ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN B.V. (VLST)
Xxx Xxxxxxx Sleufloze Technieken
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEUWEN SLEUFLOZE TECHNIEKEN B.V. (VLST)
1. ALGEMEEN Artikel 1: Definities
VLST Xxx Xxxxxxx Sleufloze Technieken B.V., handelend onder de naam Xxx Xxxxxxx Sleufloze Technieken
Bestek: de omschrijving van het Werk, inclusief bijbehorende tekeningen, de voor het Werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.
Inkoopvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op de levering van zaken
en diensten door Wederpartij aan VLST. Leveringsvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op het verrichten van een
Prestatie door VLST in opdracht van Wederpartij
Obstakels: eigenschappen van de bodem alsmede zich in de bodem bevindende zaken die de realisering van het Werk conform de Overeenkomst belemmeren.
Onderaannemingsvoorwaarden: de Voorwaarden die zien op het realisering van een
Werk door Xxxxxxxxxxx in opdracht van XXXX.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen VLST en Wederpartij.
Partijen: VLST en Wederpartij.
Personeel: werknemers en/of onderaannemers en/of overige hulppersonen van Wederpartij.
Prestatie: het leveren van zaken of diensten of het tot stand brengen van een Werk of Werken.
Schriftelijk: door middel van een door Partijen ondertekend document, een brief, telefax of e-mailbericht.
Specifieke voorwaarden specifieke voorwaarden die naast de Voorwaarden
van toepassing zijn op de Overeenkomst, zoals UAV 2012 en UAV-GC 2005.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Werk: het product van de overeengekomen bouwkundige werkzaamheden.
Wederpartij: de wederpartij van VLST.
Artikel 1.2: Toepasselijkheid Voorwaarden
1.2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten,
opdrachten en Overeenkomsten van VLST.
1.2.2 Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.
1.2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2.5 Indien de Overeenkomst, het Bestek, eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever van VLST, de Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden en overige voorwaarden en bedingen onderling strijdige bepalingen bevatten, geldt de volgende rangorde waarbij de eerder genoemde bepalingen en/of stukken prevaleren boven de later genoemde:
a. de Overeenkomst;
b. het Bestek exclusief de daarin genoemde Specifieke voorwaarden;
c. de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van VLST;
x. xx Xxxxxxxxxxx;
e. de Specifieke voorwaarden.
1.2.6 Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is naast de andere hoofdstukken van de Voorwaarden van toepassing. Indien hoofdstuk 1 enerzijds en de hoofdstukken 2, 3 en 4 van de Voorwaarden anderzijds tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de hoofdstukken 2, 3 en 4 opgenomen voorwaarden.
Artikel 1.3: Overeenkomst
1.3.1 De Overeenkomst komt alleen tot stand indien deze schriftelijk is aangegaan, VLST een schriftelijke opdracht aan Wederpartij verstrekt, VLST een opdracht van de Wederpartij schriftelijk aanvaardt en/of VLST met de uitvoering daarvan aanvangt.
1.3.2 De Wederpartij die een Prestatie verricht voordat aan artikel 1.3.1 is voldaan, doet dit voor eigen rekening en risico.
Artikel 1.4 Cessieverbod, onderaanneming en uitbesteding
1.4.1 Wederpartij is niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen of met een beperkt recht te bezwaren.
1.4.2 Wederpartij is niet gerechtigd de Prestatie geheel of gedeeltelijk –al dan niet in onderaanneming- door een derde te laten verrichten. Indien VLST hiervoor niettemin schriftelijk toestemming verleent, dient Wederpartij (a) de inhoud van de Overeenkomst en de Voorwaarden en de overige in artikel 1.2.5 genoemde stukken/bepalingen op te nemen in de overeenkomst met genoemde derde en (b) op eerste verzoek van VLST de uit de overeenkomst met genoemde derde voortvloeiende rechten op een door VLST te bepalen wijze aan VLST te verpanden.
Artikel 1.5: Duur, opschorting en einde Overeenkomst
1.5.1 De Overeenkomst geldt voor de tussen Partijen overeengekomen duur en eindigt
op het moment van voltooiing van de Prestatie c.q. het Werk.
1.5.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Wederpartij de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
1.5.3 VLST kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden of de nakoming ervan opschorten indien (a) Wederpartij surséance van betaling wordt verleend, (b) Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (c) Wederpartij haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt, (d) Wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling, de toepassing van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, (e) Wederpartij overlijdt, (f) de onderneming van Wederpartij wordt stilgelegd, geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, (g) Wederpartij handelt in strijd met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de Specifieke voorwaarden, (h) er goede gronden zijn om te vrezen dat Wederpartij in strijd zal handelen met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de Specifieke voorwaarden of (i) het voor VLST niet mogelijk is om de Overeenkomst in overeenstemming met vigerende veiligheidsnormen, vergunningvoorschriften en overige wettelijke en overheidsvoorschriften na te komen.
1.5.4 In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst is VLST niet verplicht tot schadevergoeding of terugbetaling van reeds ontvangen gelden. Eventuele vorderingen op Wederpartij zijn in dat geval direct opeisbaar.
1.5.5 In geval van opschorting of ontbinding op grond van artikel 1.5.3 is VLST gerechtigd om door Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt hulpmateriaal, zoals tijdelijke terreinverhardingen (waaronder rijplaten), steigers, hijsinrichtingen, transportwerktuigen en dergelijke, kosteloos voor het verrichten van de Prestatie te (doen) gebruiken.
Artikel 1.6: Prijs
1.6.1 Door VLST opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die op grond van de wet of van overheidswege worden opgelegd en exclusief emballage.
1.6.2 VLST is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien (a) één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan en (b) Wederpartij de oorspronkelijk overeengekomen en/of toegezonden specificaties en bescheiden dan wel instructies wijzigt waardoor VLST meer werkzaamheden dient te verrichten of meer kosten dient te maken dan VLST bij het aangaan van de Overeenkomst kon voorzien.
