Artikel 1. Algemeen
Artikel 1. Algemeen
1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden Bodemenergie wordt verstaan onder:
Tjaden: Xxxxxx B.V. is zij die de Opdracht verleend,
Leverancier/ Onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de Opdracht is verleend, Opdracht: de door Xxxxxx B.V. opgedragen levering van zaken en/ of uitvoering van werken,
Principaal: de Opdrachtgever van Tjaden,
Overeenkomst: de Overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding Opdracht.
2. Iedere Opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van een hoofdaannemingsovereenkomst tussen Tjaden en de Principaal, alsmede goedkeuring van Leverancier/ Onderaannemer door de Principaal en/ of bouwdirectie.
3. Indien twee of meer Leveranciers/ Onderaannemers gezamenlijk een Opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortspruitende gevolgen aansprakelijk.
Artikel 2. Aanvaarding van Opdracht.
1. Leverancier/ Onderaannemer dient het hem toegezonden Opdrachtformulier
c.q. de Overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan Tjaden te retourneren binnen 8 dagen na datum verzending Opdrachtformulier c.q. Overeenkomst. Indien Leverancier/ Onderaannemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn het Opdrachtformulier c.q. Overeenkomst te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in het Opdrachtformulier c.q. Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De Opdracht wordt in ieder geval geacht te zijn aanvaard, indien Leverancier/ Onderaannemer aanvangt met de opgedragen leveranties/ werkzaamheden, eveneens op de condities als vermeld in het Opdrachtformulier c.q. Overeenkomst, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2. Op alle Opdrachten van Tjaden zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a: deze algemene voorwaarden;
b: alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek en de daarbij behorende tekeningen evenals de bij het voorgaande behorende processen-verbaal en/ of sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen;
c: de bepalingen van de hoofdaannemingsovereenkomst tussen Tjaden en de Principaal voor zover verband houdende met de levering/ het werk waarvoor door Tjaden aan Leverancier/ Onderaannemer Opdracht is verstrekt.
3 Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder artikel 2 lid 2.a , lid 2.b of lid 2.c. genoemde bepalingen en/ of stukken zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen en/ of stukken als bedoeld in artikel 2. lid 2.b. komt geen der bepalingen en/ of stukken voorrang boven de ander toe, doch dienen de bepalingen en/ of stukken in onderling verband te worden bekeken, onverminderd het bepaalde in artikel 2. lid 5.
4. Het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal alsmede de sta(a)t(en) van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen liggen voor Leverancier/ Onderaannemer bij Tjaden ter inzage. Desgevraagd zal van deze stukken aan Leverancier/ Onderaannemer kopieën worden verstrekt. Leverancier/ Onderaannemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
5. Indien Leverancier/ Onderaannemer in de Opdracht kennelijke onduidelijkheden ontmoet, is hij verplicht Tjaden daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6. lid 14. UAV.
6. Bepalingen en/ of algemene (leverings-)voorwaarden van Leverancier/ Onderaannemer, die van deze algemene voorwaarden of met de inhoud van de bescheiden als bedoeld onder artikel 2, lid 2. afwijken, zijn op door Tjaden verstrekte Opdracht niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door haar aanvaard.
Artikel 3. Verplichting Leverancier/ Onderaannemer
1. De verplichtingen van Leverancier/ Onderaannemer omvatten, onder meer:
a. de door hem te verrichten levering en het uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren;
b. uitsluitend de door Tjaden gegeven aanwijzingen en orders uit te voeren;
c. het beschikken over en op verzoek van Tjaden tonen van zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging dat verstrekt, alsmede een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, een geldige vestigingsvergunning en daarnaast, indien de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de originele G-rekening Overeenkomst;
x. Xxxxxx desgevraagd een staat te overhandigen, conform een door Tjaden te verstrekken model, bevattende de namen en de registratienummers bij de bedrijfsvereniging van alle werknemers, die door hem van week tot week op het werk zijn te werk gesteld;
x. Xxxxxx desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken;
f. al zijn verplichtingen jegens de door hem op het werk gestelde werknemers strikt na te komen;
x. xxxxxxxxxx op verzoek van Tjaden - doch minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van Leverancier/ Onderaannemer - een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een originele verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
h. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven en/ of aanbiedingen aan de Principaal van Tjaden voor uitbreidingen, vervangingen of wijzigingen van het door de Principaal aan Tjaden opgedragen werk;
i. zijn administratie in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in artikel 16b. van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
j. voor eigen rekening zijn werk, materieel en materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden;
k. de maten in het werk te controleren en de uitvoering hierop baseren;
l. overtollig materieel en overtollige gereedschappen afvoeren;
m. steeds voldoende en vakbekwaam personeel op het werk hebben;
n. in het bezit zijnde van geldige certificaten die relevant zijn op de te leveren producten/ diensten.
