Aanvullende Inkoopvoorwaarden Vattenfall N.V. inzake Projecten
Aanvullende Inkoopvoorwaarden Vattenfall N.V. inzake Projecten
Artikel 1 toepasselijkheid
Deze “Aanvullende Inkoopvoorwaarden” zijn van toepassing in samenhang met de Inkoopvoorwaarden van Vattenfall N.V. (verder te noemen “Vattenfall”). Waar deze onderling afwijken, prevaleren deze “Aanvullende Inkoopvoorwaarden”.
Artikel 2 leveringstijd
1. Leverancier dient vóór een door Vattenfall nader te bepalen tijdstip een tijdschema van het werk, de fabricage, de montage, de inbedrijfstelling en een voortgangsrapportage van belangrijke delen van de leveringen ter goedkeuring in te dienen. Vattenfall heeft het recht de voortgang bij leverancier te controleren of te doen controleren.
2. Leverancier is gehouden de leveringen te leveren op het overeengekomen tijdstip c.q. uit te voeren volgens het overeengekomen tijdschema. Indien het zich laat aanzien dat een overschrijding van de leveringstijd zou kunnen ontstaan, deelt leverancier dit, onder vermelding van alle relevante omstandigheden, onverwijld mee aan Vattenfall.
3. Indien door in de risicosfeer van leverancier gelegen omstandigheden, met als gevolg het niet aanhouden van de overeengekomen leveringstijden, dan wel ten gevolge van het anderszins niet nakomen van zijn verplichtingen door leverancier, naar het oordeel van Vattenfall, provisorische werken of substituutleveranties dan wel andere maatregelen noodzakelijk worden, is Vattenfall gerechtigd deze te doen uitvoeren en komen de kosten hiervan ten laste van leverancier.
4. Indien vertraging in de leveringen ontstaat door een oorzaak gelegen buiten de risicosfeer van leverancier zal de leveringstijd worden verlengd met het aantal dagen dat de vertraging heeft geduurd. Leverancier zal generlei schadevergoeding van welke aard dan ook van Vattenfall kunnen eisen.
Artikel 3 overgang van eigendom en risico
1. Leverancier draagt het risico, molest daaronder begrepen, voor de leveringen en onderdelen daarvan tot aan datum ondertekening overnameprotocol.
2. Is een betaling verricht door Vattenfall, dan verkrijgt Vattenfall hierdoor de eigendom van de voor de vervaardiging van de leveringen bestemde reeds bij leverancier aanwezige, al of niet samengestelde, goederen, die leverancier moet merken als zijnde eigendom van Vattenfall. In dit geval dient leverancier de goederen te bewaren, te beveiligen, te conserveren en te verzekeren ten genoegen van Vattenfall.
3. Leverancier stelt Vattenfall in staat zijn terreinen en/of gebouwen te betreden, opdat Vattenfall de nakoming door leverancier van zijn verplichtingen kan controleren en opdat Vattenfall de goederen kan verwijderen indien dat gewenst wordt.
Artikel 4 betaling
Bij het toepassen van betalingstermijnen zullen de data waarop betalingstermijnen vervallen gekoppeld zijn aan voor Vattenfall duidelijk herkenbare fases.
Artikel 5 garantie
De overeengekomen garantieperiode wordt verlengd met de duur van de door werkzaamheden voorverbetering of vervanging van onderdelen veroorzaakte bedrijfsonderbreking. Indien als gevolg van het nakomen van de garantieverplichting met beperkte capaciteit moet worden gewerkt, zal de garantieperiode met een overeenkomstige periode worden verlengd.
Artikel 6 kwaliteit en keuring
1.Enig deel van de leveringen, onderworpen aan controle door of vanwege de overheid, wordt slechts geaccepteerd na overlegging van de desbetreffende goedkeuring. Wijzigingen en verbeteringen die door de bevoegde instanties nodig worden geacht, worden door leverancier voor zijn rekening uitgevoerd.
2. Indien leveringen deel uitmaken van een groter geheel, is leverancier verplicht ervoor zorg te dragen en zijn volle medewerking eraan te verlenen dat zijn leveringen zullen aansluiten op andere onderdelen en in samenhang met leveringen van derden goed zullen functioneren, zonder dat één en ander voor Vattenfall extra kosten uit welke hoofde dan ook met zich meebrengt. 3.Vattenfall heeft het recht bij kwaliteitscontroles en keuringen aanwezig te zijn of zich daarbij door derden te laten vertegenwoordigen.
Vattenfall ontvangt van het resultaat van de kwaliteitscontroles en beproevingen een gewaarmerkt afschrift. Vattenfall heeft het recht aanvullende controles en keuringen te verlangen. Alle extra kosten die daaruit voortvloeien, met uitsluiting van het risico van beschadiging, dan wel het verloren gaan van de desbetreffende
onderdelen, zijn voor rekening van Vattenfall, tenzij uitvoering van deze aanvullende controles en keuringen worden uitgevoerd op kosten van ongelijk.
4. Leveringen of delen daarvan die niet voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen kunnen door Vattenfall worden afgekeurd. Vattenfall zal leverancier hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarna leverancier binnen een redelijke, door Vattenfall te stellen termijn, alsnog de gelegenheid krijgt door vervanging, herstel of verbetering ten genoegen en ter keuze van Vattenfall aan deze eisen te voldoen.
Indien uit herkeuring blijkt dat hij daarin niet is geslaagd, worden de desbetreffende delen alsnog afgekeurd en wordt hij geacht zijn verplichtingen niet behoorlijk te hebben nagekomen. Afgekeurde onderdelen dienen op een door Vattenfall te bepalen tijdstip op kosten van leverancier te worden afgevoerd, echter met dien verstande dat
- zolang een ongestoord bedrijf van Vattenfall zulks noodzakelijk maakt
- zij ter beschikking blijven van Vattenfall en op kosten van leverancier zullen worden ingebouwd tot de nieuwe onderdelen zijn geleverd.
5. Alle kosten voor herstel en verbeteringen, voor demontage van te vervangen onderdelen, voor nieuwe onderdelen en vracht, aanvoer en montage daarvan, alsmede voor hernieuwde bedrijfsvaardige opstelling, komen ten laste van leverancier.
6. Bij keuringen, waaronder keuringen door derden, zijn uitsluitend de kosten van met keuring belast personeel van Vattenfall voor rekening van Vattenfall. Alle overige kosten zijn voor rekening van leverancier. Bij herkeuringen zijn tevens alle kosten voor rekening van leverancier.
7. Indien aan bepaalde eisen is voldaan die naar het oordeel van Vattenfall niet door middel van keuringen of beproevingen kunnen worden aangetoond dient leverancier door berekening of anderszins ten genoegen van Vattenfall aannemelijk te maken dat aan die eisen is voldaan.
Artikel 7 verstrekken van tekeningen en andere gegevens.
1. Leverancier dient tekeningen betreffende de leveringen en belangrijke onderdelen daarvan op het overeengekomen tijdstip bij Vattenfall ter goedkeuring in, zodanig dat eventueel nodig geachte veranderingen de leveringstijd niet verlengen. Goedkeuring van de tekeningen, alsook het achterwege blijven van commentaar daarop, laat onverlet de verantwoordelijkheid van leverancier voor de goede werking van de leveringen. Eveneens dient leverancier alle tekeningen en andere gegevens te verstrekken die naar het oordeel van Vattenfall nuttig kunnen zijn voor hem zelf of voor bij het project betrokken derden, dan wel noodzakelijk zijn voor de technische beoordeling, het aanvragen van vergunningen of de samenhang met bijbehorende installaties.
2. Leverancier verstrekt, in de overeengekomen vorm, in drievoud en in de Nederlandse taal, de op de leveringen betrekking hebbende gegevens, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, die Vattenfall nodig acht voor een optimale bedrijfsvoering en een optimaal onderhoud van de leveringen.
Artikel 8 onderaanneming en ketenaansprakelijkheid
1. Het is leverancier niet toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, behoudens na schriftelijke toestemming van Vattenfall.
2. In zijn opdracht met onderaannemers neemt leverancier het beding op dat de onderaannemers zich onderwerpen aan alle bepalingen die gelden tussen leverancier en Vattenfall.
3. Leverancier dient alle maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan maatregelen die Vattenfall nodig acht, om aansprakelijkheid van Vattenfall in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, respectievelijk de Verleggingsregeling BTW, zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 9 samenwerking met derden
Leverancier is verplicht toe te laten dat door derden, aan wie Vattenfall daartoe opdracht verleent, werkzaamheden, op of in de nabijheid van de plaats van opstelling van zijn leveringen, worden uitgevoerd. Indien leverancier moet samenwerken met derden zullen de werkzaamheden door Vattenfall worden gecoördineerd, opdat voor betrokkenen zo min mogelijk hinder ontstaat. Uitvoering van werkzaamheden, waarvan derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met Vattenfall te worden besproken. De coördinatie door Vattenfall ontheft leverancier op generlei wijze van zijn verantwoordelijkheid voor de goede werking van zijn leveringen.
Artikel 10 montage, inbedrijfstelling en oplevering
1. De montage, inbedrijfstelling en bedrijfsvaardige oplevering worden in onderling overleg geregeld en vastgelegd.
2. Leverancier dient het vereiste bedienings- en onderhouds- onderricht aan personeel van Vattenfall te geven.
Artikel 11 overname
1. Na voltooiing van de inbedrijfstelling volgt de fase leidende tot de bedrijfsvaardige oplevering, waarin wordt nagegaan of en, zo ja, in hoeverre de leveringen voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen.
2. Van de bedrijfsvaardige oplevering wordt een protocol opgemaakt.
3. In het in het vorige lid bedoelde protocol dan wel in een afzonderlijk document worden (tevens) de punten vastgelegd waarop de leveringen (nog) niet aan de in de overeenkomst gestelde eisen voldoen.
4. Leverancier draagt er zorg voor dat de in het vorige lid bedoelde punten zo spoedig mogelijk alsnog aan de in de opdracht gestelde eisen wordt voldaan.
5. Indien en zodra de leveringen aan alle door Vattenfall essentieel geachte en in de overeenkomst gestelde eisen voldoen, neemt Vattenfall de leveringen over.
6. Van de overname wordt een protocol opgemaakt.
Artikel 12 verzekering
Onverminderd ieders aansprakelijkheid krachtens de wet of de overeenkomst kan door Vattenfall mede ten behoeve van leverancier een CAR-verzekering worden afgesloten. Het eigen risico blijft te allen tijde voor rekening van leverancier evenals niet door de polis gedekte schaden. Leverancier verplicht zich in geval van schade Vattenfall daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en alle verplichtingen na te komen die in de polis zijn vastgesteld.
Artikel 13 zekerheid
Indien zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie, zal deze moeten worden afgegeven door een door Vattenfall goed te keuren bankinstelling overeenkomstig een door Vattenfall te verstrekken model. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van leverancier.