1.6.3 VLST is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie conform een door VLST te bepalen prijsindex.
Artikel 1.7 Facturering
1.7.1 Facturen van Wederpartij dienen (voor zover van toepassing) de volgende gegevens te bevatten:
a. naam en adres Wederpartij;
b. het BTW-nummer van Wederpartij;
c. het bankrekeningnummer (IBAN- en BIC-gegevens) van Wederpartij;
d. het G-rekeningnummer van Wederpartij;
e. het Kamer van Koophandelnummer van Wederpartij;
f. het opdracht- en/of werknummer;
g. een omschrijving van de geleverde Prestatie en het tijdvak waar de Prestatie betrekking op heeft;
h. het loonbelastingnummer van Wederpartij;
i. de vermelding of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting van toepassing is en het bedrag van de omzetbelasting;
j. indien Wederpartij Prestaties in onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid voor VLST verricht: de omvang van de bruto loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de loonsom en afdrachtverplichtingen en een kopie van de in artikel 3.15.4 genoemde mandagenregisters;
k. de opdrachtbon van VLST;
l. het door VLST ondertekende en gedateerde certificaten van (deel)oplevering, uren(werk)staten, paklijsten en/of vrachtbrieven;
m.overige overeengekomen gegevens.
1.7.2 Facturen die niet van de in artikel 1.7.1 genoemde gegevens zijn voorzien, worden niet in behandeling genomen en niet betaald.
1.7.3 Vergoedingen voor meer- en minderwerk worden separaat door Wederpartij gefactureerd.
Artikel 1.8 Betaling en zekerheidsstelling
1.8.1 Facturen van VLST worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel conform het in de Overeenkomst vermelde betalingsschema, op een door VLST aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Wederpartij op VLST heeft of meent te hebben.
1.8.2 Facturen van Wederpartij worden betaald binnen 60 dagen nadat (a) Wederpartij de Prestatie volledig heeft verricht, (b) de Prestatie door VLST is goedgekeurd, (c) VLST de originele factuur van Wederpartij heeft ontvangenen (d) de factuur voldoet aan artikel 1.7.1.
1.8.3 In de in artikel 1.5.3 genoemde gevallen of indien VLST dat met het oog op de voortgang van de Prestatie nodig acht, is VLST gerechtigd facturen van Wederpartij rechtstreeks aan onderaannemers van Wederpartij te betalen.
1.8.4 VLST is steeds gerechtigd door Wederpartij verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting waarvoor VLST op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan Wederpartij te betalen door storting op diens G-rekening dan wel rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen.
1.8.5 VLST is gerechtigd haar vorderingen op Wederpartij te verrekenen met vorderingen van Wederpartij op VLST of een andere rechtspersoon waarin VLST direct of indirect een belang heeft van minimaal een derde van het aandelenkapitaal van de betreffende rechtspersoon.
1.8.6 Wederpartij dient op eerste verzoek van VLST een door VLST te bepalen (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van de Overeenkomst op een zodanige wijze dat de vorderingen van VLST op basis van de Overeenkoms,t vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en kosten, behoorlijk gedekt zijn.
1.8.7 Door de betaling van facturen van Wederpartij of diens onderaannemers wordt VLST niet geacht te erkennen dat de Prestatie conform de Overeenkomst, de (Specifieke) Voorwaarden, het Bestek en overige op de Overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen is uitgevoerd.
1.8.8 Indien betaling na aanmaning uitblijft, is VLST gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de wettelijke handelsrente en een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 500.
1.8.9 VLST is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering een van Wederpartij ontvangen betaling in mindering komt.
Artikel 1.9: Intellectuele eigendom
1.9.1 Zaken en werkwijzen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ontwikkeld, ontstaan of verstrekt, waaronder tekeningen, berekeningen en modellen, blijven eigendom van VLST. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot genoemde zaken en werkwijzen berusten uitsluitend bij VLST. Wederpartij is niet gerechtigd genoemde zaken en werkwijzen te wijzigen, te verveelvoudigen, te kopiëren, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, te exploiteren of anders dan in het kader van de nakoming van de Overeenkomst te gebruiken.
1.9.2 Wederpartij garandeert dat door het verrichten van de Prestatie en het benutten van de daaruit voortvloeiende zaken, diensten of werken geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpartij vrijwaart VLST tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele eigensdomsrechten.
1.9.3 Het is Wederpartij niet toegestaan de naam VLST en/of overige door VLST gehanteerde handelsnamen en/of logo’s van VLST voor commerciële doeleinden te gebruiken.
Artikel 1.10: Geheimhouding
1.10.1 Wederpartij zal alle informatie die door VLST aan Wederpartij in het kader van de Overeenkomst wordt verstrekt geheimhouden en zonder schriftelijke toestemming van VLST niet aan derden bekend maken, met uitzondering van derden die met goedkeuring van VLST bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. Wederpartij staat ervoor in dat genoemde derden genoemde geheimhoudingsplicht zullen naleven.
1.10.2 Zonder schriftelijke toestemming van VLST is het Wederpartij niet toegestaan
zijn betrokkenheid bij voor VLST te verrichten Prestaties publiekelijk bekend te maken.
Artikel 1.11: Aansprakelijkheid en Overmacht
1.11.1 In situaties waarin Wederpartij jegens VLST recht heeft op schadevergoeding geldt dat VLST voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. VLST is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst, vermogensschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en door derden geleden schade.
1.11.2 VLST is voorts niet aansprakelijk voor (a) schade en kosten als gevolg van oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik van de door VLST ter beschikking gestelde zaken en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot genoemde zaken, (b) schade en kosten als gevolg van uitloop van de werkzaamheden van VLST, (c) schade als gevolg van foutieve inlichtingen en/of adviezen van VLST, (d) schade veroorzaakt door bouwplaatsonderkomens, gereedschappen en materieel dat door VLST aan Wederpartij ter beschikking is gesteld,
(e) schade aan het Werk na oplevering ervan, (f) schade aan zaken van Wederpartij of zaken die Wederpartij voor derden houdt, (g) letselschade en immateriële schade (h) schades aan kabels en leidingen waarvan de ligging VLST niet bekend is en die tevoren niet getraceerd zijn, alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en vertragingsschade, (i) schade door (weg)verzakkingen en/of hei- en/of trilschade, alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en vertragingsschade, (j) schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van Obstakels, alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en vertragingsschade en(k) schade als gevolg van vrijgekomen vervuilde grond en (l) schade als gevolg van de inzet van een door VLST aan Wederpartij verhuurde of anderszins ter beschikking gestelde bemande kranen en overige machines.
1.11.3 Indien op VLST enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van VLST wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 25.000.
1.11.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Wederpartij jegens VLST 1 jaar, tenzij de Specifieke voorwaarden voorzien in een kortere verjaringstermijn, in welk geval de kortere verjaringstermijn van toepassing is.
1.11.5 Wederpartij vrijwaart VLST tegen aan spraken en boetes van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en de niet-nakoming van de in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden opgenomen voorschriften.
1.11.6 VLST is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur, zaken en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege en gewijzigde wetgeving die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering of tekortkoming van onderaannemers, hulppersonen en overige derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, wijziging van de algemene voorwaarden van genoemde derden, onderaannemers en hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.
