VKG Bouw Polis
VKG Bouw Polis
Voorwaarden 09-2018
Verzekeringsvoorwaarden VKG Bouw Polis
Datum 01-09-2018
Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt -tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis danwel aanspraak waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan.
Prioriteitenbepaling
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling:
- Teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen;
- Clausules prevaleren boven de bijzondere voorwaarden;
- Bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden;
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.
Inhoudsopgave
VERZEKERINGSVOORWAARDEN VKG BOUW POLIS | 2 | BIJZONDERE VOORWAARDEN | 17 |
Onzeker voorval | 2 | RUBRIEK 2: AANSPRAKELIJKHEID | 17 |
Prioriteitenbepaling | 2 | Artikel 36 Aanvullende begripsomschrijvingen | 17 |
Artikel 37 Extra vergoedingen | 17 | ||
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN | 4 | Artikel 38 Aanvullende uitsluitingen | 18 |
ALGEMENE VOORWAARDEN | 4 | ||
Artikel 1 Begripsomschrijvingen | 4 | RUBRIEK 2A: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID | 20 |
Artikel 2 Duur en einde van de verzekering | 4 | Artikel 39 Aanvullende begripsomschrijvingen | 20 |
Artikel 3 Premiebetaling | 5 | Artikel 40 Omschrijving van de dekking | 21 |
Artikel 4 Schadepenningen en premierestituties | 5 | Artikel 41 Aanvullende dekkingen | 21 |
Artikel 5 Freedom of Services en buitenlandse | Artikel 42 Aanvullende uitsluitingen | 23 | |
assurantiebelasting | 5 | Artikel 43 Samenloop | 24 |
Artikel 6 Naverrekening/premievaststelling | 5 | ||
Artikel 7 Verplichtingen van verzekerden | 5 | RUBRIEK 2B: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 24 |
Artikel 8 Eigen risico | 6 | Artikel 44 Aanvullende begripsomschrijvingen | 24 |
Artikel 9 Schaderegeling | 6 | Artikel 45 Omschrijving van de dekking | 24 |
Artikel 10 Polisrechten | 8 | Artikel 46 Aanvullende dekkingen | 25 |
Artikel 11 Algemene uitsluitingen | 8 | Artikel 47 Aanvullende uitsluitingen | 26 |
Artikel 12 Toepasselijk recht | 9 | Artikel 48 Samenloop | 26 |
Artikel 13 Geschillen | 10 | ||
Artikel 14 Onafhankelijke klachtenbehandeling | 10 | ||
Artikel 15 Mededelingen | 10 | ||
Artikel 16 Privacybescherming | 10 | ||
BIJZONDERE VOORWAARDEN | 10 | ||
RUBRIEK 1: CONSTRUCTIE ALL RISKS/MONTAGE | 10 | ||
Artikel 17 Aanvullende begripsomschrijvingen | 10 | ||
Artikel 18 Omschrijving van de verzekerde werken | 11 | ||
Artikel 19 Dekkingstermijn voor het werk | 11 | ||
Artikel 20 Premier risque bepaling | 12 | ||
Artikel 21 Eigen risico | 12 | ||
Artikel 22 Voorkomen van schade | 12 | ||
Artikel 23 Aanvullende uitsluitingen | 13 | ||
Artikel 24 Primaire dekking en samenloop | 13 | ||
RUBRIEK 1A: HET WERK | 13 | ||
Artikel 25 Omschrijving van de dekking | 13 | ||
Artikel 26 Schadevergoeding | 14 | ||
Artikel 27 Aanvullende dekkingen | 14 | ||
Artikel 28 Aanvullende uitsluitingen | 15 | ||
RUBRIEK 1B: AANNEMERSMATERIEEL EN EIGENDOMMEN | |||
BOUWDIRECTIE/PERSONEEL | 16 | ||
Artikel 29 Omschrijving van de dekking | 16 | ||
Artikel 30 Schadevergoeding | 16 | ||
Artikel 31 Aanvullende uitsluitingen | 16 | ||
RUBRIEK 1C: EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKERS | 16 | ||
Artikel 32 Omschrijving van de dekking | 16 | ||
Artikel 33 Primaire dekking | 16 | ||
Artikel 34 Schadevergoeding | 17 | ||
Artikel 35 Aanvullende uitsluitingen | 17 | ||
Algemene en bijzondere voorwaarden Algemene voorwaarden
1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
1.2 Verzekerden
Degenen die als zodanig in de bijzondere voorwaarden zijn vermeld.
1.3 Verzekeraar
De partij die het verzekerde risico draagt tot het verzekerd bedrag.
1.4 Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.
1.5 Makelaar
Xxx Xxxxxx Assurantiemakelaars B.V. in haar hoedanigheid als makelaar en/of Serviceprovider.
1.6 Leverancier
RI Verzekeringen B.V. in haar hoedanigheid als productontwikkelaar alsmede beheerder, leverancier en schaderegelaar van de VKG Bouw Polis.
1.7 Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor
- indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
1.8 Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met één en dezelfde oorzaak.
1.9 Aanspraak
Een tegen verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd als deze met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien en worden geacht bij verzekeraar te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.
1.10 Omstandigheid
Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze feiten zouden kunnen leiden tot een aanspraak en waarvan in redelijkheid kan worden medegedeeld uit welk
handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht.
1.11 Oplevering
Onder oplevering wordt verstaan de dag waarop
een voltooid werk wordt overgedragen aan de opdrachtgever c.q. bouwdirectie.
1.12 Het werk
1.12.1 De te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed;
1.12.2 Alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek;
1.12.3 Alle voor het werk bestemde materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz., ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd;
1.12.4 Steigerwerk, hekwerk, rijplaten, bekistingen, damwanden, dekzeilen, reclameborden en andere tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen, in eigendom en/of gehuurd, of waarvoor verzekerden anderszins aansprakelijk zijn of waarvoor verzekerden een verzekeringsverplichting op zich hebben genomen, al dan niet volgens bestek en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten, doch exclusief werktuigen enz.;
1.12.5 Alle ten behoeve van het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte tekeningen, ontwerpen, modellen en dergelijke voorwerpen.
1.13 Bouwcombinatie
Onder een bouwcombinatie wordt verstaan een samenwerkingsverband waarin verschillende partijen deelnemen met als doel het uitvoeren van één of meer werken.
2 Duur en einde van de verzekering
2.1 De verzekering begint op de ingangsdatum en eindigt op de contractvervaldatum om 00.00 uur. De
verzekering wordt echter stilzwijgend verlengd met de op het polisblad aangegeven termijn, tenzij een van de partijen tenminste 2 maanden voor de aanvang van die termijn de verzekering schriftelijk aan de andere partij heeft opgezegd.
Een gedane opzegging is slechts van kracht, indien zij tot de contractvervaldatum van de verzekering wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad.
2.2 Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
2.2.1 voor het bedrijf of beroep, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, op het moment dat het bedrijf wordt opgeheven of het beroep wordt beëindigd. Verzekeraar zal de verzekering met pro rata premierestitutie annuleren.
2.2.2 bij niet in kennis stellen van verzekeraar van een aanvraag van faillissement, dan wel surseance van betaling, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, conform artikel 7.2.
2.2.3 binnen 2 maanden nadat verzekeraar bekend is met het aanvragen van het faillissement dan wel surseance van betaling van de verzekeringnemer, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
De verzekering loopt gedurende de opzegtermijn onverminderd door ten behoeve van alle verzekerden op de afzonderlijke werken onder deze
verzekeringsovereenkomst.
Tijdens deze periode vindt overleg plaats met de verzekeringnemer en eventueel andere bij de
verzekerde werken betrokken partijen over voortzetting van de verzekering voor de resterende verzekerde termijnen op die afzonderlijke werken. Indien binnen de opzegtermijn geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting van ieder afzonderlijk verzekerd
werk onder deze verzekeringsovereenkomst, zal de verzekering per werk worden beëindigd op de opzegdatum en zal de onverdiende premie voor dat werk worden gerestitueerd.
2.2.4 ingeval de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde of een derde met goedvinden van de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet hem te misleiden enige verplichting als bedoeld in artikel 7 niet nakomt. De verzekeraar heeft dan het recht de verzekering tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
Deze tussentijdse opzegging zal niet met onmiddellijke ingang gelden voor de overige verzekerden, voor
wie in dat geval de bepalingen van artikel 2.2.3 overeenkomstig van toepassing zijn.
3 Premiebetaling
3.1 Verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting (hierna te noemen: premie) aan de makelaar binnen 30 dagen na ingangsdatum of verlengingsdatum van de verzekering.
3.2 Indien de door verzekeringnemer verschuldigde premie niet is voldaan binnen genoemde termijn van 30 dagen, heeft de makelaar namens verzekeraar het recht
de verzekering te beëindigen door een schriftelijke opzegging aan de verzekeringnemer.
In geval de verzekering wordt beëindigd dient verzekeringnemer de premie te voldoen voor de periode dat de verzekeraar dekking heeft verleend, op pro rata basis. Echter, indien voor de beëindigingdatum een schade onder de verzekering wordt gemeld,
zal verzekeringnemer de volledige premie dienen te voldoen.
3.3 De makelaar zal na verloop van de genoemde termijn van 30 dagen, namens de verzekeraar, verzekeringnemer een schriftelijke opzegging sturen met een definitieve termijn van 14 dagen.
Indien de verschuldigde premie volledig is ontvangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken,
zal de opzegging automatisch door de makelaar namens verzekeraar worden ingetrokken. Indien de verschuldigde premie niet is ontvangen wordt de verzekering automatisch beëindigd na afloop van de termijn van 14 dagen.
3.4 Indien enige bepaling van dit artikel door de daartoe bevoegde rechtsprekende instantie wordt vernietigd of als nietig wordt beschouwd, zal deze vernietiging of
nietigheid de overige bepalingen van dit artikel onverlet laten.
4 Schadepenningen en premierestituties
4.1 De makelaar zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen.
4.2 Ter zake van deze afdracht is de makelaar tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schadepenningen en premiesrestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van deze verzekering. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.
5 Freedom of Services en buitenlandse assurantiebelasting
5.1 Risico’s gelegen in landen in de Europese Unie worden, indien van toepassing, behandeld vanuit Nederland op basis van Freedom of Service. Het volgende is hierbij van toepassing:
5.1.1 er wordt geen lokale polis afgegeven;
5.1.2 er wordt dekking geboden op basis van deze verzekering;
5.1.3 de verzekeraar zal de in het buitenland verschuldigde assurantiebelasting afdragen aan de betreffende belastingdienst;
5.1.4 de in het buitenland verschuldigde assurantiebelasting wordt door verzekeringnemer betaald aan de verzekeraar, indien een verzoek daartoe door de verzekeraar is gedaan;
5.1.5 schades zullen verrekend worden op deze verzekering.
