ALGEMENE VOORWAARDEN O&S International Drilling januari 2023
ALGEMENE VOORWAARDEN O&S International Drilling januari 2023
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. O&S International Drilling: de rechtspersoon O&S International Drilling BV KvK 32097468 aan wie het werk is opgedragen en aanvaard
2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt.
3. Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.
4. Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
5. De overeenkomst: de definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan O&S International Drilling BV.
6. Dag: kalenderdag.
7. Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene erkende, of voorgeschreven rust of feestdag, vakantiedag.
8. Offerte: de schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen O&S International Drilling en opdrachtgever.
2.2 In de offerte van O&S International Drilling zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van O&S International Drilling opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van O&S International Drilling integraal van toepassing zijn.
2.3 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
Artikel 3 Offerte
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat O&S International Drilling niet gehouden kan worden deze gestand te doen.
3.2 Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
3.3 Alle aanbiedingen vinden plaats volgens bestek en/of prijsaanvraag.
3.4 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5 De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.
3.6 De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd, aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvorming methode "aanneming" komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij de prijsvorming methode "richtprijs" doet de O&S International Drilling een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij de prijsvorming methode "regie" doet de O&S International Drilling nauwkeurige opgave van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen en hulpmiddelen.
3.7 Indien na een offerte een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de voorbereiding en het opstellen van de offerte in rekening worden gebracht. De opdrachtgever moet hiermee vooraf schriftelijk instemmen.
Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever aan de O&S International Drilling.
Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.
Artikel 5 Prijswijziging
O&S International Drilling behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen. Dit kan alleen gemotiveerd, vooraf voor nog niet verschuldigde termijnen. De verhoging moet het gevolg zijn van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden. Deze moet van zodanige aard zijn dat van O&S International Drilling de gebondenheid aan de overeengekomen prijzen naar alle redelijkheid niet kan worden verlangd.
Artikel 6. Rechten en Verplichtingen: O&S International Drilling
1. De O&S International Drilling zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van O&S International Drilling, tenzij anders overeengekomen.
2. O&S International Drilling neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. De O&S International Drilling draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.
4. De O&S International Drilling is, in het geval de O&S International Drilling de opdrachtgever heeft gewaarschuwd, en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op deze ondergrond.
5. De O&S International Drilling draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die in verband staan met het aan hem opgedragen werk, stipt wordt voldaan.
Artikel 7. Rechten en Verplichtingen: Opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt de O&S International Drilling in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de O&S International Drilling tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de O&S International Drilling behoren zodanig en zo tijdig zijn verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de O&S International Drilling daarvan tijdig in kennis te stellen.
4. Indien de aanvang van het werk is vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel, moet de opdrachtgever de voor de O&S International Drilling verband houdende schade en kosten vergoeden.
5. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd. Als de gebreken voor O&S International Drilling kenbaar zijn moet hij de opdrachtgever hierop wijzen.
7. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden voor de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water en eventuele overige nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening.
8. De opdrachtgever nodigt O&S International Drilling uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan.
9. Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Inspectie SZW gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.
10. Opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.
11. Het personeel van de O&S International Drilling heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.
12. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt.
13. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.
14. De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt ook voor de goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
15. De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover de O&S International Drilling.
Artikel 8. (Op)levering
1. Opleveringstijden van de prestatie worden steeds naar beste weten bij benadering door O&S International Drilling opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar kunnen niet conform de (schriftelijk) overeengekomen termijnen als bindend worden beschouwd.
2. Overschrijding van opleveringstijden doet geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van zaken opschorting van betaling of anderszins niet nakoming van enige verplichting van opdrachtgever ontstaan. In geval van dreigende overschrijding van (op)levering van de prestatie zal O&S International Drilling zo snel mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever.
3. Van oplevering is sprake indien O&S International Drilling dit moment schriftelijk heeft aangegeven.
4. Wijziging van of uitbreiding op de te leveren prestaties geven recht op aanpassing van genoemde termijnen.
Artikel 9. Uitvoering
1. O&S International Drilling zal zich op de hoogte stellen van de omstandigheden waaronder de prestatie zal worden uitgevoerd en zal bij opdrachtgever relevante informatie inwinnen.
