Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Algemene Voorwaarden van:

Van Beek Asfalt B.V.

Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 X0

0000 XX Xxxxx Inschrijfnummer KvK 57077185 ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst die Van Beek Asfalt B.V. sluit, welke betrekking heeft op het ter beschikking stellen van materieel en/of personeel, het verlenen van diensten of het verrichten van onderhouds-, reparatie- of overige werkzaamheden van Xxx Xxxx Asfalt B.V., behalve voor zover Van Been Asfalt B.V. als hoofdaannemer optreedt. Als Xxx Xxxx Asfalt B.V. als hoofdaannemer optreedt, dan gelden de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk 2013 (AVA 2013), welke terug zijn te vinden op xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

2 De opdrachtgever, respectievelijk de huurder, zal in het navolgende worden

aangeduid als “de wederpartij”.

3 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e- mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

6 Door met Xxx Xxxx Asfalt B.V. een overeenkomst te sluiten als genoemd hierboven onder 1.1 gaat de wederpartij expliciet akkoord met het onverkort van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden, behalve voor zover expliciet schriftelijk op de wijze als hierboven vermeld onder 1.3 wijzigingen zijn overeengekomen.

7 Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft haar algemene voorwaarden gepubliceerd op haar website (adres website noemen) en met het aangaan van een overeenkomst als vermeld hierboven onder 1.1. verklaart de wederpartij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. op haar website gepubliceerde algemene voorwaarden.

8 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

9 Indien Van Beek Asfalt B.V. al meerdere keren een overeenkomst als vermeld hierboven onder 1.1. met een wederpartij is aangegaan, dan wordt er automatisch van een bestendige handelsrelatie uitgegaan, waarbij –behoudens schriftelijk

overeengekomen wijzigingen-, de algemene voorwaarden altijd onverkort van toepassing zijn. Van Beek Asfalt B.V. hoeft de algemene voorwaarden niet ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

10 Indien op de overeenkomst tevens voorwaarden van leveranciers van Xxx Xxxx Asfalt B.V./ door Xxx Xxxx Asfalt B.V. ingeschakelde derden van toepassing zijn, gelden deze slechts in aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. Bij afwijkingen van, of tegenstrijdigheden met deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden van Van Beek Asfalt B.V..

11 Deze algemene voorwaarden zijn ook expliciet van toepassing in het geval Xxx Xxxx Asfalt B.V. als onderaannemer werkzaamheden verricht, behoudens voor zover expliciet schriftelijk als hierboven vermeld onder 1.3 met een hoofdaannemer afwijkingen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen niet automatisch voortvloeien uit het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden van een hoofdaannemer. In dat geval prevaleren deze algemene voorwaarden van Van Beek Asfalt B.V.

12 Van Beek Asfalt B.V. behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden te gelegener tijd te wijzigen, waarna vanaf de datum van de wijziging de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Het ligt in de risicosfeer van de wederpartij om met regelmaat kennis te nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en op deze wijze zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen, tarieven

1 Ieder aanbod en elke offerte van Xxx Xxxx Asfalt B.V. is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2 De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals declaraties en ingeschakelde derden.

3 Ieder aanbod en elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Van Beek Asfalt B.V. normale werktijden.

4 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

5 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of oplevertermijnen aan te passen.

6 Het aanbod, de offerte, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgopdrachten.

7 Opgaven van capaciteiten, prestaties, resultaten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Van Beek Asfalt B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

8 De door Xxx Xxxx Asfalt B.V. opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals de fabrieksprijzen van bij (onderhouds- of reparatiewerkzaamheden) te gebruiken onderdelen of materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere vergelijkbare factoren.

9 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Xxx Xxxx Asfalt B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in voornoemde factoren of als gevolg van (wijzigingen in) wet- en regelgeving of overheidsmaatregelen, heeft Van Beek Asfalt B.V. het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: (Totstandkoming) overeenkomsten

1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Xxx Xxxx Asfalt B.V. schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2 Van Beek Asfalt B.V. is pas gebonden aan:

a. Een opdracht of zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. Mondelinge afspraken;

c. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Van Beek Asfalt B.V. – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

3 Indien de wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de wederpartij een rechtspersoon is, zijn haar bestuurders naast de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens Xxx Xxxx Asfalt B.V.