6 Naverrekening/premievaststelling
6.1 Indien de premie is gebaseerd op veranderlijke gegevens is verzekeringnemer verplicht om, binnen 6 maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar, aan de makelaar de gegevens van het afgelopen jaar te verschaffen teneinde de voorschotpremie voor het lopende jaar definitief vast te kunnen stellen.
6.2 Indien verzekeringnemer de gevraagde gegevens niet of niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn verstrekt, verkrijgt de makelaar namens verzekeraar
een vordering op de verzekeringnemer gelijk aan 30% boven de verschuldigde voorschotpremie van het lopende jaar. De definitieve premie is dan gelijk aan 130% van de betaalde voorschotpremie.
6.3 Naar gelang de definitieve premie hoger of lager is dan de betaalde voorschotpremie, zal het meerdere alsnog aan verzekeringnemer in rekening worden gebracht respectievelijk zal het mindere alsnog aan verzekeringnemer worden gerestitueerd, uiteraard met inachtneming van een eventueel van toepassing zijnde minimumpremie. Indien het verschil tussen voorschot- en definitieve premie kleiner is dan € 100,00 zal geen verrekening plaatsvinden.
7 Verplichtingen van verzekerden
7.1 Verplichtingen bij schade
7.1.1 Een verzekerde is verplicht, onverminderd de verplichting zoals in het Burgerlijk Wetboek al opgelegd, bij of na het ontstaan van een schade maatregelen te nemen ter verdere voorkoming of beperking van de schade, inclusief de maatregelen die eventueel door verzekeraar of de door verzekeraar benoemde deskundigen worden voorgeschreven.
7.1.2 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden,
alsmede in geval van personenschade, is hij verplicht die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, via de makelaar aan verzekeraar te melden, echter uiterlijk binnen 6 maanden.
7.1.3 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om de aansprakelijkheid en hun uitkeringsplicht te beoordelen.
7.1.4 Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan verzekeraar of de door hen benoemde deskundige(n) en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen.
7.1.5 Verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen, zowel voor als na de vergoeding van een schade en/of verlies ten aanzien van de uitoefening door verzekeraar van zijn rechten tegenover derden uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek en toe te staan dat verzekeraar, indien hij dit wenst derden aanspreekt met gebruikmaking van de naam van verzekerde.
7.1.6 Verzekerde dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het treden in schikkingen of het doen van betalingen zonder toestemming van verzekeraar in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek.
7.1.7 Verzekerde zal het regelen van schade en/of verlies, het voeren van een burgerrechtelijk geding en, indien verzekeraar dit wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan, aan verzekeraar over te laten.
7.1.8 Verzekerde zal alle vlijt en naarstigheid in het werk te stellen ter beperking van de schade en/of verlies en alle aanwijzingen van verzekeraar of de door hen benoemde deskundige(n) op te volgen.
7.1.9 Verzekerde zal verzekeraar of benoemde deskundige(n) toegang verschaffen tot het bouwterrein, het werk of enig onderdeel daarvan.
7.1.10 Ingeval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dat verband houdt met de schade en/of verlies zal verzekerde, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na constatering aangifte te doen bij
de politie en/of (een) andere daarvoor in aanmerking komende instantie(s).
7.1.11 Indien verzekerde een onvolledige of onware opgave doet of een door de wet of onder artikel
7.1.1 tot en met artikel 7.1.10 gestelde verplichting niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt, maar alleen indien hij daardoor aantoonbaar in zijn belang is geschaad.
7.2 Verplichtingen bij faillissement of surseance van betaling
7.2.1 De verzekeringnemer is, zodra deze bekend is met het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling, verplicht de verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 1 maand, in kennis te stellen.
7.2.2 Indien de verzekeringnemer dit verzuimt, eindigt de
verzekering automatisch zonder dat opzegging door verzekeraar heeft plaatsgevonden 2 maanden na het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling.
7.3 Verplichtingen bij wijziging van het risico
De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden, in kennis te stellen van een wijziging van de aard van de verzekerde werken, activiteiten en/of objecten, indien die wijziging een wezenlijke verzwaring van het risico inhoudt.
Onder een wezenlijke risico verzwaring in de zin van dit artikel zal worden verstaan een zodanige
wijziging dat, gezien hetgeen verzekeraar (had) mogen verwachten op grond van de verstrekte informatie bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst, het risico dermate afwijkt dat verzekeraar, als hij kennis zou hebben gedragen van deze wijziging ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben geaccepteerd. Verzekeraar heeft in dergelijke situaties het recht premie en/of voorwaarden aan te passen. De verzekering blijft echter onverminderd van kracht. Indien deze wijziging een zodanige verzwaring van het risico met zich meebrengt dat verzekeraar niet, dan wel tegen gewijzigde
premie en/of voorwaarden, deze verzekering wensen voort te zetten zal verzekeraar zulks binnen 30 dagen na ontvangst van de in artikel 7.3.1 bedoelde kennisgeving aan verzekeringnemer meedelen, met dien verstande dat:
7.3.1 Indien de premie en/of voorwaarden worden gewijzigd verzekeringnemer gedurende 30 dagen na
kennisgeving daarvan het recht heeft deze wijziging te weigeren.
7.3.2 Indien verzekeraar aan verzekeringnemer mededeelt de nieuwe activiteiten niet onder de verzekering te willen dekken, heeft verzekeringnemer gedurende 30 dagen na kennisgeving daarvan het recht de verzekering te beëindigen. De verzekering vervalt dan met ingang van de dag dat verzekeraar de kennisgeving daarvan heeft ontvangen.
7.3.3 Indien verzuimd is aan verzekeraar mededeling te doen als bedoeld in artikel 7.3.1 is verzekeraar
slechts gehouden die schade te vergoeden, welke ook ten laste van verzekeraar zou zijn gekomen als de activiteiten van verzekerde binnen de in deze verzekeringsvoorwaarden omschreven hoedanigheid niet waren gewijzigd.
8 Eigen risico
In geval van schade onder meerdere Rubrieken als gevolg van één gebeurtenis dan wel aanspraak, zullen de eigen risico’s van Rubriek 1, Rubriek 2A en Rubriek 2B cumuleren.
9 Schaderegeling
9.1 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere verzekerden op deze verzekering onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging
eindigt bij verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
9.2 Schaderegeling Terrorisme
9.2.1 Verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings- maatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT). Dekking wordt geboden conform het clausuleblad NHT-dekking. Het clausuleblad “Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraar aangesloten is bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. Op verzoek verstrekt de makelaar een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan kan ook via
de website xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx worden geraadpleegd.
Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clausuleblad ‘’Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” voor.
9.2.2 Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende verzekeringsvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houden met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met “terrorismerisico”), geldt voor de in Nederland gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT) het gestelde in de artikelen 8.2.3 en 8.2.4.
9.2.3 Begripsomschrijvingen:
9.2.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd
en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks
is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
9.2.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
9.2.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.
9.2.4 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade
9.2.4.1 Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar
overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.
9.2.5 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud hiervan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven verzekeringen.
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van een verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres Is gelegen.
9.3 Schadevaststelling
9.3.1 In geval van een schade onder deze verzekering zal de makelaar, namens en in overleg met verzekeraar, een deskundige benoemen. De deskundige zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak en de omstandigheden van de gebeurtenis, dan wel aanspraak, en de omvang van de kosten. De kosten van de deskundige komen ten laste van de verzekeraar.
9.3.2 Indien de verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van de deskundige, zal de vaststelling van de schade geschieden door twee deskundigen van wie één te benoemen door verzekeringnemer c.q. gemachtigde en één door de verzekeraar.
9.3.3 Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen beide deskundigen tezamen, voor het geval van verschil in taxaties, een derde deskundige benoemen, die in dat geval als arbiter, na beide deskundigen gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van de beide taxaties, het schadebedrag bindend heeft vast te stellen.
9.3.4 De verzekeraar en verzekeringnemer of hun
gemachtigde dragen ieder de kosten van de eigen deskundige; de kosten van de arbiter worden door beide partijen en ieder voor de helft gedragen.
9.3.5 Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een deskundige te benoemen, hetzij van één van de deskundigen om aan de benoeming van een arbiter
mee te werken, alsmede indien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal
een benoeming, op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij, die dit verzoek doet, zal daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven aan de wederpartij kennisgeven.
9.3.6 Het schadebedrag, op deze wijze tussen deskundigen vastgesteld, zal voor beide partijen bindend zijn, tenzij door één van de partijen wordt aangetoond, dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een rekenfout in de schadeberekening wordt aangetoond.
9.3.7 Door het verlenen van medewerking aan het bovenstaande wordt de verzekeraar niet geacht aansprakelijkheid te erkennen.
9.3.8 Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 en volgende Burgerlijk Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.
9.4 Schadevergoeding aan verzekerden
9.4.1 Zo spoedig mogelijk nadat de schade zal zijn vastgesteld zal de verzekeraar de omvang van de schadevergoeding vaststellen. Uitkering van de schadepenningen zal, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt door uitbetaling aan verzekeringnemer. De verzekeringnemer zal de uitgekeerde schadepenningen doorbetalen aan de verzekerde die de schade lijdt.
9.4.2 Verzekeraar is gekweten ten opzichte van de verzekerde die de schade lijdt door uitbetaling van de schadepenningen aan verzekeringnemer.
9.5 Schadevergoeding aan derden
9.5.1 Ten aanzien van schade aan derden heeft de verzekeraar het recht hen rechtstreeks schadeloos te stellen met hen minnelijke schikkingen te treffen, procedures aan te spannen of verweer te voeren daarin en hebben het recht te berusten in rechterlijke
of arbitrale uitspraken e.d. Verzekeraar zal in geval van minnelijke schikkingen eventuele beslissingen ter zake voorleggen aan verzekerde ter consultatie.
9.5.2 Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.
9.6 Schadevergoeding Rubriek 1 - Constructie All Risks/ Montage
9.6.1 Ten aanzien van Rubriek 1 - Constructie All Risks/ Montage geldt het volgende:
9.6.1.1 Met betrekking tot alle onder deze verzekering verzekerde werken zal de vergoeding van xxxxxx
– indien zulks in het betreffende bestek en/of aanvullingen en/of wijzigingen is bepaald - worden uitgekeerd aan de opdrachtgever, indien daarvan een
schriftelijk verzoek door de verzekeringnemer aan de makelaar is uitgegaan.
