Artikel 1 Begrippen
X. xxx Xxxx h.o.d.n. JVG Bestratingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53299841 en is gevestigd te (2741 DN) Waddinxveen, aan de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 00.
Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij in een bepaling anders is aangegeven:
- JVG Bestratingen: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren;
- bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
- consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
- opdrachtgever: het bedrijf of de consument die een overeenkomst sluit met JVG Bestratingen;
- aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan opdrachtgever tot het leveren van producten of het verrichten van werkzaamheden door JVG Bestratingen;
- overeenkomst: een door aanvaarding door opdrachtgever tot stand gekomen afspraak of afspraken waarbij JVG Bestratingen zich jegens opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
Artikel 2 Algemeen en toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen JVG Bestratingen en opdrachtgever.
2.2. Degenen die voor JVG Bestratingen werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gehouden tot nakoming van de afspraken uit de overeenkomst tussen JVG Bestratingen en opdrachtgever, want alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met JVG Bestratingen.
2.3. JVG Bestratingen wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever expliciet van de hand.
2.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) nietig blijken te zijn of worden vernietigd, dan blijft het overige van toepassing. In dat geval zullen JVG Bestratingen en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
2.5. Eventuele afwijkingen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die afwijkingen schriftelijk tot stand zijn gekomen.
2.6. JVG Bestratingen is bevoegd de bepalingen van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen via de website: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
2.7. Indien JVG Bestratingen niet steeds strike naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat JVG Bestratingen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8. Indien meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst sluiten met JVG Bestratingen, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle door JVG Bestratingen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door JVG Bestratingen worden ingetrokken, tenzij schriftelijk anders is vermeld. In veel gevallen betreft een aanbod een door JVG Bestratingen ten behoeve van opdrachtgever opgestelde offerte, niettemin kan een aanbod ook op een andere wijze geschieden.
3.2 Een afwijkende, althans voorwaardelijke aanvaarding door opdrachtgever als reactie op een aanbod dat door JVG Bestratingen is gedaan, wordt beschouwd als een nieuw aanbod; JVG Bestratingen is hieraan alleen gebonden indien JVG Bestratingen schriftelijk heeft bevestigd het afwijkende aanbod te aanvaarden.
3.3. JVG Bestratingen is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding daarvan binnen 30 dagen na de datum van het aanbod schriftelijk door opdrachtgever aan JVG Bestratingen is bevestigd en die bevestiging JVG Bestratingen binnen die termijn heeft bereikt.
3.4. Aan kennelijke verschrijvingen en vergissingen kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5. Het aanbod bevat een omschrijving van het werk. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Niettemin geldt dat eventuele afbeeldingen of specifieke in het aanbod vervatte informatie slechts een indicatie betreffen en dat eventuele afwijkingen in het opgeleverde werk ten opzichte van de in het aanbod vervatte informatie geen grond kan zijn voor ontbinding van de overeenkomst of voor schadevergoeding.
3.6. Indien het aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en die informatie blijkt onvolledig of onjuist te zijn, althans die informatie blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst achterhaald of gewijzigd, dan heeft JVG Bestratingen het recht om de in het aanbod vermelde prijzen en levertermijnen hierop aan te passen. Opdrachtgever is verplicht die wijzigingen te accepteren.
3.7 Indien een aanbod ook het leveren van grond, grondstoffen of puin bevat, wordt dit aanbod te allen tijde gedaan op basis van een inschatting. Daadwerkelijke volumes kunnen afwijken en zullen op basis van nacalculatie bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.8. Levertijden, termijnen en het verwachte aantal te besteden uren in het aanbod van JVG Bestratingen zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
3.9. Als een aanbod een samengestelde prijsopgave bevat, dan is die samengestelde prijsopgave ondeelbaar.
Artikel 4 Prijzen, betalingen, eigendomsvoorbehoud en annulering
4.1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer JVG Bestratingen op locatie van opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend kunnen worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van opdrachtgever uitgevoerd worden, kan een toeslag worden gerekend. Indien zaken verstuurd dienen te worden, dient opdrachtgever de hiervoor bijkomende kosten aan JVG Bestratingen te vergoeden.
4.2 De opgegeven kosten voor de gebruikte hoeveelheid grond, grondstoffen of gebroken puin betreffen te allen tijde stelkosten en zullen definitief worden vastgesteld op basis van nacalculatie bij het opmaken van de factuur.
