Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Van Aarle Groep B.V.
Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Van Aarle Groep B.V.
I ALGEMEEN GEDEELTE
Artikel l – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• “de opdrachtgever”: Xxx Xxxxx Groep B.V.
• “de opdrachtnemer”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie opdrachtgever over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt en/of met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
• “opdracht”: de door de opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken.
• “overeenkomst”: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter aanvulling daarvan.
• “levering van zaken”: alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder “uitvoering van werken”.
• “uitvoering van werken”: het verrichten van ontwerp− en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.
• “overmacht”: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en niet te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van de tekortschietende partij komen. Hieronder is mede begrepen: staking, tekorten, onlusten, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, tekort aan personeel bij de opdrachtgever, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen, en verder iedere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen.
1.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van zaken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN.
1.3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) toepasselijk. Indien de overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken inclusief leveringen is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) en het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het BIJZONDERE GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN.
1.4 Deze algemene inkoop− en onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerte−aanvragen en overeenkomsten van de opdrachtgever, betreffende de levering van zaken en/of uitvoering van werken door derden, hierna te noemen de opdrachtnemer. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van doorgang werk en goedkeuring van de opdrachtnemer door principaal en/of bouwdirectie, alsmede onder voorbehoud dat de in de overeenkomst genoemde materialen daadwerkelijk worden toegepast. Indien de overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en twee of meerdere opdrachtnemers, zijn deze laatste hoofdelijk jegens de opdrachtgever verbonden. Bepalingen of algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, voor zover afwijkende van deze algemene inkoop− en onderaannemingsvoorwaarden, binden de opdrachtgever alleen indien en voor zover schriftelijk door hem aanvaard. Indien de opdrachtnemer algemene of bijzondere voorwaarden heeft, gelden deze niet, voor zover zij afwijken van de onderhavige inkoop− en onderaannemingsvoorwaarden.
Artikel 2 - Aanbiedingen en bevestiging
2.1 Een aanbieding is bindend voor een termijn welke in de offerteaanvraag is vermeld, doch minimaal 90 dagen.
2.2 De opdrachtnemer is verplicht een kopie van de overeenkomst getekend aan de opdrachtgever te retourneren. Indien de opdrachtnemer hier niet aan voldoet, heeft de opdrachtgever het recht elke betalingsverplichting op te schorten totdat de getekende kopie in zijn bezit is.
Artikel 3 - Cessieverbod en uitbesteding
3.1 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen op de opdrachtgever, ingevolge een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, over te dragen aan derden.
3.2 Zonder schriftelijke toestemming is de opdrachtnemer niet gerechtigd de levering en overige verplichtingen ingevolge de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
3.3 Indien opdrachtnemer na verkregen toestemming de levering van zaken aan een derde opdraagt, dient hij onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarmee de voorwaarden van deze overeenkomst een geheel vormen en waarbij de opdrachtnemer de positie inneemt van opdrachtgever en de derde de positie van opdrachtnemer.
Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle prijzen gelden voor levering van zaken zijn franco op de in artikel 20 (wijze en plaats van levering), lid 5 bedoelde plaats dus inclusief kosten van emballage, in− uitlading, transport, en verzekering van de goederen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; er dient echter, zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer en minder te worden geleverd als het bouwwerk vereist.
Artikel 5 – Facturering en betaling
5.1 Facturen dienen te voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en te zijn voorzien van de genoemde bijlagen.
5.2 De betaling door opdrachtgever voor levering van zaken en/of uitvoering van werken en goedkeuring hiervan ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit deze overeenkomst of uit de wet.
5.3 Betaling van een factuur zal niet eerder plaats vinden dan nadat de opdrachtnemer op een tijdig door de opdrachtgever gestelde vraag heeft aangetoond dat de opdrachtnemer de door hem in het werk gestelde werknemers heeft betaald hetgeen aan hen toekomt op grond van de met hen gesloten arbeidsovereenkomst.
5.4 De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.
5.5 Facturen die na verloop van zes maanden na de oplevering van het werk bij opdrachtgever worden ingediend, worden als vervallen beschouwd en komen niet meer voor betaling in aanmerking.
