ALGEMENE HANDELS/VERKOOP/INSTALLATIE VOORWAARDEN Agromer
ALGEMENE HANDELS/VERKOOP/INSTALLATIE VOORWAARDEN Agromer
Trading BV
Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Agromer Trading B.V. Kvk nummer: 74901869 verder te noemen: Agromer. De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant of algemeen gehanteerde condities anderszins zijn uitdrukkelijk niet op aanbiedingen of transacties met Agromer van toepassing. Indien de klant deze voorwaarden al bij een vorige transactie met Xxxxxxx heeft aanvaard zijn deze algemene voorwaarden in geval van herhaalde overeenkomsten op gelijke wijze integraal van toepassing. De klant aanvaart de toepassing van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk op alle transacties met Agromer.
2. Indien enige bepaling uit de tussen Agromer en de klant gesloten overeenkomst of de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden geen werking heeft of kan hebben, zal deze bepaling vervallen en worden vervangen door een wettige bepaling die de bedoeling van Agromer het dichtst benadert.
Artikel 2 Aanbieding
1. De aanbieding van Agromer is vrijblijvend, tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, prijsopgaven, is zo nauwkeurig mogelijk, zijn naar beste vermogen opgesteld, doch zijn niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of voor gebruik door derden aanwenden, noch aan derden bekendmaken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Xxxxxxx terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Xxxxxxx.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen betaalt de klant 50% bij het plaatsen van de order en 50% bij aanvang van de werkzaamheden en of verzending van de goederen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Bij ondertekening van de opdracht gaat de klant ook akkoord met het in rekening brengen van extra werkzaamheden die in opdracht van de klant zijn verricht.
Artikel 4 Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle noodzakelijke (technische) informatie, wijzigingen, etc. die noodzakelijk zijn om Agromer in staat te stellen de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zo goed als mogelijk conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij zelf aan Xxxxxxx heeft verstrekt. De klant dient alle informatie, wijzigingen of aanvullingen daarvan uitsluitend schriftelijk aan Agromer kenbaar te maken. Xxxxxxxxx verstrekte gegevens hebben geen rechtskracht.
2. De klant zorgt er voor, dat Xxxxxxx tijdig over alle goederen en noodzakelijke documenten beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk indien deze goederen of documenten niet deugdelijk, volledig of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart Xxxxxxx voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie of wijzigingen van deze goederen of documenten.
4. De klant zorgt er voor, dat Xxxxxxx tijdig beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet en uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant alle medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, Agromer de overeenkomst ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5. De klant zorgt voor eigen rekening en risico voor de tijdige beschikking over een vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de vrije bereikbaarheid van de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, als ook voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede een geschikte bergruimte voor opslag van materieel aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden door Xxxxxxx worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig kunnen belemmeren. De klant is verplicht Xxxxxxx en diens personeel ruim tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat Agromer, op de locatie(s) waar de werkzaamheden voor de klant worden uitgevoerd, tijdig en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting), afvalcontainers, verwerkings- of stortingskosten, vergunningen en (te creëren/benodigde) toegangsvoorzieningen.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Agromer zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluitingen.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van eventuele nevenaannemers en andere derden die door de klant mogelijk worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop deze worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Agromer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten, van welke hoedanigheid ook, die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening en risico van de klant.
11. De klant is verplicht Xxxxxxx schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Xxxxxxx heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest, legionella, etc. De klant kan Xxxxxxx verzoeken om de aangetroffen verontreinigingen,
stoffen en/of bacteriën te verwijderen. Indien Xxxxxxx zich hiertoe bereid verklaart zal hij voor de uitvoering van deze extra werkzaamheden de condities opstellen welke aan de klant worden geoffreerd. Xxxxxxx van acceptatie van deze aanvullende condities door de klant worden deze schoonmaakwerkzaamheden (sanering) voor rekening en risico van de klant uitgevoerd. Indien de uitvoering van dergelijke schoonmaakwerkzaamheden niet door Agromer worden uitgevoerd tast dit het bestaan van de vigerende overeenkomst en de rechten van Agromer niet aan. Indien de klant de uitvoering van de opdracht staakt of intrekt heeft Xxxxxxx recht op volledige compensatie van alle door hem tot dan toe gemaakte uren en kosten.
