CAR Voorwaarden Doorlopende verzekering
CAR Voorwaarden Doorlopende verzekering
OBM Technische Verzekeringen CAR 914-def.DV
Pagina 1 van 17
Index
Algemene voorwaarden
Artikel 1 Onzeker voorval
Artikel 2 Verzekerden
Artikel 3 Verzekerde werken
Artikel 4 Verzekeringstermijn
Artikel 5 Looptijd van de verzekering
Artikel 6 Verzekerde bedragen
Artikel 7 Prioriteit
Artikel 8 Primaire dekking
Artikel 9 Mededelingen
Artikel 10 Premie
Artikel 11 Schade
Artikel 12 (Contra) Expertise
Artikel 13 Eigen risico
Artikel 14 Verjaring
Artikel 15 Vervallen
Artikel 16 Algemene verplichtingen van verzekerde
Artikel 17 Verplichtingen van verzekerde in geval van schade
Artikel 18 Niet-nakomen van verplichtingen Artikel 19 Algemene uitsluitingen
Artikel 20 Terrorisme uitsluiting / beperking Artikel 21 Betalingsverkeer
Artikel 22 Vervallen
Artikel 23 Geschillen
Artikel 24 Gevolmachtigde
Artikel 25 Jurisdictie
Sectie I Het werk
Artikel 26 Verzekerde objecten
Artikel 27 Omvang van de dekking
Artikel 28 Transport en opslag
Artikel 29 Schadevergoeding
Artikel 30 Uitsluitingen
Artikel 31 Aanvullende dekking
Artikel 32 Opsporings-/ Lokaliseringskosten Artikel 33 Blokkenbepaling
Artikel 34 Onderhoudstermijn
Artikel 35 Deelopleveringen / Ingebruikname
Sectie II Aansprakelijkheid
Artikel 36 Omvang van de dekking
Artikel 37 Uitsluitingen
Artikel 38 Aanvullende dekking
Artikel 39 Onderlinge aansprakelijkheid Artikel 40 Medeverzekerden
Xxxxxx XXX Xxxxxxxxxxx van de opdrachtgever Artikel 41 Verzekerde objecten
Artikel 42 Omvang va de dekking
Artikel 43 Uitsluitingen
Artikel 44 Schadevergoeding
Sectie IV Eigendommen van directie en personeel Artikel 45 Verzekerde objecten
Artikel 46 Omvang van de dekking
Artikel 47 Uitsluitingen
Artikel 48 Schadevergoeding
Sectie V Gereedschappen, keten en loodsen Artikel 49 Verzekerde objecten
Artikel 50 Omvang van de dekking
Artikel 51 Uitsluitingen
Artikel 52 Schadevergoeding
ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale omstandigheden zou ontstaan. Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Voor zover geen sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar door de verzekeringnemer zal de verzekeraar geen beroep doen op vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst.
2 Verzekerden
2.1 verzekeringnemer, opdrachtgever, hoofdaannemer, bouwdirectie
en onderaannemers (zzp’ers);
2.2 nevenaannemers voor zover gemeld en geaccepteerd door verzekeraars;
2.3 leveranciers uitsluitend voor werkzaamheden aan het verzekerde werk op de bouwplaats dan wel een dochter-, of zusteronderneming van een hierboven genoemde verzekerde;
2.4 architecten, adviseurs, constructeurs, raadgevende en/of ontwerpende partijen;
2.5 ondergeschikten en/of vertegenwoordigers van de hierboven genoemde verzekerde;
2.6 Daar waar in deze polis wordt gesproken van ‘verzekerde’ zullen alle onder dit artikel genoemde verzekerden daaronder begrepen zijn. De voor ‘verzekerde’ geldende verplichtingen gelden derhalve ook voor alle medeverzekerde partijen, tenzij anders is bepaald. Verzekeraars doen afstand van eventueel recht van verhaal op de onder deze polis verzekerde partijen, behoudens het bepaalde in artikel 11.3. (opzet) en artikel 18.2 (niet-nakomen van verplichtingen).
