Algemene voorwaarden zakelijk AOP Installatietechniek B.V.
Algemene voorwaarden zakelijk AOP Installatietechniek B.V.
1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon.
- Aannemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AOP Installatietechniek B.V., statutair gevestigd te (81-61 RX) Epe, aan het adres Xxxxxx 00, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 92975674, zijnde de gebruiker van de Algemene voorwaarden.
- Offerte: het schriftelijke of elektronisch uitgebracht aanbod van de Aannemer gericht tot de Opdrachtgever tot het aangaan van de Overeenkomst.
- Overeenkomst: de overeenkomst van (onder-) aanneming van werk tussen de Aannemer en de Opdrachtgever tot stand gekomen, nadat de Opdrachtgever de Offerte van de Aannemer heeft aanvaard.
- Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Aannemer en op alle Overeenkomsten.
2.2 Andersluidende Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door de Aannemer. De Opdrachtgever doet eveneens afstand van een toepasselijkheidsverklaring van zijn eigen Algemene voorwaarden.
2.3 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene voorwaarden van kracht.
3. Prijs
3.1 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de uitvoering van de Overeenkomst, de prijzen van arbeid, materiaal, onderaannemers, belasting of andere kosten wijzigen, dan is de Aannemer gerechtigd om de tussen de Aannemer en de Opdrachtgever overeengekomen prijs dienovereenkomstig de wijzigen. De Aannemer is in een dergelijke geval eveneens gerechtigd om de Overeenkomst -zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist- te ontbinden, zonder dat hij daarvoor op enigerlei wijze jegens de Opdrachtgever schadeplicht is of kan worden.
4. Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1 De Opdrachtgever ervoor dat de Aannemer tijdig kan beschikken:
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 1 van 6
a. over de (voor de opzet van het werk) benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de Aannemer;
b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop de Overeenkomst moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
e. over voldoende parkeergelegenheid.
4.2 De kosten voor de benodigde elektriciteit, gas en water en parkeerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.3 De Opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en zaken, waaronder begrepen de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en mededelingen.
4.4 Indien blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende gevolgen.
4.5 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
4.6 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.
4.7 Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.
4.8 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en vertraging die de Aannemer lijdt als gevolg van door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen, ook in het geval deze derden op voordracht of op advies van de Aannemer door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
4.9 Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is de Aannemer gerechtigd, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever de op hem rustende verplichting is nagekomen. In het geval de Aannemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort is (en kan) de Aannemer op geen enkele wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig (worden). De Aannemer is eveneens gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. De Aannemer is in het geval van ontbinding op geen enkele wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 2 van 6
Aannemer op vergoeding van schade (waaronder begrepen het positief contractsbelang), kosten en rente.
5. Meer en minderwerk
Indien de Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de Aannemer bij wijze van voorschot 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het voorschot van 50% van het overeengekomen bedrag, dient voor uitvoering van het meerwerk door de Opdrachtgever te zijn betaald, bij gebreke waarvan de Aannemer de uitvoering van het meerwerk mag opschorten, tot het moment waarop de Opdrachtgever het voorschot van 50% van het overeengekomen bedrag heeft betaald. In het geval de Aannemer de uitvoering van het meerwerk opschort is (en kan) de Aannemer op geen enkele wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig (worden). Het resterende gedeelte zal de Aannemer eerst mogen factureren na oplevering van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna.
6. Betaling
6.1 Voor zover niet anders is bepaald, dient de betaling te geschieden in Nederlandse valuta en binnen acht dagen na de factuurdatum.
6.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op binnen acht dagen na de factuurdatum betaalt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de Aannemer gerechtigd zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat de Aannemer daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig is en kan worden. De Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
6.4 In het geval van verzuim is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande factuur verschuldigd.
6.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en (incasso-)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Aannemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke persoon van de Opdrachtgever dan wel indien ten laste van hem door een derde enig beslag is gelegd, zijn de vorderingen van de Aannemer onmiddellijk opeisbaar.
7. Annulering
7.1 Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk als de Aannemer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 3 van 6
a. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang werkzaamheden ten hoogste 30% van de prijs aan de Aannemer verschuldigd.
b. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang werkzaamheden ten hoogste van 50% van de prijs aan de Aannemer verschuldigd.
c. Bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de Opdrachtgever ten hoogste van 100% van de prijs aan de Aannemer verschuldigd.
d. In het geval van opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtgever de Aannemer voor eventuele schade die derden lijden als gevolg van de opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
8. Levertijden
Termijnen in de Offerte of de Overeenkomst of anderszins afgesproken kwalificeren nimmer als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
9. Oplevering
9.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer de Aannemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door de Aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
9.2 Indien de Xxxxxxxx heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na die mededeling laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
9.3 Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn, bij gebreke van verval van al zijn (vorderings-)rechten. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
9.4 Indien de opdrachtgever van de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
9.5 Indien de Aannemer de eindfactuur stuurt en de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na ontvangst van de eindfactuur laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
9.6 Indien de Aannemer de eindfactuur stuurt en de Opdrachtgever de eindfactuur betaalt, geldt het werk als opgeleverd.
10. Gebreken en klachtentermijnen
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen meerwerk, dienen binnen bekwame drie dagentijd na ontdekking van de klacht of nadat de klacht ontdekt had moeten zijn, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Aannemer, bij gebreke van verval van alle (vorderings-)rechten van de Opdrachtgever.
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 4 van 6
11. In gebreke blijven van de Aannemer
Indien de Xxxxxxxx zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet deugdelijk nakomt, maant de Opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aan om zijn verplichting uit de Overeenkomst alsnog na te komen.
12. Xxxxxxxxx, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
12.1 Indien de Opdrachtgever bevoegd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan moet de Opdrachtgever de voorzieningen die de Aannemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die de Aannemer ten gevolge van de opschorting lijdt, aan de Aannemer vergoeden.
12.2 Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de Aannemer.
12.3 Indien de opschorting langer dan veertien dagen duurt, kan de Aannemer vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst wordt gedaan. De Opdrachtgever is verplicht om een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst te betalen aan de Aannemer. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de Aannemer betaalde bouwstoffen.
12.4 Indien de opschorting van de Overeenkomst langer dan 30 dagen duurt, is de Aannemer bevoegd, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat de Aannemer op enige wijze jegens de Opdrachtgever of derden schadeplichtig is. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
12.5 De Aannemer heeft recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Aannemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen.
13. Aansprakelijkheid van de aannemer
13.1 De totale aansprakelijk van de Aannemer op enig claim van welke aard dan ook voor enig verlies of schade voortvloeiende uit of in verband met of als gevolg van de (uitvoering van de) Overeenkomst of schending daarvan is beperkt tot de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijze moet maken om de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van de Aannemer te herstellen, zodat de prestatie van Xxxxxxxx wel aan de Overeenkomst beantwoordt.
13.2 De totale aansprakelijkheid van de Aannemer op enig claim van welke aard dan ook voor enig verlies of schade voortvloeiende uit of in verband met of als gevolg van de (uitvoering van de) Overeenkomst of schending daarvan is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 5 van 6
13.3 In geen geval zal de vergoeding echter meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Aannemer maximaal uit hoofde van een door of ten behoeve van de Aannemer gesloten verzekering uitkeert.
14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door de Aannemer blijvend of tijdelijk verhinderen. Hieronder vallen onder meer (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) doch niet uitsluitend: brand en verlies van te verwerken onderdelen, overstroming, lekkage, bijzondere weersomstandigheden, pandemie, oorlog, terreur, overheidsingrijpen in binnen- of buitenland, zoals importverbod of handelsverboden, stakingen in andere bedrijven dan die van de aannemer, wilde of politieke stakingen in het bedrijf van de aannemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de aannemer afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel van de aannemer, tekortschieten van hulppersonen c.q. hulpzaken als bedoeld in artikel 6:76 en 6:77 BW, storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Aannemer of derden.
14.2 De Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de Xxxxxxxx zijn verbintenis uit de Overeenkomst had moeten nakomen.
14.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen aanspraken van de opdrachtgever(s) van de Opdrachtgever, tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook.
15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door de Aannemer geleverde zaken blijven eigendom van de Aannemer totdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
15.2 Zolang de Xxxxxxxx nog enige vordering op de Opdrachtgever heeft openstaan, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan.
16. Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aannemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.
Algemene voorwaarden zakelijk AOP 20240710 Pagina 6 van 6