1.11.7 VLST kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat VLST haar verplichtingen had moeten nakomen.
1.11.8 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. Hetgeen op basis van de Overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
1.11.9 Indien VLST jegens wederpartij recht heeft op schadevergoeding strekt de administratie van VLST tot volledig bewijs van de schade van VLST, behoudens tegenbewijs door Xxxxxxxxxxx.
1.11.10 Indien VLST de Overeenkomst met meerdere Wederpartijen sluit, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 1.12: Inspecties en keuringen
1.12.1 VLST dan wel door haar ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd de Prestaties en door Wederpartij in dat kader te gebruiken of gebruikte zaken aan een (tussentijdse) keuring te onderwerpen en te onderzoeken of genoemde Prestaties en zaken aan de Overeenkomst voldoen. Daartoe dient Wederpartij VLST en/of genoemde derden op eerste verzoek terstond (a) toegang te verschaffen tot haar werk- en opslagplaatsen, (b) alle noodzakelijke en gevraagde informatie, zoals informatie met betrekking tot de herkomst en specificaties van genoemde zaken, te verschaffen en (c) alle noodzakelijke en gevraagde assistentie te verlenen, onder meer in de vorm van het ter beschikking stellen van instrumenten, machines en werknemers voor onderzoek, meting en keuring van de Prestaties en genoemde zaken.
1.12.2 VLST is gerechtigd de in 1.12.1 genoemde Prestaties en/of zaken vóór (op)levering af te keuren en naar haar keuze (a) Wederpartij te verzoeken genoemde Prestaties en/of zaken voor rekening van Xxxxxxxxxxx respectievelijk opnieuw uit te voeren, te verwijderen en/of te vervangen, (b) de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden dan wel (c) haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
1.12.3 VLST kan verlangen dat het fabricage-, bewerkings- of opslagproces van Wederpartij in overeenstemming wordt gebracht met de eisen van VLST.
Artikel 1.13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
1.13.2 Alle geschillen tussen VLST en Wederpartij worden naar keuze van VLST beslecht door (i) de bevoegde rechter te Utrecht of (ii) de Raad voor Arbitrage voor de Bouw in overeenstemming met de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In geval van geschillen met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid is de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd.
2. INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 2.1: Prijs
2.1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen van door Wederpartij te leveren zaken inclusief transport naar het overeengekomen of door VLST aangegeven adres, inclusief deugdelijke verpakking als bedoeld in artikel 2.2.8 en inclusief de kosten van eventuele vergunningen en eventuele andere bijkomende kosten of heffingen door derden.
2.1.2 Indien Wederpartij een overeengekomen of een hem op grond van de wet of Specifieke voorwaarden toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is VLST bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
Artikel 2. 2: Levering
2.2.1 Levering geschiedt Delivered Duty Paid (DDP) conform Incoterms 2010, op in de Overeenkomst dan wel door VLST te bepalen wijze, plaats en tijd. Indien hieromtrent niets is overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van VLST.
2.2.2 Zaken die VLSTmet het oog op het verrichten van de Prestatie aan Wederpartij ter beschikking heeft gesteld blijven eigendom van VLST en worden door Wederpartij op een voor derden herkenbare wijze gekenmerkt en geïndividualiseerd als zijnde eigendom van VLST. Wederpartij i s slechts gerechtigd genoemde zaken ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.
2.2.3 Wederpartij garandeert dat levering van zaken onbezwaard en vrij van beslagen, eigendomsvoorbehouden en beperkte rechten en dergelijke geschiedt.
2.2.4 Wederpartij garandeert dat geleverde zaken vrij door VLST of door VLST ingeschakelde derden kunnen worden gebruikt, overgedragen, aangepast, bewerkt en gerepareerd en dat hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpartij vrijwaart VLST tegen eventuele aanspraken van derden terzake en zal VLST alle hieruit voortvloeiende schade, inclusief proceskosten, waaronder de volledige advocaatkosten, vergoeden.
2.2.5 Deelleveringen zijn niet toegestaan.
2.2.6 Zaken en diensten worden geleverd inclusief gebruiksaanwijzingen, instructies, brochures, kwaliteits- en veiligheidskeurmerken- en certificaten.
2.2.7 Wederpartij dient te leveren zaken te voorzien van een pakbon of vrachtbrief waarop is vermeld (a) het in de Overeenkomst genoemde order- of opdrachtnummer en (b) en een omschrijving van de hoeveelheid en aard van de geleverde zaken.
2.2.8 Wederpartij verpakt de te leveren zaken op deugdelijke en zo milieuvriendelijk mogelijk wijze, met inachtneming van de bij of krachtens de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften gestelde vereisten. VLST is gerechtigd zaken te weigeren indien niet aan dit vereiste is voldaan.
2.2.9 Wederpartij is verantwoordelijk voor de verkrijging van eventuele voor levering en transport vereiste vergunningen.
2.2.10 De levering van zaken is voltooid op het moment dat de zaken door VLST in ontvangst zijn genomen, VLST heeft getekend voor aflevering en de zaken door VLST zijn goedgekeurd. De levering van diensten is voltooid op het moment dat de uitvoering door VLST akkoord is bevonden. Xxxxxxxxxxx laat het recht van VLST om haar rechten uit hoofde van eventuele nadien gebleken tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst uit te oefenen onverlet.
2.2.11 Afgekeurde zaken worden op kosten van Xxxxxxxxxxx geretourneerd.
Artikel 2.3 Garantie
2.3.1 Wederpartij garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de Overeenkomst. Wederpartij garandeert de afwezigheid van tekortkomingen en gebreken aan zaken gedurende 5 jaar nadat zij door VLST in gebruik zijn genomen of, voorzover leverancier van Wederpartij een langere garantietermijn hanteert, gedurende die langere termijn.
2.3.2 De in artikel 2.3.1 genoemde garantietermijn wordt verlengd gedurende de periode waarin de zaken niet of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek.
2.3.3 Indien zaken of onderdelen van zaken onder garantie worden vervangen of gerepareerd, start voor genoemde zaken of onderdelen een nieuwe garantietermijn als bedoeld in artikel 2.3.1.
2.3.4 Indien tijdens de garantieperiode een gebrek of tekortkoming ontstaat, is VLST gerechtigd om de zaken voor rekening van Xxxxxxxxxxx te retourneren en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken betaalde prijs te vorderen of te eisen dat die zaken voor rekening van Xxxxxxxxxxx worden vervangen of hersteld. In dat geval is Wederpartij verplicht alle hieruit voortvloeiende schade van VLST te vergoeden.
3. ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
Artikel 3.1: Wetten en voorschriften en afwijkingen van Specifieke Voorwaarden
3.1.1 Wederpartij wordt geacht volledig bekend te zijn met de aard van het Werk en de inhoud van de hoofdaannemingsovereenkomst, bouwplaatsvoorschriften, project- en veiligheidsplannen, vergunningvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het Werk en alle overige tussen VLST en hoofdaannemer en tussen Partijen overeengekomen voorschriften. Wederpartij leeft genoemde overeenkomsten en voorschriften, die op de Overeenkomst van toepassing zijn, onverkort na.
3.1.2 In afwijking van § 42 UAV 2012 is Wederpartij de in genoemde bepalingen vermelde korting ook verschuldigd over dagen die geen werkdagen zijn. VLST is gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de werkelijke vertragingsschade indien deze hoger is dan genoemde korting.
3.1.3 Wederpartij heeft uitsluitend recht op een vergoeding wegens kostenverhogende omstandigheden op basis van artikel 7:753 BW of - indien de UAV 2012 en/of de UAV-GC 2005 van toepassing is - op basis van § 47 UAV 2012 en/of § 44 UAV-GC 2005 indien VLST dat recht ook heeft jegens hoofdaannemer en hoofdaannemer genoemde vergoeding daadwerkelijk aan VLST heeft voldaan.
Artikel 3 .2: Vertegenwoordiging
3.2.1 Vóór aanvang van het Werk benoemt ieder der Partijen een vertegenwoordiger die gemachtigd is om de betreffende Partij in alle kwesties met betrekking tot het Werk te vertegenwoordigen en als zodanig als enig aanspreekpunt van de andere Partij fungeert.
3.2.2 De vertegenwoordiger van VLST is bevoegd zijn taken te delegeren aan een plaatsvervanger. De vertegenwoordiger van Wederpartij is daartoe slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van VLST. De naam van genoemde plaatsvervanger(s) en de voorwaarden waaronder wordt gedelegeerd worden schriftelijk en tijdig vooraf aan de andere Partij doorgegeven.
Artikel 3.3: Algemene verplichtingen Wederpartij
3.3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wederpartij belast met de dagelijkse leiding over en het toezicht op de uitvoering van dat deel van het Werk dat door Xxxxxxxxxxx wordt verricht. Wederpartij dient te voldoen aan de door VLST terzake te stellen eisen.
3.3.2 Wederpartij staat er voor in dat de door Wederpartij en door haar ingeschakeld Personeel en derden het Werk op vakbekwame wijze en onderbroken uitvoeren en (blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
3.3.3 Wederpartij zorgt ervoor dat alle financiële gegevens, rapporten, facturen en overige documenten met betrekking tot het Werk volledig en te allen tijde voor VLST beschikbaar zijn.
3.3.4 Wederpartij is verplicht alle door VLST georganiseerde vergaderingen bij te wonen om het Werk aldaar te bespreken. Alle ter genoemde vergaderingen genomen besluiten en aanwijzingen van VLST zijn voor Wederpartij bindend.
3.3.5 Wederpartij voorziet VLST op haar eerste verzoek van haar bewijs van registratie bij de Belastingdienst, een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister en de originele G-rekeningovereenkomst.
Artikel 3.4: Uitvoeringsperiode, planning en oplevering
3.4.1 Wederpartij is verplicht het Werk te voltooien op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn. Genoemde uitvoeringsperiode kan slechts worden verlengd indien VLST hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
3.4.2 Wederpartij is verplicht VLST voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang van het Werk.
3.4.3 Wederpartij zal VLST per omgaande schriftelijk informeren over ingetreden en voorziene toekomstige vertragingen in de voortgang van het Werk, onder vermelding van de omstandigheden die een dergelijke vertraging veroorzaken. In een dergelijk geval zal Wederpartij in overleg met VLST zodanige maatregelen treffen dat genoemde vertragingen teniet wordt gedaan of zoveel mogelijk worden beperkt. De hieraan verbonden kosten worden door Wederpartij gedragen voor zover genoemde vertraging aan Wederpartij is te wijten.
3.4.4 VLST is gerechtigdde in ar tikel 3.4.3 genoemde kosten te verrekenen met door VLST aan Wederpartij verschuldigde bedragen.
3.4.5 VLST is gerechtigd de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden en/of het tijdstip van oplevering te wijzigen indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van de bouw. Iedere aansprakelijkheid van VLST voor hieruit voortvloeiende schade van Wederpartij is uitgesloten.
3.4.6 Wederpartij zal VLST binnen 1 week na voltooiing van het Werk in tweevoud voorzien van een eindafrekening met betrekking tot het haar (per saldo) toekomende bedrag.
Artikel 3.5: Plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties
3.5.1 Door VLST aan Wederpartij verstrekte informatie, zoals plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties en kopieën ervan, blijven eigendom van VLST en dienen na voltooiing van het Werk aan VLST te worden geretourneerd.
3.5.2 Wederpartij dient de in artikel 3.5.1 informatie, de informatie die is opgenomen in de Overeenkomst en de in artikel 1.2.5 genoemde bescheiden, plannen, tekeningen, berekeningen en specificaties te controleren en te bestuderen. Indien Wederpartij hierin fouten, tegenstrijdigheden of hiaten constateert, dient zij VLST hiervan vóór uitvoering van het Werk onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien Wederpartij het een en ander verzuimt, is zij volledig verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen voor het Werk.
3.5.3 Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van opvolging van door VLST gegeven inlichtingen en adviezen.
Artikel 3.6: Wijzigingen en meer- en minderwerk
3.6.1 VLST is gerechtigd wijzigingen in het Werk te verlangen, ook indien dit meer- of minderwerk met zich meebrengt. De (financiële) gevolgen van deze wijzigingen worden door Partijen naar redelijkheid en billijkheid geregeld.
3.6.2 Wederpartij heeft uitsluitend recht op een vergoeding voor een wijziging van het Werk of meerwerk, inclusief meerwerk als bedoeld in § 35 UAV 2012, indien VLST hiermee schriftelijk akkoord gaat.
3.6.3 Vergoedingen voor meer- en minderwerk worden separaat door Wederpartij gefactureerd.
Artikel 3.7: Onderkomens, gereedschappen en materieel
3.7.1 Wederpartij is werkzaam als zelfstandig aannemer en draagt zelf zorg voor alle bouwplaatsonderkomens, gereedschappen, materieel, bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij dient zij zich te houden aan richtlijnen en aanwijzingen van VLST.