3 Verzekerde werken
3.1 Verzekerd zijn alle werken zoals omschreven in het polisblad en zijn aangevangen gedurende de looptijd van deze verzekering, voor zover de geschatte eindwaarde de in het polisblad vermelde maximum verzekerd bedrag niet te boven gaat en uitgevoerd worden binnen de in het polisblad vermelde maximum bouw- en onderhoudstermijn;
3.2 Werken die niet aan de eisen van het bepaalde in artikel 3.1 voldoen, zullen automatisch zijn meeverzekerd, indien verzekeringnemer binnen 30 dagen na aanvang van de werkzaamheden deze werken bij verzekeraars heeft gemeld onder overlegging van de projectinformatie, waarna verzekeraars binnen 10 dagen na de melding kennis zullen geven of zij het gemelde werk wensen te verzekeren en indien zij het werk wensen te verzekeren tegen welke voorwaarden en premie. Indien door Verzekeraars afgeweken wordt van de in het polisblad vermelde voorwaarden en premie heeft Verzekeringnemer het recht dit voorstel niet te accepteren. Zodra verzekeringnemer bekend is met het voorstel van verzekeraars dient verzekeringnemer binnen 10 dagen te beslissen of het aanbod tot verzekeren wordt geaccepteerd. Bij afwijzing kan verzekeringnemer de met deze werkzaamheden gepaard gaande omzet in mindering brengen op de te verstekken jaaromzet als vermeld in artikel 10.1.1. Indien Verzekeraars voorlopige dekking hebben verleend zal er voor deze dekking pro-rata premie in rekening worden gebracht;
3.3 Indien volgens bestek of een andere overeenkomst werken elders worden verzekerd, dient verzekeringnemer voor aanvang van de werkzaamheden verzekeraars hiervan in kennis te stellen en kan verzekeringnemer de eindwaarde van de met deze werkzaamheden gepaard gaande omzet in mindering brengen op de te verstrekken jaaromzet als vermeld in artikel 10.1.1;
3.4 Indien Sectie V (Gereedschappen, Keten en Loodsen) onder de polis is meeverzekerd
blijft de dekking hiervoor onder deze polis volledig van kracht in geval van afgemelde werken tegen een nader te bepalen premie;
3.5 In geval van afgemelde werken als bedoeld in artikel 3.3. kan deze verzekering op verzoek van verzekeringnemer van kracht blijven voor het verschil in voorwaarden, niet het verschil in eigen risico’s, doch pas onder overlegging van de elders gesloten polis tegen de in het polisblad vermelde of nader overeen te komen premie. Indien onder een elders lopende verzekering gedekte schade niet is betaald binnen een periode van zes maanden nadat alle schade-informatie aan de verzekeraars van de elders lopende verzekering is overhandigd, heeft verzekeringnemer het recht verzekeraars van onderhavige verzekering te verzoeken de schade onder cessie als renteloos voorschot te betalen, mits de schade onder de onderhavige verzekering gedekt zou zijn geweest als het werk niet zou zijn afgemeld. Het terugbetalen van dit voorschot zal geschieden tot een bedrag dat eventueel verhaald wordt op de verzekeraars van de elders lopende verzekering. Het betalen van het renteloos voorschot vindt plaats onder uitdrukkelijk voorbehoud dat verzekeringnemer al zijn medewerking verleent aan al die stappen welke verzekeraars nodig achten tot het verhalen van de schade bij de verzekeraars van de elders lopende verzekering. Overigens dient verzekerde iedere elders gemelde schade eveneens te melden bij verzekeraars van onderhavige verzekering. Onder deze dekking zijn uitsluitend verzekerd de belangen van verzekeringnemer en verzekerden waarvoor verzekeringnemer verantwoordelijk is.
4 Verzekeringstermijn
4.1 De dekking onder deze verzekering is van kracht vanaf aanvang bouwtermijn tot het einde van de onderhoudstermijn en indien geen onderhoudstermijn van toepassing is tot het einde van de bouwtermijn. Voor wat betreft de bouwtermijn eindigt de dekking op de dag van oplevering van het werk om 24 uur;
4.2 Mocht het werk niet of niet geheel zijn opgeleverd binnen de in het polisblad genoemde maximum verzekerde bouwtermijn dan zal de bouwtermijn tegen een verlengingspremie tot maximaal pro-rata premietoeslag automatisch voor een maximale duur van de helft van de oorspronkelijke bouwtermijn, doch niet langer dan 6 maanden worden verlengd tot de oplevering van het
gehele werk. Indien een langere verlengingsperiode noodzakelijk is, zal dit slechts kunnen geschieden tegen een nader overeen te komen premie en/of voorwaarden;
4.3 Indien dit in het bestek is bepaald en/of op andere wijze is overeengekomen blijft deze verzekering ten aanzien van huizen, bungalows, flats, en appartementen volledig van kracht tot maximaal 60 dagen na voltooiing en/of oplevering van het werk. De eventuele onderhoudstermijn schuift in dat geval overeenkomstig op. Artikel 35.2. (ingebruikname) is gedurende deze periode niet van toepassing. Indien een elders gesloten verzekering eveneens het onder deze uitbreiding verzekerde risico dekt dan geldt deze dekking niet voor het elders verzekerde risico.
4.4 Binnen de in de polis omschreven voorwaarden geeft deze verzekering dekking voor schade welke is veroorzaakt en ontstaan tijdens de verzekeringstermijn.
Ten aanzien van de aanvang van het risico wordt echter overeengekomen dat medegedekt is schade veroorzaakt vóór, doch ontstaan tijdens de duur van de verzekeringstermijn. Verzekeraars zullen niet tot schadevergoeding zijn gehouden, indien zij kunnen bewijzen dat de schade zowel veroorzaakt is als ontstaan vóór de verzekeringstermijn. Overigens wordt bepaald dat de dekking voor de onder deze polis verzekerde transporten ingaat zodra het transport aanvang neemt, ook indien het tijdstip van aanvang van het transport is gelegen voor de ingangsdatum van het betreffende werk.
5 Looptijd van de verzekering
5.1 De verzekeringsovereenkomst is van kracht voor een termijn zoals omschreven in het polisblad en zal voor een gelijke termijn stilzwijgend worden verlengd, tenzij verzekeraars of verzekeringnemer minimaal 2 maanden voor de contractsvervaldatum de gevolmachtigde schriftelijk hebben laten weten de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden voort te willen zetten.
5.2 Bij opzegging als hiervoor omschreven in artikel 5.1 blijft de verzekeringsovereenkomst voor reeds begonnen werken tot het einde van de
bouwtermijn of, indien deze is meeverzekerd, van de onderhoudstermijn van kracht. De verzekeringnemer verplicht zich hierbij - op straffe van verlies van dekking – binnen 30 kalenderdagen na de datum van beëindiging van de verzekeringsovereenkomst opgave te doen van de nog onderhanden zijnde werken, met per werk vermelding van:
5.2.1 naam en locatie van het werk;
5.2.2 het deel van de eindwaarde van het werk dat nog verwerkt moet worden;
5.2.3 de verwachte einddatum van het werk, alsmede duur van de onderhoudstermijn
5.3 De premie in verband met de hierboven vermelde werken is nader overeen te komen, doch zal in principe geschieden tegen de polispremie.