4 De wederpartij kan zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxx Xxxx Asfalt B.V. overdragen of doen overnemen door een derde. Van Beek Asfalt B.V. kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

1 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Xxx Xxxx Asfalt B.V. vereist, mag zij bepaalde leveringen, diensten en/of werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5: Algemene verplichtingen van de wederpartij

1 De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. gewenste wijze aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking stelt.

2 De wederpartij zorgt ervoor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3 Van Beek Asfalt B.V. zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4 Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten van het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn van rekening en risico van de wederpartij.

5 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Van Beek Asfalt B.V. nalaat van de wederpartij navolging te verlangen, tast dit het recht van Xxx Xxxx Asfalt B.V. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Termijnen, uitvoering van de overeenkomst

1 Overeengekomen termijnen kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen. Indien Van Beek Asfalt B.V. de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij aanvullend nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2 Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de overeengekomen prestatie wordt vertraagd doordat:

x. Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

x. Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. Er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. recht op een zodanige verlenging van de overeengekomen termijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

3 Van Beek Asfalt B.V. is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie aan de wederpartij te leveren, heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst

zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Xxx Xxxx Asfalt B.V. binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie alsnog te leveren.

5 Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en voornoemde zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere opdrachten te gebruiken zonder dat hieruit voor Xxx Xxxx Asfalt B.V. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Xxx Xxxx Asfalt B.V. alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 7: Wijzigingen

1 Wijzigingen in of aanvullingen op de oorspronkelijke order/opdracht – van welke aard dan ook gelden enkel als ze uitdrukkelijk door Xxx Xxxx Asfalt B.V. zijn aanvaard. Indien deze wijzigingen of aanvullingen hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave was gerekend, worden zij als meerkosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

2 Door de wederpartij na het verstrekken van de order/opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. worden meegedeeld. Indien de wijzigingen mondeling worden doorgegeven, dan is het risico van enig gebrek in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de wederpartij.

3 Van Beek Asfalt B.V. zal voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht de wederpartij er op wijzen als de wijzigingen/aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen termijn wanneer deze het gevolg is van de door de wederpartij gewenste wijzigingen/veranderingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1 Buiten de expliciet overeengekomen of door Xxx Xxxx Asfalt B.V. gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Van Beek Asfalt B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Van Beek Asfalt B.V. alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Van Beek Asfalt B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4 Indien Van Beek Asfalt B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Van Beek Asfalt B.V. altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Xxx Xxxx Asfalt

B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Van Beek Asfalt B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde prestatie.

5 De wederpartij moet Xxx Xxxx Asfalt B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6 Indien Xxx Xxxx Asfalt B.V. haar werkzaamheden of diensten moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten (of aanwijzingen van opdrachtgever) is Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

7 Als de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, dan is Xxx Xxxx Asfalt B.V. verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.

8 Xxx Xxxx Asfalt B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichtte leveringen.

9 Van Beek Asfalt B.V. is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie/ geen aanspraak maken op een schadevergoeding indien de schade is ontstaan:

A door ondeskundig gebruik van het geleverde of gebruik in strijd met de bestemming of de door of namens Xxx Xxxx Asfalt B.V. verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks)aanwijzingen ed.;

B door ondeskundige bewaring (opslag) van geleverde zaken/ de zaken waaraan of waarmee de werkzaamheden zijn verricht;

C door fouten, onvolledigheden, onvolkomenheden e.d. in de door of namens wederpartij aan Van Beek Asfalt B.V. verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;

D door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

E als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Xxx Xxxx Asfalt B.V. adviseerde en/of gebruikelijk is;

F doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Xxx Xxxx Asfalt B.V.;

10 De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Xxx Xxxx Asfalt B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Beek Asfalt

B.V. of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Van Beek Asfalt B.V. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 9: Betaling

1 Van Beek Asfalt B.V. heeft altijd het recht (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2 Indien facturering na ontvangst van een orderbon/opdrachtbon/tegenbon is overeengekomen, moet de wederpartij deze bon uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de laatste werkdag waarop de bon betrekking heeft aan Xxx Xxxx Asfalt

B.V. verstrekken. Bij gebreke daarvan is Xxx Xxxx Asfalt B.V. gerechtigd te factureren op basis van haar eigen gegevens en administratie. Onder “werkdagen” wordt hier verstaan: kantoordagen (maandag tot en met vrijdag).

3 Betaling moet binnen de op de factuur vermelde termijn plaatsvinden. Dit betreft een fatale termijn. Een girale betaling geldt daarbij slechts dan als tijdig verricht indien het factuurbedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn is bijgeschreven op de bankrekening van Xxx Xxxx Asfalt B.V.

4 De juistheid van een factuur staat vast indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na factuurdatum bezwaar heeft gemaakt.

5 Indien een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. een vertragingsrente ter grootte van 1,5% per maand verschuldigd.

6 Indien na aanmaning door Xxx Xxxx Asfalt B.V. betaling alsnog uitblijft, heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

7 Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. bovendien het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8 Voornoemd opschortingsrecht heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. bovendien ook bij nieuwe opdrachten indien vóór uitvoering of levering blijkt dat de wederpartij heeft nagelaten de factuur voor één of meerdere lopende of reeds uitgevoerde opdrachten, waarvan de betalingstermijn is verstreken, te betalen. Van Beek Asfalt

B.V. zal de wederpartij alsdan zo spoedig mogelijk over de opschorting informeren. Van Beek Asfalt B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de wederpartij door de opschorting lijdt.

9 Door de wederpartij gedane betalingen worden door Xxx Xxxx Asfalt B.V. eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10 De wederpartij mag de vorderingen van Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Van Beek Asfalt B.V. heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1 Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

A in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

B (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

C door executoriale beslaglegging wordt getroffen; D onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

E anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2 De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 11: Overmacht

1 Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Van Beek Asfalt B.V., heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2 Onder overmacht aan de zijde van Xxx Xxxx Asfalt B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Xxx Xxxx Asfalt B.V., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Xxx Xxxx Asfalt B.V.

3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Xxx Xxxx Asfalt B.V. zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Van Beek Asfalt B.V. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Van Beek Asfalt B.V. tot aan dat moment nakomen.

Artikel 12: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1 Op de tussen Van Beek Asfalt B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Van Beek Asfalt B.V. is gevestigd, zij het dat Van Beek Asfalt B.V. altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4 Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Van Beek Asfalt B.V. het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij is gevestigd.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden

Dit hoofdstuk ziet op het verrichten van werkzaamheden (onderhoud, revisie, spuitwerk, aanpassingen aan materieel e.d.) door Xxx Xxxx Asfalt B.V. Het bepaalde in het algemeen gedeelte van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Indien een bepaling in dit hoofdstuk uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemene deel, geldt het bepaalde in dit hoofdstuk.

Artikel 13: Verplichtingen van de wederpartij

1 De wederpartij moet er voor zorgen dat hij de zaken waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking stelt.

2 Het risico van deze zaken van de wederpartij blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in, op of aan deze zaken bevinden op het moment dat de wederpartij deze aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking stelt.

Artikel 14: Meer- en minderwerk

1 Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2 Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de afrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 15: Oplevering, goedkeuring

1 De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/ de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft ondertekend.

2 De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na afronding niet heeft gereclameerd bij Van Beek Asfalt B.V. of zoveel eerder als de wederpartij de zaak al vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

3 Nog niet verrichtte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden hebben geen invloed op de levering.

4 Indien de wederpartij na oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van navolgend klachtartikel van toepassing.

