ALGEMENE VOORWAARDEN VAN (ONDER)AANNEMING EN INKOOP VAN ROOFING SOLUTIONS B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN (ONDER)AANNEMING EN INKOOP VAN ROOFING SOLUTIONS B.V.
Versie 04 d.d 16-10-2023 Gedeponeerd bij Rechtbank ZeelandWestBrabant onder nummer 26/2023
DEEL I: ALGEMEEN DEFINITIES
In deze voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
Aanvullende Levering(en): Levering(en) van Goederen aan Roofing Soluti ons B.V. in afwijking van of in aanvulling op reeds geleverde Goederen; Levering(en): de levering van de Goederen aan Roofing Solutions B.V.; Goederen: de Goederen die Wederpartij aan Roofing Solutions B.V. levert of dient te leveren;
Partijen: Roofing Solutions B.V. en Wederpart j gezamenlijk;
Vervangende Levering(en): Levering(en) van Xxxxxxxx aan Roofing Soluti ons B.V. als vervanging van reeds geleverde Xxxxxxxx, wegens bijvoor beeld, wijzigingen in de opdracht, gebreken, beschadigingen aan de Goede ren of andere tekortkomingen en/of gebreken aan de Goederen of in de (wijze van de) Levering(en), al dan niet op grond van een verstrekte garan tie.
Wederpartij: elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Roofing Solutions
B.V. over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt of een overeenkomst sluit.
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van (onder)aanneming en/of (in)koop en/of (ver)huur die Roofing Solutions B.V. (hierna ook wel: 'Roofing') sluit met een Wederpartij.
1.2 Door met Roofing een overeenkomst aan te gaan doet Wederpartij af stand van eventueel door haar gehanteerde voorwaarden, zodat op alle met Roofing gesloten overeenkomsten uitsluitend de door Roofing Solutions B.V. gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Xxxxxxx en Wederpartij overeengekomen, boven contractstuk xxx xxx Xxxxxxxxxxx, waaronder het bestek, proces-verbaal van aanwijzin gen, nota's van wijzigingen en aanvullingen, bestektekeningen, werkom schrijvingen, offertes en (algemene) voorwaarden van Wederpartij en/of aan haar verbonden c.q. door haar ingeschakelde derden.
1.4Indien de overeenkomst tussen Partijen specifiek betrekking heeft op uitvoering van werken door Xxxxxxx in opdracht van Wederpartij is naast 'Deel I: Algemeen', het bepaalde in 'Deel II: Aanneming van werk door Roofing Solutions B.V.' van toepassing. Voor zover de overeenkomst tussen Partijen betrekking heeft op werken die in opdracht van Roofing door We derpartij worden uitgevoerd, is naast 'Deel I: Algemeen', ook het bepaalde in 'Deel 111: Aanneming van werk in opdracht van Roofing Solutions B.V.' van toepassing. Voor zover de overeenkomst tussen Partijen ook betrekking heeft op de inkoop van Goederen door Roofing, is naast het bepaalde in 'Deel I: Algemeen', het bepaalde in 'Deel IV: Inkoop door Roofing Solutions B.V.' van toepassing.
ARTIKEL 2. BETALING
2.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen factu ren van Roofing Solutions B.V binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening van bedragen door Wederpartij is uitge sloten.
2.2 Indien een factuur niet binnen 60 dagen na factuurdatum is voldaan, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt de factuur verhoogd met een renteopslag van 5%, zonder dat daartoe een (nadere) ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst voor is vereist, tenzij Partijen schriftelijk en uit drukkelijk anders zijn overeengekomen. De in dit artikel beschreven opslag laat het recht van Roofing op eventuele vergoeding van wettelijke (han dels)rente en/of (aanvullende) schadevergoeding uitdrukkelijk onverlet. De opslag geldt nadrukkelijk niet als gefixeerde schadevergoeding.
2.3 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle werkelijk gemaakte (gerechte lijke) proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buiten gerechtelijke incassokosten voor rekening van Xxxxxxxxxxx. De buitenge rechtelijke incassokosten bedragen ten minste een bedrag van€ 250,00 ex. BTW
2.4 Iedere deelbetaling door Wederpartij strekt allereerst in mindering op de (buitengerechtelijke incasso)kosten, vervolgens op de contractuele en wet telijke rente en ten slotte op de hoofdvordering van Roofing.
ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 De aansprakelijkheid van Roofing Solutions B.V. voor schade is in alle ge vallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, of, indien geen deelfacturen worden gehanteerd, ten hoogste de waarde van de overeen komst.
3.2 Een rechtsvordering van Wederpartij uit hoofde van toerekenbare tekort koming c.q. uit hoofde van enig gebrek de door Roofing Solutions B.V. xxxxxx voerde werkzaamheden is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na ver loop van een jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
3.3 Roofing Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor zuivere vermogensscha de, waaronder begrepen onder meer financieel nadeel zonder dat daar zaak of letselschade aan vooraf gaat, of voor gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade en/of winstderving.
