MEC Dakbedekking B.V
MEC Dakbedekking B.V
Algemene voorwaarden van Mec Dakbedekking B.V gevestigd te Arnhem
Inleidende bepalingen
1. PARTIJEN
1.1. In deze algemene voorwaarden van aanneming wordt onder aannemer verstaan de B.V. Mec Dakbedekking B.V. verder te noemen Mec Dakbedekking B.V. en onder wederpartij degenen met wie Mec Dakbedekking B.V. een overeenkomst van aanneming is aangegaan.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden van aanneming zijn van toepassing op alle overeenkomsten van aanneming die door Mec Dakbedekking B.V. worden aangegaan Algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij, in welke vorm of onder welke benaming ook, binden Mec Dakbedekking B.V. slecht, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door haar aanvaard. Tevens zijn van toepassing van Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvering van werken (U.A.V).
3. OFFERTE, ORDE
3.1. Mec Dakbedekking B.V. zal offerte gedurende 30 dagen gestand doen.
3.2. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid van de risicoregeling (art 6) een wijzing van de prijs volgt.
4. OVEREENKOMSTEN
4.1. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop of verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever en/of verkoper bindend. Overeenkomsten en aanvullingen daarvan binden Mec dakbedekking B.V. eerst, nadat en voor zover zij door Mec Dakbedekking B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
5. AANVANG VAN HET WERK
5.1. In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgesteld.
6. RISICOREGELING
6.1. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 30 dagen overschrijdt en de lonen, de prijzen van bouwstoffen, materialen e.d. in de periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend volgens de ter zaken gelden U.A.V.
risicoregeling zoals die luidt op de datum van de offerte. De desbetreffende risicoregeling wordt
desgewenst aan de weder prijs ter beschikking gesteld.
7. MEER EN MINDERWERK
7.1. Verrekening met meer en minder werk vind plaats. ingeval van wijziging dan wel de voorwaarden van uitvoering:
x. xxxxxxx van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Mec Dakbedekking B.V. deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
7.2. Indien het totaal van het minder werk dat van het meerwerk overtreft, heeft
Mec Dakbedekking B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
Indien het meerwerk meer dat 10% bedraagt, heeft Mec Dakbedekking B.V. recht op de z.g. bouwplaatkostenvergoeding, een en ander volgens de op de dag
van de offerte geldende U.A.V.
7.3. Wijzingen als in lid a. sub 1 bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijk opdracht laat de aanspraken van Mec Dakbedekking B.V. en van de wederpartij op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging
op diegene die de aanspraak maakt.
8. REGIE; REGIECONTRACT
8.1 Partijen kunnen er ook voor kiezen om geen (vaste) aanneemsom overeen te komen maar op basis van regie af te rekenen. Daaronder wordt verstaan dat de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (zoals arbeidsloon en materiaal), verhoogd met (doorgaans in percentages van die kosten uitgedrukte) opslagen voor winst en algemene kosten (circa 10%). De opslagpercentages worden tussen partijen vaak vooraf bepaald. Over het algemeen kiezen partijen voor een regieovereenkomst in situaties dat het door de aard van het werk of wegens tijdsgebrek niet mogelijk is de te verrichten werkzaamheden goed te omschrijven en te begroten. Als dat wel het geval is wordt vaak voor een vaste aanneemsom gekozen.
9. VERPLICHTINGEN Mec Dakbedekking B.V.
9.1. Mec Dakbedekking B.V. is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de
MEC Dakbedekking B.V
overeenkomst uit te voeren.
9.2. Het werk en uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Mec Dakbedekking B.V. met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.
9.3. Mec Dakbedekking B.V. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikking van overheidswege, voor zover deze op de dag van overeenkomst gelden.
9.4. Mec Dakbedekking B.V. is verplicht de wederpartij te wijzen
op onvolkomenheden in door de wederpartij voor geschreven constructies en werkwijzen alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, een en ander indien en voor zover deze voor hem kenbaar zijn.
9.5. Mec Dakbedekking B.V. vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derde tot vergoeding van schade voor zover deze door uitvoering van het werk is toegebrachte te wijten is aan nalatigheid onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Mec Dakbedekking B.V. of van degenen voor wie hij ingevolgde B.W boek 6 titel 3 afd.1 en 2 verantwoordelijk is.
10. AANSPRAKELIJHEID van Mec Dakbedekking B.V.
10.1. Mec Dakbedekking B.V. is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buiten gewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Mec Dakbedekking
B.V. in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
10.2. Mec Dakbedekking B.V. is aansprakelijk voor de schade aan andere werken en eigendommen van de wederpartij voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtig of verkeerde handelingen van Mec Dakbedekking B.V. of van degenen voor wie hij ingevolgde het B.W. boek 6 titel 3 afd. 1 en 2 verantwoordelijk is.
