AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN
AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op iedere bestelling die bij E-Activ wordt geplaatst, uitgezonderd eventuele bijzondere voorwaarden die geval per geval schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door E-Activ en exclusief de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper.
Het achterblijven of ontbreken van enige reactie van E- Activ op de schending of afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden, ongeacht hun duur of frequentie kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes
Elke Offerte kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de mede-contractant. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen.
Artikel 2 - Betaling
Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in schijven naarmate de werken vorderen (30% bij de bestelling en het saldo vóór de levering van de goederen).
Alle betalingen worden gedaan op de bankrekening die is aangegeven op de factuur of met wettelijke betaalmiddelen op de maatschappelijke zetel van E-Activ. De btw, transport, verpakking, eventuele verzekeringskosten, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen zijn steeds voor rekening van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
E-Activ mag aanvullende betalingsgaranties of contante betaling eisen in het geval dat de financiële situatie van de Koper zou achteruitgaan tussen de datum van bestelling en de leveringsdatum. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de waren reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
Als onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun
verzending. Xxxxxxx dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren van 1,5% per maand, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.
Artikel 3 - Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:
p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20)
S I
"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor
gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, mits de klant binnen 14 dagen van het voorval wordt ingelicht en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd.
Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken
Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de Koper bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen in afwijking van art. 1793 B.W. met alle rechtsmiddelen worden bewezen.
Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. Deze zullen worden doorgerekend aan de klant.
Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
De uitvoeringstermijn van de overeengekomen werken wordt enkel als aanwijzing gegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en wordt door e-Activ zover als mogelijk nagekomen.
Artikel 8 – Leveringen en Leveringstermijn
Alle goederen worden EX-Works geleverd, op houten glasbokken voor eenmalig gebruik. Deze verpakking is niet geschikt voor het opheffen van de goederen met riembanden of dergelijke.
Eventuele kosten en risico’s van in ontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren goederen gaat over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de klant.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 9 - Verbreking
In geval de klant de goederen op de afgesproken leveringsdatum niet in ontvangst neemt omwille van een feit dat niet te wijten is aan ons, zullen wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zijn opslagkosten in rekening te brengen à rato van 1,5 % van de gefactureerde waarde van de goederen per begonnen week na de oorspronkelijke leveringsdatum. Elke annulering van een bestelling (geheel of gedeeltelijk) dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door E-Activ. In geval van annulering is er een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de reeds gemaakte kosten vermeerderd met 20%.
Artikel 10 - Oplevering
Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de (voorlopige) oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de (voorlopige) oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.
De (voorlopige) oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de (voorlopige) oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
De definitieve oplevering gebeurt 3 à 6 maand(en) na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
Artikel 11 – Zichtbare en Verborgen gebreken
Door de in-ontvangstname van de goederen of oplevering van goederen en diensten erkent de Koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven gemeld worden.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.
Artikel 12 - Waarborgen
E-Activ waarborgt dat de geleverde goederen vrij zijn van materiaal- en produktiedefecten, desgevallend overeenkomstig de waarborg geleverd door de fabrikant. Klachten onder waarborg zijn enkel ontvankelijk indien de Koper aantoont dat het gebrek een rechtstreeks gevolg is van een materiaal- of produktiefout.
Onder toepassing van de waarborg zal E-Activ, eventueel overeenkomstig de waarborgen van de fabrikant, het produkt herstellen of vervangen. E-Activ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of schadelijke gevolgen, directe of indirecte, veroorzaakt door een gebrekkige installatie door de Koper of een onaangepast gebruik van de geleverde goederen. Deze waarborg dekt enkel de materiaalkost van het defecte product met uitsluiting van kosten verbonden aan transport, verpakking, arbeid, demontage en montage, e.d.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun installatie/incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van E-Activ en is de Koper er slechts de houder van totdat de verkoopprijs vermeerderd met eventuële de kosten en interesten is betaald. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven voor ons verworven. De klant verbindt zicht ertoe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde goederen ten voordele van derden beslag zou komen leggen.
Artikel 14 – Industriële eigendomsrechten
Ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. gemaakt door E- Activ op verzoek van de Koper, blijven steeds eigendom van E-Activ, zelfs als de Koper ervoor betaald heeft. De Koper erkent dat deze ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. zijn voornamelijk het product van de knowhow, R&D en investeringen in onderzoek en ontwikkeling van E-Activ.
De Koper verbindt er zich daarom toe om nooit de tekeningen, prototypes, knowhow, ontwerpen, enz. te produceren of ze te kopiëren of te laten vervaardigen of kopiëren, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Activ.
De Koper ontheft E-Activ uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid met betrekking tot industriële, intellectuele en artistieke rechten van derden voor de producten die door E-Activ worden geleverd of vervaardigd.
Artikel 15 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is E-Activ Xxxxxxxxxxxxx 00/0, 0000 Xxxxxxx-Xxxxxxxxx. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals u afzonderlijk bezorgd.
Artikel 16– Geschillen
Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten als wet tussen partijen worden beschouwd en hebben voorrang op alle tegenstrijdige wettelijke bepalingen, waaronder de bepalingen van de verkoopverdragen van wenen van de UNO van 11 april 1980.
Alle onze overeenkomsten worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.
In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin E-Activ gevestigd is bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
-#################