4.3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan voor JVG Bestratingen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van onder meer: wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door JVG Bestratingen ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies, is JVG Bestratingen gerechtigd de overeengekomen prijs of prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht om facturen binnen veertien dagen na factuurdatum aan JVG Bestrating te voldoen, conform de op de factuur vermelde condities.
4.5. Opdrachtgever is niet tot verrekening of opschorting bevoegd en dient zijn betalingsverplichting derhalve zonder opschorting van een (deel)bedrag, aftrek of verrekening te voldoen.
4.6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van JVG Bestratingen bindend en levert dit dwingende bewijskracht op, tenzij opdrachtgever het tegendeel kan aantonen. De eigendom van door JVG Bestratingen te leveren of geleverde zaken gaat pas op opdrachtgever over zodra opdrachtgever aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever zal aan JVG Bestratingen alle medewerking verlenen teneinde JVG Bestratingen in de gelegenheid te stellen dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door afgifte van de door JVG Bestratingen aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
4.7. In het geval opdrachtgever de overeenkomst opzegt of anderzijds beëindigd, worden de navolgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht. Tot drie weken tot de
aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend. Tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. JVG Bestratingen is bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen indien JVG Bestratingen meer kosten heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5 Wijzigingen in de overeenkomst
5.1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast of aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever aanvullende werkzaamheden nodig zijn om tot het door opdrachtgever gewenste resultaat te komen, dan is opdrachtgever verplicht om deze werkzaamheden aanvullend te vergoeden volgens het afgesproken tarief.
5.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal JVG Bestratingen opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten van het meerwerk.
5.3. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is JVG Bestratingen gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
Artikel 6 Uitvoering werkzaamheden
6.1. JVG Bestratingen zal zich inspannen om de afspraken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
6.2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is JVG Bestratingen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor JVG Bestratingen, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door ondergeschikten of door opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. De schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
6.3. JVG Bestratingen vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart JVG Bestratingen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
6.4. JVG Bestratingen heeft het recht reclame te maken voor zijn onderneming wanneer hij op locatie van opdrachtgever werkzaam is.
6.5. Indien de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever wordt opgeschort of anderzijds stil komen te liggen, is opdrachtgever verplicht de op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan JVG Bestratingen te vergoeden. Daarnaast is JVG Bestratingen gerechtigd alle voor hem uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, waaronder de gereserveerde werkuren.
6.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat:
a. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer) tijdig en op de door JVG Bestratingen gewenste wijze aan JVG Bestratingen ter beschikking worden gesteld;
b. JVG Bestratingen op de afgesproken data en tijden toegang heeft tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden;
c. de door JVG Bestratingen ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat JVG Bestratingen geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
d. JVG Bestratingen tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
e. JVG Bestratingen tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld;
f. de werklocatie in zodanige staat is dat JVG Bestratingen ongehinderd zijn werkzaamheden kan uitvoeren;
g. JVG Bestratingen op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor rekening van opdrachtgever komende elektriciteit, gas en water;
h. de werklocatie beschikt voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afval;
i. de werklocatie beschikt over een veilige plek waar gereedschappen, machines, materialen en meer van JVG Bestratingen opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden (schade of verlies als gevolg van diefstal komen voor rekening van opdrachtgever;
j. op de werklocatie de door JVG Bestratingen en diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan JVG Bestratingen gerekend worden;
k. JVG Bestratingen vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels en leidingen die al op de werklocatie aanwezig zijn en dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proefgravingen worden gedaan;
l. alle noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen om overlast en schade voor de omgeving te beperken;
m. de weg wordt schoongemaakt en dat deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties worden geplaatst.
6.7. In het geval van grond- of bodemwerkzaamheden is opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden daarvan melding te maken bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) en alle informatie ter zake die melding te verstrekken aan JVG Bestratingen. Ook dient opdrachtgever JVG Bestratingen tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Als opdrachtgever hieraan niet voldoet, is JVG Bestratingen bevoegd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
6.8. Alle uit het werk komende bouwmaterialen die opdrachtgever wenst te behouden, dienen door opdrachtgever te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door JVG Bestratingen afgevoerd.