Artikel 4. Tijdstip van levering
1. De levering(en) en/ of werkzaamheden dienen op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip te beginnen en plaats te vinden Overeenkomstig het door Tjaden vast te stellen plaats.
2. De werktijden van Leverancier/ Onderaannemer dienen overeen te komen met de algemeen op het werk geldende tijden. Overwerk is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande toestemming is verleend door Tjaden en eventueel de Arbeidsinspectie.
3. Tjaden behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/ of het tijdstip van de levering nader vast te stellen al dan niet door afroep, indien zij dit wenselijk acht in verband met de voortgang van de bouw, zonder dat Tjaden jegens Leverancier/ Onderaannemer enigerlei vergoeding van schade en kosten, hieruit voortvloeiende, gehouden is.
4. Onverminderd het recht van Tjaden om de Overeenkomst te ontbinden of nakoming en/ of schadevergoeding te vorderen, is Leverancier/ Onderaannemer ten opzichte van Tjaden volledig aansprakelijk voor eventuele aan Tjaden opgelegde boetes, indien Tjaden die boetes verschuldigd is geworden ten gevolge van vertragingen in de oplevering door Leverancier/ Onderaannemer.
Artikel 5. Xxxxx xxx xxxxxxxx
1. De levering geschiedt franco werk, gelost en getast naast de wagen, op de door Tjaden aan te wijzen plaats(en), waarbij het transport en aflaadrisico voor rekening en risico van de Leverancier/ Onderaannemer.
2. Leverancier/ Onderaannemer dient het hem ter beschikking gestelde materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.
3. Tijdens rust- en schaftperiodes dient het personeel van Leverancier/ Onderaannemer gebruik te maken van de door Leverancier/ Onderaannemer zelf ter beschikking gestelde schaftgelegenheid, tenzij in de Opdracht is vastgelegd, dat gebruik kan worden gemaakt van de op het werk aanwezige schaftgelegenheid.
4. Leverancier/ Onderaannemer moet zich bij voltooiing van de Opdracht of een zodanig gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan worden gevorderd, van een door de uitvoerder van Tjaden ondertekende Opdrachtbon c.q. afrekenstaat voorzien. Deze Opdrachtbon is nodig voor de administratie van Tjaden en geeft nog geen recht op betaling.
Artikel 6. Goedkeuring, inspectie en beproeving
1. De levering van materiaal/ verricht werk wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden na goedkeuring door Tjaden en de Principaal en/ of bouwdirectie van het werk.
2. Inspectie en/ of goedkeuring en/ of aanvaarding en/ of termijnbetaling ontslaat Leverancier/ Onderaannemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de met hem gesloten Overeenkomst.
3. Indien Tjaden, zulk wenst, hebben Tjaden de Principaal en/ of de bouwdirectie het recht de zaken tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/ of te beproeven. Leverancier/ Onderaannemer zorgt in dat geval, dat Tjaden ten behoeve van de bezichtiging en/ of beproeving over zodanige faciliteiten beschikt, als redelijkerwijze door Tjaden kan worden verlangd. Leverancier/ Onderaannemer kan aan de resultaten van een dergelijke bezichtiging en/ of beproeving generlei rechten ontlenen.
4. Xxxxxxx van afkeuring dient Tjaden Leverancier/ Onderaannemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Leverancier/ Onderaannemer zal het afgekeurde materiaal en/ of werk of een onderdeel daarvan op verzoek van Tjaden onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat Tjaden tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd de verplichting van Leverancier/ Onderaannemer om eventueel door Tjaden of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden.
5. Bij afkeuring van het materiaal en/ of het werk of een onderdeel daarvan heeft Tjaden het recht de betaling van de op het materiaal en/ of het werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een gedeelte van een aanneemsom op te schorten, onverlet de gehoudenheid van Leverancier/ Onderaannemer tot vergoeding van verdere schade, welke Tjaden ten gevolge van afkeuring van het materiaal en/ of een onderdeel daarvan lijdt of zal lijden.
6. Bij gebreke van verwijdering/ reparatie van de afgekeurde zaken is Tjaden gerechtigd deze zaken op kosten van en voor rekening en risico van Leverancier/ Onderaannemer te retourneren.