3.4 Klachten over de wijze waarop Roofing Solutions B.V. uitvoering geeft aan enige overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de pres tatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, schriftelijk ter kennis van Roofing Solutions B.V. te worden gebracht, bij gebreke waarvan alle rechten van We derpartij ten aanzien van dat gebrek jegens Roofing Solutions B.V. vervallen.
ARTIKEL 4. BOETES, KORTINGEN
4.1 Wederpartij is jegens Roofing aansprakelijk voor alle boetes, kortingen op de aanneemsom, dan wel schadeclaims, die door derden (waaronder uit drukkelijk ook bestuursorganen en/of handhavende instanties), aan Roofing worden opgelegd ten gevolge van aan Wederpartij toe te rekenen handelin gen en/of levering(en), waaronder uitdrukkelijk ook vertraging en/of het niet naleven door Wederpartij van haar verplichtingen op basis van de met Roofing gesloten overeenkomsten (en daarvoor in te schakelen arbeids krachten) en/of het niet naleven van toepasselijke wet en regelgeving bij voorbeeld als bedoeld in artikel 24, of niet betaalde afdrachten, premies, lonen of belastingen. Wederpartij vrijwaart Roofing uitdrukkel jk voor de hiervoor genoemde vorderingen.
4.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn/oplevertermijn/leverter mijn is Wederpartij aan Roofing in ieder geval een boete wegens vertraging verschuldigd van€ 500,00 per kalenderdag (niet-werkbare dagen inbegre pen), tenzij een ander bedrag is overeengekomen en onverminderd het recht van Roofing op vergoeding van de werkelijke door haar geleden schade en te maken kosten, en door Wederpartij verschuldigde vergoeding van boetes en/of schade en/of kosten en/of rente voortvloeiende uit andere artikelen van deze voorwaarden en of enige overeenkomst met Roofing.
4.3 Xxxxx Xxxxxxxxxxx weet of redelijkeiwijs behoort te weten dat zij haar verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst met Roofing niet, niet tijdig, of niet geheel of anderszins conform de overeenkomst met Roofing kan nakomen, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Roofing, onder vermelding van de redenen voor en de vermoedelijke duur van de eventuele vertraging.
ARTIKEL 5. OPSCHORTING, VERREKENING, CESSIE, RETENTIE
5.1 Roofing is gerechtigd al haar vorderingen op Wederpartij te verrekenen met hetgeen Roofing aan Wederpartij verschuldigd is.
5.2 Het is Wederpartij niet toegestaan de nakoming van enige verplichting op welke wijze dan ook op te schorten en/of het retentierecht (in de zin van de wet of enige overeenkomst) uit te oefenen en/of haar vorderingen te ver rekenen met datgene wat Roofing van Wederpartij te vorderen heeft.
5.3 Het is voor Wederpart j (goederenrechtelijk en verbintenisrechtelijk) niet mogelijk, of althans verboden om vorderingen die Wederpartij ingevolge enige overeenkomst op Roofing heeft of krijgt, daaronder uitdrukkelijk be grepen de bedragen aan verschuldigde premies, sociale verzekeringswetten en loonheffing, te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, te bezwaren of (in eigendom) over te dragen.
ARTIKEL 6. ONTBINDING
6.1 Onverminderd haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, heeft Roofing het recht om, zonder tot enige schadever goeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder (nadere) in gebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. Wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillisse ment aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. Wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c. Wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit een met Roofing gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt;
6.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet de overige aan Roofing bij tekortkoming in de nakoming van Wederpartij rechtens toe komende be voegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige scha devergoeding.
ARTIKEL 7. OVERMACHT
7.1 Indien naar het redelijk oordeel van Roofing als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Roofing zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
7.2 Onder overmacht wordt onder meer; maar niet uitsluitend, verstaan oor logsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, sto ringen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatrege len of ingrijpen van overheidswege, waaronder die met betrekking tot be strijdingen van besmettelijke ziekten zoals COVID-19 en/of de aanwezigheid of verspreiding van bepaalde stoffen, waaronder stikstof, PFAS en/of verge lijkbare stoffen, de uitval van personeel als gevolg van voornoemde of soort gelijke ziekten, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoom kernreacties, machinebreuk en alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Roofing Solutions B.V. naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
7.3 Indien Roofing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel af zonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
ARTIKEL 8. FAILLISSEMENT WEDERPARTIJ
8.1 Naast het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst geldt dat indien zich de situatie voordoet dat Wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling of eigen aangifte van faillissement doet, of verzoekt tot toelating tot de schuldsanering, dan wel indien een derde een verzoek tot faillietverklaring van Wederpartij doet, is Roofing vanaf dat moment gerechtigd alle reeds verschuldigde, of nog verschuldigd te raken, betalingen geheel op te schorten, zonder dat dit leidt tot enig recht op vergoeding (bijvoorbeeld van rente) aan Wederpartij, en wel totdat komt vast te staan wat de hoogte van de vorderingen is die Roofing op Wederpar tij heeft.
