ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT AANNEMING VAN WERK
ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT AANNEMING VAN WERK
INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid Artikel 3 – Offerteaanvraag
Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst/toepasselijk recht Artikel 5 – UAV 2012
Artikel 6 – Onderaannemer Artikel 7 – Relevante informatie
Artikel 8 – Leiding en toezicht, directie Artikel 9 – Waarschuwingsplicht Artikel 10 – Ketenaansprakelijkheid
Artikel 11 – Verzekeringsplicht Aannemer Artikel 12 – Opneming, kabels en leidingen Artikel 13 – State of art
Artikel 14 – Oplevering en keuring Artikel 15 – Aanneemsom
Artikel 16 – Betalingen
Artikel 17 – Overdracht rechten en verplichtingen Artikel 18 – Geheimhouding
Artikel 19 – Niet nakomen en de gevolgen daarvan Artikel 20 – Ontbinding door de gemeente
Artikel 21 –Publiekrechtelijke verplichtingen Artikel 22 –Geschillenbeslechting
Artikel 23 – Overname personeel en belangenverstrengeling
Artikel 1 – Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aannemer : de wederpartij van de Gemeente bij de Overeenkomst
Bouwstoffen : de goederen die door de Aannemer worden geleverd, afgeleverd en/of aangebracht
Diensten : alle door een dienstverlener te verrichten Werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op leveringen en/of aanneming van Werk(en).
Gemeente : de Gemeente Súdwest-Fryslân, de gebruiker van de voorwaarden
Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot aanneming van Werk; Offerteaanvraag : het schriftelijk verzoek van de Gemeente aan de Aannemer om een Offerte uit te brengen;
Offerte : een door de Aannemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (BW); Opdrachtverlening : een door de Gemeente schriftelijk gedane aanvaarding van de Offerte in de zin van artikel 6:217 BW;
Overeenkomst : de schriftelijke Overeenkomst in de zin van artikel 7:750 BW tussen de Gemeente en de Aannemer, waar de onderhavige Voorwaarden deel van uitmaken;
Partijen : de partijen bij de Overeenkomst, Gemeente en Aannemer gezamenlijk;
Werk : het door de Aannemer, op basis van de Overeenkomst, tot stand te brengen Werk van stoffelijke aard en de daartoe benodigde en/of daarmee in verband staande leveringen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Lid 1
De Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard. Afwijking van de Voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de (rechts)verhouding tussen partijen nadat de Gemeente een Offerteaanvraag heeft gedaan waarbij de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Lid 2
Enkel het feit dat de Gemeente niet steeds een strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent niet dat de Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat de Gemeente het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van de Voorwaarden te verlangen.
Lid 3
Voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden dient onder personeel van de Aannemer tevens te worden verstaan, derden die door de Aannemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of worden betrokken.
Lid 4
In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de Overeenkomst boven de Voorwaarden.
Artikel 3 – Offerteaanvraag
Lid 1
Een Offerteaanvraag is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door een bevoegde vertegenwoordiger van de Gemeente is gedaan. De Gemeente kan een Offerteaanvraag te allen tijde gemotiveerd intrekken.
Lid 2
Een Offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste 60 dagen nadat de Offerte de Gemeente heeft bereikt. Een Offerte is steeds duidelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Offerteaanvraag. Indien de Offerte afwijkt van de Offerteaanvraag heeft de Gemeente het recht om deze Offerte zonder nadere toelichting en zonder gehouden te zijn de Aannemer in staat te stellen tot aanpassing/aanvulling, de Offerte ter zijde te leggen.
Lid 3
Indien één van de procedures beschreven in de ARW 2012 of opvolgende regelgeving van toepassing is verklaard op de offerteaanvraag, dan geldt, in afwijking van het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde, hetgeen in de ARW is voorgeschreven.
Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst/toepasselijk recht
Lid 1
Een Overeenkomst komt slechts tot stand doordat de Gemeente de Offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening. Lid 2
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land, of van enig verdrag, op de Overeenkomst is uitgesloten.
Artikel 5 – UAV 2012
De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 2012 (UAV 2012) of opvolgende regelgeving zijn steeds van toepassing, tenzij in de Overeenkomst hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 6 – Onderaannemer
De Gemeente is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot een onderaannemer, zoals bedoeld in § 6 lid 25 XXX 0000, in te trekken, indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden aan de Gemeente blijkt dat de onderaannemer niet in staat is het Werk of een deel van het Werk volgens de Overeenkomst uit te voeren, en indien de onderaannemer verkeert of komt te verkeren in een toestand zoals beschreven in artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet.
Artikel 7 – Relevante informatie
Lid 1
De Aannemer geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de Gemeente verlangt, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
Lid 2
In geval de Xxxxxxxx – om wat voor reden ook – het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op het schenden van een informatieplicht door de Gemeente toe.
Lid 3
Indien de Xxxxxxxx bij de opgave van de in lid 1 bedoelde informatie en/of gegevens niet expliciet aangeeft binnen welke – redelijk te achten – termijn de Aannemer de gegevens behoeft en/of niet aangeeft welke gevolgen te late informatieverstrekking heeft voor de uitvoeringsduur, komt de Aannemer geen beroep toe op bouwtijdverlenging, noch op vergoeding van kosten wegens een langere uitvoeringsduur.
Artikel 8 – Leiding en toezicht, directie
Lid 1
De in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst c.q. het Werk in te schakelen (natuurlijke en rechts-)personen staan onder leiding en toezicht van de Aannemer. De Gemeente draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid. Goedkeuring van een onderaannemer of hulppersoon, zoals bedoeld in artikel 6 doet aan het voorgaande niet af.
Lid 2
De Gemeente is te allen tijde bevoegd één of meer door haar in te schakelen derden te benoemen als degene die belast is of zijn met de directievoering van het Werk. Dit zal nimmer leiden tot een verzwaring van de verplichtingen en/of verantwoordelijkheden en/of verlies of vermindering van rechten door of zijdens de Gemeente.
Artikel 9 - Waarschuwingsplicht
Lid 1
Het Werk is nader omschreven in een door of in opdracht van de Gemeente vervaardigd bestek, programma van eisen en/of opdrachtomschrijving.
Lid 2
Op de Xxxxxxxx rust een waarschuwingsplicht voor alle hem vanwege zijn deskundigheid op te vallen tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in het bestek, c.q. programma van eisen c.q. opdrachtomschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voorts rust op de Aannemer een waarschuwingsplicht voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in door of namens de Gemeente aan de Aannemer verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen die de Aannemer mede gelet op de door de Gemeente van de Aannemer en zijn (eventuele) onderaannemers verlangde deskundigheid hadden dienen op te vallen.
Lid 3
Bij het negeren of niet nakomen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde waarschuwingsplicht(en) is de Aannemer aansprakelijk voor alle gevolgen van betreffende tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten.
Artikel 10 – Ketenaansprakelijkheid
Lid 1
De Aannemer vrijwaart de Gemeente voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het Werk. De Gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelastingen en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen. Lid 2
De Aannemer zal in het voorkomende geval het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel – indien zulks tussen hen is overeengekomen – direct aan de betreffende UWV dan wel de Ontvanger en de Aannemer zal erop toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.
Lid 3
De Gemeente heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de door de Aannemer ter zake van het Werk verrichte Werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen, waarvoor de Gemeente op welke grond dan ook hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Aannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde G-rekening.
Artikel 11 – Verzekeringsplicht Xxxxxxxx
Het Werk c.q. de uitvoering van de Overeenkomst dient te worden verzekerd onder de (doorlopende) CAR-verzekering van de Gemeente.
Artikel 12 – Opneming, kabels en leidingen
Lid 1
De Aannemer dient zich voordat met de uitvoering van het Werk een aanvang wordt gemaakt op de hoogte stellen van alle relevante feiten en omstandigheden op het terrein en/of in de gebouwen waar het Werk zal worden uitgevoerd. Hieronder wordt ook verstaan de opneming van en het nemen van beschermende maatregelen ten behoeve van belendende percelen en de ligging van kabels en leidingen.
Lid 2
De Aannemer zal voor zijn rekening en risico en in overleg met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerkingen en goedkeuringen, die nodig zijn om het Werk ongestoord te kunnen uitvoeren. De Aannemer zal tijdig zorgdragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio waar het Werk wordt uitgevoerd.
Lid 3
Lid 2 is niet van toepassing indien de Gemeente de opdrachtnemer is voor werkzaamheden ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen.
Artikel 13 – State of the art
De Aannemer garandeert dat de Aannemer en het personeel van de Aannemer gedurende de gehele duur van de Overeenkomst beschikken over voldoende expertise, professionaliteit en voldoende actuele kennis van vaktechnieken als nodig is om op hoogwaardi ge manier uitvoering te (kunnen) geven aan de Overeenkomst.
