WIJ CREËREN DE BASIS.
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen.
1.1 De Enssieg Groep is actief in het aanbrengen van industriële en design gietvloeren, flexibele voegovergangen, trapbekleding, bouwchemie
en DHZ-producten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) rechtsverhoudingen (zoals onder andere
doch niet daartoe beperkt: levering van zaken, van diensten, aanneming van werk) die ontstaan tussen de wederpartij en één van de werkmaatschappijen behorende tot de groep. Dit kunnen zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Enssieg Groep B.V. (KvK 75123053), Enssieg Vloeren en Concepten B.V. (KvK 17249812) of Flakestrap
B.V. (KvK 63915375), inclusief bijbehorende handelsnamen. De werkmaatschappijen die deze Algemene Voorwaarden hanteren, worden hierna gezamenlijk aangeduid met “Enssieg”.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden worden gecommuniceerd bij het aanbieden van een offerte, alsook bij het verzenden van de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever.
Daarbij gaat Xxxxxxx er van uit dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de inhoud en daarmee akkoord is, bij het verstrekken van de opdracht. Zulks ook wanneer de offerte, dan wel de opdrachtbevestiging, niet zijn ondertekend door de opdrachtgever, doch dat de opdracht is verstrekt middels het versturen van een Purchase-order (inkooporder) of soortgelijk, door de opdrachtgever, aan Enssieg. De Algemene Voorwaarden zijn ook te lezen en te downloaden op de website xxx.xxxxxxx.xx.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.
1.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of van de opdrachtbevestiging gelden slechts, indien
Enssieg die afwijkingen schriftelijk vooraf heeft bevestigd en gelden slechts voor dat ene geval.
1.6 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘product:’ zaken, alsmede diensten zoals onderhoud, advies en inspectie, en aanneming van werk.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.
2.1 Alle aanbiedingen van Xxxxxxx zijn vrijblijvend.
2.2 Aanbiedingen, alsook aangehechte of bijgevoegde documentatie is van louter informatieve aard, zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid.
2.3 Indien de opdrachtgever een opdracht plaatst komt de daadwerkelijke overeenkomst pas
tot stand, doordat Enssieg deze schriftelijk aanvaardt, dan wel aantoonbaar aanvangt met de werkvoorbereiding, planning of uitvoering daarvan.
2.4 De inhoud van de overeenkomst wordt bewezen door de schriftelijke bevestiging van Xxxxxxx, behoudens tegenbewijs.
2.5 Werkzaamheden die niet expliciet aan zijn geboden en overeen gekomen in de offerte, opdrachtbevestiging, of overige communicatie vanuit Enssieg, worden ook niet uitgevoerd.
3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege, in de ruimste zin des woords.
3.2 Mochten zich tussen het moment van de overeenkomst en de levering wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, dan is Enssieg gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Doorberekeningen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de
opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Prijsaanpassingen op basis van vergissingen, op zowel facturen als overige documenten, blijven voorbehouden aan Enssieg.
3.3 Enssieg zal de opdrachtgever van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen.
3.4 Standaard emballage is in de prijs begrepen. Speciale verpakkingen zullen worden doorberekend.
3.5 Enssieg zal op verzoek van de opdrachtgever alle veranderingen na het sluiten van de overeenkomst in de opdracht uitvoeren, mits hierop akkoord vanuit Enssieg, en mits deze
redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.
4. Levertijd.
4.1 Enssieg zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd / doorlooptijd te realiseren. Met Enssieg overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding, ook niet voor
gevolgschade, ongeacht of dit voortvloeit uit niet
totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Enssieg dient voorafgaand aan de uitvoering te beschikken over alle door de opdrachtgever te verstrekken informatie, tekeningen en bescheiden, alsook een eventueel overeengekomen vooruitbetaling / aanvangstermijn, dan wel anderszins gestelde zekerheden voor betaling van de opdracht.
4.3 In geval van het aanbrengen door Enssieg van door haar geleverde producten welke door haar of derden gefabriceerd zijn, alsmede werkzaamheden van reparatie of onderhoud, is Enssieg alleen dan verplicht met haar werkzaamheden aan te vangen nadat de
opdrachtgever haar verplichtingen als bedoeld in Artikel 12 is nagekomen.
4.4 Levertijden zijn opgegeven op basis van de door de opdrachtgever en/of betrokken toeleveranciers en/of onderaannemers aan Enssieg verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, ook al is de oorzaak hiervan gelegen
bij medewerkers en/of toeleveranciers en/of onderaannemers van Enssieg, dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd, als de opgetreden vertraging heeft bedraagt.
4.5 Enssieg is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
5. Levering en overgang van risico.
nakoming, dan wel tekortkoming, op basis van
enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen
verplichting. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre Enssieg
de te leveren zaken niet binnen een met de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding, schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog kan leveren, dan wel geleverd heeft.
Uitgangspunt daarbij is dat de opdrachtgever medewerking verleent aan de planning / uitvoering van de opdracht. De levertijd gaat in, na
5.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn te Tilburg, of via toeleveranciers en/of onderaannemers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.
5.2 Het risico van schade aan of verlies en/
of diefstal van de gekochte producten gaat op de wederpartij over op het tijdstip dat deze door Enssieg of via toeleveranciers en/ of onderaannemers voor verzending gereed zijn gemaakt. Belading cq stuwage van het
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
vervoersmiddel is derhalve voor risico van de opdrachtgever en voor haar rekening komt alle directe en indirecte schade welke aan en/of door de producten, voor haar en/of derden mocht ontstaan.
5.3 De wederpartij heeft de verplichting bij af- en/ of oplevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dat niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop slechts een beroep doen, indien zij
Enssieg daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na af- en/of oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk
was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis heeft gesteld. Indien er geen formele oplevering heeft plaatsgevonden wordt de dag van facturatie beschouwd als zijnde de opleveringsdatum.
5.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de af- en/of opgeleverde producten niet aan de overeenkomst zouden beantwoorden, verjaren door het verstrijken van 1 jaar, na af- en/of oplevering.
5.5 Beantwoordt het af- en/of opgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Enssieg te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het
ontbrekende herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.
In plaats van vervanging of herstel van het geleverde product, kan Enssieg te harer keuze volstaan met het verzenden van een creditnota ter hoogte van de betaling(en) welke reeds is/zijn geschied voor de geleverde prestatie.
5.6 Afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
5.7 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
5.8 De terbeschikkingstelling door Enssieg van productinformatie en het gebruikstechnisch advies in woord, geschrift en/of door testen, geschiedt naar eer en geweten, doch geldt dit slechts als vrijblijvende aanwijzing, ook ten aanzien van derden. Het advies van Xxxxxxx ontheft de wederpartij niet van een eigen controle op de
advisering en de producten van Enssieg, met betrekking tot de door de wederpartij beoogde toepassing en het gebruik. Toepassing, gebruik en verwerking van de geleverde producten
en het gebruik van de door Enssieg gegeven informatie en technische adviezen, liggen buiten de controlemogelijkheden van Xxxxxxx en
vallen geheel onder de verantwoording van de wederpartij.
6. Betaling en eigendomsvoorbehoud.
6.1 De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs, binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting, enige aftrek of schuldvergelijking. Door de wederpartij gedane
betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Verrekening van vorderingen over en weer zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
6.3 In navolging van de Wet op de IncassoKosten (WIK) is Enssieg gerechtigd alle gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke kosten, welke Xxxxxxx moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, ten laste van de wederpartij te laten komen middels een sommatie. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Factuurbedrag | Percentage incassokosten |
Over de eerste €2.500 | 15% met een minimum van € 40 |
Over de volgende €2.500 | 10% |
Over de volgende €5.000 | 5% |
Over de volgende €190.000 | 1% |
Over de rest van het bedrag | 0,5% met een maximum van € 6.775 |
Als de werkelijke gemaakte gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit
bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
6.4 Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen geeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten aanzien van alle openstaande bedragen.
6.5 Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen geeft Xxxxxxx het recht eventuele volgende leveringen aan de wederpartij op te schorten.
6.6 Bij het uitblijven of niet tijdig betalen van (een deel van) de overeen gekomen aanneemsom van de verstrekte opdracht, ook in geval van stelposten en / of meerwerkposten, vervalt garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden, welke onder het project vallen.