Artikel 7 (Op)levering
7.1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, niet op de afgesproken opleverdatum kan worden opgeleverd, zal JVG Bestratingen de (op)leveringstermijn verlengen met een termijn die hij als gevolg van die omstandigheden noodzakelijk acht om het werk af te kunnen leveren. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en leveren geen grond op de overeenkomst te ontbinden. Art. 7:756 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
7.2. Alle schade en bijkomende kosten die JVG Bestratingen als gevolg van een vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 zal lijden komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.3. Verzending van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van JVG Bestratingen is bepaald en komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de afgesproken locatie plaats is de afgeleverde zaak voor rekening en risico van opdrachtgever. Als Opdrachtgever zaken voor JVG Bestratingen in ontvangst neemt, dient opdrachtgever de levering op schade te controleren. Eventuele schade dient op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Indien JVG Bestratingen de schade aan afgeleverde zaken niet op zijn leverancier kan verhalen doordat opdrachtgever voor schadeloos ontvangst heeft getekend, dan zullen de kosten/schade die JVG Bestratingen hierdoor lijdt bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.7. JVG Bestratingen is bevoegd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering een deelprestatie oplevert die afzonderlijk kan worden gefactureerd.
7.8. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is JVG Bestratingen steeds bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het reeds opgeleverde werk. De termijn waarbinnen opdrachtgever die goedkeuring dient te geven, is veertien dagen. Indien opdrachtgever binnen die termijn geen goedkeuring geeft, wordt opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn met het opgeleverde.
7.9. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7.10. Indien JVG Bestratingen te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
Artikel 8 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
8.1. Indien JVG Bestratingen en opdrachtgever daarover afspraken hebben gemaakt, zal JVG Bestratingen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten. De omvang van die verplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is afgesproken.
8.2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan JVG Bestratingen, waarna JVG Bestratingen de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen. Indien naar het uitsluitend oordeel van JVG Bestratingen wenselijk, is JVG Bestratingen bevoegd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met opdrachtgever een structurele oplossing bedacht kan worden.
Artikel 9 Hovenier- en groenvoorziening
9.1. JVG Bestratingen staat in voor de echtheid van de door hem conform de omschrijving in de offerte geleverde materialen ten behoeve van de tuinbouwkundige- en hovenierswerkzaamheden.
9.2. Indien naar het uitsluitend oordeel van JVG Bestratingen sprake is van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden ten gevolge waarvan de werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden uitgevoerd, is JVG Bestratingen gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken voor de duur van deze omstandigheden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade aan opdrachtgever of derden. Ook kan JVG Bestratingen in dat geval besluiten de aanplant verder uit te stellen als dit noodzakelijk is voor de hergroei.
9.3. Indien opdrachtgever aan JVG Bestratingen opdracht heeft gegeven tot verzorging, staat JVG Bestratingen in voor de hergroei of ontkieming van de door hem geleverde of verwerkte planten gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weer- of terreinomstandigheden, althans overmacht. JVG Bestratingen staat niet in voor geringe afwijkingen in de hergroei. Hieronder wordt verstaan een afwijking van maximaal 10%.
9.4. JVG Bestratingen draagt zorg voor het op verantwoorde wijze, milieu hygiënisch verwijderen van afval en reststoffen die vrij kunnen komen bij de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten van het verwijderen van afval komen voor rekening van opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in de prijs.
Artikel 10 Groenrecycling
10.1. Indien opdrachtgever materialen aanlevert aan JVG Bestratingen ten behoeve van groenreclycing, garandeert opdrachtgever de geschiktheid van het materiaal daarvoor. Daartoe geldt onder meer maar niet uitsluitend dat opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde grond of de uit de werkzaamheden vrijgekomen grond vrij is van verontreinigingen, puin of andere materialen, welke redelijkerwijs niet van nature in de grond voorkomen.
10.3. Eventuele (analyse)kosten ter vaststelling van de samenstelling van de grond en/of materialen, zeef- en/of reinigingskosten ten behoeve van het verwijderen van eventuele aanwezige stoffen en/of materialen, welke redelijkerwijs van nature niet in de grond voorkomen, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
10.4. Ingeval van ongeschiktheid van materiaal, zulks naar het uitsluitend oordeel van JVG Bestratingen, is JVG Bestratingen gerechtigd om zonder waarschuwing het materiaal af te voeren of voor rekening en risico van opdrachtgever aan opdrachtgever terug te leveren. Indien de ongeschiktheid niet vaststaat, is opdrachtgever verplicht het materiaal op eerste verzoek van JVG Bestratingen op te halen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, is JVG Bestratingen gerechtigd de kosten van het afvoeren of terugleveren op opdrachtgever te verhalen.