Artikel 7. Afvoer en verwerking van afval.
1. Tjaden zal de objecten, waaraan en/ of waarop en/ of waarin Leverancier/ Onderaannemer de door hem te verrichten werkzaamheden moet verrichten, schoon aan Leverancier/ Onderaannemer opleveren. De objecten als hiervoor bedoeld worden geacht schoon door Tjaden te zijn opgeleverd op het moment, dat Leverancier/ Onderaannemer aanvangt met de opgedragen leveranties/ werkzaamheden.
2. Leverancier/ Onderaannemer is verplicht om na en gedurende de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden de objecten schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen, waaronder begrepen onder andere milieuwetten in het algemeen en de Wet Bodembescherming respectievelijk de Wet Chemische Afvalstoffen (hierna te noemen W.C.A.) in het bijzonder.
3. In de in de Opdracht genoemde prijzen van Leverancier/ Onderaannemer zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/ of verwerking, respectievelijk verwijdering en/ of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de werkzaamheden van Leverancier/ Onderaannemer.
4. Het is Leverancier/ Onderaannemer verboden voor de verwerking en/ of verwijdering van afvalstoffen gebruik te maken van niet afsluitbare containers, afvalbakken en dergelijke.
5. Leverancier/ Onderaannemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen samenhangende met zijn leveringen, respectievelijk
werkzaamheden, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers, afvalbakken etc. Het is Leverancier/ Onderaannemer uitdrukkelijk niet toegestaan ter verwijdering, verwerking of opslag van afvalstoffen voortvloeiende uit zijn leveranties, respectievelijk werkzaamheden gebruik te maken van containers, afvalbakken en dergelijke die eigendom zijn van Tjaden.
6. Leverancier/ Onderaannemer is verplicht alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken Tjaden een overzicht te verschaffen van de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen.
7. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken bericht de Leverancier/ Onderaannemer Tjaden schriftelijk hoe en op welke wijze hij de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende afvalstoffen zal verwijderen, respectievelijk afvoeren en/ of verwerken en/ of opslaan zulks ter goedkeuring van Tjaden, onverminderd het bepaalde in artikel 7. lid 9.
8. De verwijdering, verwerking dan wel opslag van de afvalstoffen dient plaats te vinden Overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien Leverancier/ Onderaannemer afvalstoffen verwerkt, verwijdert of opslaat, dient hij voor eigen rekening en risico zich te voorzien van de benodigde vergunningen en deze aan Tjaden te overleggen alvorens met zijn werkzaamheden een aanvang te maken.
9. Leverancier/ Onderaannemer vrijwaart Tjaden van alle aanspraken van derden jegens Tjaden in verband met milieuvervuiling als voortvloeiend uit de werkzaamheden van Leverancier/ Onderaannemer.
10. Leverancier/ Onderaannemer is verplicht Tjaden afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de W.C.A. Tjaden is uitdrukkelijk gerechtigd haar betaling op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voorvloeiend uit de W.C.A. en/ of andere milieuwetten.
Artikel 8. Onderhoudstermijn en garantie
1. De onderhoudstermijnen van Leverancier/ Onderaannemer zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen, welke voor Tjaden voortvloeiend uit de hoofdaannemingsOvereenkomst met de Principaal. Zelfs indien het werk van Leverancier/ Onderaannemer eerder gereed is dan het tijdstip, waarop het werk Overeenkomstig de hoofdaannemingsOvereenkomst tussen Tjaden en de Principaal geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van Leverancier/ Onderaannemer pas op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn, die Tjaden met de Principaal voor het werk is overeengekomen.
2. Leverancier/ Onderaannemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken en verrichte werkzaamheden tenminste dezelfde garantie geven, welke Tjaden tegenover de Principaal dient te verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke door de fabrikant wordt gegeven.
3. Alle aan het herstel of de vervanging van een gebrek en de weer ingebruikstelling van de zaken/ het werk verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier/ Onderaannemer.
4. Indien Leverancier/ Onderaannemer naar het oordeel van Tjaden het gebrek te laat en/ of niet behoorlijk wegneemt of opheffing van het gebrek geen uitstel kan leiden, staat het Tjaden vrij, na schriftelijke kennisgeving, het ter zake nodige op kosten van Leverancier/ Onderaannemer uit te voeren of te laten uitvoeren.
5. De Leverancier/ Onderaannemer dient van alle toegepaste materialen de specificaties en/ of certificaten te overleggen aan Tjaden bij de termijn facturatie.
Artikel 9. Meerwerk/minderwerk.
1. Tenzij anders vermeld, bevatten de in de Opdracht genoemde prijzen alle kosten en lasten (met uitzondering van de B.T.W.) en alle adviezen van Leverancier/ Onderaannemer, direct en/ of indirect verband houdende met de leveranties/ werkzaamheden van Leverancier/ Onderaannemer.
2. Meerwerk en/ of andere afwijkingen van Opdracht, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen, indien deze tevoren door Leverancier/ Onderaannemer zijn aangemeld en schriftelijk door Tjaden zijn opgedragen.
3. Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten één en ander in de ruimste zin des woord, worden niet verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Op de Overeenkomst is een back - to - back regeling van kracht. Indien met verondersteld meerwerk niet wordt ingestemd door de Principaal, zal Tjaden de claim van Leverancier/ Onderaannemer afwijzen.
Artikel 10. Verbod van cessie/ uitbesteding
1. Het is Leverancier/ Onderaannemer verboden zijn uit de Opdracht jegens Tjaden, voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van Tjaden aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Evenmin is het Leverancier/ Onderaannemer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjaden de levering/ het werk geheel of gedeeltelijk aan een derde op te dragen.
2. Indien Leverancier/ Onderaannemer de levering/ het werk na verkregen schriftelijke toestemming van Tjaden geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere Leverancier/ Onderaannemer dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van de Overeenkomst als gesloten tussen Tjaden en Leverancier/ Onderaannemer deel uit dienen te maken in dier voege, dat de Opdrachtgevende Leverancier/ Onderaannemer daarin de positie inneemt van Tjaden en de Opdrachtnemende Leverancier/ Onderaannemer die van Leverancier/ Onderaannemer.
3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van Tjaden is het Leverancier/ Onderaannemer niet toegestaan gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.
4. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in de voorgaande leden is Leverancier/ Onderaannemer verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 16b. Coördinatiewet Sociale Verzekering (hierna te noemen "CSV") stipt na te leven.
Artikel 11. Facturering.
1. Facturen dienen in tweevoud en voorzien van de in artikel 5. lid 4. bedoelde bonnen aan Tjaden worden toegezonden. Facturen zonder de in artikel 5. lid
4. bedoelde bonnen zal Tjaden de toegezonden facturen niet in behandeling nemen.
2. Eventuele Opdrachten voor meer- en minderwerk alsmede wijzigingen als bedoeld in artikel 9., dienen door Leverancier/ Onderaannemer op afzonderlijke rekeningen te worden gefactureerd.
3. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet op de Omzetbelasting. Leverancier/ Onderaannemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a naam, adres en woonplaats van Leverancier/ Onderaannemer; b het contract- of bestelbriefnummer van de Opdracht;
c het werk en de plaats(en) van uitvoering, waarop de factuur betrekking heeft;
d het tijdvak en de verrichte prestaties, waarop de factuur betrekking heeft; e een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de
omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
f het volgnummer van de gevraagde termijn; g bankrekeningnummers;
h G-rekeningnummer;
i Opdrachtbonnummer(s);
j indien sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid de omvang van de loonsom CSV opgenomen in het gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van loonsom en afdrachtverplichtingen;
k mandagstaten; l ID bewijzen.
4. Facturatie dient éénmaal per week te geschieden. Factuurzendingen van Opdrachten die gedurende de week gemaakt zijn dienen opgespaard te worden en eens per week als een verzamel factuur naar Tjaden verzonden te worden.
Artikel 12. Betaling.
1. Tjaden zal slechts betalen zodra de levering/ het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft door Leverancier/ Onderaannemer naar genoegen is opgeleverd en nadat Leverancier/ Onderaannemer haar desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting heeft betaald.
2. Tjaden heeft steeds het recht de door Leverancier/ Onderaannemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, waardoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan Leverancier/ Onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien met Leverancier/ Onderaannemer een bepaald percentage is overeengekomen, dat van het loonkostenbestanddeel door Tjaden op de G- rekening zal worden gestort, is Tjaden gerechtigd dit percentage te wijzigen, indien en voor zover mocht blijken, dat het overeengekomen percentage als bedoeld niet overeenstemt met de door Leverancier/ Onderaannemer werkelijk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting.