9.6.1.2 Wanneer de schadevergoeding inclusief BTW moet worden uitgekeerd, dient deze specifiek te worden meeverzekerd. Hiervoor zal een aanvullende premie worden vastgesteld of geldt hetgeen bepaald in artikel 27.3.
9.6.1.3 Verzekerden zullen niet het recht hebben enig verzekerd object, al dan niet beschadigd, vernietigd of verloren, aan verzekeraar te abandonneren.
9.7 Schadevergoeding Rubriek 2 - Aansprakelijkheid
9.7.1 Ten aanzien van Rubriek 2 - Aansprakelijkheid geldt het volgende:
9.7.1.1 Indien het bedrag van de tegen verzekerde gerichte aanspraak hoger is dan het onder deze verzekering verzekerde bedrag, zullen de hierboven genoemde beslissingen genomen worden in overleg tussen verzekeringnemer en verzekeraar.
9.7.1.2 Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van verzekerde, naar evenredigheid verminderd.
10 Polisrechten
10.1 Alle verzekerden, met uitzondering van de verzekeringnemer, kunnen uitsluitend rechten aan deze verzekering ontlenen:
10.1.1 als dit noodzakelijk is vanwege contractuele verplichtingen van de aannemer, overeengekomen vóór het moment dat zich schade en/of verlies openbaart; of
10.1.2 na schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer vóór of na het moment dat zich een schade en/of verlies openbaart.
11 Algemene uitsluitingen
11.1 Opzet
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek zijn aanspraken tot vergoeding van schade, welke te wijten is aan opzet van verzekerde, of geschiedt met diens uitdrukkelijk goedvinden, niet gedekt.
Bij rechtspersonen zal slechts het opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW of een analoge buitenlandse wet bij de toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen het opzet van een beherend vennoot.
11.2 Molest
11.2.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer of muiterij zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op º2 november 1981 ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd onder nr. 136/1981 of eventuele vervanging daarvan.
11.2.2 Tevens zijn uitgesloten de risico’s van: Confiscatie,
opvordering, requisitie, vernietiging of verlies van of schade toegebracht aan eigendommen in opdracht van regering, de jure of de facto, of van enig ander overheidsorgaan van het land waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
11.2.3 Gedekt is evenwel materiële schade aan of verlies van de verzekerde objecten, welke direct of indirect is veroorzaakt door onontdekte projectielen en/of landmijnen en/of bommen en/of andere explosieven, onverschillig of de verzekerde objecten met die projectielen enz. in aanraking zijn geweest. Deze medeverzekering is van kracht voor de verzekerde Rubrieken 1 en 2B. Deze dekking voor materiële
schade aan of verlies door onontdekte projectielen zal echter automatisch worden beëindigd ingeval het land waarin de verzekerde objecten zijn gelegen, in een feitelijk oorlogstoestand wordt betrokken.
11.3 Atoomkernreactie
11.3.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
11.3.2 Wel gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
11.3.3 Onder „kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1972-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt de voorgaande alinea geen toepassing.
11.4 Bekende omstandigheden
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit omstandigheden die op de op het polisblad vermelde ingangsdatum bekend waren bij verzekerde.
11.5 Insolventie en faillissement
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van of in verband met insolventie van verzekerde. Van insolventie is sprake wanneer:
11.5.1 verzekerde in staat van faillissement is verklaard;
11.5.2 aan verzekerde (voorlopig) surséance van betaling is verleend.
11.6 Terrorisme
11.6.1 De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
11.6.1.1 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
11.6.1.2 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.
11.6.2 Deze uitsluiting geldt indien en voor zover:
11.6.2.1 er sprake is van andere dan in Nederland gelegen
risico’s, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht, en/of
11.6.2.2 de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV.
11.6.3 Begripsomschrijvingen:
11.6.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
11.6.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
11.6.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
11.7 Sanctie en handelsembargo
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
12 Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13 Geschillen
13.1 Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verzekerde en verzekeraar overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten.
13.2 Ingeval van arbitrage, zullen partijen in onderling overleg een onpartijdig persoon benoemen, wiens beslissing - genomen na kennisneming van alle ter zake doende feiten - voor beide partijen bindend zal zijn.
Indien één van de partijen dit wenselijk acht of indien partijen niet tot overeenstemming komen over de benoeming van een onpartijdig persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan een arbitragecommissie
van drie onpartijdige personen. Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn.
Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid der commissie te benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot overeenstemming kunnen komen over de benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij zij bij akte van benoeming aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen op basis van redelijkheid en billijkheid.
14 Onafhankelijke klachtenbehandeling
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257
15 Mededelingen
15.1 Verzekeraar en verzekerden kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de makelaar doen.
15.2 Alle mededelingen door de makelaar aan verzekerden kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan hem bekendgemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerden.
16 Privacybescherming
16.1 De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
16.2 Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van de
cliënt en de financiële instelling bij de verwerking van
persoonsgegevens weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx)
Bijzondere voorwaarden
RUBRIEK 1: CONSTRUCTIE ALL RISKS/MONTAGE
17 Aanvullende begripsomschrijvingen
17.1 Verzekerden
17.1.1 verzekeringnemer;
17.1.2 de houdstermaatschappij van verzekeringnemer (indien deze een werkmaatschappij is);
17.1.3 de opdrachtgever en/of eigenaar;
17.1.4 bouwdirectie;
17.1.5 hoofdaannemers, onderaannemers en/of installateurs;
17.1.6 ontwerpers, architecten, constructeurs en/of adviseurs e.d.;
17.1.7 toekomstige eigenaren en/of gebruikers van de verzekerde objecten;
17.1.8 leveranciers:
- alleen voor de op het bouwterrein verrichte werkzaamheden; en/of
- die leverancier die met één of meer overige verzekerden is gelieerd.
Er is alleen dekking voor leveranciers, indien en voor zover verzekeringnemer dit vóór het moment dat zich een materiële schade en/of verlies openbaart contractueel is overeengekomen.
17.2 Aannemersmaterieel
Onder aannemersmaterieel wordt verstaan alle bij de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruikte machines, draagbare stroomverdelers, werktuigen, gereedschappen, almede keten, loodsen en andere
tijdelijke onderkomens, alsmede de inventaris hiervan.
17.3 Bedrijfsschade
Geldelijk nadeel bestaande uit het verlies van nettowinst en de doorgaande vaste lasten waar geen inkomsten meer tegenover staan, als gevolg van stagnatie in het bedrijf door materiële beschadiging en/ of verlies.
17.4 Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Dergelijke evenementen kunnen wel leiden tot een materiele schade in de zin van deze polis.
17.5 Bouwomzet
Het totaal van de door de verzekeringnemer in het betreffende verzekeringsjaar gefactureerde bedragen met betrekking tot de verzekerde werken.
17.6 Eigendommen bouwdirectie/personeel
Onder eigendommen bouwdirectie/personeel wordt verstaan de op het werk aanwezige eigendommen
van de bouwdirectie en van personen in dienst van de verzekerden.
17.7 Eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers Onder eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers worden verstaan:
- roerende en onroerende zaken welke eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij aansprakelijk is;
- andere roerende en onroerende zaken welke (onder) deel vormen van het werk;
- roerende en onroerende zaken die de opdrachtgever xxx xxxxxxxx of ter bewerking zijn toevertrouwd, dan wel in huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft.
Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de huurder of (toekomstig) gebruiker.
17.8 Materiële schade
Een objectieve, blijvende aantasting van de vorm en/of structuur van een zaak die naar verkeersopvatting de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt.
17.9 Testen en/of proefbedrijf
Het opstarten en/of laten functioneren en/of stilzetten van machines en installaties of delen hiervan onder omstandigheden die de werking in de definitieve toestand benaderen, bereiken of overschrijden.
17.10 Verlies
Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de feitelijke directe kosten van de herkrijging gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de zaak.
18 Omschrijving van de verzekerde werken
18.1 Verzekerde werken
18.1.1 In aanvulling op artikel 1.12 geldt dat deze doorlopende verzekering geldt per werk, alsof per werk een afzonderlijke verzekering is gesloten.
18.1.2 Deze verzekering dekt automatisch - zonder enige opgave of kennisgeving - alle door de verzekeringnemer uit te voeren werken, mits:
18.1.2.1 de uitvoering van een werk begint op of na de ingangsdatum en voor de einddatum van de contractstermijn als vermeld op het polisblad;
18.1.2.2 de bouw-/montagetermijn, die ligt tussen het begin van de uitvoering van een werk en de oplevering ervan, niet langer is dan 24 maanden;
18.1.2.3 de geschatte eindwaarde van een werk het maximum als vermeld op het polisblad, niet te boven gaat;
18.1.2.4 het werk niet hoger is dan 40 meter boven maaiveld;
18.1.2.5 deze geen betrekking hebben op gas- en stoomturbines en/of offshore projecten.
18.2 Melding niet (automatisch) verzekerde werken Werken die niet aan de in artikel 18.1.2 gestelde voorwaarden voldoen en waarvoor verzekeringnemer toch dekking wenst, dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden door middel van het inzenden van het bestek, aannemingsovereenkomst en/of tekeningen aan de verzekeraar te worden gemeld.
De verzekeraar zal binnen 14 dagen meedelen of en zo ja op welke voorwaarden het aangemelde werk kan worden meeverzekerd. Zonder uitdrukkelijke dekkingsbevestiging door de verzekeraar bestaat er voor het aangemelde werk geen dekking.
18.3 Afmelding elders verzekerde werken
Werken waarvoor een ander dan verzekeringnemer de verzekeringsplicht op zich heeft genomen dienen voor aanvang van de werkzaamheden door verzekeringnemer schriftelijk bij de verzekeraar te worden afgemeld. In dit geval blijft de dekking van Rubriek 1B
Aannemersmaterieel en Eigendommen bouwdirectie/ personeel alsmede artikel 1.12.4 volledig van kracht. De bouwomzet van de afgemelde werken dient bij naverrekening opgegeven te worden, waarna de hiervoor verschuldigde premie (bij naverrekening) in rekening wordt gebracht.
18.4 Medeverzekering werken van xxxxxx
Indien medeverzekering van werken van derden (lees nevenaannemers) wordt gewenst, dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een
en ander tegen nader overeen te komen premie en/ of voorwaarden. De premie voor deze werken zal separaat vooraf worden afgerekend.
18.5 Medeverzekering van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen
Indien medeverzekering wordt gewenst van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen, dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan.
Een en ander tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden. De premie voor de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen zal separaat vooraf worden afgerekend.
