GARANTIEVERKLARING ARTIKEL 3.

GARANTIEVERKLARING ARTIKEL 3.

Xxx Xxxxx Projectbouw B.V., hierna te noemen Van Boven B.V. gevestigd te Gorinchem,

IN AANMERKING NEMENDE :

dat Van Boven B.V. heeft uitgevoerd respectievelijk zal uitvoeren het leveren en aanbrengen van lichtstraten, verklaart conform de algemene garantievoorwaarden vastgesteld door de branchevereniging NRK-Daklicht voor Lichtstraten- en Licht- koepelfabrikanten dat:

ARTIKEL 1.

Van Boven B.V. garandeert de deugdelijkheid en, met inachtname van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen, de functionaliteit van de door haar geleverde en gemonteerde lichtstraten. Onder deugdelijkheid wordt verstaan weerbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid onder normale omstandigheden, zulks met inachtneming van het bepaalde artikel 2. Krachtens deze garantie zullen alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan materiaal- en constructiefouten dan wel aan foutieve montage op kosten van Xxx Xxxxx B.V. zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Deze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die Van Boven

B.V. op haar beurt van haar leveranciers heeft verkregen. De van die leveranciers verkregen garantieverklaring(en) word(t)(en) op verzoek ter beschikking gesteld.

Van Boven B.V. geeft geen enkele garantie betreffende de functionele geschiktheid van de geleverde en gemonteerde materialen en constructie voor de onderhavige toepassing.

In geval van reclame is de verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijk van Van Boven B.V. steeds beperkt tot hetzij repareren, hetzij vervangen van onderdelen of de gehele lichtdoorlatende constructies, zulks uitsluitend ter onzer beoordeling na onderzoek.

Van Boven B.V. heeft altijd het recht om in plaats van herstel van de gebreken aan de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen welke maximaal de hoogte van de aanneemsom betreffende het gebrekkige werkonderdeel kan bedragen.

ARTIKEL 2.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door Van Boven B.V. geen garantie gegeven voor :

a. gebreken/schade, die zijn/is veroorzaakt door onoordeel- kundig en/of onjuiste behandeling of het nalaten van voor- geschreven periodiek onderhoud door of namens de opdracht- gever.

b. gebreken/schade, die het gevolg zijn/is van werkzaamheden, die niet door of vanwege Van Boven B.V. aan de lichtstra- ten zijn uitgevoerd dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen.

c. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, etc.

d. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van over- macht, brand, vallende voorwerpen, baldadigheden, molest en extreme weersomstandigheden waaronder storm. Onder ex- treme storm in de zin van dit artikel wordt verstaan een door het KNMI gemeten windsnelheid van meer dan 20 meter per sec.

e. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever door Xxx Xxxxx B.V. zijn toegepast terwijl Xxx Xxxxx B.V. het gebruik van deze materialen heeft ontraden.

f. gebreken/schade die het gevolg zijn/is van vormverande- ringen in de bouwkundige onder- of draagconstructies.

g. gebreken/schade die het gevolg zijn/is van externe omstan- digheden.

h. gebreken/schade die het gevolg zijn/is van normale slijta- ge.

i. gebreken/schade die het gevolg zijn/ is vermindering van de lichttransmissie voorzover deze binnen de specificaties blijft van de opgave van de oorspronkelijke leverancier van het kunststof plaatmateriaal.

Indien door de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of wordt aangemeld, niet of niet volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze garantieverklaring betrekking heeft zal de opdrachtgever op onderhavige door Xxx Xxxxx B.V. afgegeven garantie geen beroep kunnen doen. Het (beweerdelijk) door Xxx Xxxxx B.V. niet nakomen van haar garantieverplichtingen of welke andere verplichtingen dan ook geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten niet na te komen en/of op te schorten.

ARTIKEL 4.

De garantie, als bedoeld in artikel 1. geldt voor de duur van 10 (tien) volle jaren. Deze periode vangt aan op de datum van oplevering. Gedurende de eerste 5 (vijf) jaren na de datum van oplevering komt 100 % van de kosten van herstel voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. terwijl voor de jaren daarna de volgende regeling geldt :

jaar 6 : 75 % voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. en

25 % voor rekening van de opdrachtgever; jaar 7 : 60 % voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. en

40 % voor rekening van de opdrachtgever; jaar 8 : 45 % voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. en

55 % voor rekening van de opdrachtgever; jaar 9 : 30 % voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. en

70 % voor rekening van de opdrachtgever; jaar 10 : 15 % voor rekening van Xxx Xxxxx B.V. en

85 % voor rekening van de opdrachtgever.

Gebreken of schade welke na afloop van de termijn van 10 jaren worden/wordt aangemeld door de opdrachtgever vallen buiten de garantie ongeacht het tijdstip waarop die gebreken res- pectievelijk die schade zijn/is ontstaan.

De oplevering vindt plaats op het moment van overdracht of indien deze overdracht niet plaatsvindt op datum van de laatste factuur.

De opdrachtgever is verplicht Xxx Xxxxx B.V. van geconstateerde gebreken, bij aangetekend schrijven, op de hoogte te stellen binnen veertien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd danwel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden. Wanneer de opdrachtgever nalaat de geconstateerde gebreken tijdig te melden vervalt iedere garantieverplichting van Xxx Xxxxx B.V. met betrekking tot dat gebrek; Van Boven B.V. is in dat geval dus niet verplicht het onderhavige gebrek kosteloos te herstellen.

Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring herstel van gebreken plaatsvindt leidt dat herstel in geen geval tot verlenging van de overeengekomen garantietermijn.

ARTIKEL 5.

De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die voor het opheffen van de gebreken is vereist zoals het ter plaatse om niet ter beschikking stellen van energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallatie, veiligheidsvoorzieningen etc.

ARTIKEL 6.

De aansprakelijkheid van Van Boven B.V. ten opzichte van de opdrachtgever gaat nimmer verder dan is bepaald in deze garantieverklaring. Iedere andere vordering van de opdrachtgever op Van Boven B.V. tot vergoeding van directe of indirecte schade, zowel betreffende personen als goederen, is derhalve uitgesloten.

ARTIKEL 7.

Deze garantie is niet van toepassing op :

a. Oppervlaktebehandeling delen.

b. Bedieningsapparatuur van beweegbare delen

c. Anderszins in de orderbevestiging vastgelegde uitsluitingen

09/06/97

F-3.3.4 Revisie 01