Algemene

NewBouw

Xxxxxxxxxx 0

0000 XX xx Xxxxxxxx 0251 278 278

xxxx@xxxxxxx.xx XxxXxxx.xx

Laatst gewijzigd: 1 september 2016

Algemene

leverings- en uitvoerings- voorwaarden

Artikel 1 Voorwaarden

1 . De voorwaarden van de hoofd-

aannemingsovereenkomst met bijlagen als hieronder omschreven maken, voor

zover hiervan in het hierna volgende niet is afgeweken, deel uit van de overeenkomst van onderaanneming, waarbij in plaats

van “aannemer”, “onderaannemer” en i. p.v. “opdrachtgever”, “hoofdaannemer” dient te worden gelezen. Hoofdaannemer en

onderaannemer hebben wat het door

onderaannemer uit te voeren onderdeel betreft jegens elkaar dezelfde rechten

en verplichtingen als opdrachtgever

en hoofdaannemer jegens elkaar hebben.

2 . I ndien de opdracht in hoofdregel een levering inhoudt, dient voor “hoofd-

aannemer” “koper” te worden gelezen en voor “onderaannemer” “verkoper” te worden gelezen in deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.

3. Wanneer sprake is van tegenstrijdigheden

tussen de op grond van de overeenkomst toepasselijke bepalingen, gelden de

administratieve bepalingen in het bestek en / of andere contractstukken, in plaats van deze Algemene Leverings- en

uitvoeringsvoorwaarden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 26.

4. I ndien enige bepaling van deze Algemene

Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze Algemene Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen

hoofdaannemer en onderaannemer

in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Het werk

Hoofdaannemer draagt op aan

onderaannemer, die deze opdracht heeft

aanvaard, de uitvoering van werkzaamheden en leveringen, welke een onderdeel vormen van het aan hoofdaannemer opgedragen werk, welke tevens de plaats van uitvoering

respectievelijk levering zal zijn, tenzij anders

vermeld. Deze werkzaamheden en leveringen zijn omschreven in het op de hoofd-

aannemingsovereenkomst betrekking

hebbende bestek met bestektekeningen, nota’s van in lichtingen en wijzigingen en overige van toepassing zijnde stukken.

Een afschrift van de betreffende besteks-

paragrafen en van de algemene bepalingen uit het bestek, nota’s van wijzigingen en

bestektekeningen en overige van toepassing zijnde stukken zijn door hoofdaannemer aan

onderaannemer bij de aanvraag verstrekt.

Voor zover het volledige bestek niet reeds

in het bezit is van onderaannemer is het bestek bij hoofdaannemer in te zien.

Artikel 3 De prijs

Alles wat onderaannemer moet leveren

aan goederen inclusief emballage, pallets, transporten, kleine ordertoeslag / onder-

vracht, verwijderingsbijdragen, parkeerkosten, verzekeringen en bijkomende verplichtingen,

is inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 Aanvang, duur

1 . Onderaannemer zal conform het van

toepassing zijnde tijdschema van hoofd-

aannemer met de uitvoering resp. levering van het werk een aanvang maken, e.e.a.

in overleg met de uitvoerder.

2 . De oplevering van de werkzaamheden van onderaan- nemer zal plaatshebben

uiterlijk conform het onder lid 1 genoemde tijdschema, e.e.a. in overleg met de

uitvoerder.

3. Wanneer de voortgang van het werk

dat vereist heeft hoofdaannemer het recht het tijdschema aan te passen zonder

dat hij gehouden is tot vergoeding van eventuele meerkosten.

4. Wanneer onderaannemer voorziet dat

hij op het overeengekomen of gewijzigde tijdstip of tijdschema niet of niet deugdelijk kan presteren en opleveren dient hij dit

onmiddellijk aan hoofdaannemer schriftelijk mede te delen.

5. I ndien onderaannemer met de tijdige

uitvoering van zijn verplichtingen in gebreke is, is hoofdaannemer gerechtigd om op

kosten van onderaannemer al le voor de voortgang van het werk benodigde

maatregelen te treffen.

61 . I n het tijdschema van hoofdaannemer als bedoeld in lid 1 staan de door hoofd- aannemer aan te houden vakantie en verlofdagen, waaraan onderaannemer zich dient te houden.

62 . Onderaannemer dient zich op het werk

te houden aan de werk- en schafttijden van hoofdaannemer.

63. De uitvoering resp. levering vindt plaats

in meerdere fasen.

Artikel 5 Betalingsregeling

1 . Betaling zal geschieden in termijnen welke worden gefactureerd naar rato van

uitgevoerd en goedgekeurd werk resp. levering en/of conform de bij de

overeenkomst behorende afrekenstaat.

2 . Het betalingsvoorstel is onder voorbehoud goedkeuring van de bouwdirectie, indien

onderaannemer het voorstel overlegt.

3. Hoofdaannemer zal slechts betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een

termijnbetaling betrekking heeft, door

onderaannemer naar het oordeel van

hoofdaannemer naar de eisen van goed en deugdelijk werk is uitgevoerd en nadat de onderaannemer aan hoofdaannemer desgevraagd heeft aangetoond dat deze de in het werk gestelde werknemers het

hun toekomende heeft betaald.

4 De bij oplevering verschuldigde termijn vervalt niet eerder dan na verstrekking door onderaannemer van de garantie-

certificaten en/of de revisietekeningen.

5. Onderaannemer zal binnen 2 weken na 1e oplevering zijn eindafrekening ter zake

van het eventueel hem nog toekomende bedrag bij hoofdaannemer indienen,

zo niet zullen al le rechten vervallen.