8.2 Indien zich een situatie zoals bedoeld in lid 1 voordoet, worden alle vor
deringen die Roofing, uit welke hoofde dan ook, op Wederpartij heeft of zou krijgen, terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
8.3 In het geval van een overeenkomst voor de Levering van Goederen of uitvoering van werkzaamheden door Wederpartij aan of in opdracht van Roofing, geldt dat in een situatie zoals bedoeld in lid 1 dat Wederpartij bo vendien op dat moment, zonder dat daarvoor een voorgaande schriftel jke ingebrekestelling is vereist, de volgende, terstond opeisbare boetes verbeurt (telkens onverminderd het recht op volledige schadevergoeding);
a. Een boete van 10% van de waarde van de reeds verrichte Levering(en) in verband met de door Roofing mis te lopen garantieaanspraken op Weder partij.
b. Een boete van 10% van de overeengekomen Prijs in verband met de door de Principaal aan Roofing op te leggen boetes vanwege (bijvoorbeeld) vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.
ARTIKEL 9. ZEKERHEIDSTELLING
9.1 Roofing is gerechtigd om van Wederpartij zekerheid in de vorm van een bankgarantie c.q. vooruitbetaling ter hoogte van 10% van de aanneems om/prijs te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen die voort vloeien uit een tussen Partijen gesloten overeenkomst, zulks onder opschor ting van de uitvoering van de overeenkomst door Roofing totdat de zeker heid door Wederpartij verschaft is en/of de vooruitbetaling door Roofing is ontvangen.
9.2 De hiervoor bedoelde zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop Wederpartij aan haar (leverings)verplichtingen heeft voldaan c.q. het aan Wederpartij opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het werk van Xxxxxxxxxxx worden geconstateerd die niet aan de oplevering van het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop Wederpartij deze gebreken heeft hersteld.
ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 Roofing is en blijft de enige rechthebbende op de door haar vervaardig de ontwerpen en/of onderdelen van ontwerpen ten behoeve van de uitvoe ring van enige overeenkomst met Wederpartij.
10.2 Het is Wederpartij niet toegestaan om door Roofing vervaardigde ont werpen en/of onderdelen van ontwerpen te herhalen in andere Werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roofing Wederpartij is slechts na uitdrukkelijk, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roofing gerechtigd over de door Roofing vervaardigde documenten, ontwer pen en stukken te publiceren.
10.3 Roofing heeft het recht de door Roofing vervaardigde ontwerpen en/of onderdelen van ontwerpen te herhalen, tenzij redelijke belangen van We derpartij zich daartegen verzetten.
10.4 Indien in de Roofing vervaardigde ontwerpen en/of onderdelen van ontwerpen vindingen zijn opgenomen die vatbaar zijn voor octrooiverlening, is slechts Roofing gerechtigd op die vindingen octrooi aan te vragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Pagina 1 van 2
ARTIKEL 11: PUBLICITEIT EN SOCIAL MEDIA
Het is Wederpartij, waaronder in dit geval uitdrukkelijk begrepen ook alle door of namens Wederpartij ingeschakelde personen en/of derden, niet toe gestaan anders dan na uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestem ming door zowel Roofing als (indien nodig) haar opdrachtgever/derden, in welke vorm dan ook informatie over een project, werk en/of de betrokken heid van Roofing daarbij openbaar te maken c.q. te publiceren, in het bijzon der ook niet op Social Media. Per overtreding van dit verbod en/of de aan eventuele toestemming verbonden voorwaarden, verbeurt Wederpartij van rechtswege een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 10.000,00, alsmede een boete van€ 250,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Aan de door Roofing en Principaal eventueel te verlenen toestemming zijn in ieder geval de voorwaarden verbonden dat het op negatieve wijze publiceren over het Project, het Werk, Roofing en/of Principaal nimmer is toegestaan en dat bij publicatie te allen tijde de betrokkenheid van Roofing bij het Project dient te worden vermeld.
ARTIKEL 12. DIVERSEN
12.1 Roofing is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder toestemming van Wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderne ming van Roofing.
12.2 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een Wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van haar beroep of bedrijf) en die Wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Roofing zo goed mogelijk beschermt. Vernietiging van enige bepaling uit deze of een andere met Roofing gesloten overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen uit die overeenkomst onverlet.
ARTIKEL 13. PRIVACY, PERSOONSGEGEVENS
Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij Xxxxxxx betrokken is, sprake is van de verwerking van persoonsge gevens door Roofing in de zin van de Algemene verordening gegevensbe scherming (AVG), dan heeft de betrokkene in de zin van de AVG de volgende rechten:
- Betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens (recht op inzage en recti ficatie);
- Betrokkene heeft het recht op het beperken van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (recht op beperking verwerking);
- Betrokkene heeft recht om te verzoeken aan Verwerkingsverantwoorde lijke om zijn/haar persoonsgegevens uit de systemen van de Verwerkings verantwoordelijke te wissen (recht op vergetelheid);
- Betrokkene heeft recht om aan de Verwerkingsverantwoordelijke te ver zoeken om zijn/haar persoonsgegevens elektronisch over te dragen aan een derde partij (recht op data portabiliteit);
- Betrokkene heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwer king van persoonsgegevens (recht op bezwaar);
- Betrokkene heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Per soonsgegevens.