6.7 Het niet nakomen door de wederpartij van haar betalingsverplichtingen geeft Xxxxxxx het recht om kortingsafspraken te laten vervallen en nadien alsnog in rekening te brengen.
6.8 Alle geleverde producten, verwerkt of ruw, blijven eigendom van Enssieg totdat integraal aan Enssieg voldaan zullen zijn:
a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken, alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden;
b) vorderingen wegens tekortschieten van
de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
6.9 Het is de wederpartij niet toegestaan zich op een retentierecht te beroepen, als het gaat om materiaal en materieel van Enssieg, aanwezig op projectlocatie. Ook is het de wederpartij niet toegestaan kosten te rekenen voor het op locatie ‘bewaren’ van materiaal en materieel
xxx Xxxxxxx, vooraf, tijdens, of na de uit te voeren werkzaamheden.
6.10 Wissels en cheques leiden alleen na verzilvering tot voldoening van de aanspraken van Xxxxxxx.
6.11 Indien de wederpartij uit of mede uit de door Enssieg geleverde zaken, waarvan de wederpartij jegens Enssieg niet alle verplichtingen heeft voldaan, een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Enssieg voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Enssieg als eigenaar, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
6.12 Indien enige zaak ingevolge voornoemde artikelen, sub artikelen of leden aan Enssieg toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in voornoemde artikelen bedoeld, is Enssieg gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij te (doen) afhalen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Xxxxxxx nu voor als dan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten, te (doen) betreden.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
7. Zekerheid.
7.1 Indien er goede grond bestaat om aan te nemen dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Xxxxxxx terstond genoegzame en
in de door Enssieg gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is Enssieg gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
7.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
8. Ontbinding/bevrijding.
8.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Enssieg naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Enssieg het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Xxxxxxx komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Xxxxxxx bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Xxxxxxx bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en
die derde met betrekking tot de door Enssieg geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-,uit- en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storingen in de productie; natuur- en/of kernrampen, en oorlog en/of oorlogsdreiging en terrorisme.
8.4 Indien de wederpartij, nadat Enssieg haar daartoe een termijn van 4 weken heeft gesteld, niet
aan aflevering meewerkt, is Xxxxxxx van haar verbintenissen bevrijd, waarbij kosten en gederfde winst op de wederpartij kunnen worden verhaald.
8.5 In navolging van het gestelde in artikelen 8.2,
8.3 en 8.4, alsook door annulering door de opdrachtgever van de opdracht voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, is Xxxxxxx gerechtigd om 50% van de aanneemsom als annuleringskosten in rekening te brengen.
9. Schadevergoeding.
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op
te schorten. Enssieg is in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
8.2 Indien de behoorlijke nakoming door Enssieg ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Xxxxxxx komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd,
9.1 Enssieg is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Enssieg of haar eigen medewerkers is toegebracht. Behoudens opzet van Xxxxxxx zelf, is
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
aansprakelijkheid van Enssieg in de volgende gevallen steeds uitgesloten:
a. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade (door vertraging, uitloop, ongeacht
de oorzaak), gederfde winst, verhuiskosten, opslagkosten, etc;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. milieuschade waaronder bijvoorbeeld saneringskosten bij verontreiniging;
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
9.2 In alle gevallen zal de schadevergoeding, welke Enssieg gehouden zal zijn te betalen,
beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom/ prijs van het geleverde product en / of de werkzaamheden, dan wel tot het maximum van het bedrag of percentage, zoals opgenomen in de verzekeringspolis van Enssieg, ten aanzien van gedekte schade.
9.3 Enssieg bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen. Mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zouden kunnen zijn.
9.4 Wederpartij vrijwaart Enssieg voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Enssieg geleverde producten en/of materialen.
10. Garantie.
10.1 Enssieg staat in voor een goede hoedanigheid van haar producten, waaronder begrepen
de geschiktheid voor het doel, waarvoor de producten zijn aangebracht, ongeacht of dit een vloer, trap of ander (constructief) deel betreft.
Op de afwerking verleent Xxxxxxx een in 3 jaar afbouwende garantie, tenzij anders bepaalt of overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Deze garantieperiode vangt aan bij de oplevering van het werk.