6. Facturen van onderaannemer dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in

artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Voorts dient onderaannemer op

deze factuur onder meer de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk

te vermelden:

• naam, adres en woonplaats van onder- aannemer; het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de facturen

betrekking hebben;

• het contractnummer dat op het werk betrekking heeft; de omvang van de

loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;

• het loonbelastingnummer en BTW nummer

van onderaannemer;

• toepassing van de BTW - verleggings- regeling met vermelding van het BTW nummer van hoofdaannemer.

7. Tenzij in de afrekenstaat als bedoeld in lid 1

van dit artikel anders aangegeven, vervalt de laatste termijn ad 5% van de aanneem- som nadat de in artikel 9 genoemde

onderhoudsperiode is verstreken en

al le voor rekening van onderaannemer komende gebreken en/of werkzaam-

heden tot genoegen van hoofdaannemer zijn hersteld en opdrachtgever niet binnen de onderhoudstermijn beroep heeft

gedaan op §.43a UAV ’89 ter zake van door onderaannemer verrichte

werkzaamheden.

8. Betalingstermijn na binnenkomst van de factuur wordt vastgesteld op 45 dagen.

9. Facturen inclusief bijlagen kunnen door onderaannemer worden gemaild naar: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

10. Hoofdaannemer is gerechtigd niet over

te gaan tot betaling als onderaannemer geen getekend exemplaar van de

overeenkomst van onderaanneming heeft verzonden aan hoofdaannemer Xxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx of aan adres penvoerder (bij combinatie werken).

11 . Hoofdaannemer is niet gehouden tot

betalen voor nog niet geleverde zaken, tenzij onderaannemer tot zekerheid van hoofdaannemer een bankgarantie van een erkende geldverstrekkende instelling

overlegt ter grootte van het factuurbedrag en met een looptijd tot oplevering.

Artikel 6 Verrekening van lonen en prijzen

Er vindt geen verrekening van stijging van loonkosten en prijzen plaats.

Artikel 7 Ter beschikking gestelde materialen en materieel

Hoofdaannemer stelt aan onderaannemer

geen materialen en materieel ter beschikking, tenzij anders in deze overeenkomst of de

daarin genoemde stukken is bepaald.

Artikel 8 Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd nadat het is opgenomen en schriftelijk

goedgekeurd door of namens hoofd- aannemer en een opleveringsrapport bevattende eventuele gebreken

en tekortkomingen door of namens hoofdaannemer en onderaannemer voor akkoord is ondertekend.

2. Een overeengekomen (op)leverdatum

of de uiterlijke (op)leverdatum welke voortvloeit uit het artikel 4 lid 1 is – tenzij

uitdrukkelijk anders bepaald- een fatale termijn. Onderaannemer is voor iedere kalenderdag dat te laat wordt (op)

geleverd een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boetes

verschuldigd ter hoogte van het in het bestek of elders in deze overeenkomst genoemde bedrag, onverminderd de verplichting van onderaannemer tot

vergoeding van eventuele door hoofd- aannemer geleden c.q. nog te lijden

schade en gevolgschade door te late

(op)levering voor zover deze het bedrag aan verbeurde boetes te boven gaat.

Artikel 9 Onderhoudsperiode en Garantieperiode

1. Onderaannemer verbindt zich eventuele gebreken, resp. tekortkomingen, nog uit te voeren werkzaamheden resp. leveringen,

zoals opgenomen in het opleveringsrapport genoemd in artikel 8 lid 1, binnen 14 dagen

na datum oplevering te herstellen, uit te voeren danwel na te komen.

2. Onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde

van de in het vorige lid genoemde herstelperiode garandeert onder-

aannemer vanaf gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop

gedurende de in het bestek genoemde periode na de datum van oplevering

en/of onderhoudsperiode, maar minimaal voor de duur van 2 jaar, het door hem

uitgevoerde werk resp. levering integraal tegen daarin aan de dag tredende

gebreken of onvolkomenheden.

Klachten zal hoofd-aannemer binnen

de garantieperiode schriftelijk aan onder- aannemer xxxxxx, in welk geval onder-

aannemer xxxxxxxx zal overgaan tot het nodige herstel. I ndien niet terstond tot

het nodige herstel wordt overgegaan is hoofdaannemer gerechtigd voor

rekening en risico van onderaannemer over te gaan tot het nodige herstel.

Alle te maken kosten om het gebrek te herstellen zijn voor rekening van

onderaannemer. De door onderaannemer verstrekte garantie(s) laat (laten) onverlet eventuele overige aanspraken van

hoofdaannemer jegens de onder-

aannemer uit hoofde van deze overeen- komst of de in deze overeenkomst van toepassing verklaarde stukken.

3. Onderaannemer verstrekt bij oplevering

schriftelijke garantieverklaringen voor al le door hem uitgevoerde werkzaamheden en leveringen aan hoofdaannemer als

gevraagd in het bestek en in de overige op deze overeenkomst van toepassing verklaarde stukken.

4. Onderaannemer blijft aansprakelijk voor

de schade en/of gevolgschade ontstaan als gevolg van een gebrek aan het

uitgevoerde werk of het geleverde.

5. Bij het verstrekken van de garantieverklaring verstrekt onderaannemer tevens de van

toepassing zijnde onderhoudsvoorschriften.

6. I ndien een verzekerde garantie

overeengekomen is dient onderaannemer een dergelijke verzekering af te sluiten

voor het ingaan van de garantietermijn. De verzekeringspremie voor de gehele garantietermijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan aan verzekeraar.