3.7.2 Wederpartij zorgt zelf voor een adequate verzekering van genoemde bouwplaatsonderkomens, gereedschappen en materieel en voorziet VLST op haar eerste verzoek van een kopie van de betreffende polis(voorwaarden).
3.7.3 Aan VLST toebehorende zaken die met het oog op het Werk aan Wederpartij ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van VLST. Wederpartij tekent voor de ontvangst van genoemde zaken, zorgt ervoor dat deze zaken op een voor derden herkenbare wijze worden gekenmerkt en geïndividualiseerd als zijnde eigendom van VLST en stelt deze zaken na voltooiing van het Werk in onberispelijke staat aan VLST ter beschikking. Wederpartij is slechts gerechtigd genoemde zaken ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. Wederpartij dient zelf te controleren of genoemde zaken geschikt zijn voor een goede en veilige uitvoering van de Prestatie.
3.7.4 VLST is gerechtigd schade als gevolg van de beschadiging of vermissing van de in artikel 3.7.3 genoemde zaken te verrekenen met bedragen die VLST uit welke hoofde dan ook aan Wederpartij is verschuldigd.
3.7.5 Wederpartij is verplicht op verzoek van VLST alle voor uitvoering van de Prestatie noodzakelijke materialen, onderkomens, gereedschappen en werktuigen op een door VLST te bepalen wijze en plaats op te stellen en/of op te slaan.
Artikel 3.8: Materialen en verbruikstoffen
3.8.1 Wederpartij draagt zelf zorg voor de voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke materialen en verbruikstoffen.
3.8.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen genoemde materialen nieuw en van deugdelijke kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van VLST.
3.8.3 De eigendom van genoemde materialen gaat over op VLST zodra deze op de bouwplaats aanwezig zijn dan wel door VLST in ontvangst zijn genomen.
3.8.4 Wederpartij garandeert dat genoemde materialen en hulpstoffen onbezwaard en vrij van eigendomsvoorbehouden en beperkte rechten zijn.
Artikel 3.9: Vergunning en certificaten
3.9.1 Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanvraag en verkrijging van de voor de Prestatie en het Werk benodigde vergunningen en certificaten.
Artikel 3.1 0: Cessieverbod, onderaanneming en verbod tot aangaan van overeenkomsten met hoofdaannemer
3.10.1 Wederpartij is niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen of met een beperkt recht te bezwaren of de Prestatie door een onderaannemer te laten uitvoeren.
3.10.2 VLST is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat Wederpartij een deel van het Werk door een derde in onderaanneming laat uitvoeren zonder gebonden te zijn aan de inhoud van de onderaannemingsovereenkomst tussen Wederpartij en genoemde derde.
3.10.3 Het is Wederpartij niet toegestaan prijsopgaven en/of aanbiedingen aan hoofdaannemer te presenteren en met hoofdaannemer overeenkomsten te sluiten die betrekking hebben op het Werk.
3.10.4 Voor zover Wederpartij met goedkeuring van VLST het Werk door een onderaannemer laat uitvoeren, dient Wederpartij daartoe een schriftelijke overeenkomst met onderaannnemer op te stellen waar de Overeenkomst en de Voorwaarden deel van uit maken.
Artikel 3.11: Personeel
3.11.1 Wederpartij garandeert dat zij aan haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, alsmede haar (overige) verplichtingen op grond van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964, de Invorderingswet, de Zorgverzekeringswet, de Wet Financiering Sociale Verzekeringen, de Wet op de Identificatieplicht (WID), de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI), de Arbeidstijdenwet (ATW) toepasselijke CAO-bepalingen en overige voor de inzet van Personeel relevante wet- en regelgeving naleeft.
3.11.2 Wederpartij garandeert dat zij een loonadministratie voert die in overeenstemming is met de Wet op de Loonbelasting 1964, de Invorderingswet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Financiering Sociale Verzekeringen.
3.11.3 Wederpartij is slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VLST gerechtigd gebruik te maken van ingeleend Personeel.
3.11.4 Indien Wederpartij buitenlands Personeel inzet, dient dit Personeel te beschikken over alle op grond van wet- en regelgeving vereiste vergunningen voor het verrichten van werkzaamheden in Nederland. Wederpartij voorziet VLST van genoemde vergunningen, bij gebreke waarvan VLST genoemd Personeel de toegang tot het Werk en/of de bouwplaats kan weigeren.
3.11.5 Wederpartij voorziet VLST vóór aanvang van het Werk van een overzicht van het Personeel, inclusief een overzicht van de voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, nummer van identiteitsbewijs en vakbekwaamheidscertificaten van genoemd Personeel.
3.11.6 Nieuw Personeel dat na aanvang van het Werk wordt ingezet, dient tenminste twee dagen tevoren schriftelijk bij VLST te worden gemeld, onder opgave van de in artikel 3.11.5 genoemde gegevens.
3.11.7 Bij het betreden van de bouwplaats alsmede op eerste verzoek van VLST dient
het Personeel een geldig identiteitsbewijs aan VLST te tonen.
3.11.8 Wederpartij draagt er zorg voor dat Personeel de Nederlandse taal machtig is.
3.11.9 Op eerste verzoek van XXXX voorziet Wederpartij VLST van loonstaten van het Personeel en een verklaring inzake het betalingsgedrag van Wederpartij bij de Belastingdienst, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid. Genoemde verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
3.11.10 Ongevallen waarbij Xxxxxxxxx is betrokken worden per omgaande aan VLST gemeld.
Artikel 3:12: Werktijden
3.12.1 Tenzij anders overeengekomen worden zonder schriftelijke toestemming van VLST geen werkzaamheden uitgevoerd op door VLST en/of hoofdaannemer vastgestelde vrije dagen of buiten de ter plaatse geldende dagdienstwerktijden. Indien buiten genoemde werktijden wordt gewerkt, worden de voorschriften van de Arbeidstijdenwet nageleefd.
Artikel 3:13: Arbeidsomstandigheden en Veiligheid
3.13.1 Wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het Werk en dient alle terzake geldende wettelijke voorschriften, voorschriften van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), voorschriften van VLST en/of hoofdaannemer na te leven.
3.13.2 VLST is gerechtigd Personeel dat de in artikel 3.13.1 genoemde voorschriften niet naleeft wordt te (laten) verwijderen.
3.13.3 Vóór de start van het Werk voorziet Wederpartij VLST tijdig van een Veiligheid-s en Gezondheidsplan dat door VLST dient te worden goedgekeurd alvorens de Prestatie kan worden verricht.