Artikel 6 - Compensatie
De opdrachtgever is gerechtigd tot compensatie van de door haar in gevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen, met vorderingen die de opdrachtgever heeft op opdrachtnemer en op een tot hetzelfde concern behorende vennootschap als waartoe de opdrachtnemer behoort. De opdrachtgever is verplicht deze compensatie schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
7.1 Voor zover het door de opdrachtnemer niet naleven van de overeenkomst, dan wel wettelijke verplichtingen, ten gevolge zou hebben dat de opdrachtgever jegens derden aansprakelijk zou worden gesteld, verplicht de opdrachtnemer zich hierbij de opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
7.2 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schaden en kosten die de opdrachtgever ten gevolge van een wanprestatie van de opdrachtnemer mocht xxxxxx. Hieronder worden ook schaden en kosten verstaan die worden veroorzaakt door zaken die de opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals gereedschap, materieel, werktuigen en dergelijke en boetes welke het gevolg zijn van het door de opdrachtnemer niet naleven van wet− en regelgeving.
7.3 Indien de opdrachtnemer na aanmaning in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever geen enkele vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd behoudens de betaling van reeds geleverde en goedgekeurde goederen, onder aftrek van te verwachten kosten en schaden als gevolg van deze wanprestatie.
7.4 De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle schade en lasten ten gevolge van de toekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer geleden integraal op deze te verhalen. Alsdan is de opdrachtnemer de buitengerechtelijke kosten ad. 15% verschuldigd, met een minimum van Euro 150,−− waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Voorts heeft opdrachtgever het recht om een rente in rekening te brengen van 1% per maand waarbij voor een gedeelte van de maand een hele maand wordt gerekend.
Artikel 8 - Garantie en Service
8.1 De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken: a. van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp en materiaal; b. in overeenstemming zijn met hetgeen wat in de overeenkomst is bepaald; c. geschikt zijn voor hetgeen waarvoor ze zijn bestemd; d. voldoen aan de eisen, gesteld in de overeenkomst of gesteld door de overheid.
8.2 De opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken na levering en binnen de garantietermijn vertonen, onverwijld en in overleg met de opdrachtgever herstellen of vervangen; kan de opdrachtnemer hier niet aan voldoen, heeft de opdrachtgever het recht het gebrek op kosten van de opdrachtnemer te laten herstellen, rekening houdende met het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
8.3 Alle aan het herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van de zaak verbonden kosten, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de gebreken uitsluitend veroorzaakt zijn door (werknemers van) de opdrachtgever.
8.4 Bij ontbreken van een in de overeenkomst opgenomen garantietermijn, wordt deze geacht 12 maanden te zijn na oplevering aan de principaal en na in gebruik name.
8.5 Indien gebreken worden geconstateerd door opdrachtgever en/of principaal, zal opdrachtnemer deze op eigen kosten herstellen of vervangen. Indien Opdrachtnemer dit verzuimt, kan opdrachtgever hiertoe overgaan op rekening en risico van opdrachtnemer. Na vervanging of herstel geldt de garantietermijn opnieuw voor de volledige termijn.
Artikel 9 - Inspectie en keuring
De opdrachtgever heeft het recht de geleverde zaken te allen tijde te inspecteren of te keuren. De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer als blijkt dat de goederen worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of uit de Wet.
Artikel 10 - Niet-nakoming, schorsing en Ontbinding
10.1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet tijdig en/of juist nakomt, heeft de opdrachtgever het recht de tegenprestatie op te schorten tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.2 De opdrachtgever is gerechtigd het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten als er sprake is van overmacht.
10.3 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtnemer in strijd handelt met één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst of uit de Wet; de ontbinding vindt, nadat de opdrachtnemer in verzuim is, plaats door een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
10.4 Indien vaststaat dat de opdrachtgever zijn verplichting, omschreven in artikel 5 lid 2, zonder deugdelijke grond niet nakomt, is de opdrachtnemer niet gerechtigd zijn verbintenis op te schorten dan nadat hij de opdrachtgever schriftelijk deugdelijk en vergeefs heeft gesommeerd.