2. Opdrachtgever zal O&S International Drilling desnoods ongevraagd op de hoogte stellen van het doel dat de Opdrachtgever beoogt te krijgen met de prestatie. De Opdrachtgever zal O&S International Drilling desverlangd alle relevante informatie verstrekken en medewerking verlenen.
3. Opdrachtgever garandeert aan O&S International Drilling dat de verstrekte informatie juist en volledig is.
4. Opdrachtgever erkent dat het niet verstrekken van benodigde gegevens en het niet geven van medewerking de juiste en tijdige uitvoering van de prestatie
negatief kan beïnvloeden en dat zulks dan niet aan O&S International Drilling is toe te rekenen.
5. Voor zover O&S International Drilling niet over verlangde gegevens heeft kunnen beschikken, zal zij van de gevolgen daarvan aan de Opdrachtgever schriftelijk zo spoedig mogelijk melding maken.
6. Opdrachtgever heeft ten aanzien van de uitvoering van de prestatie een waarschuwingsplicht.
7. O&S International Drilling behoudt zich het recht voor de te leveren prestatie aan derden uit te besteden of aan derden in onder aanneming te laten verrichten.
Artikel 10. Risico en concurrentiebeding
1. De zaken ten aanzien waarvan de montage, inbedrijfstelling of testen moet plaatsvinden, zijn voor wat betreft beschadiging of tenietgaan voor risico van de Opdrachtgever zodra de zaken op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. De Opdrachtgever is verplicht die zaken op deugdelijke wijze te beveiligen tegen schade en tenietgaan.
2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door O&S International Drilling ingezette personeelsleden en hulppersonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten anders dan via O&S International Drilling. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Opdrachtgever aan O&S International Drilling een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter hoogte van het laatst overeengekomen tarief per medewerker voor een periode van 12 maanden.
Artikel 11. Acceptatie
De prestatie wordt geacht te zijn aanvaard, indien binnen twee weken na oplevering daarvan O&S International Drilling van Opdrachtgever geen aangetekend schrijven heeft ontvangen met daarin een gedetailleerde en gemotiveerde opgave van de redenen waarom en in welke mate het geleverde afwijkt van hetgeen daarover is overeengekomen. O&S International Drilling zal de door haar als gepast beschouwde maatregelen binnen een redelijke termijn treffen om alsnog te leveren conform hetgeen is overeengekomen, waarna de prestatie als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 12 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door O&S International Drilling aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van O&S International Drilling en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens O&S International Drilling onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% over de openstaande factuur.
6. Indien O&S International Drilling aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 13 Tussentijdse termijnen
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop de O&S International Drilling de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
2. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de O&S International Drilling gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de O&S International Drilling op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de O&S International Drilling de eindafrekening in. Deze bevat o.a. een specificatie van meer en minderwerk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen O&S International Drilling ingevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Eventueel reeds betaalde termijnen worden in mindering gebracht op de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 14. Eigendom en Intellectuele vermogensrechten
Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door O&S International Drilling geleverde materialen berust bij de O&S International Drilling. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals offertes, projectbeschrijvingen, readers, presentaties, hand- outs, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of software. Al deze materalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
Van deze bepalingen kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.
Artikel 15. Overleg
1. Indien O&S International Drilling of de Opdrachtgever kennis krijgen van een omstandigheid die de beschikbaarstelling van de prestatie ernstig kan benadelen of vertragen, zal O&S International Drilling dan wel de Opdrachtgever dat onverwijld schriftelijk aan de andere partij meedelen. Partijen zullen direct daarop in overleg treden om de gevolgen hiervan te analyseren en te verhelpen.
2. In het overleg zullen partijen jegens elkaar telkens alle inlichtingen geven, die met het oog op een bevredigende uitvoering van de Overeenkomst wenselijk zijn.
3. Door beide partijen kan op ieder moment overleg worden aangevraagd over relevante aangelegenheden betreffende de uitvoering van de prestatie.
Artikel 16. Garantie
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent O&S International Drilling geen garantie op de prestatie.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Behoudens in geval van opzet en grove schuld is O&S International Drilling niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke soort dan ook en hoe dan ook ontstaan in verband met de uitvoering van haar contractuele verplichtingen of ontstaan door het gebruik in het kader van de prestatie of ter beschikking gestelde hulpmiddelen.