10.2 De oplevering wordt beschouwd als het moment waarop Xxxxxxx haar werkzaamheden heeft afgerond en waarbij de wederpartij het eindresultaat aanvaard. De oplevering vindt plaats door middel van een 'opname', of de mogelijkheid daartoe, om het eindresultaat als zodanig te aanvaarden. Een situatie waarbij een partij gedurende deze opname gebreken aan het eindresultaat constateert, doet niet
af aan de kwalificatie 'oplevering', waarbij de geconstateerde gebreken dientengevolge worden benoemd als opleverpunten, al dan niet te herstellen, in overleg tussen partijen.
10.3 Uitgesloten van garantie zijn mechanische, chemische en thermische beschadigingen, evenals krassen en verkleuringen, ontstaan na applicatie en gevolg van invloeden van buitenaf.
10.4 Uitgesloten van garantie zijn ook lichte spaanslagen, rolbanen en aanzetten, ontstaan tijdens de applicatie, evenals ingewaaide insecten, vuil en stof, in de nog niet gedroogde afwerking.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
10.5 Vloeistofdichtheid van de afwerking in natte ruimtes valt buiten de garantie, tenzij uitdrukkelijk vooraf overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Hierbij de specifieke vermelding dat de vloeistofdichtheid
enkel betrekking heeft op het door Enssieg aangebrachte systeem, waarbij niet uitgesloten kan worden dat aanwezige aansluitingen in de (bestaande) ondergrond en/ of directe omgeving, alsook vocht vanuit de ondergrond zelf, alsnog voor vochtproblematiek kunnen zorgen.
11. Ondergrond.
11.1 Enssieg kan nadrukkelijk de ondergrond waarop zij werkt niet beoordelen op volledige geschiktheid voor de door haar aan te brengen product(en).
Enssieg beoordeelt slechts visueel op geschiktheid van de ondergrond, en waar mogelijk middels
en / of onthechting. De aangebrachte lagen door Xxxxxxx zijn relatief dun, weinig flexibel, en volgen de ondergrond. Dientengevolge kan Xxxxxxx niet aansprakelijk zijn voor het ontstaan van deze gebreken, daar deze niet ontstaan door een eigenschap of tekortkoming van de producten van Enssieg zelf, dan wel de applicatiewijze.
11.3 Enssieg kan nadrukkelijk geen garantie verlenen bij het aanbrengen van haar producten op ondergronden die zijn opgebouwd uit meerdere (veelal oudere) vloerafwerkingen, dan wel bestaande tussenlagen. Voorbeelden hiervan zijn egalines, houten delen, tegels met voegen, gietlagen en coatinglagen.
11.4 Het toepassen van schijnvoegen en dilataties, en het voorbewerken van scheuren in de ondergrond, verminderen de kans op scheurvorming en / of onthechting, doch sluit het dat niet uit.
12. Onderaannemers.
'kloptest', waarmee eventuele losliggende (ondergrond)delen worden gelokaliseerd,
strekkende tot het verhelpen daarvan alvorens de producten worden aangebracht. Een complete beoordeling voor geschiktheid omvat diverse destructieve en niet-destructieve metingen en controles. Deze beoordeling kan de opdrachtgever vooraf aan de uitvoering laten uitvoeren door een deskundige. Een dergelijke beoordeling dient onafhankelijk en voor kosten van de opdrachtgever te worden uitgevoerd. Het ondergrond-acceptatiebeginsel is ten alle tijden voor risico van de opdrachtgever.
11.2 De ondergronden waar Enssieg haar producten op aanbrengt zijn per definitie onderhevig aan werking, ongeacht het soort materiaal. Deze werking is onderdeel van de materiaalspecifieke eigenschappen van die ondergrond, dan
wel komt deze voort uit omgevingsfactoren (schuifspanning, constructiezetting, etc). Om die reden kan Xxxxxxx nimmer uitsluiten dat er na verloop van tijd sprake kan zijn van scheurvorming
Enssieg heeft de volledige vrijheid om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden (onderaannemers) te doen verrichten. Zulks brengt geen wijzigingen in de wederzijdse verplichtingen van Enssieg en de wederpartij jegens elkander, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en
de opdrachtbevestiging, met dien verstande dat Enssieg het recht heeft stringentere voorwaarden door haar onderaannemers aan haar opgelegd (bijvoorbeeld ten aanzien van de betalingstermijn, rente, klachten, enzovoort) onverkort ten aanzien van haar wederpartij te laten doen gelden, mits
zij deze verscherpingen terstond schriftelijk aan de wederpartij doorgeeft. De wederpartij wordt geacht de verscherpingen te hebben aanvaard, indien zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, aan Enssieg schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst te ontbinden.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
13. PUBLICATIES / FOTO’S.
Enssieg heeft de volledige vrijheid om van de door haar verrichte leveringen, aangebrachte producten en/of uitgevoerde werken foto's te vervaardigen en deze met artikelen te publiceren, in media naar keuze.
14. VERPLICHTINGEN VOOR DE WEDERPARTIJ INGEVAL VAN AANNEMING WERK,
HERSTELWERKZAAMHEDEN OF ONDERHOUD.
14.1 Ingeval van aanneming werk, herstelwerkzaamheden of onderhoud door Enssieg is de wederpartij verplicht:
a. voor zoveel nodig, over overheidsvergunningen te beschikken;
b. er zorg voor te dragen dat Xxxxxxx terstond met haar werkzaamheden op afgesproken tijd en uur kan beginnen, op
straffe van in rekening te brengen verletkosten;
c ervoor zorg te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in binnenruimten, deze ‘wind- en waterdicht zijn’, alsmede vrij van tocht;
d. er zorg voor te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in de open lucht, welke enkel bij droog weer kunnen plaatsvinden, voorzien wordt in een overkapping, op kosten van de wederpartij en goed te keuren door Xxxxxxx;
e. water, elektriciteit (220/380 Volt), voldoende verlichting en verwarming kosteloos ter beschikking van Enssieg te stellen en te houden;
f. ten behoeve van het verticale transport van materialen en personeel van Enssieg,
veilige steigers en/of hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van bet werk kosteloos ter beschikking van Enssieg te stellen en te houden;
g. afval en overige emballage, welke schadelijk zijn of kunnen worden geacht voor het
milieu en/ of de volksgezondheid, af te voeren van het werk overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke en andere voorschriften;
h ervoor zorg te dragen dat tijdens de
door Enssieg uit te voeren werkzaamheden desbetreffende ruimten vrij en
zonder obstakels ter beschikking
worden gesteld aan Enssieg en zonder dat andere bedrijven te zelfdertijd werkzaam zullen zijn in deze ruimten;
i. voor noodzakelijke hulp, ook van derden, voor haar rekening zorg te dragen;
j. de toegangswegen tot de bouwplaats in zodanige toestand te houden,
dat al het voor de uitvoering van het werk voor Enssieg benodigde materiaal en materieel ten allen
tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kan worden aangevoerd per
vrachtwagen, en de transportafstand van losplaats tot de plaats van uitvoering der werkzaamheden maximaal 5 meter bedraagt;
k. de uitvoering van de werkzaamheden ononderbroken te laten plaatsvinden en kosten van stagnatie op het werk, opgetreden door omstandigheden buiten de schuld van Xxxxxxx, aan Enssieg te vergoeden.
l. zorg te dragen voor een CAR-polis, welke onvoorziene materiele schade dekt aan onder andere constructies, installaties, (belendende) opstallen, infrastructuur, etc. Het leggen van de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van de CAR-polis bij de opdrachtgever, is gelegen in het feit dat deze een meer omvattender dekking kan verkrijgen, waarbij alle betrokken partijen zijn ondergebracht als medeverzekerde.
14.2 Indien er sprake is van het uit moeten voeren van herstelwerkzaamheden, uit naam van
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
'opleverpunten' dan wel 'garantiewerkzaamheden' moet er sprake zijn van gelijkwaardige condities en omstandigheden zoals bij de uitvoering van
de initiële opdracht, voor de uitvoering daarvan. Hiermee wordt gedoeld op onder andere dagen
/ tijdstippen waarop Xxxxxxx terecht kan, alsook voldoende doorlooptijd voor het uit kunnen voeren van de noodzakelijke werkzaamheden. De wederpartij dient in meest brede zin van het woord medewerking te verlenen aan het uit kunnen voeren van de herstelwerkzaamheden.