Ongeacht of Agromer de aanvullende opdracht tot uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden wel of niet uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
13. De klant is en blijft volledig zelf verantwoordelijk voor de te gebruiken materialen, hulpmiddelen, grondstoffen, gereedschappen en installaties die hij heeft voorgeschreven of welke door Xxxxxxx
van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun (niet) (tijdige) levering.
14. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Agromer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren. Indien de voorgeschreven hulpperso(o)n(en) niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren, heeft de Agromer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
15. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de werkzaamheden als gevolg van alsdan voorkomende omstandigheden buiten de schuld van Xxxxxxx niet kunnen worden voortgezet en/of waardoor de verdere uitvoering van de opdracht(definitief) wordt gestaakt, is Xxxxxxx hier niet verantwoordelijk voor en behoudt hij het recht om van de klant de vergoeding van zijn tot dan toe gemaakte uren en kosten te ontvangen.
16. De klant is gedurende de afwezigheid van Agromer op de locatie waar de opdracht bij de klant wordt uitgevoerd verantwoordelijk voor de veiligheid en staat van de goederen en eigendommen van Agromer , zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die zich op locatie van de klant bevinden.
17. De klant is zelf verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
18. Het is de klant niet toegestaan om Xxxxxxx, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst of niet in het belang zijn met de uitvoering van de opdracht.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van Agromer als de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Agromer dan wel alle in verband met de overeenkomst van Agromer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen.
21. De klant voldoet de door hem aan de Agromer verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingscondities ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding.
22. De klant is niet gerechtigd om een eenmaal aan Xxxxxxx verstrekte opdracht te ontbinden, zolang niet vast staat dat Xxxxxxx jegens de klant toerekenbaar in verzuim verkeert.
Artikel 5 Verzekering van de klant
1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Xxxxxxx (met inbegrip van de door Xxxxxxx voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde zijn opgenomen indien de Werkzaamheden van Agromer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht - bij export van zijn producten/goederen/installaties, die mede bestaan uit door de Agromer ontwikkelde/geïnstalleerde en/of geleverde goederen, naar het buitenland of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van export tijdig aan Agromer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze
verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxxxxx.
3. De klant zorgt er voor dat Xxxxxxx zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde verzekeringen.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de uitvoering van de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen, hulpmiddelen, onderdelen, of grondstoffen, worden niet eerder eigendom van de klant dan nadat deze jegens Agromer correct aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.
2. Ook ingeval van zaaksvermenging of de goederen van Agromer een aard en nagelvast onderdeel uitmaken van de eigendommen van de klant, doet de klant afstand van enig vermeend verworven eigendomsrecht op de door Agromer aangebrachte of verwerkte goederen/producten/installaties. In dat geval zal de klant voor eigen rekening en risico meewerken deze verwerkte zaken weer in ongeschonden staat in de eigendom van Xxxxxxx te laten terugkeren.
3. Ingeval van faillissement of enig ander onvermogen van de klant zal de curator/bewindvoerder op basis van dit artikel gehouden zijn de eigendommen van Xxxxxxx te respecteren, zonder dat laatstgenoemde hiervoor met enige kosten/bijdragen/vergoedingen wordt geconfronteerd en waarbij Xxxxxxx kosteloos alle medewerking wordt verleend dat deze de door hem geleverde/geïnstalleerde zaken (in eigendom) worden terug verkregen.