10.3. Mec Dakbedekking B.V. is niet aansprakelijk voor het
toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens de wederpartij verstrekte gegeven over de ligging daarvan onjuist heden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is Mec Dakbedekking B.V. aansprakelijk indien de ligging niet door de wederpartij aan hem is meegedeeld.
10.4. Mec Dakbedekking B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in diens opdracht door derde uitgevoerde werkzaamheden.
11. INGEBREKE BLIJVEN van Mec Dakbedekking B.V.
11.1 Indien Mec Dakbedekking B.V. zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de wederpartij hem per aangetekende brief sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De wederpartij is bevoegd het werk door
derde te doen uitvoeren respectievelijk voorzetten, indien Mec Dakbedekking B.V. na verloop van 7 dagen na ontvangt van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijf. Mec Dakbedekking
B.V. is dan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de schade ontstaan door de vertraging.
12. OVERMACHT AAN DE ZIJNDE VAN Mec Dakbedekking B.V.
12.1. Onder “overmacht” wordt ten de deze verstaan: Xxxx van de wil van Mec Dakbedekking onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van
Mec Dakbedekking B.V. kan worden verlangd. Onder ``overmacht`` wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Mec Dakbedekking B.V. transportmoelijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Mec Dakbedekking B.V. c.q. bij de leveranciers, alsmede wanprestatie door de leveranciers waardoor Mec Dakbedekking B.V. haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
12.2. Indien naar het oordeel van Mec Dakbedekking B.V. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid
die de overmacht oplevert zicht niet meer voordoet.
12.3. Is naar het oordeel van Mec Dakbedekking B.V. de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de
ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
12.4. Indien de overmacht zicht voor doet is Mec Dakbedekking B.V. gerechtig betaling te ontvangen van het reeds conform de overeenkomst uitgevoerde gedeelte van het werk.
12.5. Mec Dakbedekking B.V. heeft het recht zicht alsnog ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert
intreedt nadat de prestatie van Mec Dakbedekking
B.V. geleverd had moeten zijn.
13. VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
13.1. De wederpartij zorgt ervoor dat Mec Dakbedekking
B.V. tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander aanwijzing van de aannemer
b. over het gebouw, terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen materialen en werktuigen, over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigd energie
d. over tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
MEC Dakbedekking B.V
13.2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de wederpartij.
13.3. De wederpartij dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk
van Mec Dakbedekking B.V. behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
13.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Mec Dakbedekking B.V. voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
14. AANSPRAKELIJJKHEID VAN DE WEDERPARIJ
14.1. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven, constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
14.2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zicht voorschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
15. GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
15.1. Indien tijdens de uitvoerig van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan Mec Dakbedekking B.V. te wijten oorzaak slecht gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Mec Dakbedekking B.V. hierover met de wederpartij in overleg te treden. Mec Dakbedekking B.V. wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
16. BOUWSTOFFEN
16.1. Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
16.2. Mec Dakbedekking B.V. stelt de wederpartij in de gelegenheid bouwstoffen en materialen te keuren. De keuring dient te gescheiden bij de aankomst hiervan op het werk ( eventueel op overeengekomen monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.
16.3. De wederpartij is bevoegd bouwstoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Mec Dakbedekking B.V. komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
16.4. Zowel de wederpartij als Mec Dakbedekking B.V. kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
16.5. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door hem van
het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materiaal en worden door Mec Dakbedekking B.V. afgevoerd.
16.6. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze door buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.
17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
17.1. Alle door Mec Dakbedekking B.V. geleverde c.q. gemonteerde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Mec Dakbedekking verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij met inbegrip van renten en kosten ( en in geval van rekening- courant wordt geleverd op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) eigendom van Mec Dakbedekking B.V.
17.2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij zal Mec Dakbedekking B.V. het recht hebben om zonder ingebrekestellingen en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd c.q. gemonteerd moet worden te annuleren en het mogelijke geleverde c.q. gemonteerde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom van Mec Dakbedekking B.V. terug te vorderen onder verrekening van het eventuele reeds betaalde doch onverminderde onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Mec Dakbedekking B.V. ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
17.3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, docht mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
17.4. Tot zekerheid voor correctie betalen van alle vorderingen van Mec Dakbedekking B.V. uit welke hoofd dan ook verkrijgt Mec Dakbedekking B.V. bovendien eigendomsrecht tot zekerheid door het ontstaan der vordering op alle zaken die Mec Dakbedekking B.V. aan de wederpartij heeft geleverd c.q. gemonteerd en die zicht nog onder hem bevinden.
18. OPLEVERING, ONDERHOUDSTERMIJN
18.1. werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer Mec Dakbedekking B.V. hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de wederpartij kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd
b. na verloop van 8 dagen nadat Mec Dakbedekking
B.V. schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
MEC Dakbedekking B.V
c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd word beschouwd.
18.2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot inhouding van goedkeuring mogen zijn.
18.3. Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de aannemer, onder opgaaf van redenen hiervan.