Met het voorgaande neemt Roofing nadrukkelijk nimmer méér verplichtingen op zich dan zij op basis van de AVG reeds heeft.
ARTIKEL 14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op alle met Roofing gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, tenzij Roofing ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan de in Tilburg bevoegde gewone rechter
DEEL Il: AANNEMING VAN WERK DOOR ROOFING SOLUTIONS B.V.
ARTIKEL 15. AANNEEMSOM, MEER EN MINDERWERK, WIJZIGING TA RIEVEN EN PRIJZEN
15.1 Roofing kan niet worden gehouden wijzigingen in de door haar uit te voeren werkzaamheden aan te brengen indien zij aannemelijk maakt dat de uitvoering daarvan niet zonder bezwaar in het bouwproces kan worden inge past.
15.2 Indien Wederpartij het werk wenst te wijzigen, is Roofing, met inacht neming van het vorige lid, daar slechts toe gehouden indien Partijen vooraf schriftelijk overeenstemming bereiken over de daaraan verbonden gevolgen, zowel voor de aanneemsom (meerwerk/minderwerk) als de datum van ople vering van het Werk.
15.3 Indien zich een wijziging voordoet in kosten, grondstoffen, materialen, brandstof, prijzen, lonen, belastingen en rechten in de ruimste zin des woords van meer dan 5%, heeft Roofing recht op bijbetaling van het meer dere boven voornoemd percentage.
15.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Roofing is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Wederpartij door te berekenen.
ARTIKEL 16. AANVANG VAN HET WERK, VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN BOUWPLAATS
16.1 Wederpartij dient ervoor te zorgen dat Roofing haar werkzaamheden kan aanvangen op de tussen Partijen overeengekomen aanvangsdatum. De verkrijging en het behouden van de nodige civielrechtelijke dan wel be stuursrechtelijke toestemmingen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn te allen tijde voor rekening en risico van Wederpartij. Indien en voor zover de uitvoering van het werk wordt uitgesteld c.q. geen doorgang vindt als gevolg van het ontbreken van de nodige toestemmingen, op welke grond dan ook, waaronder als gevolg van overheidsmaatregelen of ingrijpen rondom maatregelen of ingrijpen van overheidswege, waaronder die met be trekking tot bestrijdingen van besmettelijke ziekten zoals COVID-19 en/of de aanwezigheid of verspreiding van bepaalde stoffen, waaronder stikstof, PFAS en/of vergelijkbare stoffen, geldt dit als een opzegging in onvoltooide staat dan wel heeft Roofing het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de aanneemsom te herzien.
16.2 Indien het niet mogelijk is dat Roofing op de overeengekomen aan
vangsdatum haar werkzaamheden kan aanvangen, is Wederpartij verplicht Roofing zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel eerder als door Partijen overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
16.3 Wederpartij is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de op grond van geldende wet- en regelgeving vereiste veiligheidsvoorzieningen, waaron der bijvoorbeeld randbeveiliging en netten, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders door partijen overeengekomen. Indien niet wordt voldaan aan de vei ligheidseisen, kan en zal Roofing niet aanvangen met haar werkzaamheden.
16.4 Wederpartij is verantwoordelijk voor de (bodem)gesteldheid van het terrein/de bouwplaats, en garandeert dat dit geschikt is voor het beoogde gebruik daarvan en voor de realisatie van de werkzaamheden. De gevolgen van de bodemgesteldheid en/of obstakels zijn voor rekening van Wederpar tij, tenzij deze zijn veroorzaakt door Roofing. Eventuele door Roofing te nemen maatregelen of voorzieningen in verband met de (bodem)gesteldheid van het terrein/de bouwplaats zullen als wijziging (meerwerk) als bedoeld in
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN (ONDER)AANNEMING EN INKOOP VAN ROOFING SOLUTIONS B.V.
Versie 04 d.d 16-10-2023 Gedeponeerd bij Rechtbank Zeeland-WestBrabant onder nummer 26/2023
artikel 15 worden aangemerkt.
16.5 Indien Roofing niet of niet tijdig kan aanvangen met haar werkzaamhe den, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de in dit artikel specifiek genoemde omstandigheden, is Wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die Roofing als gevolg daarvan moet of heeft moeten maken, waaronder begrepen die voor ingeschakelde arbeidskrachten, personeel, ZZP'ers, onderaannemers en/of de huur van materiaal en materieel
ARTIKEL 17. OPLEVERING WERK
17.1 Zodra het door Roofing uitgevoerde werk naar mening van Xxxxxxx vol tooid is, nodigt Roofing Wederpartij uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door Wederpartij in aanwezigheid van Roofing en strekt er toe te constateren of Wederpartij aan haar verplichtin gen uit de overeenkomst tussen Partijen heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken en door beide Partijen te ondertekenen proces-verbaal.