Het originele bewijs van betaling van

de verzekeringspremie en het originele verzekeringscertificaat dient direct na ontvangst door onderaannemer aan

hoofdaannemer te worden verstrekt.

Hoofdaannemer zal beide aan opdracht- gever verstrekken. I n geval onderaan-

nemer niet aan één of meerdere van

bovengenoemde verplichtingen voldoet zal hoofdaannemer zelf een verzekerde garantie afsluiten, zonder rechterlijke

tussenkomst of ingebrekestelling.

Kosten voor deze verzekerde garantie

aangevuld met overige kosten, zullen inge- houden worden op de overeengekomen prijs.

7. Nieuwe garantieperioden overeenkomstig

de hiervoor genoemde zijn van toepassing op die onderdelen die zijn gerepareerd,

hersteld of vervangen.

Artikel 10 Geblokkeerde rekening

Onderaannemer houdt er een geblokkeerde bankrekening, een zogenaamde G-rekening

op eigen naam op na. I ndien naar het oordeel van hoofdaannemer en met inachtneming

van artikel 15 lid 1 van deze overeenkomst

een termijn als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst betaalbaar kan worden gesteld aan onderaannemer, en hoofdaannemer

uitvoering wenst te geven aan het bepaalde in artikel 15 lid 2 van deze overeenkomst,

dan zal het op de G-rekening als bedoeld in

dit artikel te storten bedrag worden verkregen door de formule 60/100x (éénheidsuurloon

x het aantal blijkens het door de hoofd-

aannemer goedgekeurde mandagenregister gewerkte uren/ of x % van de termijn betaling). Het aldus berekende bedrag komt in mindering

op de betaalbaar gestelde termijnnota van de aannemer als hiervoor beschreven.

Deze wijze van storting accepteert onder- aannemer als kwijting van de vordering

die hij op hoofdaannemer heeft.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheid en BTW verleggingsregeling

1. Op dit werk zijn de wettelijke bepalingen inzake de Ketenaansprakelijkheid, zoals

opgenomen in de I nvorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde regels, van toepassing. Onderaannemer vrijwaart hoofdaannemer voor iedere vordering van de belastingdienst jegens hoofd-

aannemer op grond van de Keten- aansprakelijkheidsbepalingen,

zoals hiervoor genoemd.

2. I ndien de opdracht in hoofdzaak een

levering inhoudt, voor onderaannemer te lezen: “verkoper” en voor hoofd-

aannemer “koper”, zijn in deze situatie de verplichtingen m. b.t. de Keten-

aansprakelijkheid, zoals in dit artikel

opgenomen, niet van toepassing.

3. De loonsom bedraagt 70% van het

loonkosten bestanddeel. Het bedrag

aan loonheffingen bedraagt 60% van de loonsom. I ndien aan de hand van de concrete feiten blijkt dat boven-

genoemde percentages niet in

overeenstemming lijken te zijn met de

realiteit, staat het hoofdaannemer vrij met onderaannemer direct overleg te

voeren om genoemde percentages aan te passen. Mochten partijen niet binnen

tweemaal 24 uur na aanvang van het overleg tot overeenstemming gekomen zijn over deze aanpassing, dan staat het hoofdaannemer vrij deze percentages onder schriftelijke kennisgeving van de feiten, die aan deze berekening ten

grondslag liggen, aan te passen.

4. Op deze overeenkomst is de verleggings- regeling met betrekking tot de BTW van

toepassing, tenzij zich een van de in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Wet op de

Omzetbelasting opgenomen

uitzonderingsgevallen voordoet.

5. Onderaannemer verplicht zich voor

de aanvang van het aangenomen werk

aan hoofdaannemer schriftelijk de namen, adressen, woonplaatsen en burgerservice- nummers (BSN) te verstrekken van al le

werknemers van onderaannemer,

die het werk zullen uitvoeren. Daarnaast zal onderaannemer na afloop van elke werkweek, voor aanvang van de nieuwe werkweek, zorg dragen dat hoofd-

aannemer door onderaannemer

geaccordeerde mandagenregisters in

het bezit heeft. Onderaannemer zal haar werknemers verplichten voor aanvang van de werkzaamheden bij hoofdaannemer

te dulden dat hoofdaannemer in de gelegenheid wordt gesteld zelf de

identiteit van de op het aangenomen

werk in te zetten werknemers vast te stellen aan de hand van originele ID-bewijzen

en daarvan afschriften te maken t. b.v. de

administratie van hoofdaannemer. Dit geldt ook voor tewerkstellingsvergunningen,

waaruit blijkt dat werknemer gerechtigd is om in Nederland de betreffende

werkzaamheden te verrichten, en voor welke periode.

6. Onderaannemer verstrekt op verzoek

van hoofdaannemer een recent uittreksel van Kamer van Koophandel.

7. Ten aanzien van eventueel meerwerk,

geldt het boven- staande ten aanzien van de wettelijke bepalingen inzake

de Ketenaansprakelijkheid onverkort, tenzij hoofdaannemer en onderaannemer in

een aanvullende overeenkomst afwijkende afspraken expliciet vastleggen.

8. Onderaannemer dient aan

hoofdaannemer al le verdere gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate inschatting van het Keten-

aansprakelijkheidrisico op eerste aanvraag van hoofdaannemer te verstrekken.

Tevens dient onderaannemer per kalender- kwartaal een originele en recente

verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst te verstrekken.

9. Onderaannemer verplicht zich, indien

en voor zover uitbesteding door hem aan een andere onderaannemer plaatsvindt, bovengemelde verplichtingen integraal

jegens hem en hoofd-aannemer van

toepassing te doen zijn bij aanvang van enige werkzaamheid. 10 I ndien onder-

aannemer bij het uitvoeren van deze

overeenkomst gebruik maakt van natuurlijk personen, niet zijnde eigen werknemers,

is het bepaalde in lid 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Verplichtingen onderaannemer / leverancier

De verplichtingen van onderaannemer omvatten onder andere:

1. Het door hem uit te voeren werk en/of

levering goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren;

2. Uitsluitend de door hoofdaannemer

gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;

3. Al zijn verplichtingen jegens de door hem

in het werk gestelde werknemers strikt na te komen;

4. Zich te onthouden van het doen van

prijsopgaven of aanbiedingen aan

opdracht-gever van hoofdaannemer voor uitbreidingen of wijzigingen van diens werk en/of levering.

5. Hoofdaannemer te vrijwaren voor diens

aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door onderaannemer van zijn

verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de Wet.

6. I ndien onderaannemer een specificatie

voor de te leveren goederen is verstrekt,

dan dient onderaannemer voor de levering een monster ter goedkeuring van

hoofdaannemer en/of opdrachtgever en/of directie te verstrekken. I ndien de

goederen die al zijn aangevoerd worden afgekeurd, dan zijn en blijven deze

goederen voor rekening en risico van

onderaannemer. De kwaliteit zal moeten voldoen aan de normen van het bestek, goedkeuring bouwdirectie, Bouw- en

Woningtoezicht, Bouwbesluit, Bouwstoffen- besluit, plaatselijke Nutsbedrijven en van

hoofdaannemer. Ten aanzien van de te verwerken materialen en werkwijze zijn naast het bestek en de overige in deze

overeenkomst van toepassing verklaarde stukken, de geldende NEN-voorschriften en BRL richtlijnen volledig van toepassing,

alsmede de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Het niet voldoen aan deze

eisen kan leiden tot afkeuring van reeds geleverd werk en materialen. Afgekeurd werk zal onverwijld en zonder enige

vergoeding door onderaannemer moeten worden verwijderd en vernieuwd. I ndien

bestek en deze overeenkomst

kwaliteitsverklaringen in de bouw, zoals ten tijde van de aanvraag geregistreerd door “de Stichting Bouwkwaliteit” (SBK) in de

categorie Bouwbesluit, Asbestverwijderings- besluit, partijkeuringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit, CE markering,

instructieboeken worden verlangd, draagt

onderaannemer xxxx voor de levering resp. uitvoering hiervan voordat met de

uitvoering c.q. de levering wordt begonnen.

7. Overeenkomstig de wettelijke regeling

heeft onderaannemer een waarschuwings- plicht met betrekking tot onjuistheden /

tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden zowel in de constructiefase als in de

uitvoeringsfase. Deze onjuist- heden

hebben betrekking op fouten en gebreken in de plannen, ontwerp, tekeningen,

berekeningen, bestekken of andere

uitvoeringsvoorschriften. Deze plicht geldt

ook voor gebreken en ongeschiktheid van zaken die afkomstig zijn van opdrachtgever.

8. I n geval van klaarblijkelijke fouten

in ontwerp, constructie, uitvoerings- voorschriften of anderszins dient

onderaannemer daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan

hoofdaannemer.

9. Onderaannemer zorgt voor verzekering van tot zijn eigendom behorende

materialen, materieel, keten, loodsen,

gereedschappen e.d. alsmede de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheid jegens derden. Tevens is onderaannemer

gehouden verzekeringen af te sluiten

ter zake van de financiële gevolgen van aansprakelijkheden, waaronder in ieder

geval die betreffende letsel aan personen en schade aan goederen en de daaruit voortvloeiende gevolgschade waaronder tevens productaansprakelijkheid.

10. Bij de inzet van motorrijtuigen of rijdende

kranen door onderaannemer, dient

onderaannemer zorg te dragen voor een

aansprakelijkheidsverzekering die tenminste voldoet aan het bepaalde in de Wet

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Motorrijtuigen. De door onderaannemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering dient primair te zijn ten opzichte van de

door andere bij de bouw betrokken partijen gesloten aansprakelijkheidsverzekeringen.

Onderaannemer dient op eerste verzoek van hoofdaannemer of bouwdirectie een kopie van de polis te verstrekken.

11 . Het op het werk tonen van een geldig

identificatiebewijs en tewerkstellings- werkvergunning van al le werknemers

(natuurlijke personen), alsmede een kopie hiervan te verstrekken aan de uitvoerder/ bedrijfsleider. Het is niet toegestaan

zogenaamde anonieme werknemers bij de uitvoering van deze opdracht te betrekken.

12. I ndien onderaannemer bij het uitvoeren

van deze overeenkomst gebruik maakt van natuurlijk personen, niet zijde eigen werknemers, is het bepaalde in lid 11 van

dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Werkwijze

1. Onderaannemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te

laten uitvoeren dan na van hoofd- aannemer verkregen schriftelijke

goedkeuring. Onderaannemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter

beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten dan na van hoofd- aannemer verkregen schriftelijke

goedkeuring. Bij uitbesteding van werk resp. in lening van arbeidskrachten

als bedoeld in dit lid is onderaannemer verplicht de voorschriften uit deze

algemene voorwaarden stipt na te leven.