18.6 Medeverzekering bouwcombinaties
Indien medeverzekering wordt gewenst van werken welke in een bouwcombinatie wordt uitgevoerd, dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden. De premie voor de bouwcombinaties zal separaat vooraf worden afgerekend.
19 Dekkingstermijn voor het werk
19.1 Voor ieder werk is deze verzekering van kracht vanaf aanvang van de bouw-/montagetermijn tot het einde van de verzekerde onderhoudstermijn, of indien er geen onderhoudstermijn is meeverzekerd, tot het einde van de bouw-/montagetermijn.
19.2 Aanvang en einde van dekking tijdens de bouw-/ montagetermijn
19.2.1 De bouw-/montagetermijn, en daarmee het risico voor verzekeraar, vangt aan op het moment dat het
personeel van verzekerde op het bouwterrein arriveert voor het verrichten van de onder deze verzekering verzekerde werkzaamheden, met dien verstande dat de dekking voor de onder deze verzekering verzekerde transporten ingaat zodra het transport aanvang neemt, ook indien het tijdstip van aanvang van het transport is gelegen voor aanvang van de onder deze verzekering te verrichten verzekerde werkzaamheden.
19.2.2 De bouw-/montagetermijn eindigt bij oplevering van het werk, volgens de bepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst, doch uiterlijk 24 maanden na aanvang van het risico.
19.2.3 Indien een werk in gedeelten wordt opgeleverd en/of
gereed is, blijft de dekking van de opgeleverde en/of gereed zijnde delen volledig van kracht tot de datum waarop het laatste deel wordt opgeleverd en/of gereed is, waarna in aansluiting daarop voor het gehele
werk de onderhoudstermijn van 12 maanden ingaat, ongeacht hetgeen hierover in het bestek is bepaald.
19.2.4 Indien zulks in het bestek is bepaald blijft deze verzekering doorlopen tot 60 dagen na oplevering. De eventuele onderhoudstermijn schuift in dat geval overeenkomstig op.
19.2.5 Indien een gedeelte van een werk reeds voor de aanvang van de onderhoudstermijn in gebruik wordt genomen, blijft de dekking volledig van kracht.
19.3 Aanvang en einde van dekking tijdens de onderhoudstermijn
19.3.1. De onderhoudstermijn vangt aan direct na het einde van de bouw-/montagetermijn volgens artikel 19.2.
19.3.2 De onderhoudstermijn eindigt na verloop van 12 maanden, ongeacht hetgeen hierover in het bestek en/ of aannemingsovereenkomst is bepaald.
19.3.3 Indien voor een werk een onderhoudstermijn is overeengekomen, is gedurende de onderhoudstermijn uitsluitend schade gedekt welke:
19.3.3.1 veroorzaakt wordt door de verzekerden tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van onderhoudsverplichtingen in het bestek;
19.3.3.2 zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
19.3.4 Echter is overeengekomen dat niettegenstaande enige oplevering, de verzekering volledig van kracht blijft voor het werk en de activiteiten die nog gedurende de onderhoudstermijn moeten worden uitgevoerd
19.4 Onderhanden zijnde werken bij beëindiging
Op nadrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer, gedaan voor de einddatum van deze verzekering, bij opzegging volgens artikelen 2.1 en 2.2.3, blijft deze verzekering voor reeds aangevangen verzekerde werken volledig van kracht voor die werken waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen voor de einddatum van de verzekering en welke op genoemde einddatum niet zijn opgeleverd of waarvan de onderhoudstermijn nog niet is geëindigd. De hierop van toepassing zijnde premie en voorwaarden zullen gelijk zijn aan de door verzekeraar voor het volgend jaar voorgestelde premie en voorwaarden.
19.4.1 De verzekeringnemer is verplicht zich hierbij – op straffe van verlies van dekking – binnen 30 dagen na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, opgave te doen van de nog onderhanden zijnde werken, met per werk vermelding van:
19.4.1.1 een omschrijving van het werk met de locatie;
19.4.1.2 de nog te verwerken bedragen;
19.4.1.3 de vermoedelijke opleverdatum; en
19.4.1.4 de bouw-/montagetermijn.
20 Premier risque bepaling
Alle verzekerde bedragen worden in geval van schade aan en/of verlies of vernietiging maximaal vergoed tot het op het polisblad genoemde premier risque bedrag, ongeacht de werkelijke waarde van het verzekerde werk. Indien een eigen risico van toepassing is wordt
het schadebedrag dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico resteert vergoed tot maximaal het op het polisblad genoemde premier risque bedrag.
21 Eigen risico
21.1 De verzekering geschiedt als excedent van het eigen risico genoemd op het polisblad.
21.2 Het eigen risico geldt per werk en per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, dan wel per aanspraak of reeks van aanspraken voortvloeiend uit één en dezelfde oorzaak.
21.3 De eigen risico bedragen per verzekerde Rubrieken 1A, 1B of 1C zijn niet cumulatief, doch wanneer een vergoeding van materiële schade, verlies of
vernietiging wordt toegekend op basis van meer dan één Rubriek, geldt het hoogste van toepassing zijnde eigen risico.
21.4 Indien twee of meer werken of delen daarvan zich op dezelfde locatie bevinden en materiële schade, verlies of vernietiging oplopen door een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortkomend uit een en dezelfde oorzaak, is slechts eenmaal het eigen risico van toepassing.
21.5 Indien zich bij meer dan drie werken materiële schade, verlies of vernietiging voordoet door een en dezelfde gebeurtenis veroorzaakt door storm,
overstroming, aardverschuiving, aardbeving, zeebeving of vulkaanuitbarsting geldt een maximum van drie eigen risico’s. In het kader van de toepassing van het onderhavige artikel 21.5 geldt het volgende:
21.5.1 Onder “dezelfde gebeurtenis” wordt verstaan een storm, overstroming, aardverschuiving, aardbeving, zeebeving of vulkaanuitbarsting waarvan de duur beperkt is tot 72 opeenvolgende uren. Materiële schade, verlies en/of vernietiging die buiten deze periode plaatsvindt wordt niet gerekend tot “dezelfde gebeurtenis”.
De verzekeringnemer kan de datum en tijd waarop die periode aanvangt zelf vaststellen, mits geen twee perioden elkaar overlappen en geen periode eerder aanvangt dan de datum en de tijd van het eerste afzonderlijke verlies voor de verzekeringnemer.
21.5.2 Onder “storm” wordt verstaan wind met een kracht van ten minste 8 op de schaal van Beaufort (windsnelheid van ten minste 17,2 meter per seconde), te bepalen door het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) voor het gebied (c.q. de gebieden) waarbinnen de schade, het verlies en/of de vernietiging heeft plaatsgevonden.
22 Voorkomen van schade
De verzekerden zullen voor eigen rekening de naar aard en omvang van de werkzaamheden gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen en de maatregelen nemen die volgens wettelijke bepalingen en/of voorschriften van overheidswege zijn voorgeschreven, alsook de voorschriften na te leven die de verzekeraar bij het aangaan van deze verzekering uitdrukkelijk heeft verlangd ten aanzien van de uitvoering van de vooraf gezamenlijk te bepalen werkzaamheden.
Indien de verzekeringnemer en/of verzekerden deze maatregelen niet nemen, kan verzekeraar de
uitkering verminderen met de schade die zij daardoor lijden, maar alleen indien de verzekeraar daardoor aantoonbaar in zijn belang is geschaad.
Recht op volledige schadevergoeding blijft echter bestaan indien verzekeringnemer en/of verzekerden bewijzen dat door het niet nemen van deze maatregelen de schade niet is ontstaan of verergerd.
23 Aanvullende uitsluitingen
23.1 Opzet
In aanvulling op artikel 11.1 is verder overeengekomen dat indien één of meer van de verzekerden schade lijden doordat het werk waarvoor die partijen verantwoordelijk zijn beschadigd of vernietigd respectievelijk verloren gaat of dat er schade aan verzekerde objecten wordt toegebracht als omschreven in Rubriek 1B en 1C door opzet van één of meer van de verzekerden, verzekeraar daarmee niet van zijn verplichting tot vergoeding van de schade ontheven zal zijn.
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW heeft verzekeraar alleen in dat geval wel het recht de schade op de aansprakelijke partijen te verhalen.
24 Primaire dekking en samenloop
24.1 Primaire dekking
24.1.1 Deze verzekering verleent een primaire dekking, tenzij op het polisblad of in de verzekeringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
24.1.2 In geval van schade zal de verzekeraar deze vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder enige andere verzekering. Verzekeraar doet afstand van alle rechten van verhaal op een dergelijke andere verzekering.
24.1.3 De regeling conform artikel 24.1.1 geldt niet in de volgende gevallen:
24.1.3.1 Ten aanzien van Rubriek 1C - Eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers;
24.1.3.2 Ten aanzien van de transportverzekering als genoemd in artikel 27.4.
24.1.3.3 In deze gevallen geldt artikel 24.2.
24.2 Samenloop
24.2.1 Voor zover nodig in afwijking van artikel 7:961 BW zijn schaden die onder enige andere bestaande verzekering gedekt zijn, indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.
Verzekeraar zal in zodanig geval slechts aansprakelijk zijn, indien en voor zover de schade niet onder zulk een andere verzekering wordt vergoed.
24.2.2 Ingeval een schade niet wordt vergoed onder een andere bestaande verzekering of verzekeringen, omdat in die andere verzekering is bepaald dat de onderhavige verzekering dient voor te gaan, zal verzekeraar zich hieraan onderwerpen en de schade binnen het raam van de onderhavige verzekering vergoeden.
24.2.3 Ingeval van schade gedekt onder de verzekeringsvoorwaarden van deze verzekering, welke schade ook verhaalbaar is onder een eventuele andere verzekering, zal verzekeraar van deze
verzekering - indien dit uitdrukkelijk door de verzekerde wordt verzocht - aan de verzekerde voorschieten als renteloze lening een som gelijk aan het bedrag dat verzekeraar zou hebben moeten betalen indien deze andere verzekering niet zou hebben bestaan.
Het terugbetalen van deze lening zal afhangen van en slechts geschieden tot een bedrag dat eventueel verhaald wordt op verzekeraar(s) van deze andere verzekering. De verzekerde zal alle mogelijke stappen nemen om verzekeraar(s) van deze andere
verzekering hun aansprakelijkheid te laten aanvaarden.
RUBRIEK 1A: HET WERK
25 Omschrijving van de dekking
25.1 Deze verzekering is van kracht gedurende het verblijf, in aanbouw en/of gereed alsmede tijdens de bouw, oprichting, installatie en/of in alle andere omstandigheden, incluis reparatie, renovatie,
verbouwing op of nabij het bouwterrein, onverschillig waar binnen Europa.