17.2 Deze opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch uiterlijk binnen acht dagen na de uitnodiging van Roofing. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken en door beide Par tijen te ondertekenen proces-verbaal.
17.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Wederpartij aan Roofing So lutions B.V. binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goed gekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de redenen voor dat oordeel. De dag van goedkeuring is de dag waarop die mededeling aan Roofing Solu tions B.V. is verzonden.
17.4 Geschiedt opneming niet binnen acht dagen na verzending van de uit nodiging om tot opneming over te gaan, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na verzending van die uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
17.5 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer gedaan, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
17.6 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment dat het geheel of gedeeltelijk in gebruik wordt genomen.
17.7 Kleine gebreken, z jnde gebreken die binnen een termijn van acht dagen kunnen worden hersteld of gebreken die ingebruikneming niet in de weg staan, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. Bij een herop neming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig de voor gaande leden aan Roofing zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgega ne opneming aan de dag zijn getreden.
17.8 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
17.9 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is, of geacht wordt te zijn goedgekeurd. Indien het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk gereed is gemeld c.q. Roofing de Wederpartij heeft uitgenodigd om tot opneming van het werk over te gaan, als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
17.10 Indien een onderhoudstermijn geldt gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt beschouwd. Roofing is gehouden gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die gebreken die worden veroorzaakt door een omstandigheid die niet aan Roofing kunnen worden toegerekend.
17.11 Roofing is na oplevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk, tenzij Wederpartij bewijst dat een tekortkoming is toe te reke nen aan Roofing en dat bovendien ondanks toezicht tijden de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in dit artikel, door de Weder partij niet ontdekt had kunnen worden en waarvan Roofing binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. Een rechtsvordering met be trekking tot een dergelijke tekortkoming is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na oplevering.
ARTIKEL 18. DIVERSEN
18.1 Alle door Roofing geleverde materialen blijven het eigendom van Roofing tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen Wederpartij aan Roofing ter zake van enige Levering is verschuldigd, met in begrip van rente en/of kosten.
18.2 Termijnen en/of levertijden waaraan Roofing zich jegens Wederpartij heeft verbonden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenz j zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeen is gekomen. In geval van niet tijdige Levering door Roofing dient zij alt jd schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens zij in verzuim raakt.
DEEL III: UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN ROOFING SOLUTIONS B.V.
ARTIKEL 19. AANNEEMSOM, MEER EN MINDERWERK, WIJZIGING TA RIEVEN EN PRIJZEN
19.1 Alle wijzigingen in de opdracht, zowel voor wat betreft meer- als min derwerk, dient Wederpartij vooraf aan Roofing kenbaar te maken.
19.2 Wederpartij mag geen meerwerk uitvoeren noch is Roofing tot vergoe ding daarvan verschuldigd, dan na schriftelijke en uitdrukkelijke opdracht daartoe van Roofing. Indien Wederpartij meent dat meerwerk verschuldigd zal gaan worden dient zij Roofing daarvoor onmiddellijk en schriftelijk te waarschuwen. Indien meerwerk zonder (nadere) schriftelijke overeenkomst wordt uitgevoerd heeft Wederpartij geen recht op vergoeding van dat meer werk.
19.3 Wederpartij heeft hoe dan ook slechts aanspraak op vergoeding van meerwerk indien Roofing dit meerwerk kan doorbelasten aan haar Principaal ("Back to-back").
19.4 Over de tussen Partijen overeengekomen aanneemsom/prijs/meer werk zal Wederpartij geen opslagen in rekening brengen, deze zijn in de aanneemsom/prijs/meerwerk verdisconteerd.
19.5 Wijzigingen in kosten, grondstoffen, materialen, brandstof, prijzen, lonen, belastingen en rechten in de ruimste zin des woords, geven Weder partij geen recht op aanvullende betaling c.q. verrekening tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Wederpartij een verzoek tot om aanvullende betaling c.q. verrekening doet, voorziet zij dit verzoek van al die gegevens die Roofing nodig acht om de verzochte wijziging(en) te kunnen beoordelen. Eventuele aanvullende betalingen door Roofing vinden plaats middels verrekening in de eindafrekening. Ieder beroep van Xxxxxx partij op art. 7:753 BW, par 47 UAV, of enige soortgelijke bepaling is uitge sloten.
ARTIKEL 20. BETALING
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door Roofing ver schuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur vol daan.
20.2 Facturen dienen te voldoen aan alle wettelijke vereisten, zoals onder meer de eisen die volgen uit artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968.
20.3 Wederpartij is niet gerechtigd om facturen te verhogen met een zoge noemde kredietbeperking.
20.4 Indien facturen aan Roofing worden verzonden, die niet voldoen aan de eisen uit deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Roofing, zijn deze facturen niet opeisbaar verschuldigd door Roofing totdat een juiste factuur is verzonden, dan wel de vereiste gegevens alsnog zijn verstrekt.