2. I ndien onderaannemer het werk - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere onderaannemer, dient hij daarvan een

contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst

deel uit te maken, in dier voege, dat de

opdracht gevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van hoofd-

aannemer en de opdracht nemende

onderaannemer die van onderaannemer.

3. Hoofdaannemer is verplicht

onderaannemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens

deze overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, te

waarschuwen wanneer onderaannemer zijn werkzaamheden niet op het

afgesproken tijdstip kan aanvangen.

Hoofdaannemer is echter in geen geval gehouden eventuele schade en kosten van onderaannemer te vergoeden,

indien het werk geen doorgang vindt of onderaannemer met zijn werkzaam- heden niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen.

Artikel 14 Wetten, voorschriften

1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met al le wettelijke en andere

voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke hoofd-aannemer krachtens de door hem gesloten aanneming-,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx bij de uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.

2. Onderaannemer verplicht zich al le

voorschriften, voorwaarden en bepalingen, waaronder de in deze overeenkomst

bedoelde, voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren werk,

na te leven en in acht te nemen. Dit geldt ook voor de geldende milieuwetgeving en

het bepaalde in de arbeidsomstandigheden wet + regelgeving.

3. Onderaannemer verplicht zich jegens

hoofdaannemer om aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van loon-

heffingen stipt te voldoen, alsmede zijn verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke CAO stipt na te leven.

Artikel 15 Betaling

1. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is hoofdaannemer te al len tijde gerechtigd de in deze overeenkomst

bedoelde bedragen aan loonheffingen

van de onderaanneemsom in te houden en namens onderaannemer rechtstreeks aan de ontvanger der belastingen te voldoen

onder aftrek van €.12,50 administratiekosten.

2. I n gevallen als in artikel 10 en artikel 11, lid 2 bedoeld, is hoofdaannemer door betaling hiervan jegens onderaannemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

3. I ndien de in artikel 11 lid 5 en artikel 12 lid 11

genoemde voorschriften niet, dan wel niet geheel worden nageleefd, staat het

hoofdaannemer zonder meer vrij om in

afwijking van het in artikel 11 lid 3 bepaalde, een hoger percentage loonheffingen in

aanmerking te nemen als storting op de G-rekening van onderaannemer, dan wel rechtstreeks te storten aan de ontvanger.

Artikel 16 Andere zekerheden

I ndien en zolang onderaannemer ten genoegen van hoofd- aannemer met betrekking tot de betaling van de door

hem ter zake van het werk verschuldigde

xxxxxxxxxxxxx, waarvoor hoofdaannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid

hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid biedt in de vorm van een onvoorwaardelijke,

op eerste afroep uitkeerbare bankgarantie van een kredietinstelling in de zin van artikel 1 Wet Toezicht Kredietwezen 1992 of een

deugdelijke vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij, zal hoofdaannemer

geen beroep doen op het bepaalde in artikel 11.

Artikel 17 Verbod van cessie

Het is onderaannemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag

aan verschuldigde loonheffingen, waarvoor hoofdaannemer ingevolge de Wet Ketenaan- sprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen,

te verpanden of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.

Artikel 18 Verhaal

1. I ndien hoofdaannemer na aansprakelijk- heidstelling voor niet betaalde

xxxxxxxxxxxxx en eventuele BTW door onderaannemer of na hem komende

onderaannemers, deze loonheffingen en eventuele BTW heeft moeten voldoen,

heeft hoofdaannemer ten belope van het gehele bedrag dat door hem is voldaan, verhaal op onderaannemer. De vordering van hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

2. Door eventuele voldoening door hoofd-

aannemer aan verplichtingen ingevolge de toepasselijke XXX Xxxxxxxxxxx jegens de werknemers van zijn onderaannemer

heeft hoofdaannemer op onderaannemer verhaal ten belope van hetgeen door

hoofdaannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

Artikel 19 Meerwerk

Eventueel meerwerk wordt al leen dan verrekend indien dit tijdig door onder- aannemer gemeld wordt en schriftelijk

door hoofdaannemer aan onderaannemer is opgedragen. Iedere vordering van onder- aannemer tot verrekening van meerwerk

vervalt na 14 kalender dagen na de oplevering van het werk door onderaannemer.

Artikel 20 Transport op het werk

Het horizontale en verticale transport is

-voor zover elders niet anders vermeld-

in de prijs van onderaannemer inbegrepen.

Artikel 21 Xxxxxxxxxx

0. Nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd, dienen al het materiaal en overtollig c.q. uitgekomen materialen door onder-aannemer onverwijld te worden

verwijderd en dient de bouwplaats ordelijk en tot genoegen van hoofdaannemer te worden achtergelaten. Onderaannemer

dient op eerste aanzegging de uit deze

opdracht voortkomende afvalmaterialen

direct van het werk af te voeren. Alles dient geheel conform de geldende milieu

Wetgeving (zie Artikel 31, Milieuzaken) door onderaannemer te worden uitgevoerd.

2. Diefstal, breuk, vermissing, verlies of

beschadiging van materialen, bouwstoffen of materieel van onderaannemer komt niet voor rekening en risico van hoofdaannemer.

3. Onderaannemer dient zorg te dragen voor

minimaal één medewerker met EHBO- BHV diploma indien meer dan 25 werknemers (dit is een richtlijn) van onderaannemer

op het betreffende project aanwezig zijn. Tevens zal tijdens de uitvoering van deze

opdracht een vaste voorman/uit- voerder

op het werk aanwezig zijn, die de

Nederlandse taal beheerst. Medewerkers van onderaannemer met de aantekening “kennis migrant” in het verblijfsdocument,

zijn vanwege de complexe Wet- &

regelgeving niet welkom op de bouwplaats.

4. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het in goede technische staat

verkeren van het te gebruiken eigen gereedschap en materieel; de

deugdelijkheid resp. periodieke veiligheid keuringen hiervan dient periodiek

aangetoond te worden.

5. I n geval van wangedrag, ongeschiktheid of onveilig werken is hoofdaannemer

gerechtigd medewerkers van onder- aannemer van de bouwplaats te

verwijderen en vervanging van de

verwijderde medewerkers te verlangen.

6. Het is een ieder verboden om alcohol- houdende dranken en/of drugs bij zich

te hebben, te gebruiken of hiervan onder invloed te zijn. Bij constatering hiervan

wordt toegang tot het werk geweigerd.

7. Hoofdaannemer heeft te al len tijde het

recht over te gaan tot keuring van het werk of bouwstoffen, dit ontslaat onder-

aannemer niet van enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

8. Onverminderd de verplichtingen van onder-

aannemer om zelf kwaliteits- en voortgangs- controles uit te voeren,

is onderaannemer verplicht overeenkomstig het gestelde in het project kwaliteitsplan,

welke op aanvraag aan onderaannemer ter beschikking wordt gesteld, testen en keuringen plaats te laten vinden met betrekking tot de te leveren materialen.

Keuringskosten zijn te allen tijde in de

aanneemsom opgenomen. Bevindingen door middel van rapporten te bevestigen.

9. Hoofdaannemer stelt kosteloos stroom

(in zwerfkast) en water (tot en met

tapkraan) voor de uitvoering van deze opdracht ter beschikking.

10. Onderaannemer is aansprakelijk voor

al le schade en gevolgschade veroorzaakt door zaken of personen die hij voor de

uitvoering van deze overeenkomst gebruikt c.q. heeft ingeschakeld.

11 . Tenzij anders is overeengekomen, dient

onderaannemer voor opslag van de door hem te leveren en geleverde goederen

te zorgen, hoofdaannemer draagt zorg voor schaft- en toiletgelegenheid inclusief het onderhoud hiervan.

12. Onderaannemer dient het hem eventueel

ter beschikking gestelde materieel als goed huisvader te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn

voor de schade en kosten.

13. Hoofdaannemer kan zijn opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken

diens orders en aanwijzingen rechtstreeks

aan onderaannemer te geven. I n dat geval is onderaannemer, in afwijking van artikel 12 onder 2 verplicht de door opdrachtgever of diens gemachtigde orders en

aanwijzingen op te volgen.

14. Tijdens winterperiode vorst beschermende maatregelen, t. b.v. eigen werkzaamheden, treffen om stagnaties te voorkomen.

Artikel 22 Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

1 . Onderaannemer zal ter zake van de door hem uitgevoerde werkzaamheden al het nodige verrichten voor het handhaven

van de veiligheid in het algemeen en in het bijzonder voor de veiligheid en

gezondheid van de eigen en de overige

op de bouwplaats werkzame werknemers, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen

voorschriften.

2. Onderaannemer verplicht zich om de verplichtingen, welke voor hem

voortvloeien uit de arbeidsomstandig- hedenwet + regelgeving alsmede de daaruit voortvloeiende Besluiten, na te

leven als een goed werkgever betaamt.

3. Tevens zal onderaannemer alsmede zijn werknemers de aanwijzingen die door en/of namens hoofdaannemer worden verstrekt bij en/of tijdens de uitvoering van het werk direct opvolgen. Dit geldt tevens als het hier aanwijzingen betreft van de ARBO-coördinator.

4. Hoofdaannemer kan bij aanvang van het

werk een boeteclausule vaststellen, welke bij niet-nakoming van de veiligheidseisen

een korting op de aanneemsom tot gevolg kan hebben, ongeacht het recht van

hoofdaannemer om eventuele schade te verhalen op onderaannemer.

Op het gebied van veiligheid wordt

door hoofdaannemer een sanctiebeleid vastgesteld voor het werk.

5. I ndien hoofdaannemer gehouden is

om een veiligheids- en gezondheidsplan

op te stellen c.q. bij te houden, verplicht

onderaannemer zich om de veiligheids- en gezondheids- risico’s die het uitvoeren van het overeengekomen werk met zich

meebrengt, alsmede de hiervoor te treffen voor- zorgsmaatregelen, voor de aanvang van het werk aan hoofdaannemer

schriftelijk kenbaar te maken (V+G deelplan)

6. Voorts zal onderaannemer het van

deze overeenkomst deel uitmakende eigen veiligheidsdeelplan (afhankelijk van de

werkzaamheden) indienen ter aanvulling

op het Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase van hoofdaannemer,

inclusief aanvullingen naleven, voor zover dat van toepassing is op de door hem uit te voeren werkzaamheden en niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en

daarmee gelijk te stellen voorschriften.

Het V+G uitvoeringsfase plan kan worden

opgevraagd bij hoofdaannemer.