5.4. Indien verzekeringnemer niet van de dekking als vermeld in artikel 5.2 gebruik wenst te maken dient zij dit voor de contractsvervaldatum te melden aan de gevolmachtigde.
6 Verzekerde bedragen
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:958 lid 5 BW zullen verzekeraars elke schade ten volle vergoeden tot een maximum van de in de polis onder de per sectie vermelde bedragen rekening houdende met het bepaalde in artikel 29.1. en te vermeerderen met in artikel 31, 38 en 7:957 BW en 7:959 BW bedoelde kosten. Artikel 7:959 lid 2 BW is niet van toepassing.
7 Prioriteit
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling;
- teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen;
- clausules prevaleren boven de per sectie van kracht zijnde voorwaarden;
- de per sectie van kracht zijnde voorwaarden prevaleren boven de algemene
- voorwaarden;
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.
8 Primaire dekking
Deze verzekering biedt – tenzij in de overige bepalingen van de polis uitdrukkelijk anderszins is bepaald – een primaire dekking. Indien verlies, schade of aansprakelijkheid ook is gedekt onder een andere verzekering, zullen verzekeraars verzekerden schadeloos stellen alsof deze andere verzekering niet bestaat. Verzekeraars doen afstand van hun eventuele verhaalsrechten op verzekeraars van een dergelijke polis.
9 Mededelingen
9.1 Verzekeraars en verzekeringnemer kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt doen. Alle mededelingen van de gevolmachtigde aan verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatst aan de gevolmachtigde bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekeringnemer.
9.2 Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
10 Premie
10.1 De in het polisblad vermelde premie is gebaseerd op de geschatte jaaromzet van de te verzekeren werken. Deze premie geldt als een voorschotpremie en de definitieve premie zal worden berekend zodra de definitieve jaaromzet van alle verzekerde werken bekend is.
10.1.1 Onder definitieve jaaromzet wordt verstaan het totaal van alle bedragen in een verzekeringsjaar die betaald of verschuldigd zijn aan de aannemers en eventuele verzekerde nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers, alsmede honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs, kosten van toezicht en de waarde van de overige in deze sectie verzekerde objecten, de eventuele door de opdrachtgever ter beschikking gestelde verzekerde materialen en apparatuur.
10.1.2 Bedraagt de definitieve premie meer dan voorschotpremie dan zal verzekerde de overeengekomen premie verschuldigd zijn over het meerdere;
10.1.3 Bedraagt de definitieve premie minder dan voorschotpremie dan zullen verzekeraars restitutie van premie verlenen, doch ten hoogste over 50 o/o van de voorschotpremie.
10.1.4 Ingeval opgave van de definitieve omzet binnen 6 maanden na afloop van het betreffende verzekeringsjaar uitblijft, zal de overeengekomen premie worden berekend op basis van 130 o/o van de geschatte jaaromzet.
11 Schade
11.1 Verzekeraars zullen geen beroep doen op artikel 7:952 BW behalve in geval van opzet; alsdan zullen verzekeraars geen vergoeding zijn verschuldigd aan die verzekerde die opzettelijk schade veroorzaakt aan de verzekerde objecten of door opzettelijk handelen aansprakelijk is voor het toebrengen van dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling in gezondheid van personen en/of dieren;
11.2 Onder opzet van een verzekerde zal niet worden verstaan opzet van personeel van een verzekerde, al dan niet leidinggevend of toezichthoudend.
11.3 Verzekeraars zullen een andere verzekerde die schade lijdt als gevolg van de in artikel 11.1 genoemde verzekerde opzettelijk handelen, schadeloosstellen in welk geval verzekeraars het recht hebben de schadevergoeding te verhalen op de veroorzakende verzekerde.
11.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:958 lid 3 heeft verzekerde niet het recht het werk of enig onderdeel daarvan, respectievelijk enig ander verzekerd object al dan niet beschadigd of verloren aan verzekeraars te abandonneren.
11.5 In geval van een (voorlopig) gedeeltelijke erkenning van een schade zullen verzekeraars na een verzoek van verzekeringnemer een voorschotbetaling verrichten tot maximaal het bedrag dat op dat moment als onbetwiste schade onder de polis is vastgesteld.
12 (Contra) Expertise
12.1 Benoeming van een schade-expert geschiedt door de gevolmachtigde namens en in overleg met de verzekeraars.
12.2 De schade-expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak van de schade en de omstandigheden van de gebeurtenis en de omvang van de kosten.
12.3 Een vaststellingsovereenkomst in de zin van 7:900 BW e.v. kan echter uitsluitend
tot stand komen tussen verzekerde en de verzekeraars. Echter in geval van een schade onder Xxxxxx XX van de polis kan deze vaststellingsovereenkomst uitsluitend tot stand komen tussen verzekeraars en de schadelijdende partij of diens rechtsopvolger.
12.4 Indien verzekerde zich niet met de bevindingen van de schade-expert kan verenigen heeft verzekeringnemer het recht op benoeming van een deskundige.
Van dit recht zal de verzekeringnemer eerst gebruikmaken nadat gerede twijfel bestaat over de juistheid van de rapportage van de namens verzekeraars benoemde schade-expert en na overleg met de gevolmachtigde. De kosten van de deskundige komen voor rekening van verzekeraars indien de deskundige de onjuistheid van de rapportage van de namens verzekeraars ingeschakelde schade-expert aantoont, doch maximaal de kosten van de namens verzekeraars benoemde schade-expert.
13 Eigen risico
Deze verzekering zal geschieden als excedent van het (de) in de polis genoemde eigen risico (‘s).
13.1 Het eigen risico onder Xxxxxx XX is niet van toepassing in geval van dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling van de gezondheid van personen en/of dieren.