10.5 Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden:
a. opdrachtnemer, xxxxxxx bij hem in dienst zijnde natuurlijke personen, of een aan haar gerelateerde onderneming, direct of indirect (mogelijk) betrokken is bij een overtreding (Europese) (mededingings−) regelgeving;
b. de opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig nakomt;
c. er goede gronden zijn te vrezen dat opdrachtnemer tekort zal komen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van opdrachtgever om zekerheid te stellen in een door opdrachtgever verlangde vorm en omvang, binnen een daarbij gestelde termijn;
x. xx opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surseance van xxxxxxxx aanvraagt, dan wel de opdrachtnemer failliet wordt verklaard, of (voorlopige) surseance verkrijgt;
e. de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er anderzijds sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
f. op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtnemer, conservatoir, of executoriaal beslag wordt gelegd;
g. de opdrachtnemer komt te overlijden;
x. de opdrachtnemer of personen betrokken door/bij opdrachtnemer op een dusdanige wijze in het nieuws komen, dat de goede naam van opdrachtnemer en/of opdrachtgever kan worden geschaad.
i. op het moment dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt. Als sprake is van overmacht is de tekortschietende partij niet schadeplichtig.
Artikel 11 - Geschillen
Alle geschillen, ook daaronder begrepen geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, die ingevolge de overeenkomst of een uitvloeisel daarvan zijn ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door de opdrachtgever aangenomen werk luiden.
Artikel 12 – Zekerheidstelling
12.1 Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is de opdrachtgever gerechtigd om van de opdrachtnemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de opdrachtnemer zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de met de opdrachtnemer overeengekomen aannemingssom en dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.
12.3 Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij de opdrachtnemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, in een door de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.
12.4 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan de opdrachtgever opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het werk van de opdrachtnemer worden geconstateerd die niet aan oplevering van het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld.
12.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om van de opdrachtnemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is sprake indien aan de opdrachtnemer minder wordt betaald dan overeenkomt met de som der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd.
Artikel 13 – Intellectueel eigendom
Alle rechten met betrekking tot werken, voortbrengselen of werkwijzen, computerprogramma’s, tekeningen of modellen, merken, databanken, handelsnamen, topografieen, en alle − al dan niet toekomstige− soortgelijke rechten, een en ander onder meer in de zin van de Auteurswet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet op de Naburige Rechten, het Benelux Verdrag inzake de intellectuele Eigendom, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Topografiewet, en/of aanverwante wetten, dan wel daarmee corresponderende begrippen in binnen− of buitenlandse regelgeving, know how en/of licenties, dan wel de aanspraak daarop, die voortvloeien uit de werkzaamheden die door opdrachtnemer en/of haar (ingeleend) personeel, al dan niet zelfstandig, worden verricht in het kader van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, komen toe aan de opdrachtgever.
Artikel 14 - Data en privacy
14.1 De opdrachtgever is de eigenaar van alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet verkregen door tussenkomst van de opdrachtnemer), welke opdrachtgever mag opslaan, verwerken en (her)gebruiken. De opdrachtnemer mag die informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van de betreffende opdracht en niet voor andere doeleinden, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
14.2 Voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving (waaronder begrepen de A.V.G.).
14.3 Opdrachtnemer zal opdrachtgever op ieder verzoek schriftelijk en zonder vertraging informeren over de wijze waarop opdrachtnemer voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.
14.4 Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens uitsluitend en voor zover nodig verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
14.5 Opdrachtnemer dient opdrachtgever onmiddellijk te informeren over eventuele klachten, verzoeken of informatieverzoeken afkomstig van derden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Opdrachtnemer dient de beantwoording van dergelijke klachten en verzoeken zorgvuldig en vooraf met opdrachtgever af te stemmen, waarbij niet eenzijdig zal worden opgetreden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door opdrachtgever.
II A BIJZONDER GEDEELTE: INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 15 - Wijze en plaats van levering
15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering xxxxxx xxxxxxxx.
15.2 Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en opslaan, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
15.3 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging van de verpakking.
Artikel 16 - Tijdstip van levering
16.1 De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgelegde leveringsschema plaats te vinden. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip of volgens het vastgestelde leveringsschema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn. De opdrachtgever zal gehouden zijn hiervoor dan een redelijke vergoeding van de kosten te betalen.
16.2 De in de overeenkomst vermelde levertijd, of het vastgesteld leveringsschema bindt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de opdrachtgever het recht heeft, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak heeft op prijswijziging of enige andere vergoeding, het moment van levering nader vast te stellen op afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het bouwwerk.