3. Onverminderd het in het voorafgaande bepaalde is Tjaden te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens Leverancier/ Onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/ of de ontvanger der directe belastingen te voldoen. In de gevallen als bedoeld in artikel 12 lid 2. en lid 3. is Tjaden door betaling hiervan jegens Leverancier/ Onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
4. Leverancier/ Onderaannemer is gehouden om binnen 4 weken na de oplevering van het werk zijn rekening ter zake van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij Tjaden in te dienen, bij gebreke waarvan Leverancier/ Onderaannemer geacht wordt enig nog mogelijk resterend vorderingsrecht op Tjaden te hebben prijs gegeven.
5. Betalingen of facturen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door Leverancier/ Onderaannemer ondertekende en ongewijzigde kopie van het Opdrachtformulier c.q. de Overeenkomst door Tjaden is terug ontvangen.
6. Tjaden is niet verplicht tot betaling van de facturen, indien deze niet zijn vergezeld van de door de uitvoerde van Tjaden ondertekende bonnen c.q. afwerkstaten als bedoeld in artikel 5 lid 4.
7. Indien Leverancier/ Onderaannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, is Tjaden gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier/ Onderaannemer op te schorten, totdat deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Tjaden op schadevergoeding en/ of nakoming of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
8. Het betalingstermijn die van toepassing is op de Overeenkomst bedraagt 60 dagen. De datum van de dagstempel van Tjaden, welke wordt toegekend aan facturen direct na ontvangst, zal gelden als de eerste dag van het betalingstermijn.
Artikel 13. Wetten en voorschriften
1. Leverancier/ Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Tjaden krachtens de door haar gesloten hoofdaannemingsOvereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de Opdracht omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.
2. Leverancier/ Onderaannemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, betrekking hebbend op de door hem te verrichten levering en het door hem uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen, daaronder ook die met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden en die betreffende hinder en/ of overlast aan derden. Leverancier/ Onderaannemer zal zorg dragen voor in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk eventueel vereiste vergunningen en het treffen van veiligheidsmaatregelen.
3. Leverancier/ Onderaannemer verplicht zich jegens Tjaden om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting die verband houden met het aan hem opgedragen werk stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
4. Voor zover uit het bepaalde van artikel 2. lid 2. al niet voortvloeit, zijn op de Opdracht van Xxxxxx aan Leverancier/ Onderaannemer van toepassing de UAV 1989, ABB en AVW, behoudens de in ABB en AVW vervatte UAV 1968. Bij strijd tussen de XXX 0000, XXX en AVW behoudens de in ABB en AVW
vervatte UAV 1968 enerzijds en de inhoud van deze algemene voorwaarden dan wel de bepalingen van het bestek en dergelijke, alsmede de verdere voorwaarden van de Overeenkomst tussen Xxxxxx en de Principaal, als bedoeld in artikel 2, lid 2.b. en lid 2.c. anderzijds zullen deze voorwaarden prevaleren boven de UAV etc. voornoemd.
Artikel 14. Inbreuk op rechten uit industriële en/ of intellectuele eigendom
1. Leverancier/ Onderaannemer vrijwaart Xxxxxx voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/ of intellectuele eigendom van derden ter zake van door hem geleverde zaken/ verrichte werkzaamheden en zal aan Xxxxxx alle schade vergoeden, die Xxxxxx lijdt en/ of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/ of intellectuele eigendom.
Artikel 15. Verhaal en compensatie.
1. Xxxxxx is gerechtigd tot compensatie van de door haar geleden schade in verband met de Overeenkomst met Leverancier/ Onderaannemer.
2. Indien Xxxxxx na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belastingen en premies door Leverancier/ Onderaannemer of na hem komende Leveranciers/ Onderaannemers, deze belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft Xxxxxx ten belopen van het gehele bedrag, dat door Xxxxxx is voldaan, verhaal op Leverancier/ Onderaannemer, vermeerderd met de kosten, welke - zonder dat Xxxxxx dat nader hoeft aan te tonen - worden vastgesteld op 15% van het door haar betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door Xxxxxx betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening door Xxxxxx.
3. Xxxxxx is eveneens gerechtigd tot compensatie van de door haar in verband met de Overeenkomst aan Leverancier/ Onderaannemer verschuldigde bedragen met nog niet-opeisbare vorderingen, welke Xxxxxx heeft op Leverancier/ Onderaannemer ter zake van door Leverancier/ Onderaannemer en/ of na hem komende Leveranciers/ Onderaannemers niet betaalde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor Xxxxxx op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid kan worden aangesproken
4. Door voldoening van Xxxxxx aan haar verplichting ingevolge de CAO- bouwbedrijf jegens de werknemers van Leverancier/ Onderaannemer heeft Xxxxxx recht op, verhaal ten belope van hetgeen door haar te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de kosten welke, zonder dat Xxxxxx dat nader hoeft aan te tonen, worden vastgesteld op 15% van het aldus door haar betaalde, vermeerderd met de wettelijke rente over het door Xxxxxx betaalde bedrag vanaf het tijdstip van voldoening door Xxxxxx.