Artikel 3:14: Milieu
3.14.1 Wederpartij houdt zich strikt aan alle op de bouwplaats geldende voorschriften ter bescherming van lucht, bodem en water die zijn opgesteld door VLST en/of hoofdaannemer of voortvloeien uit wettelijke regelgeving, plaatselijke verordeningen of verleende vergunningen.
3.14.2 Indien Wederpartij in strijd met artikel 3.14.1 schadelijke stoffen in het milieu brengt of dreigt te brengen zal Wederpartij VLST hierover per omgaande informeren en de schadelijke gevolgen ervan tot een minimum beperken. Wederpartij is verplicht door VLST terzake te stellen en uit de geldende wet- en regelgeving voortvloeiende eisen met betrekking tot de verwerking van schadelijke stoffen en de melding van milieu-incidenten na te leven.
3.14.3 Wederpartij is verplicht hergebruik van materialen te bevorderen en afvalhoeveelheden zoveel mogelijk te beperken.
3.14.4 Wederpartij is verplicht om gedurende en na de uitvoering van de Prestatie voor zijn rekening en risico de bouwplaats schoon te houden en schoon op te leveren en emballages, puin en afvalstoffen zelf af te voeren conform de vereisten die voortvloeien uit het Veiligheids- & Gezondheidsplan en wettelijke bepalingen, zoals de Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer.
3.14.5 Wederpartij voorziet VLST van afschriften van meldingsformulieren in het kader van de in artikel 3.14.4 genoemde wet- en regelgeving.
3.14.6 In Wederpartij artikel 3.14.4 niet nakomt, is VLST de in dat artikel genoemde
handelingen voor rekening en risico van Wederpartij te verrichten.
Artikel 3.15: Ketenaansprakelijkheid
3.15.1 Het is Wederpartij niet toegestaan het Werk uit te voeren voordat zij de volgende gegevens aan VLST heeft verstrekt:
a. de plaatsnaam van de Belastingdienst waaronder Wederpartij ressorteert alsmede
haar loonbelasting- en omzetbelastingnummer;
b. verklaringen van de Belastingdienst met betrekking tot het betalingsgedrag van Wederpartij die niet ouder zijn dan 3 maanden;
c. een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
d. een kopie van de overeenkomst ter opening van een geblokkeerde bankrekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (G-rekening);
e. een schriftelijke opgave van het loonbedrag dat is begrepen in de voor de uitvoering van het Werk overeengekomen prijs;
f. een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemers van Wederpartij.
3.15.2 Wederpartij is verplicht wijzigingen in genoemde gegevens binnen 1 week nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan VLST door te geven.
3.15.3 Op eerste verzoek van XXXX verleent Wederpartij VLST volledige inzage in haar personeelsadministratie, (loon)boekhouding, mandagenregisters en in haar aangifte- en betalingenadministratie met betrekking tot de Belastingdienst.
3.15.4 Wederpartij is verplicht een mandagenregister bij te houden en dient VLST op haar te verzoek te voorzien van een verklaring dat (a) haar werknemers op voorgeschreven wijze in haar administratie is verwerkt, (b) de werkelijk betaalde lonen in overeenstemming zijn met de de Wet Minimumloon alsmede de toepasselijke CAO, zoals de CAO voor de Bouwnijverheid, (c) voor deze werknemers loonbelasting en premies sociale verzekering worden afgedragen die zijn verschuldigd op grond van de wet en genoemde CAO en (d) door geen andere werknemers van onderaannemer of door de onderaannemer ingeleend personeel werkzaamheden zijn verricht in het kader van de Overeenkomst.
3.15.5 Wederpartij dient belastingen en premies sociale verzekeringen waarvoor VLST op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is gesteld volledig aan VLST te voldoen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.
3.15.6 De onderaannemingsovereenkomst met Wederpartij is een overmakingsovereenkomst. VLST is gerechtigd de in artikel 3.15.5 genoemde belastingen en premies sociale verzekeringen op de onderaannemingssom in te houden en (namens Wederpartij) aan de Belastingdienst te voldoen dan wel te storten op de G-rekening van Wederpartij, in welk geval VLST van haar betalingsverplichting jegens Wederpartij is gekweten. Voor genoemde afdracht van loonheffingen en premies is VLST gerechtigd een loonkostenbestanddeel te hanteren dat in overeenstemming is met de geldende, door Xxxxxxx Nederland ontwikkelde (stortings)tabellen.
3.15.7 De facturen van Wederpartij dienen te worden voorzien van alle in artikel 1.7 genoemde gegevens. Indien de ‘verleggingsregeling BTW’ van toepassing is, zal Wederpartij dit op iedere factuur vermelden en toepassen.
3.16 Wederpartij als ZZP’er
3.16.1 Indien Wederpartij diensten levert als ZZP’er, verstrekt Wederpartij VLST een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarin de met VLST overeengekomen werkzaamheden worden beschreven of zorgt Xxxxxxxxxxx ervoor dat zij genoemde werkzaamheden verricht op basis van een (model)overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of goedgekeurd.
3.16.2 Vóór verstrekking van de Opdracht voorziet Wederpartij VLST van een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3.16.3 Wederpartij zorgt er voor dat VLST vóór aanvang van de Prestatie in het bezit wordt gesteld van alle voor de uitvoering van de Prestatie benodigde vergunningen en/of certificaten, zoals een VCA-certificering.
3.16.4 Tussen VLST en Wederpartij is uitdrukkelijk geen sprake van een arbeidsrelatie. Wederpartij garandeert dat zij ondernemer is in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de Omzetbelasting en aan alle terzake geldende vereisten voldoet en het door haar behaalde resultaat wordt aangemerkt als winst uit onderneming.
3.16.5 Indien Wederpartij werkzaamheden verricht op basis van uurtarief en Wederpartij afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid en/of verlof wordt de aan Wederpartij toekomende vergoeding niet doorbetaald, tenzij Wederpartij zorgt voor vervanging. VLST is gerechtigd te bepalen dat vervanging niet nodig is. VLST dient voorafgaand schriftelijk in te stemmen met de keuze van vervanger van Wederpartij.
3.16.6 Wederpartij sluit voor eigen rekening en risico alle voor de uitvoering van de Prestatie vereiste aansprakelijkheidsverzekeringen af, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een productaansprakelijkheidsverzekering en een wettelijke (risico)aansprakelijkheidsverzekering die een dekking biedt voor door VLST en derden geleden schade, inclusief zaak- en letselschade. Genoemde verzekeringen dienen te voorzien in een dekking van minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis.