16.3 Indien de opdrachtnemer zijn prestatie niet op/via het in de vorige leden bedoelde moment/tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
16.4 De opdrachtnemer stelt zich ten opzichte van de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor eventuele boetes die door de bouwdirectie aan de opdrachtgever worden gegeven wegens te late oplevering van het bouwwerk, ten gevolge van door de opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie. De opdrachtnemer machtigt de opdrachtgever reeds nu om dan deze boetes op hem te verhalen, eventueel door inhouding op de betalingen die de opdrachtgever nog aan de opdrachtnemer moet voldoen.
Artikel 17 - Eigendomsrecht
17.1 Het eigendom van de goederen gaat op de opdrachtgever over, direct nadat deze conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd.
17.2 Ingeval de goederen worden teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, dan wordt geacht dat eigendom en risico nooit op de opdrachtgever zijn overgegaan.
17.3 Ingeval is overeengekomen dat het eigendom van de goederen reeds voor levering en goedkeuring overgaat, is de opdrachtnemer verplicht deze goederen te beheren zoals een goed eigenaar dit zou doen en op een dusdanige wijze te markeren, labelen en/of op zijn terrein te plaatsen dat duidelijk is dat goederen eigendom zijn van de opdrachtgever.
Artikel 18 - Bouwstoffenbesluit
18.1 De opdrachtnemer staat er voor in dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de ingevolge het Bouwstoffenbesluit voor die bouwstoffen geldende eisen.
18.2 De opdrachtnemer dient uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van levering voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs te leveren dat de bouwstoffen voldoen aan de in lid 1 bedoelde eisen.
18.3 Indien de opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van de in lid 1 en lid 2 bedoelde verplichtingen is hij jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor lijdt en vrijwaart hij de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden als gevolg van deze tekortkomingen.
II B BIJZONDER GEDEELTE: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
Artikel 19 – Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften
19.1 De opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen uit de voor zijn werknemers geldende CAO na te komen.
19.2 De opdrachtnemer is gehouden alle verplichtingen jegens of met betrekking tot zijn medewerkers na te leven. Opdrachtnemer is jegens zijn medewerkers gehouden tot naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen, de bepalingen in de van toepassing zijnde cao’s, en andere verplichtingen met betrekking tot zijn medewerkers. Dit omvat mede de WML, de WAV, de WAS, de WAADI en de WagwEU.
19.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn over en weer verplicht, op verzoek van de wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te tonen.
19.4 De opdrachtnemer is verplicht eenmaal per maand de opdrachtgever een verklaring te overleggen inzake zijn betalingsgedrag loonheffing en premies werknemersverzekeringen, verstrekt door de belastingdienst.
19.5 De opdrachtnemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk of een deel daarvan door een derde in onder−onderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever. De opdrachtnemer blijft jegens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk.
19.6 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk gebruik wenst te maken van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever tegen gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemers) bezwaar heeft, deelt hij dat binnen redelijke termijn aan de opdrachtnemer mede.
19.7 Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking gestelde werknemer(s) als bedoeld in de twee voorgaande leden is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex art. 15 lid 2 respectievelijk art. 15 lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven.
19.8 Het is de opdrachtnemer verboden om het in de onderaannemingssom begrepen bedrag aan verschuldigde loonheffing en premies werknemersverzekeringen te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.
19.9 Indien door de Inspectie SZW een boete aan opdrachtgever of Principaal wordt opgelegd, met betrekking tot de inzet van medewerkers wegens het niet naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zullen deze boetes voor rekening van opdrachtnemer komen indien deze boetes aan hem zijn toe te rekenen. Indien opdrachtnemer met opzet of grove schuld de wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, komen de boetes voor rekening van opdrachtnemer. De aangezegde boetes zijn terstond opeisbaar en verrekenbaar met elke vordering die opdrachtgever op opdrachtnemer heeft.
Artikel 20 – Orders en aanwijzingen
De opdrachtnemer is verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
Artikel 21 – Rechtstreekse prijsaanbieding
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de overeenkomst van onderaanneming aan de principaal van de opdrachtgever prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
Artikel 22 – Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
22.1 Indien de opdrachtnemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht de opdrachtgever zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
22.2 Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk wordt vertraagd door en voor rekening van de opdrachtnemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn, door de opdrachtnemer te worden vergoed.