Artikel 16. Vergoeding van schades
1. Leverancier/ Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en kosten, die Xxxxxx en derden, daaronder begrepen de Principaal, ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van de Leverancier/ Onderaannemer mocht lijden.
2. Xxxxxx is gerechtigd alle door Leverancier/ Onderaannemer veroorzaakte schade direct en voor rekening en risico van Leverancier/ Onderaannemer te vergoeden en/ of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met ter zake door Xxxxxx betaalde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, zullen onverwijld door Leverancier/ Onderaannemer aan Xxxxxx worden vergoed en kunnen zonder meer door Xxxxxx op de aanneemsom in mindering worden gebracht c.q. op de Leverancier/ Onderaannemer verschuldigde bedragen worden ingehouden.
3. Voor zover het door Leverancier/ Onderaannemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zal hebben, dat Xxxxxx jegens derden, daaronder begrepen de Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Leverancier/ Onderaannemer hierbij de Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid, alsmede voor de wettelijke aansprakelijkheid van Xxxxxx jegens derden ingevolge artikel 6:171 NBW.
Artikel 17. Vervanging/ ontbinding.
1. Indien Xxxxxx van oordeel is, dat de uitvoering van de door Leverancier/ Onderaannemer te verrichten leveringen of werkzaamheden zodanig geschiedt, dat vertraging in de bouw of een gedeelte daarvan ontstaat of dreigt te ontstaan, is Xxxxxx bevoegd de verdere uitvoering van de leveringen en werkzaamheden zelf of door een ander te doen verrichten, indien Leverancier/ Onderaannemer na van Xxxxxx ontvangen schriftelijke aanmaning nalaat de voortgang van de leveringen en werkzaamheden binnen de bij aanmaning gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/ of deze naar de eis te voltooien, onverminderd het recht van Xxxxxx op ontbinding van de Overeenkomst en/ of schadevergoeding.
2. Xxxxxx is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/ of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst ter hare keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist:
a. indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden;
b. indien het faillissement of de surséance van Leverancier/ Onderaannemer wordt aangevraagd of wordt uitgesproken, dan wel Leverancier/ Onderaannemer haar bedrijfsuitoefening staakt;
c. indien de tussen Xxxxxx en de Principaal gesloten Overeenkomst geheel of ten dele wordt beëindigd of geschorst.
3. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is Xxxxxx gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en/ of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Leverancier/ Onderaannemer na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
4. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en met verrekening van hetgeen Xxxxxx toekomt als schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming, dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad.
5. Xxxxxx zal de in artikel 17, lid 1. en 2, bedoelde gevallen gerechtigd zijn het op het bouwwerk aanwezige door Leverancier/ Onderaannemer gebruikte hulpmateriaal, zoals steigers, hijsinrichtingen, transportwerktuigen e.d. voor voltooiing van het door Leverancier/ Onderaannemer aangenomen werk te
gebruiken of doen gebruiken, zulks met uitzondering van de situatie als bedoel in artikel 17. lid 2.c.
6. Leverancier/ Onderaannemer komt bij beëindiging van de Overeenkomst geen beroep toe op paragraaf 14. lid 10. UAV en artikel 1647 BW dan wel equivalent onder de werking van het NBW. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal in het geval onder artikel 17. lid 2.c. door Xxxxxx aan Leverancier/ Onderaannemer steeds een vergoeding verschuldigd zijn, indien en voor zover door Xxxxxx ter zake van het aan Leverancier/ Onderaannemer opgedragen onderdeel van het werk van de Principaal een vergoeding wordt ontvangen. De door Xxxxxx aan Leverancier/ Onderaannemer te betalen vergoeding kan nimmer meer zijn dan het door Xxxxxx van de Principaal te ontvangen bedrag.
Artikel 18. Geschillen, toepasselijk recht en opschriften.
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst of van Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland Overeenkomstig de statuten van de Raad, zoals deze op de dag van de Opdrachtverlening van de Principaal aan Xxxxxx luiden.
2. Op de verhouding tussen Xxxxxx en Leverancier/ Onderaannemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en geen middel tot interpretatie.
Heerjansdam, 1-5-2014