18.4. Mec Dakbedekking B.V. is gehouden de in lid b bedoelde kleine gebreken alsmede als nog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
18.5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is Mec Dakbedekking B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het geval voorzien in artikel 1645 B.W. zicht voordoet, dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en Mec Dakbedekking B.V. daarvan binnen 6 weken na ontdekking mededeling is gedaan.
18.6. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van 3 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.
19. Garantie
19.1. Mec Dakbedekking B.V. garandeert de regendichtheid van de uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaren te berekenen vanaf het moment van oplevering.
19.2. Elk jaar dient er onderhoudt worden verricht aan de daken door Mec Dakbedekking B.V. daarvoor zijn er speciale onderhoud contracten.
19.3. Lekkageverschijnselen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld bij Mec Dakbedekking B.V. waarna Mec Dakbedekking B.V. deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langere dan de in het vorige lid genoemde periode.
20. TERMIJNBETALING
20.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de dag waarop Mec Dakbedekking B.V. de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de wederpartij heeft toegezonden.
20.2. Indien de wederpartij met de betaling van een termijn in gebreke blijft is Mec Dakbedekking B.V. gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan , mits hij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Mec Dakbedekking B.V. op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
21. EINDAFREKENING
21.1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Mec Dakbedekking B.V. de eindafrekening in. Deze
bevat o.a. een specificatie van het meer en minder werk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Mec Dakbedekking B.V. ingevolgde de overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en het geen Mec Dakbedekking
B.V. ingevolge de overeenkomst aan de wederpartij is verschuldigd worden hierop in mindering gebracht. De berekening van de door de wederpartij aan Mec Dakbedekking B.V. te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
21.2. Mec Dakbedekking B.V. is bevoegd het aldus gevormde saldo op de factuur te verhogen met een credit beperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in lid 19.3 aangegeven verval dag.
21.3. Betaling van het aan Mec Dakbedekking B.V. toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag dat Mec Dakbedekking B.V. de eindafrekening heeft indient.
22. RENTE EN KOSTEN
22.1. Indien betaling niet binnen de in de vorige artikelen vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum en vertragingsrente van 1,5% per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
22.2. Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag. Met name komen ten laste van de wederpartij declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. Ten laste van de wederpartij komen eveneens de kosten van faillissement aanvragen, alsmede opslag kosten ingeval opschorting van levering heeft plaats gehad.
23. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
23.1. de wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen die Mec Dakbedekking B.V. ten gevolgde van de schorsing moet treffen worden als meewerk verrekend. Schade die Mec Dakbedekking
B.V. ten gevolgde van de schorsing lijdt, dient aan Mec Dakbedekking te worden vergoed.
23.2. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Mec Dakbedekking B.V. bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de wederpartij zijn geworden.
23.3 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Mec Dakbedekking B.V. bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient de afrekening te gescheiden overeenkomstig het volgende lid.
MEC Dakbedekking B.V
23.4 De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeelte op te zeggen. Mec dakbedekking B.V. heeft in dat geval recht op de aanneemsom, verminderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de ten gevolgde van de opzegging geleden schade, verminder met hem door de beëindiging bespaarde kosten. Over het geen de wederpartij uit deze hoofde verschuldigd is, dien Mec dakbedekking B.V. een gespecificeerde eindafrekening in.
SLOTBEPLINGEN EN PARTIELE NIETIGHEID
24. RANORDE
24.1 Indien op de overeenkomst van onder aanneming
ook de administratieve voorwaarden van een bestek of ander bijzonder project voorwaarden van toepassing zijn, hebben de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst voorrang op de bestek c.q. projectvoorwaarden op deze algemene voorwaarden.
Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn gelden de overige bepalingen wel.
25 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJJK RECHT
25.1 Alle geschillen welke uit enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn mochten voortvloeien, worden ter keuze van Mec Dakbedekking B.V. voorgelegd en beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijf in Nederland.
25.2 Mec Dakbedekking B.V. is evenwel bevoegd zaken of geschillen, waaronder begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden en waarvan krachtens de Wet de Rechtbank of de Kantonrechter kennis neemt, ter beslechting op grond deze overeenkomst aan de bevoegde rechter voor te leggen.
25.3 Alle opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen van de Eenvormige Wet inzake en internationale koop van roerende lichamelijke zaken.
26 INGANGSDATUM
26.1 Deze algemene voorwaren zijn van toepassing op alle verzoeken om offerte c.q. alle order die op of na de datum van de deponering door of namens de wederpartij van Mec Dakbedekking B.V. zijn gedaan.
26.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem op 1 november 2016. Referentie KvK inschrijvingsnummer Mec Dakbedekking B.V. 65618807
MEC Dakbedekking
Postbus: 30283 KVK 65618807
0000 XX Xxxxxx BTWnr: NL856188669 B01
Tel:000-0000000 N-Rekening XX00XXXX0000000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx G-Rekening XX00XXXX0000000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx