ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN JOULZ (AIV-18-02) VOOR AANNEMING VAN WERK
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN JOULZ (AIV-18-02) VOOR AANNEMING VAN WERK
1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1 Joulz Diensten B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en de tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, t.w. Joulz Meetbedrijf B.V. en Joulz Infradiensten B.V. (hierna: “Joulz”) ter zake van het aannemen van werk (hierna: het “Werk”) door enige (rechts)persoon of andere juridische entiteit (hierna: “Aannemer”).
1.2 De (algemene) voorwaarden en bepalingen van Aannemer worden door Joulz uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Joulz alleen indien en voorzover zij zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voorzover enige bepaling uit de algemene voorwaarden van Xxxxxxxx toepasselijk is, blijven deze Voorwaarden, voorzover daarmee niet strijdig, voor het overige van kracht.
1.3 Tussen partijen in overleg aangebrachte wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van enige bepaling van deze Voorwaarden in het kader van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen Joulz in overleg met Xxxxxxxx nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.
1.5 In alle gevallen waar in deze Voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld worden daaronder mede begrepen alle berichten die per e-mail, fax of (andere) elektronische weg (zoals onder meer Electronic Data Interchange), op analoge of digitale wijze, zijn verzonden en Joulz of Aannemer hebben bereikt.
2 Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Elk aanbod van Xxxxxxxx is onherroepelijk en niet vrijblijvend en kan door Joulz binnen uiterlijk dertig dagen worden aanvaard.
2.2 Indien een schriftelijke order van Joulz volgt op een aanbod van Xxxxxxxx, dan komt de
Overeenkomst tot stand op het tijdstip van verzending van de order door Joulz.
2.3 Indien een schriftelijke order door Joulz wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaand aanbod van Aannemer, dan komt de Overeenkomst uitsluitend tot stand indien binnen
14 dagen na verzending van de order een getekende kopie-orderbevestiging van Xxxxxxxx door Joulz wordt ontvangen. Wijkt een orderbevestiging van Xxxxxxxx op enig onderdeel af van de order van Joulz, dan komt er geen overeenkomst tot stand.
2.4 Een mondelinge order van Joulz leidt slechts tot de totstandkoming van een Overeenkomst indien Joulz de order vervolgens binnen 14 dagen schriftelijk aan Xxxxxxxx bevestigt.
3 Ontwerpen, tekeningen en modellen
3.1 Ontwerpen, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, (keurings)voorschriften en dergelijke (“de Documentatie”) die door Joulz ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan Aannemer ter beschikking worden gesteld maken deel uit van de Overeenkomst en zullen door Aannemer op volledigheid en juistheid worden gecontroleerd uiterlijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst.
3.2 Aannemer zal Joulz binnen drie werkdagen na de in artikel 3.1 bedoelde termijn schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de Documentatie en voorstellen tot verbetering respectievelijk aanpassing doen. Na goedkeuring door Joulz maken deze verbeteringen respectievelijk aanpassingen deel uit van de Overeenkomst.
3.3 Indien Aannemer niet binnen de in artikel 3.2 bedoelde termijn eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de Documentatie aan Joulz schriftelijk heeft medegedeeld, wordt Xxxxxxxx geacht met de (overige inhoud van de) Documentatie akkoord te zijn en kan hij zich later niet meer beroepen op (andere) onvolledigheden of onjuistheden in de Documentatie.
3.4 Eventuele op de Documentatie rustende intellectuele eigendomsrechten van Joulz zijn en blijven eigendom van Joulz en mogen niet worden verveelvoudigd, of aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins gebruikt dan uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Door Joulz ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Joulz door Xxxxxxxx aangeschafte c.q. vervaardigde documentatie blijft eigendom van Joulz c.q. wordt eigendom van Joulz.
AIV- Diensten, versie oktober 2018
4 Prijzen
4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst vermelde prijzen vast, exclusief BTW en omvatten deze alle door Aannemer en eventuele onderaannemers in het kader van de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden en te maken kosten, zoals onder meer kosten van Bouwstoffen, gereedschappen, eventuele door de overheid te heffen rechten en belastingen e.d.
4.2 Aannemer is niet gerechtigd de overeengekomen prijzen op enig moment te wijzigen, ook niet indien de kostprijsbepalende factoren, zoals prijzen van grondstoffen, prijzen van Bouwstoffen en -materialen, arbeidslonen, valutaverhoudingen e.d., na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd.
4.3 Alle prijzen in een Overeenkomst luiden in Euro’s, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
5 Vertegenwoordiging
5.1 Joulz is gerechtigd één of meer personen aan te wijzen om als directie (de “Directie”) bij de uitvoering van het Werk op te treden.
5.2 Indien en zolang Joulz van haar in lid 1 bedoelde bevoegdheid geen gebruik maakt, dient in deze Voorwaarden voor “de Directie” Joulz te worden gelezen.
5.3 De Directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het Werk en de Directie vertegenwoordigt Joulz in alle zaken het Werk betreffende, behoudens voorzover Joulz Aannemer schriftelijk anders meedeelt en in de gevallen waar in deze Voorwaarden Joulz wordt genoemd.
5.4 De Directie is bevoegd te bepalen dat door haar aan te duiden werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de Directie of van door haar aangewezen personen.
5.5 Aannemer is gerechtigd bij door de Directie goed te keuren volmacht één of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het Werk betreffende te vertegenwoordigen. Een door Xxxxxxxx gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan Joulz verschaft.
6 Uitvoering van het Werk
6.1 Joulz zal ervoor zorgdragen dat Xxxxxxxx tijdig kan beschikken over:
- het gebouw, terrein of water waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd;
- de door Joulz te verschaffen tekeningen en overige gegevens;
- aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, gas, lucht en water.
6.2 Behoudens in geval van overmacht, zal Joulz ervoor zorgdragen dat door haar of derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van Xxxxxxxx behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daar geen vertraging van ondervindt.
6.3 Aannemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Werk wordt voorbereid en uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen van vakmanschap en deskundigheid, de bepalingen van de Overeenkomst en de daarbij behorende voorschriften en documenten alsmede de aanwijzingen en instructies van Joulz.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, dient Xxxxxxxx voor zijn rekening zorg te dragen voor het verkrijgen van de voor de uitvoering van het Werk benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, beschikkingen e.d.
6.5 Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van Xxxxxxxx met ingang van de datum van aanvang of zoveel eerder als Aannemer met toestemming van Joulz met het Werk begint tot en met de dag waarop het Werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 als opgeleverd wordt beschouwd. Onder het Werk en de uitvoering daarvan worden mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van Bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken en de doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
6.6 Aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de ter zake van de uitvoering van het Werk geldende wet- en regelgeving, voorzover deze op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst in werking is getreden of moet worden aangenomen dat Aannemer op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst de inwerkingtreding van die wet- en regelgeving redelijkerwijze had behoren te voorzien.
6.7 Aannemer is verplicht Joulz te wijzen op onjuistheden en onvolkomenheden in door of namens haar gegeven orders en aanwijzingen alsmede op gebreken in door Joulz ter beschikking gestelde of voorgeschreven Bouwstoffen en hulpmiddelen, voorzover Aannemer deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen.
6.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joulz is Xxxxxxxx niet gerechtigd het Werk of delen daarvan door derden te laten uitvoeren. Indien na verkregen goedkeuring van Joulz het Werk of delen daarvan door derden worden uitgevoerd, blijft Aannemer jegens Joulz
AIV- Diensten, versie oktober 2018
aansprakelijk voor de uitvoering daarvan en garandeert Xxxxxxxx jegens Joulz dat deze derden de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zullen naleven alsof zij partij daarbij zijn.
6.9 Aannemer is verplicht Joulz onmiddellijk in kennis te stellen van bij de uitvoering van het Werk plaatsgevonden ongevallen en daarover aan Joulz alle ter zake gewenste inlichtingen te verstrekken.
7 Uitvoeringsduur
7.1 De uitvoering van het Werk door Xxxxxxxx moet zodanig zijn dat de totstandkoming van het Werk overeenkomstig de in de Overeenkomst bepaalde termijn verzekerd is.
7.2 Uiterlijk op de vijftiende werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst stelt Xxxxxxxx een algemeen tijdschema (“het Tijdschema”) op waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen Aannemer voornemens is het Werk en zijn onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. Het Tijdschema dient te voldoen aan de eisen die ten aanzien van de uitvoering van het Werk in de Overeenkomst zijn gesteld.
7.3 Het Tijdschema dient door Joulz te worden goedgekeurd en maakt na goedkeuring deel uit van de Overeenkomst. Goedkeuring van het Tijdschema laat de aansprakelijkheid van Aannemer voor de juistheid en realiseerbaarheid van het tijdschema onverlet.
7.4 Aannemer dient Joulz regelmatig en tijdig schriftelijk te rapporteren over de voortgang van het Werk en over het al dan niet behalen van de in het Tijdschema opgenomen termijnen en mijlpalen.
7.5 De termijn binnen welke het Werk moet worden opgeleverd wordt in de Overeenkomst uitgedrukt:
(a) hetzij in een aantal werkbare dagen;
(b) hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of –maanden;
(c) hetzij door een bepaalde dag te noemen. Werkbare dagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden buiten de risicosfeer van Aannemer gedurende tenminste 5 uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
7.6 De termijn waarbinnen het Werk moet worden opgeleverd kan door Joulz worden verlengd.
7.7 Joulz is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Aan de schorsing verbonden additionele kosten en schade
blijven of komen voor rekening van Xxxxxxxx, tenzij de schorsing het gevolg is van omstandigheden die geacht moeten worden tot de risicosfeer van Joulz te behoren.
Opneming, oplevering en onderhoud
8.1 Uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop het Werk naar de mening van Xxxxxxxx voltooid zal zijn nodigt Xxxxxxxx Joulz schriftelijk uit, onder vermelding van de datum waarop het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn, om tot opneming van het Werk over te gaan. De opneming strekt ertoe vast te stellen of Aannemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan en geschiedt door Joulz in aanwezigheid van Aannemer uiterlijk binnen acht dagen na de in de uitnodiging genoemde datum.
8.2 Binnen acht dagen nadat opneming van het Werk heeft plaatsgevonden zal Joulz Aannemer schriftelijk meedelen of het Werk al dan niet is goedgekeurd. Indien Joulz goedkeuring onthoudt, zal de hiervoor bedoelde mededeling tevens de gebreken vermelden die aan goedkeuring in de weg staan. Aannemer is verplicht dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk voor zijn rekening en risico te herstellen.
8.3 Door Joulz in de in artikel 8.2 bedoelde mededeling vermelde kleine gebreken die niet aan goedkeuring in de weg staan zal Aannemer voor de datum waarop de eerstvolgende betalingstermijn vervalt herstellen.
8.4 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de artikelen
8.1 tot en met 8.3 overeenkomstige toepassing.
8.5 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd op de dag waarop Xxxxxxxx overeenkomstig artikel 8.2 de schriftelijke mededeling van Joulz ontvangt dat het Werk is goedgekeurd.
8.6 Met ingang van de dag volgende op de dag van oplevering van het Werk geldt een onderhoudstermijn van 90 dagen, tenzij in de Overeenkomst een langere termijn is bepaald.
8.7 Aannemer is verplicht gebreken welke tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden zo spoedig mogelijk voor zijn rekening en risico te herstellen
8 Personeel en arbeidsomstandigheden
8.1 Aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel en het personeel van door hem ingeschakelde derden en is ervan doordrongen dat Opdrachtgever veiligheid en gezondheid als prioriteit beschouwt. Tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders instrueert, zal Aannemer te allen tijde het Veiligheidsbeleid van Opdrachtgever naleven en
AIV- Diensten, versie oktober 2018
zal daartoe op eigen kosten de nodige maatregelen nemen. Aannemer heeft een afschrift van het Veiligheidsbeleid ontvangen en kan dit tevens raadplegen op de website van Opdrachtgever.
8.2 Elke overtreding van het Veiligheidsbeleid van Opdrachtgever is een tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.
9.3 Aannemer dient zich, voordat met het Werk een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein of in het gebouw waarop respectievelijk waarin het Werk moet worden uitgevoerd.
9.4 Onverminderd het overigens bepaalde in deze Voorwaarden, dient Xxxxxxxx ervoor zorg te dragen dat door en ten aanzien van zijn personeel, personeel van door hem ingeschakelde derden en personeel van Aannemers in acht worden genomen:
- de door JOULZ gegeven voorschriften en wijzigingen;
- de bepalingen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving en eventuele verordeningen van overheidswege;
- de bepalingen van de milieu wet- en regelgeving;
- de nadere eisen en aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde instanties;
- de geldende (brand)veiligheids- en beveiligingsvoorschriften.
9.5 Aannemer zal Joulz schriftelijk opgave doen van de personalia van het in het kader van het Werk ingeschakelde personeel. Het personeel van Xxxxxxxx is verplicht een door Aannemer te verstrekken legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit op verzoek van Joulz te tonen.
9.6 Desgevraagd zal Xxxxxxxx ter vaststelling van de door het in het vorige lid bedoelde personeel gewerkte aantal uren gebruik maken van een uren verantwoordingsstaat per werknemer of ander controlemiddel ter keuze van Joulz en deze aan Joulz ter beschikking stellen.
9.7 De werktijden van het in het kader van het Werk ingeschakelde personeel zullen gelijk zijn aan die van het personeel van Joulz, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9 Bouwstoffen, gereedschappen en hulpmiddelen
10.1 De door Aannemer voor de uitvoering van het Werk te gebruiken grondstoffen, materialen, voorwerpen, installaties, onderdelen e.d. (“Bouwstoffen”) en gereedschappen dienen, voordat deze ter uitvoering van het Werk worden
gebruikt, te worden goedgekeurd door de Directie.
10.2 Indien de Directie Bouwstoffen of gereedschappen op grond van het in artikel 10.1 bepaalde niet goedkeurt, is Aannemer verplicht onverwijld en voor zijn rekening voor vervanging daarvan zorg te dragen.
10.3 Bouwstoffen worden, behoudens in geval van een eventueel eigendomsvoorbehoud van een andere partij dan Joulz of Aannemer, eigendom van Joulz zodra deze op het Werk zijn afgeleverd en door de Directie zijn goedgekeurd, maar het risico van verlies en/of beschadiging is vanaf dat moment tot de datum van oplevering voor risico van Xxxxxxxx. De uit het Werk komende oude Bouwstoffen blijven eigendom van Joulz.
10.4 Joulz is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de Bouwstoffen op een eerder tijdstip plaatsvindt. Aannemer zal de Bouwstoffen alsdan merken als herkenbaar eigendom van Joulz en Joulz vrijwaren tegen verlies beschadiging en de uitoefening van rechten door derden.