Artikel 16: Annuleringen

1 Indien de wederpartij eenzijdig de gegeven order/opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze order/opdracht gebruikte of bestelde materialen, onderdelen, halffabricaten e.d. voor zijn rekening

te nemen tegen de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. in haar calculatie opgenomen prijzen. Eén en ander laat onverlet het recht van Xxx Xxxx Asfalt B.V. op vergoeding van winstderving (indien en voor zover Van Beek Asfalt B.V. geen nakoming van de overeenkomst in deze verlangt) en de overige voor Van Beek Asfalt B.V. uit de annulering voortvloeiende schade.

2 De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3 Van Beek Asfalt B.V. heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 17: Garanties

1 Van Beek Asfalt B.V. zorgt er voor dat de overeengekomen prestatie naar behoren en conform de in haar branche geldende normen wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze prestatie nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2 Van Beek Asfalt B.V. staat gedurende een overeengekomen (garantie)termijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde conform de specificaties en/of aanwijzingen van opdrachtgever.

3 Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken (onderdelen, materialen e.d.) baseert Xxx Xxxx Asfalt B.V. zich op de informatie die de toeleverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde en/of de te gebruiken zaken door de toeleverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Beek Asfalt

B.V. zal de wederpartij hierover informeren.

4 Geen beroep op garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor prestatie overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

5 Bij een terecht beroep op een overeengekomen garantie zal Xxx Xxxx Asfalt B.V.– naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor vervanging van geleverde zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 18: Klachten over werkzaamheden

1 Alle klachten over de verrichtte werkzaamheden moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 2 dagen na oplevering – aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform opdracht te zijn verricht.

2 Indien een klacht niet binnen de voorafgaande leden vermelde termijn aan Van Beek Asfalt B.V. is gemeld, is geen beroep mogelijk op enige vorm van compensatie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4 De wederpartij moet Xxx Xxxx Asfalt B.V. in staat stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. verstrekken. Indien het voor het onderzoek naar de klacht noodzakelijk is dat Van

Beek Asfalt B.V. ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

5 Geen klachten zijn mogelijk over werkzaamheden verricht aan zaken die na oplevering door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of aan welke zaken na oplevering door of namens de wederpartij werkzaamheden zijn verricht.

6 Ook zijn geen klachten mogelijk over de keuze van Xxx Xxxx Asfalt B.V. hoe zij de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, in die zin, dat Xxx Xxxx Asfalt B.V. zich het recht voor behoudt om de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken on overeenstemming met de richtlijnen als voortvloeiende uit de geldende Arbowetgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen door de wederpartij niet standaard als verplicht kledingstuk worden voorgeschreven.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verhuur van materieel en/of het ter beschikking stellen van personeel

Dit hoofdstuk ziet op de verhuur/het ter beschikking stellen van materieel en/of personeel door Xxx Xxxx Asfalt B.V. aan de wederpartij. Het bepaalde in het algemeen deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Indien een bepaling in dit hoofdstuk uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemeen deel, geldt het bepaalde in dit hoofdstuk.

Artikel 19: Xxxxxxxxxxx, huurberekening materieel

1 De huurperiode gaat in:

A op het moment dat het gehuurde materieel, hierna te noemen ‘het huurobject’, het terrein/ de opslag van Van Beek Asfalt B.V. verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;

B Op het moment dat het huurobject op de werkplek arriveert, indien Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor aflevering van het huurobject zorg draagt.

2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen is de wederpartij de overeengekomen huurprijs ook verschuldigd:

A gedurende de vakanties en nationaal erkende feestdagen; B bij regen, vorstverlet of werkstaking;

C tijdens vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport die niet het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Beek Asfalt B.V.

D tijdens reparatietijd bij reparaties die het gevolg zijn van onvoorzichtigheid, van gebrekkig onderhoud door of overige nalatigheden van de wederpartij.

3 Materieel wordt gehuurd in dagdelen van telkens 12 uren aaneensluitend (een dag/nacht). Indien het gehuurde langer dan een dagdeel bij de wederpartij blijft, dan wordt die langere termijn – ook indien deze korter is dan 12 uur – aangemerkt als

een nieuwe en volledige huurtermijn van 12 uur. De verschuldigde huur over de nieuwe periode wordt dienovereenkomstig bij de wederpartij in rekening gebracht.

4 Indien voor de bediening van het huurobject door Xxx Xxxx Asfalt B.V. personeel ter beschikking wordt gesteld, worden hiervoor minimaal 9 uren berekend per dagdeel.

5 Uren die gemoeid zijn met het aan- en/of afbouwen van verbredingsstukken en/of andere hulpstukken buiten de normale arbeidstijd om, worden niet gezien als huururen, maar als arbeidsuren voor het personeel aan de wederpartij in rekening gebracht.

6 Schafturen worden als arbeidsuren doorberekend.

7 Van Beek Asfalt B.V. heeft het recht de huurprijs aan te passen, indien de kostprijs dit noodzakelijk maakt. De huurverhoging gaat in 2 weken nadat Xxx Xxxx Asfalt B.V. de huurverhoging schriftelijk aan de wederpartij heeft gemeld.

Artikel 20: Kosten Materieel/personeel

1 Bij verhuur van materieel zijn, naast de huurprijs, de aan- en afvoerkosten van het huurobject evenals de transportkosten per dieplader naar respectievelijk van en op de werken voor rekening van de wederpartij. Onder transportkosten vallen daarbij ook de arbeidsuren van de machinist die zorgt voor transportbegeleiding in verband met het laden en lossen en de kilometervergoeding voor deze machinist.

2 Naast het overeengekomen tarief voor het door Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking gestelde personeel, is de wederpartij eventuele verblijfskosten van dit personeel verschuldigd.

3 Daarnaast zullen de volgende kosten aan de wederpartij worden doorberekend: BTW, smeermiddelen, klein onderhoud, brandstoffen, schoonmaak- middelen en/of kosten, kosten van het aanbouwen en/of verwijderen van verbredingsstukken en/of andere hulpstukken en verzekeringskosten. De wederpartij is gehouden ook deze kosten aan Van Beek Asfalt B.V. te vergoeden.

Artikel 21: Beschikbaarstelling van het huurobject

De wederpartij is gehouden het huurobject bij het ophalen of in ontvangst nemen, althans onverwijld daarna, te onderzoeken op zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. Eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct, maar uiterlijk dezelfde werkdag, aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt het huurobject geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of geleverd.

Gebreken e.d. die de wederpartij niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten het huurobject bij ontvangst of ophalen te onderzoeken dan wel gebreken e.d. die de wederpartij niet tijdig aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 22: Gebruiksvoorwaarden, onderhoud aan het huurobject

1 De wederpartij is gehouden het huurobject te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer inhoudt dat de wederpartij er voor moet zorgen dat:

A hij het huurobject uitsluitend gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel waarvoor het gehuurd is;

B hij het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, instructies e.d. die Van Beek Asfalt B.V. hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;

C het huurobject uitsluitend wordt bediend door deskundig personeel dat beschikt over de voor de bediening noodzakelijke diploma’s, certificaten, vergunningen e.d.;

D hij beschikt over een eventueel voor het gebruik van het huurobject noodzakelijke vergunning, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; E hij het huurobject goed onderhoudt, doorlopend inspecteert op de goede werking en – voor zover niet anders is overeengekomen – tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, zoals controle en/of aanvullen van het oliepeil, doorsmeren, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. Eén en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar.

F hij mankementen, beschadigingen e.d. direct na constatering aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. meldt, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan;

G hij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject;

H hij het huurobject niet verhuist of verplaatst van overeengekomen werklocatie, behoudens voorafgaande toestemming van Xxx Xxxx Asfalt B.V. is verkregen;

I hij alle (veiligheids)maatregelen in acht neemt die redelijkerwijs behoren bij de aard van het werk, waaronder verkeersveiligheid, Arbo-regelgeving e.d.;

2 Kosten aan het huurobject die het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik, zijn voor rekening van Xxx Xxxx Asfalt B.V., met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon. Indien de reparatietijd langer is dan 1 dag, wordt de huur gestopt totdat de wederpartij het huurobject weer in gebruik kan nemen dan wel Van Beek Asfalt B.V. vervangend materieel ter beschikking heeft gesteld.