Artikel 14 – Oplevering en goedkeuring
In aanvulling op § 9 UAV 2012 geldt dat oplevering van het Werk slechts plaatsvindt door middel van schriftelijke goedkeuring van het Werk door de Gemeente na de melding van de Aannemer dat het Werk voltooid en voor oplevering gereed is. De Gemeente kan nimmer geacht worden het Werk stilzwijgend te hebben goedgekeurd.
Artikel 15 – Aanneemsom
In aanvulling op § 36 lid 5 UAV 2012 komt meerwerk slechts voor verrekening in aanmerking indien de Gemeente vooraf schriftelijk op de hoogte is gesteld van de redenen voor het meerwerk en schriftelijk opdracht heeft gegeven voor dit meerwerk.
Artikel 16 – Betalingen
Lid 1
Betaling door de Gemeente van (delen van) de aanneemsom vindt slechts plaats op basis van een deugdelijk gespecificeerde en door de directie goedgekeurde factuur. De factuur dient ten minste de aard en de hoeveelheid van de verrichte Werkzaamheden en/of geleverde materialen te vermelden. Niet deugdelijk gespecificeerde facturen worden niet door de Gemeente in behandeling genomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Gemeente niet in verzuim. Ook na het verstrijken van de betalingstermijn behoudt de Gemeente haar recht om een beroep te doen op het niet deugdelijk gespecificeerd zijn van een factuur.
Lid 2
De Gemeente betaalt de factuur binnen 30 dagen nadat zij de factuur heeft ontvangen, indien van toepassing het Werk heeft gecontroleerd en geconstateerd heeft dat het met de betaling corresponderende deel van het Werk naar haar genoegen is verricht.
Lid 3
De Aannemer stelt de Gemeente in staat om te controleren of de stand van het Werk de factuur rechtvaardigt.
Artikel 17 - Overdracht rechten en verplichtingen
De Aannemer is niet bevoegd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de Gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 18 – Geheimhouding
De Aannemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst, alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de Gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de Gemeente.
Artikel 19 – Niet nakomen en de gevolgen daarvan
Lid 1
In geval de Xxxxxxxx – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is de Gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de Aannemer kan ontlenen, waaronder haar recht op schadevergoeding, bevoegd:
a. zonder voorafgaande rechtelijke machtiging of toestemming het Werk door een derde te laten herstellen c.q. opleveren en de kosten daarvan op de Aannemer te verhalen. Dit geldt ook voor een gedeelte van het Werk;
b. de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de Aannemer geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Lid 2
De Aannemer vrijwaart de Gemeente voor alle financiële gevolgen van de aanspraken van derden verband houdende met niet nakoming door de Aannemer en/of verband houdende met onrechtmatige handelingen, c.q. fouten van de Aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 20 – Ontbinding door de gemeente
De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, althans te laten eindigen, zonder dat er een nadere ingebrekestelling, rechtelijke tussenkomst of wat voor (rechts)handeling dan ook door de Gemeente nodig zal zijn:
- in het geval van faillissement van de Aannemer;
- in het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid door de Aannemer;
- in het geval van ontbinding of liquidatie van de Aannemer;
- indien de Aannemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd;
- in geval van surseance van de Aannemer;
- indien de Aannemer in het kader van de aanbestedingsprocedure prijsafspraken heeft gemaakt met collega-aannemers c.q. concurrenten;
- indien de door de Aannemer of één van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de Gemeente.
Artikel 21 – Publiekrechtelijke verplichtingen
Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de Gemeente rustende verplichtingen. De Aannemer is zich ervan bewust dat op de Gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon andere rechten en/of plichten rusten, waarbij bij gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden de Gemeente mogelijkerwijs haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (langer) kan nakomen. De Gemeente is nimmer aansprakelijk indien zij vanwege die redenen de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.
Artikel 22 – Geschillenbeslechting
Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals die drie maanden voor de totstandkoming van de Overeenkomst luiden.
Artikel 23 – Overname personeel en belangenverstrengeling
Lid 1
De Aannemer is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente ambtenaren en/of ander personeel van de Gemeente in dienst te nemen voorafgaand aan of binnen twee jaar na het sluiten van de Overeenkomst, noch met ambtenaren en/of ander personeel te onderhandelen over indiensttreding.
Lid 2
De Gemeente heeft het recht om zonder ingebrekestelling de Overeenkomst te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien blijkt dat een aan haar organisatie verbonden persoon of bedrijf een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij de Aannemer, zonder dat zij daarover vooraf schriftelijk is ingelicht.