7. Het dragen van (eigen) beschermings- middelen als helm, veiligheidsschoenen, bril, etc. is verplicht op grond van:

• ARBO wetgeving;

• Veiligheids- en gezondheidsplan (uitvoeringsfase);

• Arbeidsinspectie veiligheidsbladen;

• Veiligheidseisen opdrachtgever;

8. I ndien voor of tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat hoofdaannemer niet heeft voldaan aan de toepasselijke

veiligheidseisen op grond van de

Arbowetgeving, dient onderaannemer

de tekortkomingen (voor zover betrekking hebbend op het door hem uit te voeren

gedeelte van het werk) aan hoofd-

aannemer schriftelijk te melden en de

uitvoering van zijn werkzaamheden op te

schorten. I ndien onderaannemer dit nalaat, komen eventueel persoonlijk letsel en

schade (inclusief eventuele boetes) als gevolg van het niet naleven van

de veiligheidseisen geheel voor rekening en risico van onderaannemer.

9. Medewerkers die werkzaamheden

uitvoeren op de bouwplaats zijn in principe in het bezit van een VCA diploma. I ndien

onderaannemer niet VCA-gecertificeerd

is, worden de volgende aanvullende eisen gesteld;

• het personeel dient bevoegd en ter zake

deskundig te zijn, wat betreft vakmanschap en de veiligheid;

• materieel dient gekeurd te zijn,

indien niet gekeurd dan laten keuren;

• personeel dient juist geïnstrueerd te

worden; personeel dient juist voorgelicht

te worden betreffende veiligheidsaspecten voor wat betreft;

• het bouwwerk (werk aanvangsgesprek,

bijwonen / zelf houden, toolbox meeting);

• de eigen werkzaamheden;

• te verwerken gevaarlijke stoffen;

• mee te werken aan de vastgestelde ongevallen procedure en ongeval rapportage.

10. Onderaannemer dient specifiek voor

het werk een ongevallenstatistiek bij te houden en rapporteert hierover periodiek aan hoofdaannemer.

11 . Hoofdaannemer heeft voor het werk

specifiek bouwplaats regels opgesteld, waarvan onderaannemer kennis dient te nemen. I n deze bouwplaats regels zijn onder meer specifieke voorschriften

opgenomen met betrekking tot de hygiëne (o.a. eten en drinken) op de bouwplaats,

het veilig gebruik van mobiele telefoons en het rookbeleid op de bouwplaats.

Artikel 23 Goedkeuring

Behoudens andersluidende afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer komt

de overeenkomst tot stand indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud ervan en partijen de overeenkomst

hebben ondertekend binnen 10 werkdagen

na toezending door hoofdaannemer volledig ingevuld en ondertekend door onder-

aannemer is geretourneerd (met al le

noodzakelijke bijlagen) aan hoofdaannemer.

De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van

goedkeuring door bouwdirectie, alsmede onder de ontbindende voorwaarde dat het werk geen doorgang vindt.

Artikel 24 Ontbinding

1. Onverminderd zijn recht tot vordering

van schadevergoeding, is hoofdaannemer gerechtigd deze overeenkomst -geheel

of gedeeltelijk- zonder dat enige

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is d. m.v. een buitengerechtelijke

verklaring te ontbinden, indien een of

meerdere van de volgende artikelen niet wordt/worden nageleefd: Artikel 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 en 32. Dit geldt eveneens

indien onderaannemer de bedrijfs-

uitoefening dan wel de zeggenschap

daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt.

2. Iedere partij heeft het recht de overeen-

komst zonder rechterlijke tussenkomst

d. m.v. een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in de navolgende gevallen:

• een aanvraag tot surseance van betaling

indient of in staat van fail lissement wordt verklaard;

• indien de hoofdaannemingsovereenkomst

wordt beëindigd of geschorst.

3. Buiten de gevallen, zoals omschreven

in bovenstaande leden 1 en 2, geldt dat, indien de partij na schriftelijk in gebreke

te zijn gesteld, zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt, de

wederpartij gerechtigd is de overeenkomst

-zonder rechterlijke tussenkomst d. m.v. een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden; dit laat het recht van de wederpartij tot vordering van de schadevergoeding onverlet.

Artikel 25 Faillissement van onderaannemer

Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 2, is hoofdaannemer in geval van een

fail lissement van onderaannemer bevoegd de curator te sommeren om binnen 8 dagen te ver- klaren of hij bereid is het werk voort te zetten onder zodanig genoegzame

zekerheidsstelling als hoofdaannemer blijkens de sommatie verlangt. I n afwachting van

de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is hoofdaannemer gerechtigd zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van

het werk dienstig oordeelt. I ndien de curator

zich bereid verklaart het werk voort te zetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. I ndien de curator

niet bereid is het werk voort te zetten,

is hoofdaannemer gerechtigd het werk voor rekening van onderaannemer te voltooien

of te doen voltooien, onverminderd het recht van hoofdaannemer op schadevergoeding.

Artikel 26 Verzekering

Onderaannemer is niet meeverzekerd onder de voor dit werk geldende CAR verzekering en aansprakelijkheids- verzekering van

hoofdaannemer, tenzij hoofdaannemer

onderaannemer uitdrukkelijk en schriftelijk als meeverzekerde heeft aangemerkt.

Onderaannemer dient hoofdaannemer

te vrijwaren voor al le schade en gevolgschade die verband houdt met de in deze opdracht

opgedragen werkzaamheden en leveringen. I ndien sprake is van toepassing van de CAR verzekering voor onderaannemer dan

bedraagt het eigen risico €.5.000 per

gebeurtenis. Bij zich voordoende calamiteiten zal al lereerst op de verzekering van

onderaannemer een beroep worden gedaan.