13.2 Elke schade aan de verzekerde objecten die ontstaat gedurende een periode van 72 aaneengesloten uren veroorzaakt door storm, overstroming of aardbeving zal voor toepassing van
het eigen risico worden beschouwd als te zijn veroorzaakt door één dezelfde gebeurtenis.
13.3 Onder een ‘gebeurtenis’ wordt verstaan een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen als gevolg van één en dezelfde oorzaak.
13.4 Op de totale schade-uitkering uit hoofde van een gebeurtenis zal nooit meer dan eenmaal het hoogste van toepassing zijnde eigen risico in mindering worden gebracht.
14 Verjaring
In afwijking van hetgeen in hieromtrent in artikel 7:942 lid 3 BW is bepaald, verjaart rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars in geval van afwijzing door verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van afwijzing.
15 Vervallen
16 Algemene verplichtingen van verzekerde
16.1 Verzekerde dient de verzekeraars zo spoedig als mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging in het ontwerp, de constructiemethode en/of toe te passen materialen, indien deze wijziging een wezenlijke verzwaring van het risico inhoudt.
16.2 Indien verzekeraars kennis zouden hebben gedragen van deze wijzigingen ten tijde van het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst en deze overeenkomst niet op dezelfde condities zouden hebben geaccepteerd dan hebben verzekeraars het recht om de premie en/of condities vanaf de datum van wijziging alsnog te herzien.
16.3 Verzekeraars en/of hun vertegenwoordiger op elke redelijk tijstip toegang te verlenen tot het bouwterrein en de door de verzekeraars en/of hun vertegenwoordiger gevraagde inlichtingen te verschaffen.
16.4 Indien bij aanvang van de verzekering door verzekeraars speciale voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden en/of te nemen voorzorgsmaatregelen dan zijn verzekerden verplicht deze speciale voorwaarden na te komen.
16.5 Verzekerde is verplicht alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade.
17 Verplichtingen in geval van schade
17.1 In geval van een schade respectievelijk een eis tot schadevergoeding is ingesteld tegen een verzekerde partij, of van een gebeurtenis die tot een schade respectievelijk eis tot schadevergoeding zou kunnen leiden, is verzekerde verplicht:
17.2 zo spoedig mogelijk na het bekend zijn van een gebeurtenis, die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht zou kunnen leiden, verzekeraars hiervan in kennis te stellen onder vermelding van een zo volledig mogelijke omschrijving omtrent de aard, de oorzaak en de toedracht van de schade respectievelijk van het gebeurde;
17.3 alle op het schadegeval betrekking hebbende gegevens en stukken te overleggen en zo ook aansprakelijkheidsstellingen, straf- en civiele dagvaardingen;
17.4 alle redelijkerwijze te verlangen medewerking te verlenen tot regeling en vaststelling van de schade en ter beperking van de schade de aanwijzingen van verzekeraars of door hen benoemde deskundige op te volgen;
17.5 zich te onthouden van erkennen van aansprakelijkheid, het treden in schikkingen of het doen van betalingen zonder toestemming van verzekeraars.
18 Niet-nakomen van verplichtingen
18.1 Indien verzekerde de in dit artikel 16 en 17 omschreven verplichtingen niet nakomt hebben verzekeraars het recht een vergoeding van een schade te weigeren indien en voor zover verzekeraars kunnen aantonen dat een dergelijke schade direct verband houdt met het niet nakomen van deze verplichtingen.
18.2 Indien een andere verzekerde partij dan die verzekerde welke zijn verplichtingen niet is nagekomen hierdoor schade lijdt, zullen verzekeraars niet tot van hun verplichting tot vergoeding tegenover deze andere partij ontheven zijn. Verzekeraars hebben alsdan het recht om de door
hen uitgekeerde bedragen te verhalen op die verzekerde die zijn verplichtingen niet is nagekomen.
19 Algemene uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten schade:
19.1 veroorzaakt door of ontstaan uit molest, waaronder te verstaan, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij zoals nader gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 is gedeponeerd onder nummer 136/1981 bij de Griffie van de
arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;
19.1.1 onder deze uitsluiting valt niet schade en/of verlies en/of aansprakelijkheid veroorzaakt door verborgen bommen, landmijnen of ander achtergebleven wapentuig, indien en voor zover het verzekerde werk zich niet bevindt in het gebied waar de molest handeling zich feitelijk afspeelt;
19.2 veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan;
19.2.1 het in dit artikel bepaalde geldt niet met betrekking tot radioactieve isotopen welke zich buiten een kerninstallatie bevinden en worden gebruikt dan wel bestemd zijn om te worden gebruikt voor industriële, commerciële, (land)bouwkundige, medische of wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er (voor zover vereist) door de overheid een vergunning is afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag of het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting volgens artikel
19.2 van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de in dit artikel genoemde wet.
20 Terrorisme uitsluiting / beperking
De dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, alsmede handelingen of gedragingen ter
voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen zijn beperkt gedekt overeenkomstig de tekst van aangehechte Clausuleblad terrorismedekking ( bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. – NHT)
21 Betalingsverkeer
21.1 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie. De aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten of na een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, dient binnen dertig dagen door de gevolmachtigde te zijn ontvangen. Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet tijdig betaald, wordt –zonder dat een aanmaning door de gevolmachtigde is
vereist- geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die na gestelde termijn hebben plaatsgevonden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten van na deze termijn. Bij weigeren van betaling vervalt de dekking per ingangsdatum.
21.1.1 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie. Verzekeringnemer dient de vervolgpremie, de premie die verzekeringnemer wegens vervolgtermijnen en bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum. Indien verzekeringsnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten na de veertiende dag nadat de gevolmachtigde verzekeringnemer schriftelijk heeft aangemaand en betaling voor de vervolgpremie is uitgebleven. Bij weigeren van betaling vervalt de dekking per premievervaldatum.