10.5 Indien Aannemer bij de uitvoering van het Werk gebruik maakt van door Joulz ter beschikking gestelde hulpmiddelen of faciliteiten, is dat gebruik voor risico van Aannemer. Zodra Xxxxxxxx het gebruik van de hiervoor bedoelde hulpmiddelen of faciliteiten heeft beëindigd, doch uiterlijk op de dag van oplevering van het Werk, dient hij deze aan Joulz terug te geven in de staat waarin deze ter beschikking zijn gesteld.
10 Garantie
11.1 Aannemer garandeert jegens Joulz dat de door hem voor de uitvoering van het Werk te gebruiken Bouwstoffen:
(a) in goede staat zijn;
(b) beantwoorden aan de Overeenkomst voor wat betreft onder meer hoeveelheid, afmeting, gewicht, omschrijving en kwaliteit;
(c) in alle opzichten voldoen aan de beschrijvingen en (technische) specificaties als vermeld in de Overeenkomst of door Joulz opgegeven;
(d) in alle opzichten voldoen aan alle eisen die nationale, internationale of supranationale wet- of regelgeving (EU regelgeving mede daaronder begrepen) daaraan stellen;
(e) in alle opzichten voldoen aan alle binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen;
(f) geen fabricage-, materiaal- of ontwerpfouten of andere gebreken
AIV- Diensten, versie oktober 2018
bevatten mede als bedoeld in artikel 6:186 BW;
(g) geschikt zijn voor het door Joulz beoogde gebruik;
(h) tijdig worden geleverd of beschikbaar zijn;
(i) en het gebruik daarvan, waaronder eventuele doorverkoop, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede intellectuele eigendomsrechten zijn begrepen.
11.2 De garantie als genoemd in artikel 11.1 wordt door Xxxxxxxx gegeven in aanvulling op eventuele andere door Xxxxxxxx verstrekte of uit de wet voortvloeiende garanties of verplichtingen en wordt mede gegeven ten behoeve van afnemers van Joulz en overige gebruikers van de Bouwstoffen.
11.3 De termijn voor de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen bedraagt tenminste één jaar na oplevering. Het verstrijken van die termijn laat de rechten die Joulz aan de Overeenkomst of de wet kan ontlenen onverlet.
11.4 Indien de Bouwstoffen gedurende de in artikel
11.3 genoemde termijn niet blijken te voldoen aan de in artikel 11.1 verstrekte garantie, is Aannemer verplicht, ongeacht wanneer Joulz dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, de Bouwstoffen, naar keuze van Joulz, zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen een redelijke termijn, voor eigen rekening en risico te vervangen door Bouwstoffen die wel aan de Overeenkomst beantwoorden of, indien mogelijk, te herstellen, onverminderd overige rechten van Joulz zoals het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of aanvullende, volledige dan wel vervangende schadevergoeding te vorderen. In spoedeisende gevallen en indien redelijkerwijze moet worden aangenomen dat Xxxxxxxx niet, niet tijdig of niet naar behoren voor vervanging of herstel kan of zal zorgdragen, is Joulz gerechtigd zelf, voor rekening en risico van Xxxxxxxx, voor vervanging of herstel zorg te dragen of dit door derden te laten uitvoeren zonder dat dit Xxxxxxxx ontslaat van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.5 In aanvulling op het bepaalde in artikel 11.4 geldt dat, indien blijkt dat het gebruik door Joulz als in het eerste lid bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een (intellectueel eigendoms-)recht van derden, Aannemer verplicht is:
(a) de Bouwstoffen door gelijkwaardige goederen te vervangen die geen inbreuk maken op het recht van derden; of
(b) er voor zorg te dragen dat Joulz een onvoorwaardelijk gebruiksrecht voor
tenminste 10 jaar verkrijgt, waarbij Joulz tevens het recht heeft het gebruiksrecht voor rekening van Xxxxxxxx met de desbetreffende derde overeen te komen; of
(c) de Bouwstoffen in overleg met Joulz te wijzigen;
een en ander in overleg met Joulz en met dien verstande dat er voor Joulz buiten de overeengekomen koopprijs geen extra kosten ontstaan en de gebruiksmogelijkheden van de Bouwstoffen niet beperkter zijn dan die van de oorspronkelijk te leveren Bouwstoffen.
11.6 De in artikel 11.1 bedoelde garantie geldt evenzeer voor ingevolge artikel 11.4 vervangen of herstelde Bouwstoffen.
11.7 Joulz zal zich ook op de garantie van artikel 11.1 kunnen beroepen na goedkeuring als bedoeld in artikel 10.1 ongeacht of (i) Joulz bij (op- of af)levering enige verklaring heeft afgelegd die inhoudt dat de Bouwstoffen in goede staat zouden zijn ontvangen of anderszins conform de Overeenkomst zijn, (ii) Joulz enige handeling heeft verricht of nagelaten als bedoeld in artikel 12 en/of (iii) de Bouwstoffen in overeenstemming zouden zijn met een door Xxxxxxxx verstrekt monster.
11 Inspectie, controle, keuring en beproeving
12.1 Joulz en/of door Joulz daartoe aangewezen personen of instanties is/zijn te allen tijde, zowel vóór, tijdens als na (op- respectievelijk af-
)levering gerechtigd het Werk en de Bouwstoffen te (her)inspecteren, te -controleren, te -keuren en/of te -beproeven.