3 Kosten van onderhoud en herstel die samenhangen met een ander gebruik dan waarvoor het huurobject volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst uitsluitend mag worden gebruikt, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

4 De wederpartij mag alleen reparaties (laten) uitvoeren met voorafgaande toestemming van Xxx Xxxx Asfalt B.V.. Deze reparaties moeten verricht worden door ter zake kundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

5 Van Beek Asfalt B.V. is gerechtigd de huurovereenkomst terstond – zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij – te ontbinden indien het huurobject wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals kosten van laden, lossen, transport en herstel, komen geheel voor rekening van de wederpartij. Het voorgaande laat bovendien onverlet het recht aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. op betaling van de huurprijs tot aan de datum van ontbinding en vergoeding van de door haar geleden schade.

6 Het huurobject blijft altijd eigendom van Xxx Xxxx Asfalt B.V.. De wederpartij mag het huurobject niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het huurobject of wijzigingen op of aan het huurobject aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxx Xxxx Asfalt B.V. De wederpartij moet ten allen tijden voorkomend bij derden de verwachting of indruk wekken, dat hij tot verdere beschikking over het huurobject bevoegd is.

7 Van Beek Asfalt B.V. is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het huurobject en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. De wederpartij is verplicht Van Beek Asfalt B.V. daaraan alle medewerking te verlenen.

8 Indien Van Beek Asfalt B.V. de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft de wederpartij hieraan onverwijld zijn volledige medewerking na een daartoe strekkend verzoek van Xxx Xxxx Asfalt B.V. Van Beek Asfalt B.V. kan de wederpartij in het kader hiervan verzoeken een geschikte en veilige werkplek beschikbaar te stellen conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij de wederpartij gebruikelijke werktijden.

Artikel 23: Defecten aan het huurobject

1 Bij het onbruikbaar worden van het huurobject door machinebreuk of te verrichten reparaties, anders dan die welke hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan de wederpartij zijn toe te rekenen, wordt over het betreffende huurobject gedurende de periode dat het huurobject niet bruikbaar is, geen huur doorberekend. De huur voor eventuele overige huurobjecten evenals het tarief voor ter beschikking gesteld personeel wordt normaal doorberekend.

2 Van Beek Asfalt B.V. spant zich naar beste vermogen in, te trachten een defect huurobject te repareren of dit huurobject – indien noodzakelijk en mogelijk – te vervangen. De aanvoerkosten van het vervangende huurobject zullen niet worden doorberekend, behoudens indien het defect zijn oorzaak vindt aan door de wederpartij toe te rekenen omstandigheden.

Artikel 24: Verzekering van het huurobject

1 Indien Van Beek Asfalt B.V. het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies aan de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, geldt onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dat:

A de wederpartij als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject moet zorg dragen;

B de wederpartij een beschadiging, vernietiging of verlies van het huurobject onverwijld aan Van Beek Asfalt B.V. moet melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Xxx Xxxx Asfalt B.V.

C de wederpartij gehouden blijft aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. de schade te vergoeden, die Van Beek Asfalt B.V. als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het “eigen risico” of omdat beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject is veroorzaakt door xxxxx schuld van de wederpartij, omdat de wederpartij de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft gemeld, of omdat

de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.