21.1.2 Herstel dekking bij betaling achteraf. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht op de dag na de dag waarop hetgeen verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door de gevolmachtigde is ontvangen. Gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden gedurende de periode waarin er geen dekking was, zijn niet verzekerd.
21.1.3 Schaderegeling. De schade zal worden geregeld met, en de schadevergoeding zal worden uitgekeerd aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt geacht daartoe door alle partijen onder deze polis onherroepelijk gemachtigd zijn. Deze machtiging eindigt indien aan verzekeringnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, bij faillissement van de verzekeringnemer en wanneer de verzekeringnemer anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
22 Vervallen
23 Geschillen
Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij verzekerde en verzekeraars overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten. In geval van arbitrage zullen partijen in onderling overleg een onpartijdige persoon benoemen, wiens beslissing –genomen na kennisneming van alle ter zake doende feiten – voor beide partijen bindend zal zijn.
Indien één van de partijen dit wenselijk acht of indien partijen niet tot overeen- stemming komen over de benoeming van een onpartijdig persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan een commissie van drie personen.
Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van de commissie aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid van deze commissie te benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot overeenstemming kunnen komen over de benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam.
Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij zij bij akte van benoeming van scheidslieden aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen.
De arbiters zullen hun uitspraak doen op basis van redelijkheid en billijkheid.
24 Gevolmachtigde
Daar waar in deze polis wordt gesproken over gevolmachtigde wordt hiermee bedoeld
OBM Assuradeuren B.V. te Alkmaar.
25 Jurisdictie
25.1 Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
25.1.1 Voor zover geen sprake van dwingend recht doen verzekeraars afstand van een beroep op enig wetsartikel dat in strijd is met de bepalingen van deze polis.
SECTIE I - HET WERK
26 Verzekerde objecten
26.1 het in de polis omschreven werk en indien een constructief onderdeel van het werk tevens het terrein of het water, waarop, waarin het werk moet worden uitgevoerd.
26.2 alle bijkomende werken, meerwerk en wijzigingen al dan niet volgens bestek;
26.3 alle voor het werk bestemde materialen, bouwstoffen en onderdelen, inclusief grond ongeacht van welke aard en soort;
26.4 de ten behoeve van het werk door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en apparatuur mits voor zover de waarde hiervan in de eindwaarde van het werk wordt opgenomen;
26.5 steigerwerk, bouwliften als integraal onderdeel van het steigerwerk, bekistingen damwanden, dekzeilen en andere tijdelijke hulpwerken en hulpmaterialen en alle andere objecten nodig voor de uitvoering van het werk met uitzondering van:
te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/ of werktuigen met uitzondering van bouwliften als integraal onderdeel van het steigerwerk), machines en gereedschappen alsmede containers, keten, loodsen en andere onderkomens en inventarissen daarvan, persoonlijke eigendommen van directie en personeel, geld, geldswaardig papier en betaalmiddelen;
26.6 ten behoeve van het werk te gebruiken tekeningen, berekeningen, informatiedragers niet zijnde computerapparatuur, ontwerpen, modellen en reclameborden.
27 Omvang van de dekking
De verzekering onder deze sectie dekt met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht, alle materiële schade aan en/of verlies van de verzekerde objecten, alsmede
verontreiniging of het vuil worden - niet door bouwstof - van verzekerde objecten of het daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.
28 Transport en opslag
28.1 Deze verzekering dekt eveneens schade aan en/of verlies van de verzekerde objecten tijdens transport binnen Europa, ongeacht hoe geladen en onverschillig per welke gelegenheid, doch niet over zee, inclusief laden en lossen, alsmede opslag en bewerking binnen Europa anders dan bij leveranciers. Deze dekking geldt uitsluitend indien en voor zover geen rechten kunnen worden ontleend aan elders lopende verzekeringen;
28.2 Schade aan verzekerde objecten welke zich openbaren na aankomst op het bouwterrein zijn onder deze verzekering gedekt - met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering -, tenzij verzekeraars kunnen bewijzen dat de schade is ontstaan tijdens een elders verzekerd transport; in dit laatste geval zullen verzekeraars op verzoek van verzekerde het schadebedrag als renteloze lening voorschieten en het schadebedrag, eventueel op naam van verzekerde trachten te verhalen op de verzekeraars van de elders lopende verzekering. Terugbetaling van deze lening zal alleen behoeven te geschieden voor zover deze verhaalsactie slaagt en alsdan zal tot definitieve uitkering worden overgegaan.
29 Schadevergoeding
29.1 Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze sectie de kosten en/of uitgaven voor vervanging, reproductie en/of herstel van de beschadigde en/of verloren verzekerde objecten of delen daarvan, ongeacht de oorspronkelijke kosten en/of waarde van de betreffende objecten of delen daarvan tot een maximum van het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag;
29.2 indien schadepenningen worden uitgekeerd aan de verzekeringnemer en voor hem de B.T.W. niet of niet geheel verrekenbaar is, zal de schadevergoeding op zijn verzoek geschieden inclusief de niet verrekenbare B.T.W. De definitieve eindwaarde van het werk waarop die uitkering
betrekking heeft zal dan inclusief B.T.W. moeten worden opgenomen in de jaarlijkse omzetopgave.