12.2 Aannemer zal daartoe toegang verlenen tot de plaats waar het Werk wordt uitgevoerd of de Bouwstoffen zich bevinden en zal medewerking verlenen aan de gewenste (her)inspectie, - controle, -keuring en/of -beproeving en de nodige documentatie en inlichtingen verstrekken. Aannemer stelt Joulz zonodig tijdig tevoren op de hoogte van het tijdstip en de plaats waarop (her)inspectie, -controle, -keuring en/of - beproeving kan plaatsvinden.
12.3 Aannemer is gerechtigd bij de (her)inspectie, - controle, -keuring en/of -beproeving aanwezig te zijn.
12.4 De kosten verband houdende met de uitvoering van dit artikel komen voor rekening van Xxxxxxxx. Ditzelfde geldt voor eventuele herinspectie, -controle, -keuring en/of - beproeving.
12.5 Indien bij (her)inspectie, -controle, -keuring en/of
-beproeving vóór, tijdens of na (op-
AIV- Diensten, versie oktober 2018
respectievelijk af-) levering het Werk of de Bouwstoffen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Joulz Aannemer hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk in kennis stellen.
12.6 In geval van afkeuring van het Werk of de Bouwstoffen tijdens of na (op- respectievelijk af-
)levering worden de eigendom en het risico van het Werk respectievelijk de Bowstoffen geacht bij Aannemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Joulz te zijn overgegaan.
12.7 Indien (her)inspectie, -controle, -keuring en/of - beproeving in overleg door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag bindend voor partijen.
12.8 (Her)inspectie, -controle, -keuring en/of - beproeving als bedoeld in dit artikel dan wel het achterwege blijven daarvan zal niet kunnen worden aangemerkt als bewijs van (op- respectievelijk af-)levering, afname, aanvaarding of risico-overgang en laat alle rechten en aanspraken van Joulz onverlet.
Wijzigingen en meerwerk
13.1 Joulz dan wel de Directie is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen. Joulz is in dat kader tevens bevoegd modificaties aan te brengen in de tekeningen, modellen, ontwerpen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot het Werk.
13.2 Indien zulks naar het oordeel van Xxxxxxxx gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of opleveringstermijn, zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Joulz hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de opleveringstermijn naar het oordeel van Joulz onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Joulz het recht de Overeenkomst te ontbinden. Ontbinding op grond van dit artikel geeft partijen geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.
13.3 Het is Xxxxxxxx niet toegestaan wijzigingen aan het Werk aan te brengen of uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joulz.
13.4 Door Aannemer uitgevoerd meerwerk komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Joulz daartoe schriftelijk opdracht heeft verstrekt.
12 Eindafrekening en betaling
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling van het door Joulz krachtens de Overeenkomst verschuldigde geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van
een deugdelijk gespecificeerde factuur. De facturen van Xxxxxxxx dienen te worden vergezeld van ondersteunende bewijsstukken en dienen te voldoen aan de door de Wet Omzetbelasting gestelde eisen.
14.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, vindt betaling van een termijn plaats binnen 30 dagen nadat opneming en goedkeuring, als bedoeld in artikel 8, van het betreffende uitgevoerde gedeelte van het Werk heeft plaatsgevonden en ter zake die termijn een factuur is ontvangen.
14.3 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het verstrijken van de onderhoudstermijn of de datum van oplevering van het Werk zal Xxxxxxxx de eindafrekening van het Werk aan Joulz doen toekomen. In de eindafrekening worden er onder meer opgenomen:
- de aanneemsom;
- een specificatie van het meer- en minderwerk;
- een opgave van de reeds door Joulz betaalde bedragen;
- een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de Overeenkomst van elkaar te vorderen hebben.
14.4 Joulz is gerechtigd haar (betalings)verplichtingen uit enige Overeenkomst op te schorten zolang Xxxxxxxx niet aan al zijn verplichtingen jegens Joulz heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop Xxxxxxxx alsnog zijn verplichtingen jegens Joulz volledig is nagekomen.
14.5 Joulz is gerechtigd aan Xxxxxxxx verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele bedongen kortingen en eventuele overige vorderingen die zij op Aannemer of aan Aannemer gelieerde ondernemingen heeft, ongeacht of deze vorderingen opeisbaar zijn en/of op eenvoudige wijze (in rechte) zijn vast te stellen. Beroep door Xxxxxxxx op artikel 6:136 BW is uitgesloten.
14.6 Alvorens te betalen is Joulz gerechtigd van Xxxxxxxx te verlangen dat deze naast of in plaats van eigendomsoverdracht afdoende zekerheid stelt, door middel van bijvoorbeeld een, voor rekening van Xxxxxxxx, door een voor Joulz acceptabele bankinstelling af te geven en Joulz conveniërende onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie, danwel garantstelling door de moedermaatschappij van Aannemer, om de nakoming van de verplichtingen van Xxxxxxxx zeker te stellen.
14.7 Joulz zal pas in verzuim zijn met de betaling van enig aan Xxxxxxxx verschuldigd bedrag na verloop van een termijn van 14 dagen nadat
AIV- Diensten, versie oktober 2018
Aannemer Joulz ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
14.8 Indien Joulz in verzuim is, zal Joulz slechts een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente en is Joulz, met inachtneming van het in artikel 15 bepaalde, niet aansprakelijk voor andere kosten dan de werkelijk gemaakte kosten van (buitengerechtelijke) rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan maximaal twee punten maal het voor de vordering geldende tarief volgens het bij deponering van deze Voorwaarden geldende liquidatietarief van rechtbanken en hoven in Nederland.
14.9 Betalingen van Xxxxx xxxxxxxx in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde hoofdsom, vervolgens op verschenen verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de eventuele verschuldigde kosten.
14.10 Betaling door Joulz ontslaat Xxxxxxxx niet van enige garantie, verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van enige Overeenkomst.
13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Aannemer is aansprakelijk voor alle schade, uit welke hoofde of van welke aard ook, die Joulz of een derde lijdt als gevolg van de uitvoering van een Overeenkomst door Xxxxxxxx, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Xxxxxxxx, diens personeel of een andere (rechts)persoon waarvoor Xxxxxxxx rechtens verantwoordelijk is. In dit lid zijn onder derden mede begrepen personeel van Joulz en zij die in opdracht van Joulz werkzaam zijn.
15.2 Aannemer zal Joulz schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake schade als gevolg van de uitvoering van een Overeenkomst door Xxxxxxxx, waaronder - zonder daartoe beperkt te zijn- aanspraken tot schadevergoeding op grond van productaansprakelijkheid ingevolge artikel 6:185 BW, dan wel inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden ter zake het Werk en de Bouwstoffen. Aannemer zal op eerste verzoek van en in overleg met Joulz een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Joulz –een en ander ter beoordeling van Joulz-, verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
15.3 Aannemer is verplicht Joulz van het ontstaan van eventuele schade onmiddellijk kennis te geven en deze kennisgeving binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen.
14 Tekortkoming
14.1 Joulz is gerechtigd een Overeenkomst binnen een
redelijke termijn (tussentijds) te annuleren, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien Aannemer voorafgaande aan annulering door Joulz in het kader van een Overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, reeds kosten heeft gemaakt, zal Joulz deze vergoeden voorzover deze redelijk zijn en Aannemer, ten genoegen van Joulz, met schriftelijke bewijsstukken de aard en omvang van de kosten alsmede de daarmee corresponderende uitgaven van Aannemer kan aantonen.
14.2 Indien Aannemer niet, niet deugdelijk of niet binnen een gestelde termijn presteert, dan wel Xxxxxxxx niet meer aan de eisen voldoet waarop een erkenning door Joulz is verleend als bedoeld in de Europese Richtlijn houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (93/38/EEG) zoals aangepast door de richtlijn 98/4/EG of aan de andere kant tekortschiet in enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeit, is Xxxxxxxx zonder ingebrekestelling in verzuim en is Joulz gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) nakoming van de Overeenkomst(en) te vorderen;
(b) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeen- komsten geheel of gedeeltelijk op te schorten;
(c) uitsluitend in geval van niet-, niet tijdige of onvolledige (af)levering- een dadelijk opeisbare boete van Aannemer te vorderen van 0,5% van de aanneemsom en van alle krachtens de Overeenkomst te leveren zaken voor elke dag dat het Werk of de betreffende zaken niet, niet tijdig of niet volledig zijn geleverd met een maximum van 10% van de totale koopprijs, onverminderd het recht nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen;
(d) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren zonder dat dit Xxxxxxxx ontslaat van zijn (overige) verplichtingen uit de Overeenkomst; en/of
(e) de Overeenkomst(en), te harer keuze, op te zeggen of te ontbinden;
één en ander onverminderd overige rechten van Joulz voortvloeiende uit deze of enige nadere Overeenkomst met Xxxxxxxx of uit de wet, waaronder het recht aanvullende, volledige of
AIV- Diensten, versie oktober 2018
vervangende schadevergoeding te vorderen, en zonder dat Joulz tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 Joulz is voorts gerechtigd, onverminderd het bepaalde in artikel 16.2, alle Overeenkomsten met Xxxxxxxx, te harer keuze, op te zeggen of te ontbinden, indien:
(a) Aannemer surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
(b) Xxxxxxxx zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
(c) op de roerende of onroerende zaken van Xxxxxxxx voor een belangrijk deel executoriaal beslag wordt gelegd dan wel deze zaken worden uitgewonnen;
(d) Xxxxxxxx zijn onderneming staakt;
(e) Aannemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) overdraagt dan wel op andere wijze de eigendom of de zeggenschap over die onderneming geheel of gedeeltelijk bij (een) derde(n) komt te berusten.
16.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 16.2 of (ii) 16.3 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Joulz op Aannemer en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
15 Verzekering
17.1 Joulz is gerechtigd van Xxxxxxxx te verlangen dat deze een adequate verzekering afsluit ter dekking van de eventuele uit een Overeenkomst voortvloeiende risico’s en aansprakelijkheden.