14.3 Indien Enssieg werkzaamheden moet verrichten op ondergronden, gelden de hierbij opgenomen Specifieke Bepalingen betreffende deze ondergronden.
15. CONVERSIE.
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en
17. GESCHILLEN.
Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
18. TOEPASSELIJK RECHT.
Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Wenen. II april 1980).
19. AUTHENTIEKE TEKST.
komt aan die bepaling qua inhoud en strekking
een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis
toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
16. VAN TOEPASSING ZIJN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Indien de Algemene Voorwaarden van de wederpartij ook of deels ook van toepassing worden verklaard, geldt onverkort dat indien er in die Algemene Voorwaarden over een specifiek onderwerp geen artikel is opgenomen, dat de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Enssieg van toepassing zijn.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD
WIJ CREËREN DE BASIS.
ALGEMENE VOORWAARDEN
SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE ONDERGRONDEN.
De onderhavige bepalingen zijn van toepassing in aanvulling op de offerte. In de offerte kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen, die in dat geval prevaleren deze boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Enssieg kan werkzaamheden slechts uitvoeren indien de temperatuur niet lager dan 18°Celsius is en
de vochtigheidsgraad niet hoger dan 70%. Kunststofafwerklagen volgen in hun niveau in het algemeen de ondergrond. Alle ondergronden, waarop door Enssieg werkzaamheden moeten worden verricht, moeten vooraf door Enssieg gecontroleerd en goedgekeurd worden en voldoen aan de volgende vereisten, zonder
dat Enssieg hiermee echter volledig beoogt te zijn en zonder dat Xxxxxxx terzake enigerlei verantwoordelijkheid aanvaardt:
(A) CEMENTGEBONDEN ONDERGRONDEN
1. Vier weken verouderd. Na deze verouderingsperiode mag het vochtpercentage in de grond niet hoger liggen dan 4 %, hetgeen op 4 cm diepte gemeten wordt volgens de calciumcarbide methode.
2. De ondergrond dient vlak, strak en zonder structuur te worden afgewerkt, de vloerafwerking zal volgend op de ondergrond aangebracht worden. Er mag niet worden nagepoederd
met cement en er mag geen cementlijmlaag voorkomen.
3. De huidtreksterkte van de ondergrond dient minimaal 1,5N/mm² te zijn.
4. Zandcement afwerklagen dienen goed hechtend te zijn en goed verdicht te worden aangebracht. Voor zandcementspecie afwerkvloeren hebben wij een voorkeur voor een kwaliteit volgens NEN 2727:2001.
5. Eventuele afschotten moeten in de ondergrond zijn aangebracht.
6. De ondergrond moet volkomen droog (zie punt A.1) en schoon zijn.
7. Gietgallen, stortgaatjes, grindresten, stortnaden, bekistingsnaden e.d. mogen niet
aanwezig zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen e.d. mogen niet in/op de ondergrond aanwezig zijn.
8. De benodigde dilatatie- en/of schijnvoegen moeten in de ondergrond aanwezig zijn.
9. De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de
kunststofafwerklagen te voorkomen. Eventueel kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een waterdichte folie onder het beton.
(B) STALEN ONDERGROND
1. Stalen ondergronden dienen voldoende vlak te zijn.
2. Eventuele lasnaden moeten vlak geslepen zijn.
3. Door middel van stralen (veelal volgens norm SA 2,5) moet de stalen ondergrond blank worden gemaakt.
4. Binnen vier uur na het stralen dient een primerlaag te worden aangebracht op een droge ondergrond. Het type primerlaag dient de goedkeuring van Enssieg te hebben.
(C) OVERIGE ONDERGRONDEN
Hiervoor worden van geval tot geval de te stellen eisen door Enssieg opgegeven.
Van Enssieg Groep B.V. - Enssieg Vloeren en Concepten B.V. - Flakestrap B.V.
Gevestigd te Tilburg - oktober 2023
VLOEREN & TRAPPEN | RENOVATIE | BOUWCHEMIE | ONDERHOUD