30 Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten;
30.1 gebreken in materialen, gebreken in ontwerp of gebreken in uitvoering van de werkzaamheden;
30.1.1 deze uitsluiting is echter niet van kracht, wanneer deze gebreken resulteren in of zich manifesteren als materiële schade aan of verlies van een verzekerd object. In deze gevallen zijn alleen uitgesloten de meerkosten en/ of extra uitgaven in verband met verbeteringen en/ of veranderingen in het ontwerp en/ of gebruik, toepassing van verbeterde materialen, verbeterde werkwijze of constructies;
30.2 verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan door verdwijning of vermissing, welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;
30.3 bedrijfsschaden van onverschillig welke aard, inclusief kosten, uitgaven en/ of boeten in verband met gehele of gedeeltelijke stilstand van het werk, alsmede vertragingen in de uitvoering van en onderhandelingen over contracten en verlies van contracten;
30.4 schade aan of verlies van een verzekerd object vallend onder een garantieverplichting van een leverancier. Indien de leverancier zijn aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn garantieverplichting te voldoen zullen verzekeraars op verzoek van verzekerde aan de betreffende verzekerde een renteloze lening verstrekken ter grootte van het bedrag waarvoor de leverancier in gebreke is gebleven, waarna zij dit bedrag, eventueel op naam van verzekerde, zullen verhalen op de leverancier. Terugbetaling van deze lening zal alleen behoeven te geschieden voor zover verhaal op de leverancier slaagt en alsdan zal tot definitieve uitkering worden overgegaan;
30.5 schade die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht, tenzij deze noodzaak verband
houdt met een onder deze verzekering gedekte schade of verlies.
31 Aanvullende dekking
31.1 In geval van een onder deze sectie gedekte schade aan of verlies van het werk zijn tevens gedekt, zonodig boven het verzekerde bedrag, tot een maximum van 25 o/o van de definitieve eindwaarde van het werk voor alle in dit artikel genoemde aanvullende dekkingen tezamen en voor zover niet reeds begrepen in de reparatiekosten en/of kosten van vervanging;
31.1.1 de kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van het weer aanbrengen en/ of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van enige zaak, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om toegang te krijgen tot dat deel van het werk of die objecten die beschadigd zijn of vervangen dienen te worden;
31.1.2 de kosten van het wegruimen van materialen en/of puin, van het schoonmaken, alsmede het noodzakelijk slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen en/of vernietigen van enige zaak of delen daarvan;
31.1.3 de kosten van het maken van tijdelijke voorzieningen als wanden, schotten en dergelijke teneinde de herstelwerkzaamheden ongestoord en zonder overlast voor de omgeving of hinder te kunnen uitvoeren;
31.1.4 de kosten van berging en/of opruiming van de op en/of nabij het bouwterrein te water geraakte verzekerde objecten voor zover deze kosten niet verhaalbaar zijn op een onder deze polis niet verzekerde partij en/of deze kosten niet verhaalbaar zijn onder een elders lopende verzekering;
31.1.5 de honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, welke kosten gemaakt moeten worden teneinde te adviseren over de wijze van herstel of vervanging en het houden van toezicht tijdens het weder opbouwen respectievelijk in de vroegere toestand terugbrengen van het werk;
31.1.6 de kosten van nieuw te maken tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding voor het repareren of vervangen van beschadigde of verloren gegane verzekerde objecten;
31.1.7 de kosten in verband met het moeten voldoen aan een nieuwe algemene na de aanvang van het in de polis omschreven werk ingegane overheidsmaatregel, welke overheidsmaatregel de vervanging of het herstel van verlies of schade als gedekt onder deze sectie beïnvloedt; doch een beroep op deze aanvullende dekking is uitsluitend mogelijk indien het overheidslichaam dat de maatregel heeft uitgevaardigd niet zelf de verzekerde opdrachtgever is.
31.1.8 de kosten van overwerk en expresse leveringen in verband met het bespoedigen van herstel of vervanging.
32 Opsporings/lokaliseringskosten Zonodig boven het onder deze sectie verzekerde
bedrag zijn onder deze polis tot een maximum van
EUR 500.000,00 per gebeurtenis verzekerd:
32.1 de kosten van het lokaliseren / opsporen van een materiële schade aan of verlies van het werk in geval er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er een schade aan of verlies van het werk is ontstaan en uiteindelijk een onder deze verzekering gedekte schade aan of verlies van het werk is gelokaliseerd of opgespoord;
32.2 de in artikel 32.1 bedoelde kosten worden eveneens vergoed indien uiteindelijk geen onder deze verzekering gedekte schade aan of verlies van het werk is vastgesteld,- mits verzekeraars vooraf toestemming hebben verleend tot het lokaliseren / opsporen van een schade aan of verlies van het werk.
33 Blokkenbepaling
Bouwprojecten welke bestaan uit afzonderlijk op te leveren blokken en waarvan de geschatte eindwaarde per blok het onder Sectie I verzekerde bedrag niet te boven gaat, zijn automatisch onder dit contract meeverzekerd, onder voorwaarde dat de totale bouwtermijn voor het project de in de polis genoemde termijn niet overschrijdt.
34 Onderhoudstermijn
Indien voor een werk een onderhoudstermijn is overeengekomen, is ten aanzien van de dekking onder deze sectie gedurende deze termijn uitsluitend materiële schade aan of verlies van de verzekerde objecten gedekt, mits vallende binnen de overige polisbepalingen, welke:
34.1 wordt veroorzaakt tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van de onderhoudsverplichtingen in het bestek;
34.2 ontstaat aan werken, welke volgens bestek nog uitgevoerd dienen te worden, tot een maximum van 10 o/o van de aanneemsom;
34.3 zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak liggende vóór aanvang van deze termijn
34.4 welke ontstaat aan objecten als vermeld in artikel 26.5, alsmede aan objecten als vermeld in artikel 26.3., welke ten behoeve van de nog uit te voeren werkzaamheden op of nabij het bouwterrein zijn opgeslagen.