3.16.7 Afhankelijk van de aard van de Prestatie is VLST gerechtigd te verlang en dat Wederpartij aanvullende en andere dan de in artikel 3.16.6 genoemde verzekeringen afsluit.
3.16.8 Wederpartij voorziet VLST op diens eerste verzoek van een kopie van de polis(voorwaarden).
3.16.9 Ingeval van schade dient Wederpartij eerst een beroep te doen op haar eigen verzekeringen.
3.16.10 Wederpartij is verantwoordelijk voor haar eigen arbeidsomstandigheden en veiligheid en dient alle terzake geldende wettelijke voorschriften, voorschriften van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en voorschriften van VLST en/of hoofdaannemer c.q. opdrachtgever van VLST na te leven.
Artikel 3.17: Verzekering en melding schade
3.17.1 Wederpartij zal voor eigen rekening en risico gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende de bouw van het Werk en de daaropvolgende onderhouds- en garantietermijn de volgende verzekeringen afsluiten en in stand houden:
a. een verzekering voor de aansprakelijkheid van Wederpartij en Personeel, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) beroeps-, product- en wettelijke (risico)aansprakelijkheid met een dekking van minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis dan wel een door VLST te bepalen bedrag.
b. een CAR (Construction All Risks) of vergelijkbare verzekering, die gedurende de looptijd van de Overeenkomst en de bouw van het Werk, alsmede de daaropvolgende onderhouds- en garantietermijn tenminste adequate dekking geeft voor door Wederpartij en/of door haar ingeschakelde onderaannemers en hulppersonen en/of derden veroorzaakte schade aan (1) het Werk met een minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis, althans een door VLST te bepalen bedrag, (2) bestaande eigendommen van VLST en haar opdrachtgever met een minimale dekking van € 1.250.000 per gebeurtenis dan wel een door VLST te bepalen bedrag, alsmede een verzekering tegen aansprakelijkheid (secundaire dekking) met een minimale dekking van € 1.250.000 per gebeurtenis dan wel een door VLST te bepalen bedrag.
3.17.2 Wederpartij zorgt ervoor dat met goedkeuring van VLST ingeschakelde onderaannemers onder de dekking van de in artikel 3.17.1 genoemde verzekeringen vallen. Genoemde verzekeringen dienen te voorzien in een dekking van door VLST en door derden geleden schade.
3.17.3 Wederpartij zorgt ervoor dat VLST als medeverzekerde in de polissen van de in artikel 3.17.1 genoemde verzekeringen wordt genoemd en in genoemde polissen is opgenomen dat verzekeraar geen regres kan nemen op VLST of haar werknemers, vertegenwoordigers en/of door VLST ingeschakelde hulpperson en.
3.17.4 Afhankelijk van de aard van de Prestatie is VLST gerechtigd te verlangen dat Wederpartij aanvullende en andere dan de in artikel 3.17.1 genoemde verzekeringen afsluit.
3.17.5 Wederpartij voorziet VLST op diens eerste verzoek van een kopie van de polis(voorwaarden).
3.17.6 Ingeval van schade dient Wederpartij eerst een beroep te doen op haar eigen verzekeringen.
Artikel 3.18: Opschorting van het Werk
3.18.1 Buiten de in artikel 1.5.3 genoemde gevallen is VLST te allen tijde gerechtigd na voorafgaande mededeling aan Wederpartij de uitvoering van het Werk op te schorten.
3.18.2 In geval van opschorting als bedoeld in artikel 3.18.1 zullen uitsluitend de aantoonbare directe kosten als gevolg van genoemde opschorting in overleg met VLST aan Wederpartij worden vergoed, waarbij geldt dat het bepaalde in artikel 1.11.1 van overeenkomstige toepassing is.
3.18.3 Indien genoemde opschorting langer dan een half jaar heeft geduurd, is Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 30 dagen schriftelijk op te zeggen. Deze opzegging verliest haar kracht als VLST binnen een week na de ontvangst van genoemde opzegging Wederpartij heeft medegedeeld dat de opschorting binnen twee maanden zal worden opgeheven.
Artikel 3.19: Tussentijdse beëindiging Overeenkomst
3.19.1 VLST is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen door opzegging tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week.
3.19.2 In geval van genoemde beëindiging is VLST uitsluitend verplicht Wederpartij een evenredig deel van de prijs voor de tot de beëindiging uitgevoerde Prestatie te betalen.
3.19.3 In geval van genoemde beëindiging zal Wederpartij alle in haar bezit zijnde bescheiden en zaken van VLST bij VLST inleveren en op eerste verzoek van XXXXxxxx aan Wederpartij toebehorende zaken van de bouwplaats verwijderen.
Artikel 3.20: Onderhoudstermijn en garanties
3.20.1 Wederpartij verstrekt met betrekking tot het Werk ten minste dezelfde garantie als de garantie die VLST aan haar opdrachtgever c.q. hoofdaannemer verstrekt.
3.20.2 Wederpartij garandeert de afwezigheid van gebreken en tekortkomingen aan het Werk gedurende de in de Overeenkomst en de in de overeenkomst tussen VLST en haar opdrachtgever genoemde termijn, te rekenen vanaf de oplevering.
3.20.3 Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van VLST eventuele binnen genoemde periode ontstane gebreken voor haar rekening en risico te herstellen.
3.20.4 Het bepaalde in artikel 2.3.2 en 2.3.3 is van overeenkomstige toepassing.
3.20.5 Indien Wederpartij verzuimt onder garantie vallende gebreken te herstellen, is VLST gerechtigd herstel- en vervangingswerkzaamheden voor rekening en risico van Wederpartij uit te voeren.
3.20.6 Op eerste verzoek van XXXX stelt Wederpartij afdoende zekerheid ter verzekering van de nakoming van genoemde garantieverplichtingen.
Artikel 3.21: Bewaarplicht en accountantscontrole
3.21.1 Wederpartij dient de boeken, facturen, correspondentie, dossiers en alle overige documenten die betrekking hebben op het Werk, die deel uitmaken van haar administratie en de administratie van de eventuele door haar ingeschakelde onderaannemers, gedurende 7 jaar na oplevering/voltooiing van het Werk te bewaren.
3.21.2 Wederpartij is verplicht VLST te allen tijde toegang te bieden tot de in artikel
3.21.1 genoemde documenten en VLST hiervan op haar verzoek kopieën te verstrekken.
4. LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 4.1: Aanbiedingen
4.1.1 Alle aanbiedingen van VLST zijn vrijblijvend.
4.1.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Wederpartij een aanbieding van VLST schriftelijk aanvaardt, indien VLST een Opdracht van Wederpartij schriftelijk aanvaardt en/of VLST met de uitvoering van genoemde Opdracht aanvangt.
4.1.3 VLST is gerechtigd een aanbieding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de in artikel 4.1.2 genoemde aanvaarding door Wederpartij te herroepen.
4.1.4 Aanbiedingen van VLST zijn gebaseerd op basis van uitvoering van de Prestatie gedurende normale werkuren.
4.1.5 Verstrekte tekeningen, maat- en gewichtsopgaven zijn slechts bindend indien deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
Artikel 4.2: Levering
4.2.1 Indien de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van zaken, geschiedt de levering op een door VLST te bepalen wijze.
4.2.2 Indien Wederpartij weigert door VLST te leverenzakenaf te nemen, levering op het door Wederpartij opgegeven adres onmogelijk is of Wederpartij nalatig is met het verstrekken van de voor levering noodzakelijke informatie, is VLST gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan of anderszins onder zich te houden en –indien Wederpartij deze zaken niet alsnog binnen 1 maand afneemt- aan derden te verkopen of te vernietigen.
4.2.3 Door VLSTopgegeven termijnen voor levering zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Wederpartij geen recht op ontbinding van de
Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.
4.2.4 VLST is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren.
4.2.5 VLST is gerechtigd de samenstelling en de inhoud van de Prestatie eenzijdig ten gunste van Wederpartij te wijzigen.
Artikel 4.3 : Onderzoek en reclames
4.3.1 Wederpartij dient op het moment van (op)levering te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde aan de Overeenkomst voldoet. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen binnen 14 dagen na (op)levering schriftelijk en gemotiveerd bij VLST te worden gemeld. Gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet door Wederpartij konden worden geconstateerd, dienen terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk en gemotiveerd bij VLST te worden gemeld.
4.3.2 Bij overschrijding van de in artikel 4.3.1 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Wederpartij jegens VLST.
4.3.3 Alle rechtsvorderingen van Wederpartij jegens VLST verjaren na afloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.
Artikel 4.4: Verhuur
4.4.1 Voor zover VLST zaken aan Wederpartij verhuurt, zijn de artikelen 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3 en 4.3 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4.5: Eigendomsvoorbehoud
4.5.1 Alle door VLST geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van VLST totdat Xxxxxxxxxxx alle vorderingen die VLST op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.
4.5.2 Zolang de eigendom van de in artikel 4.5.1 genoemde zaken niet op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij niet bevoegd (a) de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden, of op enige andere wijze te bezwaren
x.x. xxxx ander recht daarop aan derden te verlenen of genoemde zaken ten behoeve van derden te gebruiken en (b) de onder voorbehoud verleende c.q. overgedragen (gebruiks)rechten en licenties te bezwaren of ten behoeve van derden te gebruiken.
4.5.3 Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van VLST te bewaren.
4.5.4 Wederpartij verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van VLST veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op genoemde zaken is Wederpartij verplicht VLST hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.
4.5.5 Wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal VLST op eerste verzoek inzage geven in de verzekeringspolis en –voorwaarden. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is VLST gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Wederpartij tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan VLST, waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden. Wederpartij zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en de verzekeraar instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan VLST te betalen.
4.5.6 VLST is gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen indien Wederpartij (a) de in artikel 4.5.1 genoemde vorderingen niet voldoet of
(b) in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Voor het geval VLST zijn eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Wederpartij VLST of door VLST aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VLST zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 4.6: Meerwerk en wacht- en stagnatie-uren
4.6.1 Indien VLST werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, dan worden deze werkzaamheden door Wederpartij op basis van de door VLST voor deze werkzaamheden gehanteerde tarieven dan wel op basis van een nader overeen te komen vaste prijs vergoed.
4.6.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.6.1 het tijdstip van (op)levering door VLST kan worden beïnvloed.
4.6.3 Wacht- en stagnatie-uren die niet zijn veroorzaakt door VLST zijn niet in de in artikel 1.6 genoemde prijs inbegrepen en dienen door Wederpartij op basis van het in de aanbieding van VLST en/of de Overeenkomst genoemde stilstandtarief te worden vergoed.
Artikel 4.7: Werktijden
4.7.1 Tenzij anders overeengekomen, worden geen werkzaamheden verricht gedurende de avond en nacht, op zaterdag, zondag of op algemeen erkende feestdagen.
4.7.2 VLST is gerechtigd af te wijken van de door Wederpartij voorgeschreven werktijden.
Artikel 4.8: Werkterrein
4.8.1 Wederpartij stelt VLST voor eigen rekening en risico een deugdelijk werkterrein met voldoende werkruimte ter beschikking dat voldoende bereik-, berijd- en begaanbaar is voor de door VLST in te zetten mensen, te gebruiken machines en materialen.
Artikel 4. 9: Schoonmaakwerkzaamheden/vervuilde grond en grondwater
4.9.1 Het opruimen en afvoeren van tijdens de uitvoering van het Werk vrijgekomen grond en/of vervuilde grond en grondwater en overige vervuiling, boorvloeistof en werkwater en het treffen van voorzieningen om een verspreiding van vervuiling te voorkomen of te beperken behoort niet tot de Prestatie.
4.9.2 Schade en kosten als gevolg van stagnatie van de Prestatie c.q. het Werk door de aanwezigheid van vervuilde grond, boorvloeistof en werkwater, waaronder schade aan eigendommen van VLST en derden, alsmede schade aan het Werk, komen voor rekening van Wederpartij. Conform artikel 1.11.5 vrijwaart Wederpartij VLST tegen eventuele aanspraken van derden en door derden opgelegde boetes terzake.
Artikel 4. 10: Ondergrondse situatie
4.10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Wederpartij verantwoordelijk voor (a) het lokaliseren van in de grond aanwezige kabels en leidingen en Obstakels,
(b) eventuele noodzakelijke omleggingen van genoemde kabels en leidingen, (c) de eventuele verwijdering van Obstakels en (d) -indien Wederpartij hoofdaannemer is van VLST- het verzorgen van de WION-melding.
4.10.2 Schade en kosten als gevolg van stagnatie van de Prestatie c.q. het Werk door de confrontatie met kabels, leidingen en Obstakels, waaronder schade aan eigendommen van VLST en derden, alsmede schade aan het Werk, komen voor rekening van Wederpartij. Conform artikel 1.11.5 vrijwaart Wederpartij VLST tegen eventuele aanspraken van derden en door derden opgelegde boetes terzake.