Artikel 25: Teruglevering van het huurobject

1 De wederpartij is verplicht om binnen 6 uur na afloop van de laatste huurdag het huurobject compleet en gereinigd aan Van Beek Asfalt B.V. ter beschikking te stellen of bij Van Beek Asfalt B.V. terug te bezorgen. Indien het gezien het tijdstip op de dag redelijkerwijze niet meer mogelijk is om het huurobject binnen genoemde termijn ter beschikking te stellen (dit is in ieder geval na 18.00uur het geval), moet de wederpartij het huurobject uiterlijk de dag daarop voor 12.00 uur weer aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking stellen of terug bezorgen. De wederpartij heeft het recht om bij terug levering en de daarop volgende inspectie in de werkplaats/opslag van Xxx Xxxx Asfalt B.V. aanwezig te zijn.

2 Eventuele kosten ten gevolge van o.m. vermissing (van onderdelen), reiniging, ondeskundig gebruik of andere handelingen die/ nalaten dat in alle redelijkheid aan de wederpartij zijn/is toe te rekenen, worden terstond door Xxx Xxxx Asfalt B.V. aan de wederpartij gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk tegen de kostenopgaaf van Xxx Xxxx Asfalt B.V. heeft geprotesteerd, wordt aangenomen dat de wederpartij met deze kostenopgaaf heeft ingestemd.

Artikel 26: Verantwoordelijkheden van de wederpartij bij ter beschikking gesteld personeel

1 Van Beek Asfalt B.V. benadrukt dat zij in het kader van verhuuractiviteiten geen aannemersbedrijf is en in die zin slechts verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van vakkundig personeel dat beschikt over de door wederpartij gevraagde/ de overeengekomen kennis, deskundigheid, certificaten en diploma’s. De wederpartij is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juiste uitvoering van de door hem aangenomen opdracht waarbij hij het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. te werk wil stellen evenals voor de veiligheid van het personeel van Xxx Xxxx Asfalt

B.V. op de werklocatie.

2 De wederpartij moet er voor zorgen dat:

A hij bij de aanvraag duidelijk aangeeft voor welke specifieke werkzaamheden hij personeel nodig heeft en over welke kwalificaties dit personeel moet beschikken; B hij alle overige voor de ter beschikking stelling benodigde informatie bij de aanvraag/ tijdig voor aanvang van de ter beschikking stelling aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. verstrekt en dat deze informatie juist en volledig is. De wederpartij vrijwaart Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie;

C het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. op de vooraf bekend gemaakte/ overeengekomen (werk)tijden toegang heeft tot de werklocatie en de overeengekomen voorzieningen;

D er op de werkvloer ten allen tijden iemand aanwezig is die het personeel kan instrueren over de inhoud en gewenste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en de daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, huisregels

e.d. De wederpartij is bovendien verplicht om toezicht te houden op de werkzaamheden van het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V., waarbij de wederpartij

dezelfde verplichtingen in acht dient te nemen tegenover het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. als hij in acht neemt/ moet nemen tegenover zijn eigen personeel;

E er sprake is van een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden in overeenstemming met de voor de werklocatie/ de overeengekomen werkzaamheden geldende wet- en regelgeving (Arbeidsomstandighedenwet, artikel 7:658 BW en aanverwante regelgeving). Indien een werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. in het kader van de door hem uit te voeren werkzaamheden wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of een gevaarlijke/ onveilige situatie, is de wederpartij verplicht om deze situaties evenals (bijna) ongevallen conform de daarvoor geldende regels te melden bij de Arbeidsinspectie en Van Beek Asfalt B.V. onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen;

G er voorzien is in een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle aan de wederpartij toe te rekenen directe en indirecte schade die een werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. en/of Van Beek Asfalt

B.V. bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt. Op verzoek van Xxx Xxxx Asfalt B.V. zal de wederpartij aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. een kopie van het verzekeringsbewijs en een schriftelijk bewijs van premiebetaling verstrekken.

3 Indien de wederpartij de verplichting onder lid 2 sub e van dit artikel niet nakomt, is hij aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. een forfaitaire boete verschuldigd van € 450,00 per dag dat de werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. aan de gevaarlijke stoffen is blootgesteld. Deze boete is ook verschuldigd ingeval uit de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen of situaties geen daadwerkelijke schade voortvloeit voor de werknemer en/of Xxx Xxxx Asfalt B.V.