Artikel 7 Uitvoeringstermijnen
1. Xxxxxxx kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens en/of goederen in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling(en) heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn de uitvoeringstermijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
De enkele overschrijding van een genoemde uitvoeringstermijn brengt niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Artikel 8 Prototype
Bij het in gebruik nemen van een prototype gaat de klant akkoord met het gebruik hier van en alle daar aan verbonden risico’s. Agromer is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van het prototype zowel financieel als enig ander gevolg, tenzij het duidelijk aantoonbaar is dat de gebreken te wijten zijn aan grove schuld of nalatigheid van Xxxxxxx. De omvang van de schadevergoeding zal in laatstgenoemd geval nooit het bedrag van de aanneemsom/opdracht overstijgen. Voor schade die alsdan door derden is geleden is Xxxxxxx niet aansprakelijk.
Artikel 9 Garantieverplichtingen
1. Xxxxxxx verleent garantie op de door hem als gereed opgeleverde werkzaamheden. Een werk of opdracht geldt als opgeleverd indien na het moment van oplevering de klant niet binnen 24 uur een bestaand gebrek per e-mail gedocumenteerd en onderbouwd aan Agromer heeft kenbaar gemaakt.
2. Indien binnen 24 uur na oplevering door de klant een gebrek wordt gemeld zal Xxxxxxx dit gebrek uit hoofde van opleveringsgarantie herstellen.
3. Voor gebreken die zich 24 uur na oplevering voordoen zal tussen de klant met Xxxxxxx een aparte garantieregeling overeenkomen. Hierin staat hoe lang de garantietermijn is waarbinnen de opgeleverde zaken/installaties door Agromer worden hersteld, als ook welke gebreken wel en welke gebreken niet voor rekening en risico van Agromer worden hersteld.
4. Gebreken die na hun ontstaan niet binnen 24 uur via mail bij Agromer worden gemeld, dan wel direct na eerste kennisname van het bestaan van deze gebreken, zijn van elke garantie uitgesloten, tenzij hierover door Agromer anders wordt beslist.
5. Gebreken aan de opgeleverde zaken die door de klant en/of derden buiten medeweten of opdracht van Xxxxxxx worden hersteld, vallen buiten elke vorm van garantie.
Artikel 10 Betaling en opschorting
1. Voor de betaling van de door Agromer verstuurde facturen geldt, tenzij hieromtrent anders is overeengekomen, een betalingstermijn van 2 weken (veertien dagen) na factuurdatum. Door het overschrijden van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat Agromer de klant daarvoor eerst in gebreke hoeft te stellen.
2. Indien een factuur langer dan 14 dagen onbetaald blijft is de klant vanaf de eerst volgende maand na factuurdatum een bijkomende contractuele handelsrente verschuldigd van 1,5% over het factuurbedrag.
3. Indien Xxxxxxx besluit om de vordering uit hoofde van incasso te geven zijn alle daarbij opkomende (buiten)gerechtelijke incassokosten, deurwaarderskosten, dagvaardings- en proceskosten, nakosten, executiekosten en kosten raadsman voor de klant. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) (1-7-2012) bedragen de omvang zoals die wordt bepaald door de staffel van het reglement Buitengerechtelijke Incassokosten.
4. Indien Agromer jegens de klant niet in verzuim verkeert, is laatstgenoemde nimmer gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens Agromer op te schorten.
5. Indien aan de zijde van Xxxxxxx sprake is van overmacht is Agromer gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden tot nader order op te schorten. In dat geval is Xxxxxxx niet jegens de klant in verzuim. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin zich omstandigheden voordoen of voor hebben gedaan die buiten het risico en/of de invloedsfeer van Agromer liggen.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen.
Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant wordt primair als bevoegde Rechtbank aangewezen om van een geschil kennis te nemen.
Artikel 12 Prototype.
1.Bij het leveren en in gebruik nemen van een door Agromer geleverde prototype neemt Xxxxxxx geen enkele verantwoording omtrent optredende schade en/of gevolg schade veroorzaakt door het gebruik van een door Agromer geleverde prototype.
2. Dit geld zowel voor technische schade alsmede persoonlijke en milieu schade veroorzaakt door gebruik van het prototype.
3. Alle eigenschappen van het prototype blijven eigendom van Agromer. En mogen zonder toestemming van Xxxxxxx verder niet gebruikt worden in welke uitvoering dan ook.