Inclusief transport binnen Europa, opslag en/of behandeling op of buiten de bouwterreinen, met uitsluiting van verblijf op terreinen van leveranciers, echter uitsluitend voor zover dit risico niet op een polis elders is verzekerd. Voor deze elders lopende polis is artikel 24.1 niet van toepassing. Schade en/of verlies in verband met zeetransport is gedekt indien uitgevoerd middels roll-on/roll-off schepen en/of ferryvervoer.
Voorts inclusief beproevingen, testen enz. onverschillig hoe vaak en hoe lang deze worden gehouden,
maar met betrekking tot proefbedrijven is de periode gelimiteerd tot de periode genoemd in het betreffende bestek.
25.2 Deze verzekering dekt met renunciatie aan artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de voorwaarden van deze verzekering in strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht, alle materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, onverschillig hoe ook ontstaan, zulks tot het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag als premier risque per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
25.3. Indien en voor zover niet reeds onder deze verzekering is gedekt, dekt deze verzekering:
25.3.1 Rook/roetschade en schade veroorzaakt door het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van brand in of aan het werk.
25.3.2 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de verzekerde objecten door het zich daarop bevinden van vreemde stoffen.
25.3.3 Kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het in onbeschadigde staat achterblijven van de onder artikel 1.12.4 genoemde hulpwerken in het werk, mits één van de verzekerden dit besluit op advies van een onafhankelijke riskcontroller of van overheidswege hiertoe gedwongen en/of verplicht wordt. Het door verzekeraar uit te keren bedrag hiervoor is maximaal
€ 150.000,00 per verzekeringsjaar.
26 Schadevergoeding
26.1 De verzekeraar vergoed in geval van een gedekte schade:
26.1.1 de reparatie – en/of vervangingskosten op basis van herstel in nieuwe staat;
26.1.2 indien de reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt, zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de reparatie en/of vervangingskosten op basis van herstel in nieuwe staat.
26.2 Voor zover niet in de reparatie en/of vervangingskosten begrepen, dekt deze verzekering tevens de opslagen voor algemene kosten op basis van de percentages
als opgenomen in de oorspronkelijke begroting van het werk, echter met een minimum van 7%.
27 Aanvullende dekkingen
27.1 Kosten
27.1.1 In geval van een onder artikel 25 gedekte schade zijn voor zover niet reeds begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding, medeverzekerd:
27.1.1.1 De kosten van slopen en/of demonteren en/
of ontmantelen en/of verwijderen resp. van weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt
moeten worden in verband met een verzekerd gevaar;
27.1.1.2 De objectief vastgestelde honoraria van architecten, inspecteurs en technisch adviseurs, alsmede de kosten van toezicht die redelijkerwijs gemaakt moeten worden; voor het vervangen, weder opbouwen respectievelijk in de vroegere toestand terugbrengen van het werk;
27.1.1.3 De kosten van de in verband met vorengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;
27.1.1.4 De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;
27.1.1.5 Expresbestelling en overwerklonen in verband met de reparatie of vervanging;
27.1.1.6 De redelijke kosten die noodzakelijk gemaakt worden bij het lokaliseren en/of traceren van de schade, het verlies of de vernietiging, daaronder begrepen de redelijke kosten van het slopen en/of afbreken en/
of ontmantelen en/of verwijderen en/of herinstalleren en/of wederopbouwen en/of hermonteren van andere verzekerde objecten, als gedefinieerd in artikel 1.12.1 tot en met 1.12.5, noodzakelijk gemaakt bij het lokaliseren en/of traceren van de schade, het verlies of de vernietiging;
27.1.1.7 De herstel/vervangingskosten om te voldoen aan formele overheidsnormen, die zijn gewijzigd na verlening van de formele bouwvergunning, indien en voor zover de autoriteit die deze overheidsnormen heeft gewijzigd niet zelf opdrachtgever is van het verzekerde werk.
27.1.1.8 Voor de dekking van de artikelen 27.1.1.1 tot en met
27.1.1.7 genoemde onderdelen tezamen geldt:
27.1.1.8.1 Een maximum van 25% van de aanneemsom van het betreffende werk, tot ten hoogste € 2.500.000,00 als
premier risque per werk, per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak, en
27.1.1.8.2 Een minimum van € 1.000.000,00, echter indien de aanneemsom lager is dan € 1.000.000,00 geldt een bedrag gelijk aan de aanneemsom van het betreffende werk als premier risque per werk, per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak.
27.1.1.8.3 De in dit artikel overeengekomen dekking geldt als een afzonderlijke verzekering, waarop de overige bepalingen van deze verzekering volledig van kracht zijn, voor zover zij niet in strijd zijn met hetgeen in artikel 27.1.1 is overeengekomen.
27.2 Onverkochte woningen en/of appartementen
Indien medeverzekering van onverkochte woningen en/ of appartementen wordt gewenst dan dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Er wordt na aanmelding onder Rubriek 1A dekking geboden voor materiële schade aan en/of verlies
of vernietiging van onverkochte, leegstaande doch reeds opgeleverde woningen en/of appartementen op basis van de Nederlandse Beurs Brandpolis inclusief stormschade. De dekking geldt voor een termijn
van 6 maanden na oplevering. Verzekerde heeft de verplichting redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade.
27.3 BTW
Ingeval de verzekeringnemer verplicht is B.T.W. te berekenen inzake een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis en hij deze kosten niet kan terugvorderen, zal verzekeraar ook de B.T.W. vergoeden.
De verzekeringnemer dient hiervan vooraf melding te maken. Indien deze melding niet is gedaan, zal de schadevergoeding onder deze verzekering worden verminderd met de premie die betaald had moeten worden over het B.T.W.-bedrag van de volledige
aanneemsom van het werk. Dit artikel leidt nimmer tot een verhoging van de verzekerde som onder Rubriek 1A Het Werk.
27.4 Schade na aankomst bouwterrein
Alle schade aan en/of verlies van de verzekerde objecten, zich openbarend na aankomst op het werk, zal worden beschouwd als schade die onder deze verzekering is gedekt (mits overigens vallend onder de dekkingsomschrijving), tenzij verzekeraar kan bewijzen dat de schade en/of het verlies plaatsvond tijdens een elders verzekerd transport naar het werk, in welk geval verzekeraar de schade als renteloze lening zal voorschieten en zal trachten te verhalen op verzekeraar(s) van de elders lopende verzekering.
Voor deze elders lopende verzekering is artikel 24.1 niet van toepassing.
27.5 Zoekkosten
Ingeval verzekeringnemer redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een uit het werk voortvloeiende of daarmee verband houdende schade aan het verzekerde werk is ontstaan, dekt deze verzekering tevens de redelijke kosten en uitgaven van het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade en/
of verlies, ook als er geen sprake blijkt te zijn van een onder deze verzekering gedekte schade. Deze dekking
wordt verleend onder voorwaarde dat verzekeraar vooraf toestemming heeft verleend voor het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade en/of verlies of als de kosten worden gemaakt op advies van een door verzekeraar ingeschakelde deskundige.
Deze dekking is gelimiteerd tot € 25.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voorkomend uit één en dezelfde oorzaak en € 50.000,00 in totaal voor alle schade, verlies of vernietiging op enig werk. Deze dekking leidt nimmer tot een verhoging van het verzekerde bedrag van Rubriek 1A.
De vergoeding van de kosten en uitgaven vindt tegelijk plaats met de schadevergoeding zelf.
27.6 Splitsing verzekerd bedrag Rubriek 1A
27.6.1 De verzekeringnemer heeft het recht een splitsing van het verzekerd bedrag Rubriek 1A Het Werk toe te passen, zonder nadere aanmelding onder het onderhavige verzekeringscontract, indien het werk voldoet aan de volgende criteria:
27.6.1.1 de geschatte eindwaarde van het werk het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag te boven gaat, doch niet hoger is dan tweemaal dit bedrag en
27.6.1.2 de blokken van gebouwen fysiek van elkaar gescheiden zijn met een onderlinge afstand van tenminste 15 meter.
27.6.2 Indien de verzekeringnemer een splitsing van het verzekerd bedrag Rubriek 1A Het Werk toepast, is het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag premier risque, respectievelijk de maximale bouwperiode van 24 maanden, van
toepassing op ieder gesplitst deel van het werk waarbij ieder deel als een separaat werk is te beschouwen.
27.6.3 Werken die niet voldoen aan de bovenstaande criteria en waarvan de geschatte eindwaarde het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag overschrijdt, zijn eveneens automatisch gedekt, echter tot het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag premier risque per werk per gebeurtenis.
27.6.4 Ondanks de automatische dekking tot het op het polisblad onder Rubriek 1A vermelde verzekerde bedrag premier risque, blijft de verplichting bestaan om deze werken aan te melden onder het onderhavige verzekeringscontract waarna premie en voorwaarden worden vastgesteld.
27.7 Maatvoering
27.7.1 Verzekeraar dekt de aantoonbare en noodzakelijke kosten van vervanging en/of reparatie en/of herstel van de verzekerde objecten als gevolg van een door verzekeringnemer gemaakte fout in het uitzetten, positioneren of met elkaar in lijn brengen van de permanente werken of enig deel daarvan die in strijd zijn met het definitief ontwerp en/of bestek. Deze dekking is van toepassing op werken die op of na de
ingangsdatum van deze verzekering zijn aangevangen.
27.7.2 Alle schades die toe te schrijven zijn aan dezelfde handeling, fout, omissie of vergissing of reeks van handelingen, fouten, omissies of vergissingen die volgen op of die toe te rekenen zijn aan één en dezelfde oorzaak of bron of die voortvloeien uit dezelfde omstandigheden worden als één schade beschouwd.
27.7.3 Verzekerd zijn alle schades die zich openbaren en schriftelijk zijn aangemeld tijdens de looptijd van deze verzekering.
27.7.4 Deze verzekering vergoedt aan de verzekeringnemer boven het eigen risico tot een maximum van:
27.7.4.1 € 250.000,00 premier risque per schade per werk, en
27.7.4.2 € 500.000,00 in totaal voor alle schades voor alle werken in enig verzekeringsjaar.
