuurde materieel en/of het bedieningspersoneel uit te wisselen.
Artikel 28 - Gebruiksvoorwaarden
28.1.
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast of overbeladen. Opdrachtgever draagt zorg voor het gehuurde en het goed functioneren daarvan als ook het goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het gehuurde.
28.2.
Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt.
Het is niet toegestaan het gehuurde naar een plaats, anders dan in de overeenkomst vermeld, te verplaatsen zonder schriftelijke toestemming van Leenaerts.
28.3.
Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan zonder schriftelijk toestemming van Xxxxxxxxx.
28.4.
Leenaerts is bevoegd gedurende de huurtermijn de toestand van het gehuurde en de wijze waarop er mee wordt gewerkt te controleren. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Xxxxxxxxx of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.
Artikel 29 – Onderhoud onbemand materiaal
29.1.
Opdrachtgever is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en dagelijks controle uit te oefenen op onder andere oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud.
29.2.
Opdrachtgever mag alleen reparaties laten uit voeren met voorafgaande toestemming van Xxxxxxxxx en door deskundig personeel.
Artikel 30 – Terugbezorging onbemand materiaal
30.1.
Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet terug te bezorgen bij Leenaerts, dan wel door Leenaerts te laten ophalen.
30.2.
Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik, of daarmee gelijk te stellen zaken of de gevolgen daarvan, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan opdrachtgever zijn gemaakt.
Artikel 31 – Verzekeringen
31.1.
De wettelijke aansprakelijkheid is door Leenaerts verzekerd. W.A.M. –plichtig materieel is verzekerd conform de Wet Aansprakelijksheidsverzekeringen Motorvoertuigen.
31.2.
Het gehuurde is door Xxxxxxxxx verzekerd tegen cascoschade, met dien verstande dat het eigen risico ingevolge de casco-verzekering, van maximaal
€ 1000,00 per schadevoorval voor rekening van opdrachtgever is.
31.3.
Het gehuurde is voor rekening en risico van opdrachtgever gedurende de periode dat opdrachtgever het gehuurde ter beschikking heeft, behoudens voor zover de casco-verzekeraar van leenaerts dekking verleent, en onverminderd het bepaalde in artikel 31.2. omtrent het eigen risico. Voor bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven, onverminderd schaden aan kabels en leidingen, kan Leenaerts nimmer aansprakelijk worden gesteld.
31.4.
In geval van schade, van welke aard ook, aan het verhuurde, is opdrachtgever verplicht dit terstond aan Leenaerts te melden. Niet (tijdig), (drie dagen na constatering van de schade) gemelde schade(s) komt (komen) voor rekening en risico van opdrachtgever.
ONDERDEEL D: AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE ACCEPTATIE, CONTROLE EN WEIGERING VAN AFVALSTOFFEN
Artikel 32 – Definities
32.1
In deze voorwaarden bijzondere gedeelte onderdeel D wordt verstaan onder:
“Acceptatievoorwaarden”
Aanvullende voorwaarden voor acceptatie, controle en weigering van afvalstoffen.
Wet en regelgeving zijn bepalend bij de acceptatie van afvalstromen. Deze wet- en regelgeving kan in de tijd wijzigen of veranderen. Dit heeft dan ook invloed op de toepasselijkheid.
“Afvalstoffen”
Een afvalstof is elke stof, preparaat of ander product waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Artikel 33 – Aanleveringscondities
33.1
De afvalstoffen dienen voor rekening en risico van opdrachtgever op de in de overeenkomst genoemde locatie te worden aangeleverd.
33.2
Datum en tijdstip van de eerste levering dient, minimaal 5 etmalen van tevoren, schriftelijk door de opdrachtgever aan Leenaerts te worden bekend gemaakt en door Leenaerts te worden geaccordeerd.
33.3
De ontdoener is verplicht de aangeboden afvalstoffen vergezeld te doen gaan van de door de wet- en regelgeving vereiste formulieren en daarop gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
Artikel 34 – Samenstelling van de aangeleverde afvalstof
34.1
De afvalstof dient te voldoen aan de kwaliteit welke geheel overeenkomt met hetgeen tussen Leenaerts en de opdrachtgever vooraf is overeengekomen in een overeenkomst.
Artikel 35 – Acceptatie van afvalstoffen
35.1
Leenaerts zal bij aanlevering van de afvalstoffen visueel inspecteren. Indien naar het uitsluitend oordeel van Leenaerts de afvalstoffen niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit, is de opdrachtgever gehouden deze onmiddellijk op haar kosten te verwijderen.
35.2
Xxxxxxxxx heeft het recht ten alle tijden monsters te nemen van de aangeboden afvalstof en deze te doen analyseren. Blijkt de aangeleverde partij, op grond van de analyseresultaten niet te voldoen aan de overeengekomen analyseresultaten worden de afvalstoffen geacht niet te zijn geaccepteerd en heeft geen eigendomsoverdracht plaats gevonden. Alsdan is Leenaerts gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever de aangeleverde afvalstoffen naar de locatie van herkomst of een erkende verwerker af te voeren.
35.3
Afvalstoffen waar de samenstelling niet van bekend is worden niet geaccepteerd door Xxxxxxxxx.
35.4
Afvalstoffen welke niet voldoen aan hetgeen in wet- en regelgeving is bepaald worden niet geaccepteerd door Leenaerts.
35.5
Als de afvalstoffen voldoen aan het gestelde in artikel 34 zal Leenaerts de afvalstoffen accepteren.
Artikel 36 – Eigendomsoverdracht
36.1
Leenaerts wordt eigenaar van de afvalstoffen op het moment dat Leenaerts de afvalstoffen heeft geaccepteerd (artikel 35) en de betaling door Leenaerts is ontvangen.
Artikel 37 – Hoeveelheidsbepaling van de aangeleverde afvalstof
37.1
Het tonnage van de aangeleverde afvalstof wordt vastgesteld door gewichtsmeting op het transportmiddel op een door Leenaerts goedgekeurde geijkte weegbrug.
37.2
De kosten voor weging komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 38 – Prijzen
38.1
De overeengekomen prijs is gebaseerd op de overeengekomen kwaliteit.
Wijkt de geleverde kwaliteit af van de overeenkomst, dan is Leenaerts gerechtigd de voor de geleverde kwaliteit gebruikelijke door haar berekende (hogere) prijs aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 35 is onverkort van toepassing.
Artikel 39 – Betalingszekerheid
39.1
Leenaerts kan een onmiddellijk opeisbare bankgarantie vragen van een gerenommeerde bankinstelling conform voorwaarden welke aanvaardbaar zijn voor Leenaerts ter hoogte van het overeengekomen bedrag, alvorens tot acceptatie wordt overgegaan. De bankgarantie vervalt indien de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 40 – Aansprakelijkheid
40.1
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leenaerts of door Xxxxxxxxx ingehuurde derden lijden die het gevolg zijn van de aan-/ afvoer, opslag en/ of bewerking van afvalstoffen welke in strijd zijn met het gestelde in deze algemene voorwaarden dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.
40.2
Opdrachtgever vrijwaart Leenaerts voor alle aanspraken hoe ook genaamd, door wie ook in te dienen, die het gevolg zijn van aan-/ afvoer, opslag en/ of bewerking van afvalstoffen welke niet voldoen aan hetgeen is gesteld in deze algemene voorwaarden dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.
40.3
Opdrachtgever en de door hem ingeschakelde werknemers of derden zijn jegens Leenaerts volledig aansprakelijk voor alle schade welke voor laatstgenoemde mocht voortvloeien uit het hebben, het gebruik en de toepassing van de aangeleverde afvalstoffen en de omstandigheden dat de afvalstoffen niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit of overigens niet is voldaan aan de in de overeenkomst gestelde vereisten.
40.4
De aansprakelijkheid onder 40.3 geldt eveneens na acceptatie indien de tekortkoming niet bij aflevering visueel viel waar te nemen