10.5. Indien opdrachtgever JVG Bestratingen hiertoe opdracht heeft gegeven, vrijwaart opdrachtgever JVG Bestratingen voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het transporteren van verontreinigde grond of zand naar een plaats van opslag alsmede verwerking of bewerking.
Artikel 11 Garanties
11.1. Iedere garantie wordt schriftelijk afgesproken en strekt nooit verder dan het hetgeen in die garantiebepaling is bepaald. Opdrachtgever komt slechts een beroep toe op een garantiebepaling indien opdrachtgever aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
11.2. JVG Bestratingen voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat JVG Bestratingen in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
11.3. In het geval JVG Bestratingen met opdrachtgever schriftelijk een aanslaggarantie is overeengekomen, dan wordt daaronder verstaan: het bloeien van planten in het bloeiseizoen. Indien de plant niet bloeit en het niet bloeien, naar het uitsluitend oordeel van JVG Bestratingen, niet aan de schuld van opdrachtgever is te wijten, heeft opdrachtgever recht op teruggave van de koopprijs of een nieuwe plant. Deze garantie is niet van toepassing als planten in het bloeiseizoen (voorjaar) zijn gepland.
11.4. Een garantiebepaling vervalt zodra de garantietermijn is verstreken. Een garantiebepaling vervalt in ieder geval indien opdrachtgever aanpassingen maakt of laat maken aan het (op)geleverde werk, of indien het werk naar het oordeel van JVG Bestratingen onjuist of incorrect is gebruikt, behandeld of onderhouden.
Artikel 12 – opzegging, opschorting en ontbinding
12.1 Indien opdrachtgever zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, ongeacht de oorzaak, waaronder dus ook in het geval de overeengekomen aanbetaling niet of niet tijdig is voldaan, en dus ook in geval van overmacht aan de aan de zijde van opdrachtgever, is JVG Bestratingen bevoegd de nakoming van de op hem rustende verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.2 Indien door vertraging zijdens opdrachtgever niet langer van JVG Bestratingen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is JVG Bestratingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
12.3 JVG Bestratingen heeft ook het recht zijn verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de klant in staat van faillissement of surseance van betaling wordt gesteld of indien de onderneming van de klant wordt stilgelegd, geliquideerd of verkocht.
12.4 Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) is ontbonden en opdrachtgever in beginsel recht zou hebben op (gedeeltelijke) terugbetaling van de prijs, geldt dat JVG Bestratingen pas gehouden kan worden tot terugbetaling over te gaan zodra opdrachtgever de op hem rustende verplichting tot ongedaanmaking is nagekomen. Indien naar het oordeel van JVG Bestratingen sprake is van schade aan een aan JVG Bestratingen teruggeleverde zaak, dan is JVG Bestratingen bevoegd de hem toekomende daaruit voortvloeiende schadevergoedingsvordering op opdrachtgever te verrekenen met de vordering van opdrachtgever tot terugbetaling van (een deel van) de prijs.
12.5. Indien JVG Bestratingen na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kunnen JVG Bestratingen en opdrachtgever de overeenkomst door opzegging beëindigen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is opdrachtgever in dat geval een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien van toepassing aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van JVG Bestratingen.
12.6 JVG bestratingen is in de gevallen zoals bepaald onder 14.1 en 14.2 ook bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JVG Bestratingen, is opdrachtgever verplicht de door JVG Bestratingen te maken overdrachtskosten aan JVG Bestratingen te vergoeden. JVG Bestratingen zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van JVG Bestratingen onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder valt onder meer: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, een pandemie of epidemieën (andere) ernstige storingen in het bedrijf van JVG Bestratingen of dat van de leveranciers van JVG Bestratingen. Hieronder valt ook de situatie dat naar het oordeel van JVG Bestratingen de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van onder meer: natte weersomstandigheden, extreme hitte, vrieskou of terreinomstandigheden niet op het afgesproken tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd.
13.2 Bij overmacht heeft JVG Bestratingen ter keuze het recht de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat JVG Bestratingen in welke vorm dan ook gehouden is tot vergoeding van enige schade, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.
13.3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk worden ontbonden.
