Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek opge- stelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.
Artikel 2 - Aanbod
2.1 Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
2.2 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauw- keurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatie- techniek. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
2.3 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek.
2.4 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Indien het aanbod van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek:
– hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
– hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
3.2 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal één miljoen gulden per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
4.2 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
4.3 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
4.4 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatie- techniek de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bepaald.
4.5 De opdrachtgever is jegens Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
4.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
4.7 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.8 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetref- fende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
4.9 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin betreffende vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek hiervan terstond in kennis te stellen.
4.10 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 4.9), dient de daaruit voor Nuijten Loodgieters-bedrijf - Installatietechniek voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
4.11 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het hori- zontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
4.12 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
4.13 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig ziin dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
4.14 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan de hem aangeleverde materialen (bijvoorbeeld eigen aangeleverd sanitair), betrekking hebbende op de overeenkomst met Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek tot het bewerken van deze aangeleverde materialen (plaatsing sanitair). Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek staat in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking en de aanlevering van overige materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
4.15 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
4.16 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
4.17 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van neven-aannemers en hun hulppersonen.
4.18 De opdrachtgever draagt het risico voor het van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
4.19 De opdrachtgever vrijwaart Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
4.20 De opdrachtgever staat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
4.21 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.
4.22 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15% respectievelijk 10% van de aanneemsom.
4.23 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
4.24 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
4.25 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatie- techniek recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
4.26 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Nuijten Loodgietersbedrijf – Instal- latietechniek op verrekening daarvan onverlet.
4.27 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4.28 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek worden verrekend als meerwerk.
4.29 In geval van overmacht is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Nuijten Loodgietersbedrijf
– Installatietechniek gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4.30 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbre-kingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
4.31 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek in overleg treden met de opdrachtgever.
4.32 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
– hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
4.33 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
4.34 Oplevering ontslaat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
4.35 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek naar de opdrachtgever.
4.36 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de installateur voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
4.37 Alle vorderingen die Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 5 - Betaling
5.1 Na het sluiten van de overeenkomst is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 4.36 geldt op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek verlangde zekerheid.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij genoemd inclusief BTW) en verrekenbaar overeenkomstig de risicoregeling installatietechniek (een percentage van het verschil tussen loonniveaus/materiaalprijzen binnenland van moment van aanbod en datum van wijziging loonniveau). Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek informeert de opdrachtgever in dat geval omtrent de in het aanbod gehanteerde loon-materiaalverhouding.
5.3 Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
5.4 Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
5.5 Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:
– 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst;
– 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 30% van de tijdsduur van het werk;
– 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 60% van de tijdsduur van het werk;
– 10% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het werk.
5.6 Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 5.4.
5.7 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Nuijten Loodgietersbedrijf – Instal- latietechniek bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
5.8 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
5.9 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatie- techniek over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
5.10 Een door de opdrachtgever xxxxxx betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
5.11 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden
Artikel 6 - Garantie
6.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
6.2 Voor geleverde dakbedekking, geleverd en uitgevoerd volgende de daarop betrekking hebbende omschrijvingen van bovengenoemde werk en voldoen aan de eisen, die volgens de huidige stand van de techniek aan deze dakbedekking en bijbehorende werken behoren te worden gesteld, geldt een garantie van 10 jaar. Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek garandeert, dat indien ten gevolge van onjuiste uitvoering van de werkzaamheden of inferieure kwaliteit van de geleverde en aangebrachte materialen, zicht binnen een periode van 10 jaar na de volledige betaling van de genoemde facturen, hij, uiterlijk 14 dagen nadat daartoe schriftelijk verzoek van de opdrachtgever is ontvangen, de dakbedekking en/of bijbehorende werken kosteloos zal herstellen.
6.3 De verplichting zoals genoemd in artikel 6.1 en 6.2, strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 4.13 tot en met 4.16.
6.4 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 6.1 en 6.2 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek:
– onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrek- kige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek, onverminderd het bepaalde in artikel 4.18;
– alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
6.5 De ingevolge de garantieverplichting door Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
6.6 Indien naar het oordeel van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid installateur
7.1 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 4.12.
7.2 Als blijkt dat de overeenkomst als genoemd in artikel 4.14 niet deugdelijk is uitgevoerd door Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek, dan zal hij de keuze maken of hij de bewerking opnieuw uitvoert, danwel herstelt of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. In geval van eerstgenoemde, moet opdrachtgever voor eigen rekening het nieuwe materiaal aanleveren.
7.3 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
7.4 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 6.1 of 6.2.
7.5 Na de oplevering is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 6.1 tot en met 6.6 omschreven garantieverplichting.
7.6 Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 6.1 en 6.2 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
7.7 Indien Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek ingevolge de artikelen 7.2 en 7.7 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
7.8 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek nimmer aansprakelijk.
7.9 De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7.10 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
7.11 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
Artikel 8 - Slotbepaling
8.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Elk geschil tussen Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de ge- wone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en -Handel.
8.3 In afwijking van het voorgaande artikel is Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is gevestigd.