27.7.5 Van deze verzekering zijn uitgesloten:
27.7.5.1 gevolgschade van welke aard dan ook en hoe ook omschreven, daaronder begrepen boetes,
dwangsommen, winstdervingen, kosten en uitgaven verband houdend met een volledige of gedeeltelijke stilstand van het werk, evenals een vertraging in
de uitvoering van en onderhandelingen betreffende contracten en verlies van contracten;
27.7.5.2 gebreken voortvloeiend uit of veroorzaakt door bewuste en opzettelijke afwijking van de overeengekomen methode en procedures van uitvoering van het werk;
27.7.5.3 gebreken en/of tekortkomingen in materialen en/of ontwerp.
28 Aanvullende uitsluitingen
28.1 Gedeeltelijke stilstand
Uitgesloten van de dekking is gedeeltelijke stilstand van het werk, tenzij deze stilstand rechtstreeks veroorzaakt is door een onder deze verzekering gedekte materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van enig verzekerd object of onderdeel hiervan.
28.2 Verdwijning of vermissing
Uitgesloten van de dekking is verlies van enig verzekerd object of onderdeel hiervan door verdwijning of vermissing, welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
28.3 Verbeteringen en/of veranderingen
Uitgesloten van de dekking zijn kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of toepassing van verbeterde materialen, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.;
28.3.1 Niettegenstaande artikel 28.3 is overeengekomen dat met betrekking tot schade en/of verlies of vernietiging, welke binnen het raam van de verzekeringsvoorwaarden is gedekt onder Rubriek 1A - Het Werk van de verzekering, verzekeraar aan de verzekerde zal vergoeden, de kosten en uitgaven in verband met verbeteringen en/of aanpassingen van het ontwerp, het gebruik en/of de toepassing van verbeterde materialen, aanpassing van de werkwijze, constructie en dergelijke, uitsluitend en alleen indien deze kosten geen deel uitmaken van
enige vorm van compensatie van of door enig andere partij. Deze dekking is uitsluitend van kracht onder de voorwaarde(n) dat de verzekeringnemer kan aantonen dat:
28.3.1.1 Alle onderzoeken, maatregelen en voorzorgsmaatregelen door verzekerde zijn uitgevoerd en/of genomen die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs zouden moeten worden uitgevoerd
en/of genomen om er zeker van te zijn dat de/het gekozen ontwerp, materialen, werkwijze, constructie en dergelijke, overeenkomstig de relevante voorschriften
en/of procedures zijn en/of overeenkomstig de in de bouwen aanverwante sectoren geldende normen van goed vakmanschap zijn.
28.3.1.2 De verbeteringen en/of aanpassingen noodzakelijk waren voor de vervanging en/of reparatie en/of restauratie van de schade en/of het verlies en/of de vernietiging ter voorkoming van een herhaling van die schade en/of dat verlies en/of die vernietiging.
28.3.1.3 Het/de gekozen originele ontwerp, materialen, procedures, werkwijze, constructie en dergelijke op het moment van de keuze niet in een experimentele
fase en/of proefstadium verkeerden of waarvoor op dat moment geen standaards of criteria bestonden.
28.3.2 Verzekeraar zal nimmer meer vergoeden dan
€ 25.000,00 per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak. Deze kosten en uitgaven zullen worden vergoed op het tijdstip waarop de schade zelf wordt vergoed, met inhouding van het van toepassing zijnde eigen risico.
28.4 Bedrijfsschade
Uitgesloten van de dekking zijn bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven, alsmede vertraging in de uitvoering van en onderhandeling over contracten en verlies van contracten.
28.5 Aannemersmaterieel en Eigendommen bouwdirectie/ personeel
Uitgesloten van de dekking is de bij de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte machines, werktuigen en gereedschappen, alsmede keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens zomede de inventaris hiervan, eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van de verzekerden, alsmede geld en geldswaardige papieren.
RUBRIEK 1B: AANNEMERSMATERIEEL EN EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE/PERSONEEL
29 Omschrijving van de dekking
29.1 Deze verzekering dekt alle materiële schade aan en/ of verlies of vernietiging van aannemersmaterieel en eigendommen bouwdirectie/personeel. De artikelen 25.1, 25.2, 27.1.1.4, 28.1, 28.2, 28.3 en 28.4 zijn op deze Rubriek analoog van toepassing. Het verzekerd bedrag genoemd op het polisblad geldt als premier risque per locatie per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
29.2 Voorwaarde is dat het aannemersmaterieel eigendom is van of gehuurd door de verzekeringnemer en/
of opdrachtgever, onderaannemer, bouwdirectie, architect en adviseur of waarvoor de hiervoor genoemde verzekerden anderszins aansprakelijk zijn of waarvoor de hiervoor genoemde verzekerden een verzekeringsverplichting op zich hebben genomen.
29.3 Voorwaarde voor de eigendommen bouwdirectie/ personeel is dat de verzekerden hiervoor krachtens het bestek of anderszins aansprakelijk zijn.
30 Schadevergoeding
30.1 Verzekeraar zal de schade op basis van de dagwaarde
afwikkelen. Indien echter de verzekerde in staat is de originele aanschafnota(‘s) te overleggen, zal de schadevergoeding worden gebaseerd op:
30.1.1 objecten tot 1 jaar oud, minimaal 75% van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
30.1.2 objecten tussen de 1 en2 jaar oud, minimaal 60% van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
30.1.3 objecten tussen de2 en 3 jaar oud, minimaal 35% van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
30.1.4 objecten ouder dan 3 jaar, geen minimum.
30.2 Ingeval van huur vergoed verzekeraar de kosten die de verzekerde jegens de verhuurder wettelijk of contractueel verschuldigd is.
31 Aanvullende uitsluitingen
31.1 Verdwijnen of vermissing
Uitgesloten van de dekking is verlies van enig verzekerd object of onderdeel hiervan door verdwijning of vermissing, welke eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
31.2 Varend en drijven materieel
Uitgesloten van de dekking is varend en drijvend materieel.
31.3 Mechanisch voortbewogen transportmiddelen, werktuigen, voer – of rijtuigen
Uitgesloten van de dekking zijn mechanisch voortbewogen transportmiddelen, werktuigen, voer- of rijtuigen. Gedekt zijn echter, onder voorbehoud van de voorwaarde van artikel 24.2, machines en/
of werktuigen die mechanisch worden voortbewogen met behulp van lichte elektrische motoren. Deze motoren mogen de 24 volt, bestaande uit vier 6 Volt 200Ah accu’s, en een topsnelheid van 4 km/u niet overschrijden.
31.4 Geld of geldswaardige papieren
Uitgesloten van de dekking zijn geld of geldswaardige papieren.
RUBRIEK 1C: EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKERS
32 Omschrijving van de dekking
32.1 Deze verzekering dekt:
32.1.1 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen van opdrachtgever en gebruikers.
32.1.2 Materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen van opdrachtgever en gebruikers veroorzaakt door het zich daarop bevinden van vreemde stoffen.
32.2 Voor artikel 32.1.1 en 32.1.2 geldt dat de materiële schade, verlies of vernietiging het gevolg moet zijn van, dan wel verband moet houden met de uitvoering van werken als in Rubriek 1A omschreven.
32.3 De dekking geschiedt tot het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag als premier risque per werk per gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak.
33 Primaire dekking
33.1 Artikel 24.1 van de verzekeringsvoorwaarden zal niet van toepassing zijn indien de verzekeringnemer voor het ontstaan van de schade, het verlies of de
vernietiging een schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de opdrachtgever, waar door de verzekeringnemer de verplichting heeft primaire dekking te verzorgen. In deze gevallen zal verzekeraar:
33.1.1 primaire dekking bieden aan elke partij die aan deze verplichting rechten kan ontlenen, en
33.1.2 in geval van schade zal de verzekeraar deze vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder enige andere verzekering. Verzekeraar doet afstand van alle rechten van verhaal op een dergelijke andere verzekering.
34 Schadevergoeding
34.1 De verzekeraar vergoed in geval van een gedekte schade:
34.1.1 de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast.
Niet vergoed worden de extra kosten voor het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
34.1.2 indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.
35 Aanvullende uitsluitingen
35.1 Schade noodzakelijkerwijze toegebracht Uitgesloten van de dekking is schade die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve van het werk, resp. onafwendbaar uit de werkzaamheden moest voortvloeien;
35.2 Werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting
Uitgesloten van de dekking is schade die toegebracht is aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting.
Bijzondere voorwaarden
RUBRIEK 2: AANSPRAKELIJKHEID
36 Aanvullende begripsomschrijvingen
36.1 Verzekerden
36.1.1 De verzekeringnemer
36.1.2 Alle in Nederland bestaande of op te richten rechtspersonen en/of vennootschappen, maatschappen dan wel soortgelijke lichamen naar Nederlands recht vanaf het moment dat
verzekeringnemer (in)direct de zeggenschap heeft.
36.1.3 De vennoten, commissarissen en bestuurders van de verzekerden als genoemd in de artikelen 36.1.1 en 36.1.2, handelend als zodanig.
36.1.4 De personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen
de verzekerden als genoemd in de artikelen 36.1.1
en 36.1.2 en hun ondergeschikten alsmede de bestuursleden daarvan, handelend als zodanig.
36.1.5 De ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten van de verzekerden als genoemd in de artikelen 36.1.1 tot en met 36.1.4, alsmede andere niet zelfstandig een bedrijf
uitoefenende personen voor zover zij werkzaamheden verrichten binnen het raam van de verzekerde hoedanigheid.
36.2 Schade
36.2.1 Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
36.2.2 Zaakschade
36.2.2.1 Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
36.2.2.2 Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen.
36.2.3 Vermogensschade
Schade anders dan personenschade en/of zaakschade.
36.3 Handelen of nalaten
Een gedraging van verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een gedraging van verzekerde wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt.
36.4 Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
37 Extra vergoedingen
37.1 Verzekeraar vergoed zo nodig boven het verzekerd bedrag per gebeurtenis dan wel aanspraak respectievelijk per verzekeringsjaar de hierna genoemde kosten:
37.1.1 De bereddingskosten.
37.1.2 De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of met toestemming van verzekeraar gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde aanspraken of om een strafvervolging. Alsmede de proceskosten tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld.
37.1.3 De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
37.1.4 Zekerheidsstelling.
Indien in geval van schade, waarvoor verzekerde aansprakelijk is gesteld - en deze verzekering dekking biedt - op last van de bevoegde overheid
respectievelijk rechter een cautie moet worden gesteld of beslag wordt gelegd op zaken van verzekerde wegens aanspraken van derden, zal verzekeraar
die cautie, dan wel een voorwaardelijke financiële
zekerheid ter opheffing of verminderen van de beslaglegging, stellen en de daaraan verbonden kosten ervan voor hun rekening nemen tot een bedrag van maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis dan wel aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
37.1.5 Het eigen risico is niet van toepassing op deze extra vergoedingen. Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de betreffende gebeurtenis dan wel aanspraak.