22.3 Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn is de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een boete wegens te late oplevering verschuldigd van Euro 250,−− per werkbare werkdag, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De aldus verschuldigde boete kan worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever de opdrachtnemer verschuldigd is.
Artikel 23 – Inrichting werkterrein; aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken
23.1 Met het oog op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk zorgt de opdrachtgever:
a. voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het werkterrein;
b. voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen.
23.2 De opdrachtnemer heeft schriftelijke toestemming van opdrachtgever nodig voor het (bij)plaatsen van eigen ruimtes op de bouwplaats.
23.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de in de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen te voldoen aan in redelijkheid daaraan te stellen eisen.
23.4 De opdrachtnemer is verplicht hetgeen hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, behoorlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.
23.5 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk, dagelijks wordt opgeruimd en overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt behandeld en van het werk wordt afgevoerd. Indien opdrachtnemer hier niet aan voldoet zijn de daaruit voortvloeiende stort− en/of opruimkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
Artikel 24 – Veiligheid, gezondheid- en milieuvoorschriften
24.1 De opdrachtnemer is verplicht te handelen conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
24.2 De opdrachtnemer stelt aan zijn medewerkers de noodzakelijk vereiste PBM’s ter beschikking (minimaal veiligheidsschoenen−, helm− en indien van toepassing gehoorbescherming−, veiligheidsbril−, veiligheidshesje−, P3−masker etc.), waaronder begrepen stofvrije (hand)gereedschappen.
24.3 De opdrachtnemer mag nooit beveiligingen van derden weghalen x.x. xxxxxxx alvorens toestemming is verleend door de opdrachtgever of de V&G− coördinator.
24.4 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden uit hoofde van het niet naleven van voorgaande bepalingen.
24.5 De opdrachtnemer draagt zorg voor het voorkomen van schade aan bodem, lucht, water, flora, fauna en mens;
24.6 De opdrachtnemer is verantwoordelijk dat de door hem in te zetten en/of te verhuren arbeidsmiddelen voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften ter handhaving van de algehele veiligheid en voldoen aan de eisen, zoals vermeld in het handboek ‘Arbeidsmiddelen’ van de stichting Arbouw en deze dienen in goede staat van onderhoud te verkeren;
24.7 De opdrachtnemer staat er voor in dat de medewerker van de opdrachtnemer die op het werk lasten aanslaat (aanpikken)t.b.v. hijswerkzaamheden, te
allen tijde minimaal in het bezit is van een geldig certificaat ‘Veilig aanslaan van lasten’ (SOMA Bedrijfsopleidingen o.g.);
24.8 De opdrachtnemer zorgt voor een verantwoorde opslag van ‘gevaarlijke stoffen;
Artikel 25 – Slotbepalingen
25.1 Opdrachtnemer zal geen materialen gebruiken die inbreuk maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde partij. opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van alle aanspraken van derden die door een dergelijke inbreuk zouden kunnen ontstaan. Bovendien worden zaken en werkwijzen die in opdracht van of in samenwerking met opdrachtgever zijn ontstaan, eigendom van opdrachtgever. opdrachtnemer zal deze kennis niet delen met derden.
25.2 Met het aangaan van deze overeenkomst ziet de opdrachtnemer af van zijn recht op retentie.
25.3 Opdrachtnemer zal zich onthouden van het doen van reclame−uitingen op of om de bouwplaats of door middel van publicaties, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van opdrachtgever.
25.4 Mocht één van de bepalingen in deze Algemene inkoop− en onderaannemingsvoorwaarden buiten toepassing worden verklaard door eventuele nietigheid, tast dit de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in overleg tot een nieuw beding komen ter vervanging van het buiten toepassing verklaarde beding.
25.5 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
25.6 Alle eventuele geschillen die ontstaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij een andere geschillenregeling is overeengekomen. Het is Opdrachtgever toegestaan een geschil bij de bevoegde Rechtbank aanhangig maken.
25.7 Indien opdrachtnemer in het buitenland is gevestigd, kan opdrachtgever ervoor kiezen geschillen door de bevoegde buitenlandse rechter te laten beslechten.