17.2 Op verzoek van Joulz dient Xxxxxxxx de polissen te verstrekken die Aannemer conform het in artikel 17.1 bepaalde heeft afgesloten. Voorts is Xxxxxxxx verplicht ten genoegen van Joulz een bewijs van tijdige premiebetaling te overleggen.
17.3 Kan Aannemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Joulz aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient Xxxxxxxx ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Joulz geschieden. Daartoe kan Joulz verlangen dat:
(a) Aannemer de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van Joulz afsluit; of
(b) Xxxxxxxx een eventuele aanspraak aan Joulz overdraagt;
zulks ter keuze van Joulz. Aannemer verstrekt aan Joulz onherroepelijke volmacht een schade- uitkering in ontvangst te nemen.
17.4 Een eventuele uitkering aan Joulz op grond van een door Aannemer gesloten
verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van Joulz op Aannemer, voorzover deze de uitkering overtreffen, onverlet.
17.5 Het eigen risico, zowel in het geval enige verzekering door Xxxxxxxx als in het geval enige verzekering door Joulz zelf is afgesloten, komt te allen tijde voor rekening van Xxxxxxxx, evenals alle niet door de verzekering gedekte schade en/of vergoedingen.
16 Ketenaansprakelijkheid en omzetbelasting
18.1 Aannemer dient te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en zal Joulz schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle aanspraken uit hoofde daarvan.
18.2 In het licht van het in artikel 18.1 bepaalde zal Aannemer alle maatregelen nemen om zeker te stellen dat afdracht van de in verband met het Werk verschuldigde loonbelasting en sociale lasten aan de bevoegde instanties plaatsvindt.
18.3 Joulz of een door haar daartoe aangewezen derde is te allen tijde gerechtigd te controleren of Aannemer aan de in artikel 18.1 bedoelde verplichtingen heeft voldaan en Aannemer zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.4 Indien mede ten behoeve van Aannemer een waarborgfonds in stand wordt gehouden, zal deze zo spoedig mogelijk de nodige gegevens overleggen, zodat Joulz tot melding kan overgaan. Xxxxxxxx zal niet eerder zijn werkzaamheden aanvangen dan nadat de verklaring van vrijwaring door het waarborgfonds is ontvangen.
18.5 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een waarborgfonds, zal Aannemer een zogenaamde (geblokkeerde) G-rekening beschikbaar stellen en zal Aannemer op de facturen het loonbedrag ingevolge art. 4 Coördinatiewet Sociale Verzekering vermelden alsmede het met Joulz overeengekomen percentage dat voor loonbelasting en sociale lasten op de G-rekening moet worden gestort.
18.6 Op verzoek van Joulz dient Aannemer facturen vergezeld te doen gaan van een werkstaat waaruit blijkt welke personen op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag bij het Werk zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en sociaal fondsnummer. Voorts dient Xxxxxxxx te verklaren dat genoemde personen tijdens het Werk bij hem in loondienst waren.
18.7 Joulz is te allen tijde gerechtigd de in de in artikel
18.5 bedoelde loonbelasting en sociale lasten op de aan Xxxxxxxx verschuldigde bedragen in mindering te brengen en rechtstreeks te storten
AIV- Diensten, versie oktober 2018
op de rekening van de bevoegde instanties.
18.8 Indien de verleggingsregeling als gevolg van de Wet Omzetbelasting van toepassing is, dient op de factuur te worden vermeld dat de omzetbelasting (BTW) is verlegd en dient geen BTW in rekening te worden gebracht.
17 Geheimhouding
17.1 Aannemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, tekeningen, schema’s en overige bedrijfsgegevens, die hij in het kader van een Overeenkomst van Joulz of uit andere bron verkrijgt en deze informatie niet aan derden mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of anderszins toegankelijk te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en na schriftelijke toestemming van Joulz.
Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, ongeacht de drager (zoals papier, CD/DVD of USB-stick) en het bestandsformaat (zoals .docx/.odt, .xlsx/.ods of .pdf) waarmee deze is opgeslagen, waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk is medegedeeld of redelijkerwijs aangenomen moet worden op grond van de aard en inhoud.
Persoonsgegevens worden in beginsel als vertrouwelijk van aard beschouwd
19.2 Partijen verplichten hun personeel om de geheimhoudingsverplichting na te komen en nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om verlies of onrechtmatige kennisname van Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.
19.3 Op verzoek van Joulz zal Xxxxxxxx bewijs verschaffen dat Xxxxxxxx diens verplichtingen onder art. 13.2 nakomt, dan wel haar medewerking verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Joulz op de bewaring en het gebruik van Vertrouwelijke Informatie door Xxxxxxxx.
19.4 Aannemer stelt alle gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, inclusief eventueel daarvan gemaakte kopieën, op diens eerste verzoek aan Joulz ter beschikking.
19.5 Aannemer stelt Joulz onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien Xxxxxxxx weet of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat Vertrouwelijke Informatie is verloren of onrechtmatig verwerkt.
19.6 Het is Xxxxxxxx niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joulz enige vorm van publiciteit te geven aan de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst of direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgevers van Joulz.