38 Aanvullende uitsluitingen
38.1 Opzicht
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot:
38.1.1 Werkzaamheden bij derden
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van derden ontstaan tijdens de werkzaamheden bij die derden, voor zover het zaken betreft die geen onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst en/
of waaraan op het moment van de schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht.
38.1.1.1 alle direct of indirect voortvloeiende vermogensschade die voortkomt uit een schade aan het (onder)deel van een zaak dat op het moment van schadeveroorzaking wél daadwerkelijk in bewerking was, is expliciet gedekt. Deze dekking is beperkt tot maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis danwel aanspraak.
38.1.2 Zaakschade aan zaken van ondergeschikten
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is.
38.1.3 Schade die door een brandverzekeraar is vergoed De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken,
die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed.
38.1.4 Xxxxxx aan zelfrijdende voertuigen/werkmaterieel De aansprakelijkheid voor zaakschade voor aan derden toebehorende zelfrijdende voertuigen/ werkmaterieel, al dan niet gehuurd, indien deze voertuigen/werkmaterieel door of ten behoeve van verzekerde gebruikt worden voor:
38.1.4.1 laden of lossen op of in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde werkzaamheden verricht;
38.1.4.2 incidenteel uitvoeren van hijswerkzaamheden op de locaties waar verzekerde werkzaamheden verricht. Deze incidentele dekking is beperkt tot maximaal
€ 500.000,00 per gebeurtenis dan wel aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
38.1.5 Schade aan derden toebehorende vaartuigen De aansprakelijkheid voor schade aan derden
toebehorende vaartuigen, al dan niet gehuurd of gecharterd, zolang deze ter lading, lossing of voor de uitvoering van laad- of loswerkzaamheden aanwezig zijn bij of op de terreinen van een verzekerde, dan wel op een locatie waar verzekerde werkzaamheden verricht.
38.1.6 Schade door een gemonteerd of geplaatst onderdeel De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft teruggeleverd nadat hij het betreffende onderdeel daaraan heeft gemonteerd of daarin heeft geplaatst, met uitzondering van de schade aan het onderdeel zelf.
38.1.7 Passagiers
Passagiers van motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen worden niet geacht het voer- en/of (lucht)vaartuig waarvan zij gebruik maken onder opzicht te hebben.
38.1.8 Vermogensschade kabels en/of leidingen
De aansprakelijkheid voor vermogensschade, welke direct of indirect voortvloeit uit een krachtens artikel
38.1 niet gedekte materiële schade aan ondergrondse kabels en/of leidingen, is expliciet verzekerd. Deze dekking is beperkt tot maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis dan wel aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
Benadrukt wordt dat de materiële beschadiging van de kabels en/of leidingen zelf uitgesloten blijft.
38.1.9 Schade aan gebouwen, terreinen en/of kaden
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 is de genoemde uitsluiting in artikelen 38.1 en
38.1.1. niet van toepassing op schade aan tijdelijk in gebruik zijnde of in verband met de uitvoering van werkzaamheden onder zich hebbende gebouwen, terreinen en/of kaden.
38.1.9.1 de in artikel 38.1.9 genoemde dekkingsuitbreiding is echter niet van toepassing indien aanspraken tot vergoeding ingesteld worden voor schade aan deze gebouwen, terreinen en/of kaden:
- als gevolg van brand en/of ontploffing, met uitzondering van aanspraken van brandverzekeraar(s) op grond van de brandregresregeling, zoals vastgelegd in de Bedrijfsregeling Brandregres 2014;
- welke noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het normale gebruik daarvan;
- in verband met verontreiniging en/of aantasting van de bodem, lucht of water, zelfs als deze verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een plotselinge en onzekere gebeurtenis dan wel aanspraak;
- die verzekerde op het ogenblik van toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking heeft.
38.1.10 Ten aanzien van de verzekerden genoemd in artikel
39.1.1 geldt dat schade aan het (bouw) werk van andere (mee)verzekerden is uitgesloten.
38.2 Motorrijtuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen. Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
38.2.1 Aanhangwagens/opleggers
Schade veroorzaakt met of door aanhangwagens/ opleggers, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. Tevens geldt de uitsluiting niet voor schade toegebracht ten gevolge van het verkeerd koppelen van aanhangwagens aan motorrijtuigen welke niet aan verzekerde toebehoren of veroorzaakt door of toegebracht met een gekoppelde aanhanger/ oplegger ter zake waarvan de verzekeraar van het motorrijtuig een verhaalsrecht heeft.
38.2.2 Laden/Lossen
Schade veroorzaakt met of door lading of andere zaken bij het laden of lossen van een motorrijtuig of aanhangwagen.
38.2.3 Lading
Schade veroorzaakt met of door lading of andere zaken die zich bevinden op, vervoerd worden met, vallen van of gevallen zijn van een motorrijtuig of aanhangwagen.
38.2.4 Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten
De aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan de verzekerde geen verzekeringsplichtige eigenaar, bezitter, houder of huurkoper is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was.
38.2.5 De in 38.2.1 tot en met 38.2.4 omschreven dekking geldt evenwel nimmer ter zake van de aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een analoge buitenlandse wet.
38.2.6 Werkmaterieel
Schade veroorzaakt met of door werkmaterieel of met of door werkmaterieel gemonteerd op of aan motorrijtuigen indien:
a. de verzekerden genoemd in artikel 35.1 geen verzekeringsplichtige eigenaar of houder zijn,
of
b. indien de betrokken motorrijtuigverzekeraar staande houdt dat zijn polis geen dekking behoeft te bieden.
In deze gevallen zal verzekeraar dekking bieden op basis van een renteloze lening, echter onder overdracht van de vordering van de verzekerden genoemd in artikel 36.1 op de betreffende motorrijtuigverzekeraar. Het terugbetalen van deze renteloze lening zal afhangen van en slechts
geschieden tot het bedrag dat verhaald wordt op de betreffende motorrijtuigverzekeraar.
38.2.7 Indien en voor zover het verzekeren van aansprakelijkheid ter plaatse en ten tijde van de schade veroorzaking krachtens enige wet echter verplicht is, geeft deze verzekering slechts dekking voor het meerdere boven hetgeen aldus verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de verplichte verzekering overschrijdt.
38.2.8 Ook indien één of meer verzekeraars op deze verzekering zijn of worden toegelaten als verzekeraar overeenkomstig artikel 2, lid 3 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), dekken zij de aansprakelijkheid zoals in deze
verzekering omschreven niet in die hoedanigheid. Door het aangaan van deze verzekering heeft verzekerde
derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering voortvloeiende uit genoemde wet.
38.3 Vaartuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, als bedoeld in artikel 8 van de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006, veroorzaakt door aanvaring en/of wat de wet daarmee gelijkstelt, veroorzaakt door of toegebracht met een vaartuig waarvan verzekerde eigenaar of gebruiker is. Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
38.3.1 Personenschade toegebracht met of door een vaartuig.
38.3.2 Schade toegebracht met pontons, bakken, roeiboten en andere vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voorstuwing van niet meer dan 3 KW, mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m³.
38.3.3 Schade ten gevolge van aanvaring en/of hetgeen de wet daarmee gelijkstelt, indien de verzekeraar van het betreffende vaartuig dekking ontzegt omdat deze verzekeraar meent dat er van aanvaring geen sprake is.
Verzekeraar zal, tot maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis dan wel aanspraak als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag, dekking bieden op basis van een renteloze lening. Dit onder voorbehoud van overdracht van de vordering van de aansprakelijke verzekerde op de verzekeraar van het vaartuig. Terugbetaling van de lening zal afhankelijk zijn van en slechts geschieden tot het bedrag dat verhaald wordt op de verzekeraar van het vaartuig.
Aan dit artikel kan door verzekerde geen rechten worden ontleend zonder uitdrukkelijke toestemming van de verzekeringnemer. Dit moet blijken uit een verklaring van de verzekeringnemer die na een schade aan verzekeraar is afgelegd.
38.4 Luchtvaartuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade door of voortvloeiende uit het eigendom dan wel het gebruik van of het laten gebruiken van een luchtvaartuig alsmede schade door personen en voorwerpen die daaruit of daarvan mochten vallen.
38.5 USA/Canada
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit door, of onder verantwoordelijkheid van, verzekerde aan respectievelijk voor cliënten in de USA en/of Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of diensten en/of verrichte en/of gefactureerde werkzaamheden en/of licenties, als die aanspraken tegen verzekerde zijn ingesteld op basis van het recht van de USA en/ of Canada, dan wel zijn gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de USA en/of Canada.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op zaken-/ dienstreizen, voor zover geen werkzaamheden voor of in opdracht van cliënten in de USA en/of Canada worden verricht.
38.6 Asbest
38.6.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schaden veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
38.6.2 In afwijking van bovengenoemde uitsluiting is wel gedekt de aansprakelijkheid van de verzekerden als
genoemd in artikel 36.1.1 tot en met 36.1.3 van de verzekeringsvoorwaarden voor de aanspraken tot vergoeding van:
38.6.2.1 letsel van (ex)ondergeschikten en diens (ex) huisgenoten als gevolg van asbest en/of asbesthoudende zaken, voor zover dit letsel is veroorzaakt door werkzaamheden die de (ex) ondergeschikten hebben verricht voor de verzekerden als genoemd in artikel 38.6.2.
38.6.2.2 kosten van opruimen, afvoeren en vernietigen van asbest of asbesthoudende zaken en de met asbest verontreinigde zaken door verontreiniging als gevolg van het plotseling en onvoorzien vrijkomen van asbest of asbesthoudende zaken (hierna te noemen: emissie) tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
Onder verontreiniging wordt in dit verband uitsluitend verstaan de aanwezigheid van asbest in een zodanige concentratie dat toepasselijke overheidsnormen
die gelden op het moment van de emissie worden overschreden. Meerdere emissies als gevolg van een en dezelfde oorzaak worden als één emissie beschouwd.
38.6.3 Deze dekking geschiedt tot een maximum bedrag van
€ 250.000,00 per persoon respectievelijk per emissie als onderdeel van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen.
38.6.4 Van de dekking als hierboven omschreven zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van kosten ten gevolge van handelen en nalaten dat bewust in strijd is Asbestbesluit van de Arbeidsomstandighedenwet, het Asbestverwijderingsbesluit alsmede overige wettelijke regelingen die specifiek van toepassing zijn op het verwijderen van asbest en asbesthoudende zaken, indien zulks is geschied met goedvinden van een bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerden die door een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften.