4 Naast de in lid 3 van dit artikel verschuldigde boete, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de blootstelling van de werknemer aan de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties, voor zover deze schade meer bedraagt dan voornoemde boete. De wederpartij vrijwaart Xxx Xxxx Asfalt B.V. voor aanspraken ter zake van de werknemer.

5 De wederpartij heeft in het kader van de opdracht volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. De werkzaamheden worden derhalve verricht onder leiding en toezicht van de wederpartij. Wel wordt Xxx Xxxx Asfalt B.V. de vrijheid gelaten om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken conform de richtlijnen voortvloeiende uit de geldende Arbowetgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet standaard als verplicht kledingstuk voorgeschreven.

6 De wederpartij is jegens Van Beek Asfalt B.V. aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade die de werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de wederpartij aantoont dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de relevante wet- en regelgeving is nagekomen en/of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

7 Indien niet tijdig of niet volledig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Xxx Xxxx Asfalt B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan dan wel de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te ontbinden. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 27: Tijdverantwoordingformulieren, facturering

1 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en voor de accordering van de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. ter beschikking gestelde tijdverantwoordingsformulieren. Bij verschillen tussen een door Xxx Xxxx Asfalt B.V. ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en de door wederpartij behouden gegevens daarvan geldt het bij Van Beek Asfalt B.V. ingeleverde tijdverantwoordingsformulier als juist, tenzij de wederpartij tegenbewijs levert.

2 Het is de wederpartij niet toegestaan om het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. rechtstreeks te betalen of het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. voorschotten te verstrekken.

Artikel 28: Vertraging, wachturen

1 Indien het personeel van Xxx Xxxx Asfalt B.V. door overmacht of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan het personeel/ Xxx Xxxx Asfalt B.V. niet tijdig op de werklocatie arriveert, wordt over de uren dat het personeel te laat is geen tarief gerekend.

2 Indien het ter beschikking gestelde personeel door toedoen van de wederpartij/ omstandigheden die in alle redelijkheid voor risico zijn van de wederpartij haar werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip kan aanvangen en/of deze werkzaamheden niet ononderbroken kan voortzetten, zijn de eventueel hiermee gemoeide wachturen voor rekening van de wederpartij. Xxx Xxxx Asfalt B.V. berekent alsdan het voor het personeel overeengekomen tarief evenals de huurprijs van eventuele huurobjecten die hierdoor stilstaan door aan de wederpartij.

Artikel 29: Annulering materieel/ personeel

1 Annulering van “materieel” en “personeel” moet uiterlijk vóór 12.00 ’s middags voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum worden gemeld aan Xxx Xxxx Asfalt B.V., gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

2 Bij niet-tijdige annulering wordt de van toepassing zijnde prijs in rekening gebracht.

3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet het recht van Xxx Xxxx Asfalt B.V. op vergoeding van de door haar uit de annulering voortvloeiende schade waaronder de door Xxx Xxxx Asfalt B.V. gederfde winst.

Artikel 30: Klachten

1 Klachten over (een onderdeel van) de door een werknemer van Xxx Xxxx Asfalt B.V. verrichtte werkzaamheden moeten door de wederpartij direct na ontdekking c.q. direct nadat deze zich voordoen aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Xxx Xxxx Asfalt B.V.. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De schriftelijke melding van de klacht moet in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft worden gedaan.

2 Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Xxx Xxxx Asfalt B.V. het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.

3 De wederpartij moet Xxx Xxxx Asfalt B.V. in staat stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Xxx Xxxx Asfalt B.V. verstrekken, Van Beek Asfalt B.V. – indien nodig – toegang verschaffen tot de werklocatie dan wel anderszins alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoek naar de klacht.

4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de verantwoordelijkheden van de wederpartij zoals neer gelegd in artikel 26 van deze algemene voorwaarden.

Datum: 18 februari 2019