Wederpartij heeft geen recht op rentevergoeding over facturen die niet vol doen aan de bedoelde eisen.
20.5 Indien en voor zover door Roofing een factuur niet binnen 30 dagen, maar binnen 14 kalenderdagen wordt voldaan, is Roofing gerechtigd met het verschuldigde bedrag direct een korting te verrekenen van 2% van de waarde van die betreffende factuur.
Indien en voor zover een factuur binnen 8 kalenderdagen wordt voldaan, is Roofing gerechtigd met het verschuldigde bedrag direct een korting te ver rekenen van 5% van de waarde van die betreffende factuur.
ARTIKEL 21. AANVANG VAN HET WERK EN UITVOERINGSDUUR
21.1 Indien Wederpartij niet in staat is op de overeengekomen aanvangsda tum haar werkzaamheden aan te vangen, is zij verplicht Roofing zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, voor de overeengekomen aanvangs datum te waarschuwen.
21.2 Indien de aanvang, de voortgang of de oplevering van het aan Weder partij opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van Xxxxxxxxxxx komende omstandigheden, dient alle daaruit voor Roofing voortvloeiende schade door Wederpartij te worden vergoed, onverminderd aanspraken van Roofing op rente, boetes en/of kortingen als bedoeld in artikel 2 en 4 van deze Algemene voorwaarden.
21.3 Wederpartij heeft in geen geval recht op verlenging van enige uitvoe ringstermijn of (op)levertermijn - ook in het geval van overeengekomen meerwerk(en)- tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Wederpartij meent recht te hebben op verlenging van enige termijn maakt zij daar tijdig schriftelijk en onderbouwd melding van, opdat Partijen tijdig overeenstemming kunnen bereiken met betrekking tot de gevolgen voor de overeengekomen planning.
21.4 Termijnen waaraan Wederpartij zich jegens Roofing heeft verbonden betreffen fatale termijnen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
ARTIKEL 22. OPLEVERING WERK
22.1 Een termijn van tenminste acht dagen, vóór de dag waarop het werk naar de mening van Xxxxxxxxxxx voltooid zal zijn, nodigt Wederpartij Roofing schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door Roofing in aanwezigheid van Wederpartij en strekt er toe te constateren of Wederpartij aan haar verplichtingen uit de overeenkomst tussen Partijen heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken en door beide Partijen te on dertekenen proces-verbaal.
22.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Roofing aan Wederpartij schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet voldoet aan hetgeen is over eengekomen. In het eerste geval vermeldt Roofing de eventuele nog te her stellen gebreken, die goedkeuring niet in de weg stonden. In het tweede geval omkleedt Roofing haar afwijzing met de redenen voor dat oordeel. De dag van goedkeuring is de dag waarop die mededeling aan Wederpartij is verzonden.
22.3 Kleine gebreken die goedkeuring volgens Xxxxxxx niet in de weg ston den, dienen zo spoedig mogelijk door Wederpartij te worden hersteld.
22.4 Met betrekking tot een heropneming, na onthouding van goedkeuring, zijn de bovenvermelde bepalingen eveneens van toepassing.
22.5 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is, schriftelijk en uitdrukkelijk door Roofing wordt goedgekeurd. De dag waarop het werk is goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
22.6 Indien een onderhoudstermijn geldt gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt beschouwd. Wederpartij is gehouden gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die gebreken die worden veroorzaakt door een omstandigheid die niet aan Wederpartij kunnen worden toegerekend.
ARTIKEL 23. ONDERHOUDSTERMIJN/GARANTIETERMIJN
23.1 Indien is overeengekomen dat het aan Wederpartij opgedragen werk eerder moet worden opgeleverd dan het aan de Roofing door diens op drachtgever opgedragen werk, vangen onderhouds- en/of garantietermij nen van Wederpartij pas aan nadat het werk van Xxxxxxx aan diens op drachtgever is opgeleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen tussen Partijen.
23.2 In het in lid 1 bedoelde geval dient Wederpartij alle gebreken die worden geconstateerd, voorafgaand aan de aanvang de onderhouds- en/of garantietermijn, te herstellen als ware de onderhouds- en/of garantietermijn reeds aangevangen.
ARTIKEL 24. WETGEVING, VOORSCHRIFTEN
24.1 Wederpartij verklaart bekend en akkoord te zijn met alle wettelijke be palingen en andere voorschriften en normen, die relevant zijn voor de uit voering van haar werkzaamheden. Wederpartij is uitdrukkelijk gehouden zich tijdens de realisatie van de werkzaamheden te houden aan alle toepas selijke wet- en regelgeving, voorschriften en normen, onder meer op het gebied van arbeidsveiligheid, veiligheid op de bouwplaats, de voorschriften met betrekking tot het inzetten (en ter beschikking stellen) van arbeids krachten en/of werknemers, ketenaansprakelijkheid, inzet van vreemdelin gen, voorschriften uit hoofde van milieuwetgeving, werken in het buiten land, etc. en zal dit ook van de door haar in te schakelen derden bedingen. De aan de naleving van voornoemde wet- en regelgeving, voorschriften en normen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Wederpartij.