35 Deelopleveringen / ingebruikname
35.1 De dekking gedurende de bouwtermijn blijft onverminderd van kracht ten aanzien van opgeleverde onderdelen en/of in gebruik genomen delen van het verzekerde werk tot het gehele werk, respectievelijk het laatste onderdeel daarvan is opgeleverd, waarna aansluitend een meeverzekerde dekking volgens artikel 34 ingaat;
35.2 Uitgesloten is echter schade of verlies aan in gebruikgenomen delen van het verzekerde werk, welke het gevolg is van het in gebruik nemen of in gebruik zijn van het werk of delen daarvan, anders dan ten behoeve van de bouw en/of bij gehele oplevering onder artikel 34 dekking zou zijn geweest.
35.3 Uitgesloten is schade door brand, bliksem en/of ontploffing aan dat deel van het werk welke eerder dan de laatste oplevering is opgeleverd en/of in gebruik is genomen zover deze schade is gedekt op een elders lopende verzekering.
SECTIE II - AANSPRAKELIJKHEID
36 Omvang van de dekking
36.1 Verzekeraars zullen verzekerde schadeloos stellen voor de bedragen die verzekerde gehouden is op grond van aansprakelijkheid aan derden te vergoeden terzake van:
36.1.1 dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling in gezondheid van personen en/of dieren
36.1.2 materiële schade aan of verlies van zaken van derden;
36.1.3 materiële en/of immateriële schade voortvloeiende uit omstandigheden als omschreven in artikel 36.1.1 en 36.1.2.;
36.1.4 onder (materiële) schade wordt mede verstaan het verontreinigd of vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen.
36.2 De omstandigheden als omschreven in artikel 36.1.1, 36.1.2 en 36.1.3 dienen te zijn ontstaan tijdens de verzekeringstermijn en dienen verband te houden met het verzekerde werk;
36.2.1 verzekeraars zullen eveneens vergoeden die schaden, welke na beëindiging van de verzekeringstermijn worden aangemeld en welke reeds tijdens de verzekeringstermijn zijn ontstaan of begonnen zijn te ontstaan en zich daarna openbaarden of werden verergerd.
37 Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
37.1 aansprakelijkheid voortvloeiende uit artikel 7:658 BW, alsmede de aansprakelijkheid voor dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling in gezondheid van direct bij de bouw betrokken ondergeschikten van verzekerden.
37.2 aansprakelijkheid voor schade of verlies welke noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve van het werk.
37.3 aansprakelijkheid voor schade of verlies als omschreven in artikel 36.1.2.en 36.1.3 toegebracht
door aanvaring of het daarmee gelijkgestelde veroorzaakt door of met vaartuigen.
37.4 aansprakelijkheid voor schade als omschreven in artikel 36.1.1, 36.1.2 en 36.1.3 door luchtvaartuigen.
37.5 aansprakelijkheid voor schade met of door mechanisch voortbewogen voertuigen voor zover deze aansprakelijkheid verplicht verzekerd dient te zijn, zoals onder de Wet Aansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen (WAM.). In dit geval zal de onderhavige verzekering het meerdere dekken boven het verzekerde bedrag van deze elders lopende verzekering;
37.6 aansprakelijkheid van een verzekerde partij voor schade aan of verlies van zaken welke op het moment van schade of verlies zijn eigendom zijn of welke hij op dat moment onder zijn opzicht heeft, deze uitsluiting is niet van toepassing bij aansprakelijkheid:
37.6.1 voor schade aan zaken die worden beschadigd als gevolg van verzekerde werkzaamheden tenzij deze zaken daadwerkelijk in bewerking waren;
37.6.2 voor schade aan zaken welke aanwezig zijn op het bouwterrein en welke niet door de aansprakelijke verzekerde partij zijn gehuurd, geleased of anderszins bij hem in gebruik zijn;
37.6.3 voor schade aan zaken indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar de schade is vergoed en het regresrecht wordt uitgeoefend.
37.7 aansprakelijkheid voor schade aan objecten welke zijn omschreven onder sectie I van deze polis;
37.8 aansprakelijkheid en vorderingen voor boeten, bedrijfsschade, tijdverlet en winstderving van de ene verzekerde partij tegenover de andere verzekerde partij;
37.9 aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan;
37.10 aansprakelijkheid voor schade aan onder Sectie III, IV en V van deze polis verzekerde objecten, voor zover deze schade onder deze secties wordt vergoed;
37.11 aansprakelijkheid voor schade verband houdende met een milieuaantasting, tenzij er sprake is van een milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge, onzekere gebeurtenis en de gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
38 Aanvullende dekking
Onder deze sectie zijn eveneens gedekt, zonodig boven het voor deze sectie in de polis genoemde verzekerd bedrag:
38.1 de door de aansprakelijk gestelde verzekerde partij met goedkeuring van verzekeraars gemaakte kosten van verweer tegen gegronde en/of ongegronde vorderingen van derden, die – indien zij gegrond zouden zijn – onder deze verzekering gedekt zouden zijn, alsmede de uit een eventueel proces voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld;
38.2 de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde partij ingestelde straf- vervolging ter zake van een onder deze sectie gedekte aansprakelijkheid.
39 Onderlinge aansprakelijkheid
De onder deze polis verzekerde partijen gelden tegenover elkaar als derden.