Artikel 14 (Beperking van) de aansprakelijkheid
14.1. Indien de uitvoering van de werkzaamheden door JVG Bestratingen leidt tot aansprakelijkheid van JVG Bestratingen voor schade jegens opdrachtgever of derden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door JVG Bestratingen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet zijdens JVG Bestratingen. De aansprakelijkheid is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door ASR onder de polis maximaal per gebeurtenis wordt uitgekeerd: een bedrag van EUR 2.500.000.
14.2. JVG Bestratingen is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, waaronder onder meer wordt verstaan: indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.3. JVG Bestratingen is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit verzakking van de bodem, grond of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, bewerking of verwerking daarvan.
14.4. Door weersomstandigheden kan op betonnen tegels kalkuitslag c.q. kalkuitbloei ontstaan. Een dergelijke aanslag betreft een natuurlijke reactie van beton en vocht en kan niet worden voorkomen. De aanslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces worden afgeremd. Echter, het uiterlijk van het betonoppervlak zal na verloop van tijd steeds gelijkmatiger worden, waardoor de aanslag bij normaal gebruik van het beton vanzelf minder zichtbaar wordt. De kalkuitslag op beton heeft geen invloed op de sterkte of duurzaamheid van de algehele tegelconstructie. Iedere vorm van aansprakelijkheid van JVG Bestratingen voor schade als gevolg van kalkuitbloei c.q. kalkaanslag is uitgesloten. Het ontstaan of bestaan van kalkuitbloei c.q. kalkaanslag levert geen grond op voor schadevergoeding en betreft geen tekortkoming in het afgeleverde werk.
14.5. Opdrachtgever is aansprakelijk de schade die JVG Bestratingen lijdt als gevolg van verlies of diefstal van: gereedschappen, machines, materialen en meer die JVG Bestratingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen.
14.6. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
14.7. De aansprakelijkheid van JVG Bestratingen voor de eventuele schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website van JVG Bestratingen of op de websites waarnaar op de website van JVG Bestratingen wordt verwezen is uitgesloten.
14.8. JVG Bestratingen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens JVG Bestratingen verzonden e-mailbericht. Noch staat JVG Bestratingen in voor de tijdige ontvangst daarvan door opdrachtgever. Ieder vorm van schade als gevolg van het onvolledig of ontijdig ontvangen van een e-mailbericht is uitgesloten.
14.9. De aansprakelijkheid van JVG Bestratingen voor schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout is uitgesloten.
Artikel 15 Vrijwaring en juistheid van informatie
15.1. Opdrachtgever dient vrijwaart JVG Bestratingen voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
15.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart JVG Bestratingen dan ook voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
15.3. Bij opzegging of annulering van de overeenkomst vrijwaart opdrachtgever JVG Bestratingen voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die tussentijdse opzegging of annulering.
Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Alle IE-rechten en auteursrechten van JVG Bestratingen (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij JVG Bestratingen en worden niet overgedragen aan opdrachtgever.
16.2. Opdrachtgever verkrijgt slechts gebruiksrechten en bevoegdheden, zoals uitdrukkelijk en schriftelijk bij overeenkomst bepaald.
16.3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van JVG Bestratingen rusten anders te gebruiken dan zoals afgesproken in de overeenkomst.
16.4. Opdrachtgever stemt ermee in dat JVG Bestratingen voor promotiedoeleinden foto’s plaatst op zijn website en op sociale media. Opdrachtgever stemt er dan ook mee in dat JVG Bestratingen foto’s maakt van het opgeleverde. Ook zal opdrachtgever desgevraagd de door opdrachtgever gemaakte foto’s aan JVG Bestratingen verstrekken.
Artikel 17 Klachten
17.1. Indien opdrachtgever klachten heeft over het door JVG Bestratingen opgeleverde werk of klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dan is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk te melden bij JVG Bestratingen via xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx met als onderwerp “klacht”, of via telefoonnummer
06 – 41 30 56 70.
17.2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JVG Bestratingen de klacht in behandeling kunnen nemen.
17.3. JVG Bestratingen zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
17.4. In het geval van klachten zullen opdrachtgever en JVG Bestratingen steeds proberen om samen tot een oplossing te komen.
Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1. Op de rechtsverhouding tussen JVG Bestratingen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
18.2. In alle geschillen die voortvloeien uit de met JVG Bestratingen gesloten overeenkomst is de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag bevoegd om het geschil te beslechten.