24.2 Voorts verklaart Wederpartij bekend en akkoord te zijn met alle voor schriften, voorwaarden en bepalingen, die namens Roofing gelden op de bouwplaats, of die aan Roofing zijn voorgeschreven krachtens de door Roofing met Principaal gesloten overeenkomst en zal deze voorschriften bij de uitvoering van haar werkzaamheden naleven.
24.3 Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid en nale ving van de wettelijke voorschriften op de (bouw)plaats waar de werkzaam heden op grond van deze overeenkomst worden uitgevoerd. Wederpartij be treedt geen daken, werken, gebouwen of andere objecten en/of bedient geen materieel, machines, voertuigen of gereedschap, dan wel verwerkt geen (bouw)materialen, zonder dat de daarvoor vereiste veiligheidsmaatre gelen, algemeen dan wel persoonl jk (zoals randbeveiliging en valbeveili ging), zijn getroffen. Indien en voor zover Wederpartij zich niet aan de gel dende veiligheidsmaatregelen houdt, doet hij zulks volledig voor eigen reke ning en risico. Wederpartij vrijwaart Roofing voor alle kosten, schade, vorde ringen, boetes of andere (financiële) gevolgen die het gevolg zijn van het niet naleven van dit artikel door Wederpartij of anderszins als gevolg van het niet nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.
24.4 Wederpartij is verantwoordelijk voor de op de (bouw)plaats namens Wederpartij aanwezige personen en/of derden, en draagt zorg voor de be nodigde coördinatie en aansturing in verband met de door Wederpartij uit te voeren werkzaamheden.
24.5 Wederpartij of door Wederpartij ingeschakelde derden zijn aansprake lijk voor schade, diefstal, waardevermindering e.d. van materialen en xxxxx xxxxx, alsook voor schade door Wederpartij aan Roofing en (het werk van) derden toegebracht.
24.6 Van alle door Wederpartij te leveren Goederen dient zij, vóór levering, product- en/of veiligheidsinformatiebladen aan Roofing te verstrekken. Voor levering van bouwstoffen dient Wederpartij een voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs te leveren aan Roofing dat de bouwstoffen voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
Pagina 2 van 2
24.7 Wederpartij is verplicht en staat daarvoor in jegens Roofing, om alle hiervoor beschreven voorschriften na te leven en in acht te nemen. Dit geldt voor zowel werkmethoden als voor materieel en Goederen.
ARTIKEL 25. GARANTIES
25.1 Wederpartij dient, in aanvulling op zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, op de door hem geleverde werkzaamheden en gebruikte materialen garantie te verlenen voor een termijn van tenminste 5 jaar, welke garantie in houdt dat de Wederpartij garandeert dat de door hem uitgevoerde werk zaamheden en de door hem gebruikte materialen voldoen aan de eisen van deze overeenkomst (waaronder nadrukkelijk in ieder geval veiligheid en wa terdichtheid), een eventueel gesloten Raam- of Projectovereenkomst, de normaal en gebruikelijk aan het werk te stellen eisen, waaronder die van goed en deugdelijk werk, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd is/zijn, vrij zijn van tekortkomingen en gebreken en voldoen aan de eisen en overheidsvoorschriften en de eisen en voorschriften voor of namens Princi paal, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de verlening van de (nadere) opdracht gelden.
25.2 Indien de werkzaamheden of gebruikte materialen tijdens de garantie periode niet voldoen aan de in het eerste lid genoemde eisen, is Roofing ge rechtigd, op eerste aanzegging van Roofing en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, ter harer keuze:
- Van Wederpartij, zo spoedig mogelijk, binnen een door Roofing te stellen termijn, herstel van de werkzaamheden en/of materialen te verlangen, zonder dat Wederpartij aanspraak heeft op vergoeding van dat herstel en/of die materialen, tenzij Wederpartij aantoont dat de gesignaleerde gebreken niet aan hem toe te rekenen zijn;
- Van Wederpartij vergoeding te verlangen van alle (gevolg)schade en/of kosten die Roofing lijdt/maakt of nog zal lijden/maken als gevolg van het niet voldoen van de werkzaamheden en/of materialen aan de in dit artikel ge noemde eisen;
- Deze en de Projectovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
- Deze en de Projectovereenkomst, dan wel de benodigde herstelwerk- zaamheden door een ander dan Wederpartij te laten uitvoeren, in welk geval de daarmee gepaard gaande (extra) schade en/of kosten voor rekening van Xxxxxxxxxxx komen;
tenzij Wederpartij aantoont dat het niet voldoen van de werkzaamheden en/of materialen aan de in dit artikel genoemde eisen niet aan hem is toe te rekenen.