19.7 Bij schending door Xxxxxxxx van één of meer van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen verbeurt Xxxxxxxx ten gunste van Joulz, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 100.000,-- per schending en een boete van EUR 1.000,-- voor elke dag dat zulk een overtreding voortduurt.
18 Overdracht van rechten en/of verplichtingen
18.1 Aannemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joulz. Joulz is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Aannemer is te allen tijde verplicht om deze derden schriftelijk aan dezelfde verplichtingen te onderwerpen als waaraan Xxxxxxxx jegens Joulz is gebonden
20.2 Het is Xxxxxxxx expliciet niet toegestaan haar vorderingen op Joulz te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen of te bezwaren. Dit beding heeft goedenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
20.3 Joulz is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen en Aannemer verbindt zich reeds thans bij voorbaat daaraan zijn medewerking te verlenen of daarvoor toestemming te verlenen.
21 Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
21.1 Aannemer houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op Joulz (zoals medewerkers, klanten, zakenrelaties en contactpersonen van Joulz), met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Aannemer verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Joulz uitsluitend in opdracht van en conform de voorschriften van Joulz (tenzij bij wet vereist) en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst.
21.2 Algemene verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke Aannemer die Persoonlijke gegevens opslaat, gebruikt, opvraagt of op andere wijze verwerkt is een verwerker in de zin van de AVG. De Xxxxxxxx zal persoonsgegevens alleen verwerken nadat hij daarover een Verwerkersovereenkomst met Joulz heeft gesloten. De Aannemer zal een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die hij uitvoert namens Joulz en, indien van toepassing, onder gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Indien de Xxxxxxxx grote hoeveelheden data verwerkt, zal de Aannemer bovendien een Functionaris Gegevensbescherming (ook wel: Privacy Officer) instellen. De Aannemer zal na
AIV- Diensten, versie oktober 2018
instructie van Joulz de maatregelen uitvoeren om Joulz te helpen bij het naleven van de rechten van betrokkenen wier persoonsgegevens worden verwerkt.
21.3 Aannemer verleent Joulz haar volledige medewerking om Joulz in staat te stellen om betrokkenen in de zin van de AVG op hun verzoek
(i) inzage in hun persoonsgegevens te verlenen,
(ii) persoonsgegevens te laten verwijderen (iii) of te corrigeren, en/of (iv) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd zijn of (v) gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Joulz het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Mocht Xxxxxxxx zelf een verzoek hiertoe ontvangen van een betrokkene, dan zal Xxxxxxxx dit verzoek direct doorgeven aan Joulz en het verzoek niet zelf afhandelen, tenzij een duidelijk protocol is afgesproken om Xxxxxxxx in staat te stellen dergelijke verzoeken af te handelen namens Joulz. De Aannemer zal toestaan dat zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als Joulz de naleving van de privacy regels controleert bij de Aannemer. Ingeval van strijd tussen de instructies van Joulz en wetgeving zal de Aannemer direct Joulz hiervan op de hoogte stellen zodat partijen een oplossing kunnen vinden die niet in strijd is met wetgeving.
21.4 Sub-verwerkers en verwerkingen buiten de EER. De Aannemer zal sub-verwerkers pas inschakelen na schriftelijke toestemming van Joulz. De Aannemer zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Joulz, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkingen kunnen slechts plaatsvinden op grond van een verwerkersovereenkomst gebaseerd op de “EU modelcontractbepalingen” voor de overdracht van Persoonsgegevens naar verwerkers gevestigd in derde landen zoals beschreven in artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG.
21.5 Bewaartermijnen. Aannemer zal de Persoonsgegevens na het einde van de wettelijke bewaartermijn vernietigen of teruggeven aan Joulz.
21.6 Aannemer zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Aannemer legt de maatregelen schriftelijk vast.
21.7 Aannemer zal actief monitoren op datalekken zoals inbreuken op de beveiligingsmaatregelen. Zodra zich een datalek voordoet, heeft
voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Xxxxxxxx verplicht Joulz daarvan onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, zowel telefonisch als per email in kennis te stellen via de Functionaris Gegevensbescherming van Joulz. Aannemer zal daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:
a) de aard van het datalek.
b) de getroffen en mogelijk getroffen Persoonsgegevens en betrokkenen.
c) de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het datalek.
d) de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het datalek op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
21.8 Aannemer zal de inbreuk onderzoeken en herstellen en de negatieve gevolgen van de inbreuk op de privacy van de betrokkenen beperken. Indien Aannemer gevestigd is in een andere EU lidstaat dient Xxxxxxxx ook het relevante en toepasselijke privacy recht van zijn land van vestiging na te leven. Aannemer stelt Joulz schadeloos voor alle kosten die Joulz moet maken ten gevolge van een datalek of andere schending van Persoonsgegevens.
22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
22.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle met Joulz tot stand gekomen Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert te allen tijde boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.
22.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige Overeenkomst tussen Joulz en Aannemer of deze Voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 24314122 en liggen ter inzage bij de afdeling Rotterdam en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar
AIV- Diensten, versie oktober 2018