40 Medeverzekerden
Onder deze sectie zijn medeverzekerd de aansprakelijkheid van en/of aanspraken tegen:
40.1 het moederbedrijf, zuster- of dochterbedrijven van een verzekerde partij, respectievelijk indien een verzekerde partij een publiekrechtelijke rechtspersoon is, haar onderdelen, takken van dienst en departementen;
40.2 de directeuren, commissarissen, firmanten en andere functionarissen, alsmede de onderschikten
van onder artikel 40.1 genoemde partijen en/of personen waarvoor deze partij(en) wettelijk verantwoordelijk zijn;
40.3 personen, voor wie een verzekerde partij wettelijk verantwoordelijk is en voor zover een verzekerde partij schadeloos zou zijn gesteld, indien de verzekerde partij rechtstreeks aansprakelijk was gesteld.
SECTIE III - EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER
41 Verzekerde objecten
41.1 eigendommen van de opdrachtgever of waarvoor deze verantwoordelijk is;
41.2 zaken die de opdrachtgever ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd, dan wel die hij in huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft.
42 Omvang van de dekking
42.1 De verzekering dekt onder deze sectie materiële schade aan en/of verlies van de onder deze sectie verzekerde objecten, alsmede verontreiniging of vuil worden van de verzekerde objecten - niet door bouwstof - of het daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, welke is ontstaan tijdens de verzekeringstermijn en verband houdt met de uitvoering van het in de polis omschreven werk, zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht;
42.2 de dekking is eveneens van kracht indien geen wettelijke of contractuele aansprakelijkheid aanwezig is of kan worden vastgesteld;
42.3 indien een onder deze sectie gedekte schade tijdens de verzekeringstermijn wordt hersteld, zal dit herstel gedekt zijn overeenkomstig de bepalingen van Sectie I van de polis;
42.4 aanvullende dekking als omschreven in artikel 31 onder Sectie I van de polis wordt overigens beperkt tot 25 o/o van het onder Sectie III verzekerde bedrag.
43 Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
43.1 schade en/of verlies die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve van het werk;
43.2 schade aan en/of verlies van ten tijde van het ongeval onder Sectie I verzekerde objecten;
43.3 schade aan en/of verlies van verzekerde objecten veroorzaakt door brand en/of ontploffing
43.4 schade aan en/of verlies van (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen, alsmede containers, keten, loodsen en andere onderkomens en inventarissen daarvan, persoonlijke eigendommen van directie en personeel, geld, geldswaardig papier en betaalmiddelen;
43.5 bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven;
43.6 schade en/of verlies verband houdende met milieuaantasting, tenzij er sprake is van een milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis en de gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
44 Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze rubriek de kosten en/of uitgaven voor herstel, reproductie en/of vervanging van de beschadigde en/of verloren gegane verzekerde objecten, ongeacht de oorspronkelijke kosten en/of waarde van de betreffende objecten of delen daarvan, waarbij rekening zal worden gehouden met een redelijke aftrek voor verbetering en voor het overige met inachtneming van het bepaalde in artikel 42.3 van deze sectie.
SECTIE IV - EIGENDOMMEN VAN DIRECTIE EN PERSONEEL
45 Verzekerde objecten
Onder deze sectie zijn verzekerd op of in de directe omgeving van het bouwterrein aanwezige eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van een van de verzekerde partijen, voor zover de eigendommen in verband met de uitvoering van het werk aanwezig zijn.
46 Omvang van de dekking
46.1 De verzekering onder deze Sectie dekt materiële schade aan en/of verlies van de verzekerde objecten, alsmede verontreiniging of vuil worden - niet door bouwstof - van de verzekerde objecten of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht;
46.2 de aanvullende dekking als omschreven in artikel 31 onder Sectie I van de polis is
eveneens van toepassing, doch is beperkt tot 25 o/o van het onder Sectie IV verzekerd bedrag.
47 Uitsluitingen
Van de dekking onder deze Sectie zijn uitgesloten
47.1 schade aan en/of verlies van mechanisch voortbewogen transportmiddelen en werktuigen;
47.2 verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan door verdwijning of vermissing welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
47.3 schade aan en of verlies van geld, geldswaardige papieren en betaalmiddelen.
48 Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze sectie de kosten en/of uitgaven van vervanging en/of reparatie, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast, of indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten en/of de vervangingskosten meer
bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden en voor het overige met inachtneming van het bepaalde in artikel 46.2 van deze Sectie.
SECTIE V - GEREEDSCHAPPEN, KETEN EN LOODSEN
49 Xxxxxxxxxx objecten
Onder deze sectie zijn verzekerd de op of nabij het bouwterrein of op opslag / bewerkingsterreinen als omschreven in artikel 28.1. van de polis, te gebruiken, in gebruik zijnde machines of gebruikte machines gereedschappen, containers, loodsen en andere onderkomens, alsmede inventarissen daarvan zover eigendom en/of gehuurd door verzekeringnemer.
50 Omvang van de dekking
50.1 De verzekering onder deze sectie dekt materiële schade aan en/of verlies van de verzekerde objecten, alsmede verontreiniging of vuil worden - niet door bouwstof - van de verzekerde objecten of het zich daarop of daarin bevinden van
vreemde stoffen, zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht;
50.2 de aanvullende dekking als omschreven in artikel 31 onder Sectie I van de polis is
eveneens van toepassing, doch is beperkt tot 25 o/o van onder Sectie V verzekerde bedrag.
51 Uitsluitingen
Van de dekking onder deze Sectie zijn uitgesloten:
51.1 schade aan en/of verlies van (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen , alsmede schade aan of verlies van geld, geldswaardig papier en betaalmiddelen;
51.2 verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan door verdwijning of vermissing welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;
51.3 bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven.
52 Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze sectie de kosten en/of uitgaven van vervanging en/of reparatie, met dien verstande dat voor zaken die aan
slijtage onderhevig zijn, voor slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast, of indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten en/of vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden en voor het overige met inachtneming van het bepaalde in artikel 50.2 van deze sectie.