25.3 Indien Wederpartij heeft verwezen naar garantievoorwaarden en/of een garantieverklaring heeft verstrekt die voor Opdrachtgever gunstiger zijn dan het in dit artikel bepaalde, dan geldt/gelden die garantievoorwaarden en/of garantieverklaring op de punten waarop zij gunstiger zijn.
DEEL IV: INKOOP DOOR ROOFING SOLUTIONS B.V. ARTIKEL 26. TIJDSTIP, PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
26.1 Levering van goederen door Wederpartij dient stipt te geschieden op
het in de overeenkomst bepaalde tijdstip en op de in de overeenkomst ver melde plaats of plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengeko men. Vertraagde levering geldt als overschrijding van een fatale termijn.
26.2 Roofing heeft in het geval van een vertraagde levering het recht om de uren van ingezet personeel waarin dat personeel niet heeft kunnen werken als gevolg van die vertraagde levering (wachturen) in mindering te brengen
c.q. te verrekenen met de eerstvolgende (deel)factuur
26.3 De Goederen gelden pas als door Wederpartij geleverd nadat zij op de opgegeven plaats(en) zijn gebracht en uitgeladen en de desbetreffende vrachtbrieven/vervoeradressen voor akkoord en ontvangst zijn getekend en de goederen door Roofing zijn goedgekeurd.
26.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt het transport van de zaken voor rekening en risico van Wederpartij plaats.
26.5 Beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen zijn voor rekening van Wederpartij, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van Roofing. Wederpartij verklaart bekend en akkoord te zijn met de feitelijke situatie op de (bouw)plaats.
26.6 Leveren van Xxxxxxxx buiten de normale werktijden van Roofing om vindt slechts plaats na voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij bij overeenkomst anders bepaald.
26.7 Geleverde Goederen moeten behoorlijk zijn verpakt. Wederpartij is aan sprakelijk voor schade aan personen of zaken, als mede de geleverde Goede ren, als gevolg van onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.
26.8 Van alle door Wederpartij te leveren Goederen dient zij, vóór levering, product- en/of veiligheidsinformatiebladen aan Roofing te verstrekken. Voor levering van bouwstoffen dient Wederpartij een voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs te leveren aan Roofing dat de bouwstoffen voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
26.9 De eigendom van en het risico voor geleverde Goederen gaat over op Roofing op het moment dat Wederpartij aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd de garantiebepaling uit deze overeenkomst. In geval van vooruitbetaling en/of deelbetaling gaat de eigendom op Roofing over op het tijdstip van die betaling en merkt Wederpartij de goederen en/of hiervoor bestemde materialen als eigendom van Roofing aan en vrijwaart zij Roofing van verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
ARTIKEL 27. GARANTIES
27.1 Wederpartij dient, in aanvulling op haar aansprakelijkheid op grond van de wet, op de door haar geleverde Goederen garantie te verlenen voor een termijn van tenminste 10 jaar, welke garantie inhoudt dat Wederpartij garan deert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van de rele vante overeenkomst, de normaal en gebruikelijk daaraan te stellen eisen, waaronder die van goed en deugdelijk werk, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, vrij zijn van tekortkomingen en gebreken en be schikken over de eisen en overheidsvoorschriften, zoals deze ten tijde van de uitvoering en/of levering(en) gelden.
27.2 Roofing heeft te allen tijde het recht geleverde goederen te keuren en/of te beproeven. Wederpartij verschaft alle, voor een keuring of beproe ving benodigde, informatie en faciliteiten aan Roofing.
27.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst c.q. de geleverde goederen in de visie van Roofing tijdens de garantieperiode niet voldoen aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde eisen, is Roofing gerechtigd, op eerste aanzegging van Roofing en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tus senkomst, ter harer keuze:
- Van Wederpartij, zo spoedig mogelijk, binnen een door Roofing te stellen termijn, Aanvullende of Vervangende Levering(en) te verlangen, zonder dat Wederpartij aanspraak heeft op vergoeding van die Levering(en);
- Van Wederpartij vergoeding te verlangen van alle (gevolg)schade en/of kosten die Roofing lijdt/maakt of nog zal lijden/maken als gevolg van het niet voldoen van de goederen aan de in dit artikel genoemde eisen;
- De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
- De overeenkomst door een ander dan Wederpartij te laten uitvoeren, in welk geval de daarmee gepaard gaande (extra) schade en/of kosten voor re kening van Wederpartij komen;
tenzij Wederpartij aantoont dat het niet voldoen van de goederen aan de in dit artikel genoemde eisen niet aan haar is toe te rekenen.
27.4 Indien Wederpartij heeft verwezen naar garantievoorwaarden en/of een garantieverklaring heeft verstrekt die voor Roofing gunstiger zijn dan het in dit artikel bepaalde, dan gelden die garantievoorwaarden en/of garantiever klaring op de punten waarop zij gunstiger zijn/is.