Artikel 27 Aansprakelijkheid van hoofdaannemer

Iedere aansprakelijkheid van hoofdaannemer jegens onder- aannemer is beperkt tot het

bedrag dat in het desbetreffende geval

onder de door hoofdaannemer afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

Artikel 28 Toepasselijkheid van deze overeenkomst

1. Het bepaalde in deze overeenkomst

geldt voor iedere tussen hoofdaannemer en onderaannemer gesloten en/of nog te sluiten overeenkomst, tenzij daarvan

door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van onderaannemer van

toepassing en worden mitsdien uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hoofd-

aannemer met toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onder-

aannemer uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. I n al le gevallen prevaleert

echter het bepaalde in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde

stukken, alsmede het bepaalde in eventueel door hoofdaannemer van toepassing verklaarde algemene

voorwaarden.

2. Wordt in deze overeenkomst van

onderaanneming / levering verwezen naar een offerte / specificatie van

onderaannemer dan wordt die verwijzing geacht betrekking te hebben op de tech- nische gegevens en niet op de admini-

stratieve bepalingen en/of algemene voorwaarden van onderaannemer.

3. De uniforme administratieve voorwaarden

(U. A.V. 1989) voor de uitvoering van werken zoals deze l uidden ten tijde van de

aanvraag, is van toepassing tenzij daarvan in deze overeenkomst is afgeweken.

Artikel 29 Eigendom, ter beschikking stellen

1. De eigendom van de te leveren of te vervaardigen goederen wordt geacht reeds op hoofdaannemer te zijn

overgegaan, zodra onderaannemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen of heeft

vervaardigd. Onderaannemer zal deze goederen voor hoofdaannemer gaan houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van hoofdaannemer.

Een zodanige eigendomsovergang houdt

geen goedkeuring in van het gepresteerde.

Hoofdaannemer zal op deze bepaling

xx xxxx in geval van fail lissement of dreigend fail lissement van onderaannemer een

beroep kunnen doen.

2. Alle specificaties, tekeningen,

berekeningen, informatie, modellen,

xxxxxx en overige materialen welke door hoofdaannemer ter beschikking gesteld blijven eigendom van hoofdaannemer

en dienen door onderaannemer op eerste verzoek van hoofdaannemer direct aan

hoofdaannemer te worden geretourneerd.

3. Onderaannemer verpandt conform artikel 3:237 B.W. bij eerste aanzegging door

hoofdaannemer, de materialen en hulpmiddelen, die hij tijdens en in de toekomst t. b.v. het werk zal inzetten

aan hoofdaannemer. Onderaannemer

machtigt hierbij hoofdaannemer om deze te gebruiken voor het werk ook in geval van ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 30 Geschillen

Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een

der partijen als zodanig beschouwd die naar aanleiding van de overeenkomst

of van de overeenkomsten, die daarvan een

uitvloeisel mochten zijn, tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten bestaan,

worden beslecht door arbitrage overeen-

komstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de

Bouwbedrijven van Nederland, zoals deze

drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door de hoofdaannemer

aangenomen werk l uiden.

Artikel 31 Milieuzaken

Onderaannemer/leverancier is gehouden aan de geldende milieuwetgeving hiertoe behoren ook op het project geldende strengere en/of aanvullende lokale eisen.

Onderaannemer/ leverancier zal meewerken aan afvalschei- ding op de bouwplaats

en de verschillende afvalstromen in de juiste afvalbakken deponeren.

Opruimen en afvoeren rest- en afvalmateriaal in door hoofdaannemer beschikbaar gestelde afvalcontainers (tenzij anders afgesproken)

echter milieu schadelijke afval- stoffen blijven

eigendom van de onderaannemer/leverancier en dienen direct na gebruik van het werk

overeenkomstig de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd.

De onderaannemer/leverancier zal de afvalstoffen welke voor hergebruik in aanmerking komen terugnemen en

aanbieden aan de producent om gerecycled te worden.

Ten behoeve van controle conformiteit Besluit Bodemkwaliteit dient de onderaannemer/

leverancier de leverbon van de geleverde materialen met vermelding van product-

certificaat middels certificaat nummer zoals benoemd op www. bouwkwaliteit. n l te verstrekken

Artikel 32 Geheimhouding

1. Onderaannemer zal noch voor, noch tijdens, noch na de uitvoering van de

overeenkomst informatie verstrekken aan

derden over de overeenkomst tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door

hoofdaannemer.

2. Onderaannemer, zijn personeel en/of door hem inge- schakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot

al le informatie betreffende hoofd-

aannemer, opdrachtgever, adviseurs en nevenaannemers die zij in verband

met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen.

3. Onderaannemer zal al le door hem bij

de uitvoering van de overeenkomst

betrokken derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten.

Artikel 33 Respect, Duurzaamheid en Bedrijfscode X. Xxxxxx

Veiligheid en verantwoord werken staat voorop: Onderaan- nemer dient zich

te realiseren dat zijn bijdrage daaraan van essentieel belang is

• Onderaannemer zal bij al le facetten van

deze overeenkomst het belang van

veiligheid, respect, kwaliteit en planning goed voor ogen houden;

• Onderaannemer wordt geacht klant-

gericht, maatschappelijk verantwoord, ethisch correct, transparant en

betrouwbaar te handelen

• Onderaannemer wordt geacht respectvol om te gaan met al le betrokken partijen

op de bouwplaats alsmede met de betrokken partijen en personenuit de

omgeving van de bouwplaats.

• Onderaannemer is verplicht de

Bedrijfscode van NewBouw na te leven.

Deze gedragscode is opgenomen op de website van hoofdaannemer

(NewBouw. n l)