2. O&S International Drilling is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals bijvoorbeeld financiële of commerciële verliezen, personeelskosten, bedrijfs of stagnatiekosten, winstderving of kosten wegens bestandsreconstructie.
3. Mocht O&S International Drilling door een bevoegde rechtelijke instantie in een in ‘kracht van gewijsde gegaan vonnis’ aansprakelijk worden geacht voor door Opdrachtgever geleden schade in verband met het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, zal O&S International Drilling aan Opdrachtgever nimmer meer hoeven te vergoeden dan de netto factuurwaarde voor de verrichte prestatie. Deze vergoeding wordt berekend over het lopende jaar waarin de toerekenbare tekortkoming heeft plaatsgevonden.
4. In geval van een onrechtmatige daad van O&S International Drilling of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor O&S International Drilling rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is O&S International Drilling slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 10.000, ) per schade, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij O&S International Drilling heeft gemeld.
Artikel 18. Veiligheid, vertrouwelijke informatie
1. Opdrachtgever verbindt zich tot volstrekte geheimhouding van alle feiten, gebeurtenissen, gegevens en inlichtingen aangaande de andere partij, waarvan zij kennis nemen als gevolg van hun relatie en waarvan die andere partij de vertrouwelijkheid had aangegeven of waarvan zij de vertrouwelijkheid kunnen begrijpen.
2. Als de Opdrachtgever dat verlangt, zal O&S International Drilling prestaties die zij in gebouwen of op terreinen van de Opdrachtgever verricht, laten uitvoeren door medewerkers ten aanzien van wie bij een veiligheidsonderzoek als bedoeld in de Beschikking Antecedentenonderzoeken niet van bezwaren is gebleken. De werknemer moet zich als zodanig kunnen legitimeren.
3. O&S International Drilling zal een medewerker die zij prestaties laat verrichten in gebouwen of op terreinen van de Opdrachtgever, onverwijld door een ander persoon vervangen, indien de Opdrachtgever dat verlangt waarbij de zwaarwichtige redenen die de vervanging noodzakelijk maken, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar dienen te worden gemaakt.
Artikel 19. Aansprakelijkheid en Overmacht
1. O&S International Drilling kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die O&S International Drilling niet kan worden toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn risicosfeer. Hierdoor kan van O&S International Drilling niet kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. O&S International Drilling heeft recht op termijnverlenging, of is gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van door O&S International Drilling gemaakte kosten.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer
moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en ander storingen die O&S International Drilling in zijn bedrijf treffen Bovendien is in ieder geval ook, misdaad, molest; brand; werkstaking; uitsluiting; oproer; bezetting, natuurrampen; overstromingen; epidemieën of oorlog.
4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.
Artikel 20. Aansprakelijkheid
1. O&S International Drilling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van O&S International Drilling kan nooit het factuurbedrag te boven gaan.
3. O&S International Drilling zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen aansprakelijkheid. Eventuele schadevergoeding kan nimmer het maximale uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.
4. O&S International Drilling bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
5. O&S International Drilling is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 21. Persoonsregistratie
1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventuele andere betrokken personen, wiens opdracht door O&S International Drilling is aanvaard zullen in haar klantenbestand worden opgenomen.
2. O&S International Drilling bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval geen bijzondere gegevens.
3. De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard.
4. O&S International Drilling verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
Artikel 22. Slotbepalingen
1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de levering voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanig niet toerekenbaar tekortkomen zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid welke in redelijkheid niet tot het risico van de betreffende partij behoort te komen en tenminste O&S International Drilling 5 maanden heeft geduurd of waarvan vaststaat dat deze tenminste O&S International Drilling 5 maanden zal gaan duren. Onder niet toerekenbaar tekortkomen wordt in ieder geval ook verstaan vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen en ziekte van met name genoemde of niet vervangbare medewerkers.
2. O&S International Drilling zal de regels en aanwijzingen van de Opdrachtgever met betrekking tot de toegang en het gebruik van de ruimte en de andere gebouwen en terreinen van de Opdrachtgever naleven.
3. Bepalingen die naar hun aard voortbestaan duren voort ongeacht de vorm en wijze van beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 23. Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin de O&S International Drilling gevestigd is.
Het staat O&S International Drilling vrij om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
Artikel 24. Versie(s)
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van O&S International Drilling. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat O&S International Drilling vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren.