ALGEMENE VOORWAARDEN (B2C)
ALGEMENE VOORWAARDEN (B2C)
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen AAV Algemene Asbestverwijdering BV, Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx KBO 0759.683.808, en de klant. De gebeurlijke (al dan niet tijdelijke) niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door AAV Algemene Asbestverwijdering BV impliceert geen afstand, noch van de desbetreffende bepalingen noch van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, en kan in geen geval als dusdanig worden geïnterpreteerd.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte van AAV Algemene Asbestverwijdering BV heeft aanvaard. De offerte van AAV Algemene Asbestverwijdering BV blijft dertig kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na deze termijn vervalt de offerte. Afwijkingen en/of wijzigingen aan de offerte en/of deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan AAV Algemene Asbestverwijdering BV, wanneer zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte, zijn de opgegeven termijnen louter indicatief. De klant kan geen rechten putten uit een gebeurlijke overschrijding daarvan door AAV Algemene Asbestverwijdering BV, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft. AAV Algemene Asbestverwijdering BV heeft ingeval van overmacht, weerverlet, wijzigingen of enige andere geldige reden die ze redelijkerwijze niet kon voorzien bij indiening van de offerte en/of waarvan ze de gevolgen niet kon verhelpen, recht op een redelijke termijnverlenging en een vergoeding van alle daarmee gepaard gaande schade en/ of meerkosten.
4. De klant dient zijn volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werken. De klant dient aldus
o.m. tijdig de nodige documenten, vergunningen, tekeningen, planningen enz. ter beschikking te stellen aan AAV Algemene Asbestverwijdering BV, tijdig zijn opmerkingen dan wel goedkeuring te geven bij de opmaak van de bestek- en uitvoeringsdocumenten door AAV Algemene Asbestverwijdering BV en AAV Algemene Asbestverwijdering BV toegang tot en voldoende ruimte op de werf te verschaffen om de werken naar behoren uit te voeren. AAV Algemene Asbestverwijdering BV is gerechtigd om voor de uitvoering van de werken een beroep te doen op onderaannemers.
5. Na de beëindiging van de werken meldt AAV Algemene Asbestverwijdering BV dit aan de klant, waarna deze de mogelijkheid heeft om binnen vijftien (15) kalenderdagen te verzoeken om over te gaan tot het nazicht van de uitgevoerde werken. Bij gebreke daaraan, wordt de klant onherroepelijk geacht in te stemmen met de beëindiging van de werken en de voorlopige oplevering ervan. De werken worden eveneens onherroepelijk geacht voorlopig te zijn opgeleverd indien (i) de klant de werken in gebruik neemt of in gebruik laat nemen, (ii) de klant zonder uitdrukkelijke instemming van AAV Algemene Asbestverwijdering BV de werken aanpast of laat aanpassen, of werken uitvoert of laat uitvoeren door een derde aan, in, op of onder de uitgevoerde werken, of (iii) de klant de prijs voor de werken volledig heeft betaald. De datum van de melding van de beëindiging van de werken geldt als datum van de voorlopige oplevering, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de voorlopige oplevering zoals beschreven in dit artikel de enige oplevering, die tevens geldt als aanvaarding van de werken. De voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken sluit elk verhaal vanwege de klant uit betreffende zichtbare gebreken, niet-conformiteit of vertraging. Het risico van de werken gaat over op de klant vanaf de melding van de beëindiging van de werken. De facturen van AAV Algemene Asbestverwijdering BV zijn betaalbaar te Oostende binnen een termijn van vijftien kalenderdagen. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd, waarbij de interest volledig wordt aangerekend voor elke begonnen maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. [Daarenboven is AAV Algemene Asbestverwijdering BV in dat geval gerechtigd om de onmiddellijke betaling te eisen van alle uitstaande (incl. de niet-vervallen) facturen en de uitvoering van haar prestaties op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, zonder afbreuk te doen aan de overige rechten die zij kan doen gelden. Indien de klant de factuur wenst te protesteren, moet de klant zijn protest schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan AAV Algemene Asbestverwijdering BV binnen de vijftien
kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval.
6. AAV Algemene Asbestverwijdering BV heeft in de volgende gevallen, naar eigen keuze en zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van haar prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen ten laste van de klant: (i) ingeval de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen integraal en tijdig na te komen, (ii) ingeval van faillissement of de opening van enige andere insolventieprocedure t.a.v. de klant, (iii) ingeval van ontbinding en vereffening van de klant,
(iv) ingeval van kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de klant en (v) ingeval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschaad door o.m. daden van tenuitvoerlegging of andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.
7. AAV Algemene Asbestverwijdering BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de materiële schade die rechtstreeks, onmiddellijk en voorzienbaar voortvloeit uit haar toerekenbare fouten in de uitvoering van de overeenkomst. AAV Algemene Asbestverwijdering BV is niet aansprakelijk voor immateriële schade, economische schade of gevolgschade van welke aard ook of een verlies aan gebruik of nut. De aansprakelijkheid van AAV Algemene Asbestverwijdering BV is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag van de prijs van de werken of de bedragen die haar gebeurlijke aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
8. De termijn waarbinnen AAV Algemene Asbestverwijdering BV kan worden aangesproken voor gebeurlijke verborgen gebreken in de uitvoering van de werken is beperkt tot twaalf maanden na de voorlopige oplevering en aanvaarding van de werken. Na het verstrijken daarvan is AAV Algemene Asbestverwijdering BV bevrijd van elke aansprakelijkheid. Bovendien dient de klant een vordering ten gronde wegens verborgen gebreken in te stellen binnen één maand na de ontdekking ervan, op straffe van verval.
9. AAV Algemene Asbestverwijdering BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt aan AAV Algemene Asbestverwijdering BV en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij via ons zou ontvangen.
10. De contractuele relatie met de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van enige vordering van AAV Algemene Asbestverwijdering BV tegen een klant, zijn, naar de keuze van AAV Algemene Asbestverwijdering BV, de Hoven en Rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant, dan wel van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd. Xxxxxxx van enige vordering van de klant tegen AAV Algemene Asbestverwijdering BV, zijn de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen.
11. Annulering : Bij annulering werken blijft de som van het voorschot te innen en/of anders overeengekomen. (Indien er geen voorschot vermeld staat zal er 25% van de totale som als annuleringsvergoeding aangerekend worden met een minimum van € 1000 + onkosten van bestelde materialen,...)
12. Situatie bij aanvang en tijdens de werken : Uitvoeringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud. Voor latere uitvoering kunnen nooit schadevergoedingen geëist worden. Bij gebrek aan plaatsbeschrijvingen voor en na de werken van AAV Algemene Asbestverwijdering BV zal voorgehouden schade nooit kunnen toegerekend worden aan AAV Algemene Asbestverwijdering BV en zal de BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER verantwoordelijk zijn, AAV Algemene Asbestverwijdering BV
behoudt zich het recht voor een plaatsbeschrijving te doen opstellen die geacht wordt tegensprekelijk te zijn mits verricht door een beëdigde. Die kosten worden doorgerekend resp. aan BOUWHEER,ALGEMENE AANNEMER,ONDERTEKENAAR,HOOFDAANNEMER. . Overeenkomsten en eventuele kosten aangaande het innemen van openbaar domein, signalisatie, aanpalend privaat terrein of het beschermen ervan, zijn ten laste van BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER en nooit ten laste van AAV Algemene Asbestverwijdering BV of zijn ONDERAANNEMER. In voorkomend geval worden deze door AAV Algemene Asbestverwijdering BV doorgerekend aan BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER. Eventueel aanwezige asbesthoudende materialen materialen klasse 2 die niet vermeld staan in de werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden op de werf, brengen een meerkost mee: de afvoer is bij te betalen aan de prijs van €175/ton, werkuren regie € 55/uur alsook verbruikersmaterialen, transporten en wettelijke verpakking. De verwijdering/verwerking van asbesthoudende materialen klasse 1 (sanering via Hermetische Zone), die niet vermeld staan op werkopdracht/asbestinventaris maar toch aangetroffen worden brengen een meerkost mee die steeds op aanvraag te verkrijgen is. recuperatiematerialen worden eigendom van AAV Algemene Asbestverwijdering BV Indien BOUWHEER, ALGEMENE AANNEMER, ONDERTEKENAAR, HOOFDAANNEMER zich deze materialen
toe-eigent wordt de waarde van deze verrekend. BOUWHEER, HOOFDAANNEMER, ONDERTEKENAAR,ALGEMENE AANNEMER zorgen voor noodzakelijke werfaccomodatie. Indien deze niet aanwezig is zal deze voor een meerkost door AAV Algemene Asbestverwijdering BV verzorgd worden.