PVT ZZP CARMO DRL MINT 2015
Bijzondere Voorwaarden ZZP CAR/Montage doorlopend
PVT ZZP CARMO DRL MINT 2015
Inhoudsopgave
Algemeen 3
18 Verwijzing algemene voorwaarden 3
19 Verzekerde projecten 3
20 Niet (automatisch) verzekerde projecten 3
21 Dekkingstermijnen 3
Rubriek 1 Het Project 4
22 Dekking tijdens de bouw-/montagetermijn 4
23 Dekking tijdens de onderhoudstermijn 4
24 Aanvullend verzekerd 4
25 Dekking na schade 4
26 Uitsluitingen 5
27 Schadebetaling 6
28 Te vergoeden schadebedrag 6
Rubriek 2 Bestaande eigendommen opdrachtgever 6
29 Aanvullende definitie 6
30 Dekking 7
31 Aanvullend verzekerd 7
32 Uitsluitingen 7
33 Schadebetaling 7
34 Te vergoeden schadebedrag 8
Rubriek 3 Hulpmateriaal 8
35 Dekking 8
36 Aanvullend verzekerd 8
37 Uitsluitingen 8
38 Schadebetaling 9
39 Te vergoeden schadebedrag 9
Rubriek 4 Transport 9
40 Dekking 9
41 Aanvullend verzekerd 10
42 Uitsluitingen 10
43 Schadebetaling 10
44 Te vergoeden schadebedrag 10
45 Elders lopende verzekeringen 10
ALGEMEEN
18 Verwijzing algemene voorwaarden
Deze bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden ONLINE PVT ALG MINT 2015.
19 Verzekerde projecten
De verzekering heeft betrekking op alle door verzekeringnemer uit te voeren
projecten zoals omschreven op het polisblad mits:
a de uitvoering van een project begint na de ingangsdatum van de verzekering; b de in het bestek of de bouw-/montageovereenkomst voorgeschreven bouw-
/montagetermijn, die ligt tussen het begin van een project en de oplevering,
niet langer is dan de bouw-/montagetermijn volgens het polisblad;
c de in het bestek of de bouw-/montageovereenkomst voorgeschreven onderhoudstermijn, die begint direct na de oplevering van een project, niet langer is dan de onderhoudstermijn volgens het polisblad;
d de geschatte eindwaarde van een project het betreffende maximum zoals op het polisblad bij Rubriek I vermeld, niet te boven gaat.
20 Niet (automatisch) verzekerde projecten
De verzekering heeft geen betrekking op projecten die niet vallen binnen de op het polisblad omschreven verzekerde activiteiten en/of op projecten die niet voldoen aan artikel 19.a-d.
21 Dekkingstermijnen
21.1 De dekking voor de afzonderlijke projecten vangt aan zodra met de uitvoering van het project wordt gestart en eindigt:
a ten aanzien van de bouw-/montagetermijn:
op het moment van oplevering van het project, waarbij de verzekerde bouw-
/montagetermijn een maximum heeft zoals genoemd op het polisblad; b ten aanzien van de onderhoudstermijn:
op het moment dat de voor het project overeengekomen onderhoudstermijn verstreken is. Indien de overeengekomen onderhoudstermijn langer is dan de maximale onderhoudstermijn die vermeld staat op het polisblad, dan eindigt de dekking op de dag nadat deze maximale onderhoudstermijn verstreken is. Als aanvangsmoment van de onderhoudstermijn geldt het moment van de oplevering van het project;
c bij einde van de verzekering:
bij einde van de verzekering, met uitzondering van einde van de verzekering conform artikel 10.5.3, blijft de dekking van kracht, mits verzekeringnemer voor de einddatum van de verzekering opgave doet van de verzekerde nog onder handen zijnde projecten, onder vermelding van:
- een omschrijving van het project met de locatie;
- de nog te verwerken bedragen;
- de vermoedelijke opleverdatum;
- de bouw-/montagetermijn;
- de eventuele onderhoudstermijn.
Er is geen dekking voor projecten waarvan de uitvoering begint na de einddatum van de verzekering.
d in geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement:
wanneer de verzekering eindigt vanwege bedrijfsbeëindiging of het faillissement van verzekeringnemer geldt dat de dekkingstermijn eindigt tegelijkertijd met de verzekering ingevolge artikel 10.3.2.
21.2 Indien van een project de maximale bouw-/montagetermijn zoals genoemd op het polisblad, wordt overschreden door een oorzaak die buiten de uitvoering van het project ligt, dan wordt voor dat project de bouw-/montagetermijn automatisch verlengd met een maximum van 1 maand.
21.3 Indien oplevering plaatsvindt van delen van een project voor het einde van de bouw-/montagetermijn, dan eindigt voor die delen van het project op dat moment de bouw-/montagetermijn en gaat de onderhoudstermijn in.
RUBRIEK 1 HET PROJECT
22 Dekking tijdens de bouw-/montagetermijn
Tijdens de bouw-/montagetermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van verlies en/of beschadiging van (een deel van) het project, ongeacht door welke oorzaak, ook indien de oorzaak is gelegen in de aard of een gebrek van (een deel van) het project.
23 Dekking tijdens de onderhoudstermijn
Tijdens de onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde
lijdt door beschadiging van (een deel van) het project:
a veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de bouw-
/montageovereenkomst;
b waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het project.
24 Aanvullend verzekerd
De verzekering dekt per gebeurtenis tevens:
a de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;
b de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag; c In afwijking van artikel 26.4 de meerkosten die voor overwerk en/of
expreszendingen worden gemaakt ter bespoediging van het herstel. De dekking bedraagt maximaal 10% van het schadebedrag maar nooit meer dan
€ 2.500,00.
25 Dekking na schade
25.1 Met betrekking tot schaden, die in de bouw-/montagetermijn worden hersteld, zal de verzekering - ongeacht de uitbetaalde schadebedragen en/of kosten - zonder bijbetaling van premie voor het volle verzekerde bedrag van kracht blijven.
25.2 Met betrekking tot schaden, die in de onderhoudstermijn worden hersteld, is de verzekering ten aanzien van dit herstel alleen van kracht volgens de dekking van artikel 22, indien vooraf overeenstemming is bereikt over aanvullende premie en voorwaarden.
26 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
26.1 Brand en ontploffing
verlies of beschadiging door brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het project;
26.2 Andere schade
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
26.3 Verbeteringen en veranderingen
kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of bouw-
/montagemethode;
26.4 Extra kosten
a extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen;
26.5 Bewust toegebrachte beschadiging
beschadiging die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade;
26.6 Hulpmaterialen
hulpmaterialen voor zover deze materialen niet bestemd zijn om blijvend in het
project te worden verwerkt;
26.7 Herlevering bouw-/montagecomponenten
kosten van herlevering van bouw-/montagecomponenten die moeten worden vervangen omdat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouw-
/montageterrein zijn aangevoerd. Indien geen herlevering plaatsvindt, worden op de schadevergoeding in mindering gebracht de kosten die aan herlevering verbonden zouden zijn geweest;
26.8 Slijtage e.d.
beschadiging die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie, normale oxidatie of andere normale achteruitgang in hoedanigheid. Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het verzekerde project dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde invloeden is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het gevolg is;
26.9 Sloop
beschadiging aan uit sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend indien en voor zover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In geval van te veel of te ver slopen van de te handhaven delen van de bestaande objecten wordt geen vergoeding verleend voor het herstel hiervan;
26.10 Schade tijdens wordingsproces
beschadiging van (een deel van) het project als direct gevolg van een ondeugdelijk vormings-, vervaardigings- of bewerkingsproces (inclusief nabehandeling, droog- en/of uithardingstijd) van in het project te realiseren (onder)delen, tenzij sprake is van een gebeurtenis waarvan de oorzaak geheel is gelegen buiten dit proces en waarmee verzekerde in redelijkheid geen rekening kon of behoefde te houden.
Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het verzekerde project dat rechtstreeks door het proces is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het gevolg is.
Niettemin wordt overeengekomen dat, indien een (onder)deel van het project na voltooiing van het proces is goed bevonden op basis van een keuring volgens de daarvoor naar de stand der techniek meest geëigende methode, verzekeraar de nadien ontstane beschadiging vergoedt met inbegrip van het direct getroffen (onder)deel waar de keuring betrekking op heeft;
26.11 Verlies
het verlies van zaken, indien het verlies eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;
26.12 Waterdicht maken
de kosten van het waterdicht maken van betonconstructies ingeval van lekkage(s) door grindnesten, krimpscheuren, voegen, sparingen en aansluitingen;
26.13 Verhaalbaar op garantie-, leverings- of onderhoudscontract
schade die door een verzekerde verhaalbaar is op grond van een garantie-, leverings-, of onderhoudscontract. Indien de leverancier zijn aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit het garantie-, leverings- of onderhoudscontract te voldoen, zal verzekeraar de schade vergoeden.
27 Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door verzekeraar.
28 Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis:
28.1 tot ten hoogste de eindwaarde van het project, maar nooit meer dan 130% van het op het polisblad onder Rubriek 1 vermelde verzekerde bedrag gezamenlijk voor reparatie- en/of vervangingskosten, of indien reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt een schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid met als maximum de reparatie- en/of vervangingskosten;
28.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a de kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 24;
b de kosten van deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8.4.
RUBRIEK 2 BESTAANDE EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER
29 Aanvullende definitie
Bestaande eigendommen opdrachtgever
Zaken - met uitsluiting van door de opdrachtgever ten behoeve van het project te gebruiken of beschikbaar gestelde bouw-/montagecomponenten - die vanaf het begin van de bouw-/montagetermijn eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens overeenkomst verantwoordelijk is.
30 Dekking
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever, voor zover die rechtstreeks is veroorzaakt door de uitvoering van het project en veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.
31 Aanvullend verzekerd
De verzekering dekt per gebeurtenis tevens:
a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag;
b de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt.
32 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
32.1 Storm, brand e.d.
beschadiging door xxxxx, brand, ontploffing;
32.2 Andere schade
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
32.3 Verlies of beschadiging van:
a motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
b kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel; c gereedschappen, machines en werktuigen;
d keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun inhoud, die ten behoeve van het project al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt;
e hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden);
32.4 Geld en geldswaardige papieren;
32.5 Extra kosten
a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort en/of kwaliteit dan de beschadigde;
b extra kosten om vervanging en/of reparatie te bespoedigen;
32.6 Bewust toegebrachte beschadiging
beschadiging die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze beschadiging dient tot herstel van een gedekte schade;
32.7 Milieuaantasting
schade verband houdende met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
33 Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door de verzekeraar.
34 Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis, voor alle
verzekerden tezamen:
34.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 2 vermelde verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:958 lid 5 BW geen beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor:
a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast;
b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis , uitsluitend het verschil tussen deze waarden;
34.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a de kosten overeenkomstig artikel 31;
b de kosten van de deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8.4.
RUBRIEK 3 HULPMATERIAAL
35 Dekking
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die verzekeringnemer lijdt als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van hulpmateriaal.
36 Aanvullend verzekerd
De verzekering dekt per gebeurtenis tevens:
a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag;
b de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt.
37 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
37.1 Andere schade
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
37.2 Motorrijtuigen e.d.
verlies of beschadiging van varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen en aanhangers, bulldozers en ander mechanisch of elektrisch voortbewogen transport of werkmaterieel;
37.3 Schade zoals bedoeld of omschreven op andere rubrieken
verlies of beschadiging van het project en bestaande eigendommen opdrachtgever;
37.4 Aard of gebrek
beschadiging door de aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:951 BW;
37.5 Geld en geldswaardige papieren;
37.6 Extra kosten
a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen.
38 Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan verzekeringnemer.
39 Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis:
39.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 3 vermelde verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:958 lid 5 BW geen beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor:
a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast;
b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden;
c in geval van diefstal: de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor de
gebeurtenis;
39.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a de kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 36; b de kosten van de deskundige(n) conform artikel 8.4.
RUBRIEK 4 TRANSPORT
40 Dekking
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die
verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van bouw-
/montagecomponenten, als omschreven in artikel 17.16.b tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland, mits het transport plaatsvindt voor rekening en risico van verzekerde en de plaats van afzending is gelegen binnen de Benelux of Duitsland. De dekking gaat in op het moment dat de bouw-/montagecomponenten worden opgetild om te laden, waarmee het transport naar het bouw-/montageterrein aanvangt. Het transport eindigt zodra de bouw-/montagecomponenten op het bouw-
/montageterrein zijn aangekomen, maar in elk geval binnen 30 dagen na aanvang van het transport.
41 Aanvullend verzekerd
De verzekering dekt per gebeurtenis tevens:
a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag;
b de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;
c de bijdrage in averij-grosse.
42 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
42.1 Zeetransport
beschadiging of verlies tijdens zeetransport;
42.2 Aard of gebrek
schade door de aard of een gebrek van de bouw-/montagecomponent zoals omschreven in artikel 7:951 BW;
42.3 Diefstal
diefstal van bouw-/montagecomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen, motorrijtuigen en aanhangers en ander mechanisch of elektrisch voortbewogen transport- of werkmaterieel;
42.4 Andere schade
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
42.5 Extra kosten
a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen.
43 Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door de verzekeraar.
44 Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis:
44.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 4 vermelde verzekerde bedrag, gezamenlijk voor:
a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast;
b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden;
c in geval van diefstal de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor de
gebeurtenis;
44.2 boven het verzekerde bedrag:
a de kosten en vergoedingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 41; b kosten van de deskundige(n) conform artikel 8.4.
45 Elders lopende verzekeringen
45.1 Schade zoals verzekerd onder deze Rubriek, die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, is uitdrukkelijk onder deze Rubriek van dekking uitgesloten. Verzekeraar is in zodanig geval binnen het raam van deze dekking slechts aanspreekbaar indien en voor zover de schade niet onder een andere verzekering is gedekt.
45.2 Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende polis(sen) bij de andere verzekeraar heeft gemeld en deze verzekeraar weigert het schadegeval in behandeling te nemen of wijst de schade af, dan draagt verzekeraar na een schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en onder overlegging van de onderhavige stukken zorg voor behandeling en eventuele vergoeding, mits de verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde zijn of haar rechten op de andere betrokken verzekeraar aan verzekeraar overdraagt.
45.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.