38.6.5 Voorts zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van schaden die het gevolg zijn van een handelen of nalaten voor de oorspronkelijke ingangsdatum van onderhavige verzekering.
Indien sprake is van een - voor de vaststelling van aansprakelijkheid van verzekerde relevante reeks van - handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien is voor de toepasselijkheid van de dekking bepalend de datum van aanvang van de reeks.
38.6.6 Tevens zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding van kosten (artikel 38.6.2.1.) die voor het eerst tegen verzekeraar zijn ingesteld of bij verzekeraar zijn aangemeld na de einddatum van de verzekering.
38.6.7 Het bepaalde in artikel 38.6.6 is niet van toepassing voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die voor de einddatum van de verzekering schriftelijk zijn aangemeld bij verzekeraar. Onder omstandigheid wordt in de zin van dit artikel verstaan:
- een medische diagnose van een arts waaruit blijkt dat sprake is van symptomen van letsel of aantasting van de gezondheid (al dan niet de dood ten gevolge hebbend) als gevolg van het werken met asbest en/of
asbesthoudende zaken;
- de emissie die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd, als gevolg van een handelen of nalaten tijdens de looptijd, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze leidt tot kosten.
38.7 (Op)geleverde zaak/verrichte dienst
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van:
38.7.1 Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd.
38.7.2 De kosten van terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken, tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten.
38.7.3 De kosten van het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde verrichtte werkzaamheden.
38.7.4 De uitsluitingen als omschreven in de artikelen
38.7.1 tot en met 38.7.3 gelden ook voor de schade voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt.
38.7.5 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd zaakschade toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd, dan gelden de in de artikelen 38.7.1 tot en met 38.7.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
38.7.6 Wordt door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd zaakschade toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op) geleverd, dan gelden de in de artikelen 38.7.1 tot en met 38.7.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
38.7.7 De uitsluitingen als genoemd in de artikelen 38.7.1 tot en met 38.7.3 gelden echter wel als de (op)geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst.
RUBRIEK 2A: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID
39 Aanvullende begripsomschrijvingen
39.1 Verzekerden
39.1.1 In aanvulling op artikel 36.1 zijn als overige verzekerden in de zin van deze verzekering, na nadrukkelijke toestemming van verzekeringnemer, mede begrepen opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, nevenaannemers, architecten, projectmanagementbureaus, bouwdirecties, overige adviseurs en anderszins bij het bouwproject betrokken partijen in die hoedanigheid.
39.1.2 De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.
39.2 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan:
Een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld.
39.3 Productaansprakelijkheid
39.3.1 Onder productaansprakelijkheid wordt verstaan de aansprakelijkheid voor schade als in artikel 36.2
omschreven welke verband houdt met zaken die door verzekerde of onder zijn verantwoordelijkheid zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd. Met dien verstande dat:
39.3.1.1 met betrekking tot de geleverde of opgeleverde producten zelf (waaronder inbegrepen alle kosten in verband met vervanging daarvan) wordt geen vergoeding onder deze verzekering verleend;
39.3.1.2 evenmin schade wordt vergoed door het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de betreffende zaken;
39.3.1.3 de aansprakelijkheid van verzekeraar is beperkt tot een maximum per verzekeringsjaar zoals op het polisblad vermeld.
40 Omschrijving van de dekking
40.1 Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid (waaronder tevens wordt verstaan productaansprakelijkheid) van verzekerde voor door derden geleden schade als in artikel 36.2.1 en 36.2.2 omschreven in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid waar ook ter wereld, zulks met inachtneming van
de op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden, mits deze schade is ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
40.2 Verzekerd bedrag
Verzekeraar vergoed voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis respectievelijk per verzekeringsjaar boven het eigen risico ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen.
41 Aanvullende dekkingen
41.1 Bezoekers
41.1.1 Als bezoekers aan het bedrijf of een bouwplaats van een verzekerde tijdens en in verband met het
bezoek letsel oplopen, zal verzekeraar een vordering tegen verzekerde betreffende dat letsel - indien en voor zover verzekerde daartoe de wens kenbaar maakt - ook vergoeden, indien er bij verzekerde geen schuld aanwezig is of indien er schulduitsluitende, schuldverminderende of schuldbeperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerde wenst zich daarop niet te beroepen.
41.1.2 In dit artikel worden onder “bezoekers” verstaan deelnemers aan, door of ten behoeve van verzekerden verzorgde en/of georganiseerde ontvangsten
zoals excursies, open dagen, bezichtigingen, bedrijfsbezoeken en dergelijke, alsmede afnemers van verzekerden en degenen, die namens die afnemers handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en hun afnemers optreden.
41.1.3 De schaderegeling en de omvang van de schadevergoeding wordt, ongeacht de plaats waar het letsel is ontstaan, bepaald door Nederlands recht.
41.1.4 Aan deze regeling kunnen geen rechten ontleend worden, indien verzekerde, de getroffen bezoeker(s) en/of rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers van de getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren om op
verzoek van verzekeraar hun rechten tegen eventueel aansprakelijke derden aan verzekeraar over te dragen.
41.2 Tentoonstellingen
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade in de zin van deze verzekering, die voor een verzekerde voortvloeit uit voorwaarden, waarop hij deelneemt aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke, waaronder begrepen aansprakelijkheid voor schade aan door verzekerde gehuurde of, al dan niet tegen betaling, aan verzekerde ter beschikking gestelde ruimten en/of gebouwen. Dit in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 38.1.
41.3 Evacuatiekosten
41.3.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de hieronder omschreven kosten die als gevolg van een gebrek noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. In aanvulling op c.q. in afwijking van artikel
36.2 wordt onder schade tevens verstaan de als gevolg van een gebrek noodzakelijk te maken aanvullende kosten voor:
a. evacuatie van bewoners en/of gebruikers van vastgoed, alsmede de daarin aanwezige roerende zaken;
b. het ter beschikking stellen van vervangende woonruimte voor bewoners van vastgoed, alsmede opslagruimte voor de roerende zaken;
c. noodvoorzieningen gedurende de periode dat het vastgoed vanwege het gebrek niet gebruikt kan worden;
d. uitwijk naar vervangende bedrijfsruimte voor zakelijke gebruikers van vastgoed.
41.3.2 Uitleg definities:
41.3.2.1 vastgoed: onder vastgoed wordt verstaan elk bouwwerk, dat geheel of gedeeltelijk door verzekerde is of wordt gerealiseerd;
41.3.2.2 gebrek: onder gebrek wordt in de zin van dit artikel verstaan het niet kunnen bewonen en/of gebruiken en/of betreden van vastgoed vanwege de veiligheid van personen, op beslissing van de overheid en/of op advies van de door verzekeraar ingeschakelde deskundige.
41.3.3 Verzekerd bedrag:
De in dit artikel omschreven kosten zijn verzekerd tot een maximum bedrag van € 500.000,00 per verzekeringsjaar, als onderdeel van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag en zal in geen geval cumuleren met het verzekerde bedrag in artikel
41.8.4 betreffende Riskcontrol.
41.3.4 Eigen risico
Het eigen risico is € 5.000,00 per gebeurtenis.
41.3.5 Aanvullende uitsluitingen:
In aanvulling op artikel 11 en artikel 38 geldt met betrekking tot deze aanvullende dekking het volgende:
a. niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor gebreken die zich openbaren en gemeld worden vóór oplevering van vastgoed, c.q. voor overdracht van vastgoed aan contractspartijen.
b. niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die het gevolg is van het bewust afwijken van wettelijke of bestuurlijke voorschriften.
41.4 Schade aan eigen werken
Wanneer één van de verzekerden een werk uitvoert, is schade aan dat werk onder deze Xxxxxxx uitgesloten.
Wanneer twee of meer van de verzekerden gezamenlijk één en hetzelfde werk uitvoeren, is schade aan dat werk eveneens onder deze Xxxxxxx uitgesloten behoudens in het geval waar de aansprakelijkheid van de aangesproken verzekerde voor schade aan het deel van het werk dat niet het zijne is, geen verband houdt met de activiteiten ter zake van zijn deel van het werk.
41.5 Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek
In aanvulling op artikel 36.2 wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van een verzekerde geleden schade in verband met een ongeval en waarvoor een verzekerde op grond van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek en/of 6:248 Burgerlijk Wetboek als werkgever een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.
41.5.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 38.2 biedt deze verzekering tevens dekking voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor de in artikel 41.5 genoemde schade indien veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen.
41.5.2 Artikel 38.1 van de verzekeringsvoorwaarden is ter zake van schade aan zaken van de ondergeschikte (bonusterugval e.d. daaronder mede begrepen) niet van toepassing.
41.5.3 Op de schadevergoeding voortvloeiend uit artikel 41.5 is geen eigen risico van toepassing.
41.6 Biodiversiteit
41.6.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade, waaronder in het kader van dit artikel mede is begrepen schade aan de biodiversiteit bestaande uit de kosten van primair herstel, complementair herstel en compenserend herstel. Dit als gevolg van – dan wel de onmiddellijke dreiging van - een plotselinge en onzekere milieuaantasting die niet het gevolg is van een langzaam inwerkend proces. Deze dekking is van toepassing indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
41.6.1.1 de aansprakelijkheid is gebaseerd op Europese milieuwetgeving welke een afgeleide is van de Europese Milieurichtlijn 2004/35/EG en wordt ingesteld door een daartoe bevoegd orgaan binnen de Europese Unie welke gerechtigd is om een sanering van verontreinigde locaties van derden te vorderen;
41.6.1.2 de milieuaantasting is afkomstig van een eigen locatie van verzekerde, dan wel is ontstaan op een locatie van derden waar verzekerde, in opdracht van die derde, werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.
41.6.2 Indien door verzekerde is gehandeld conform een door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode, zoals de Gedragscode voor de Bouw- en Ontwikkelingssector, zal het van toepassing zijnde eigen risico worden gehalveerd.
41.6.3 De in dit artikel omschreven schade is verzekerd tot een maximumbedrag van € 500.000,00 per gebeurtenis, als onderdeel van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.
41.6.4 Het eigen risico zoals vermeld op het polisblad is van toepassing, met een minimum van € 1.500,00 per gebeurtenis.
41.6.5 Uitgesloten van dekking is echter:
41.6.5.1 schade en kosten veroorzaakt door genetische modificatie;
41.6.5.2 schade en kosten veroorzaakt door of verband houdend met gebrekkig of achterstallig onderhoud;
41.6.5.3 schade en kosten veroorzaakt door of samenhangen met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks.
41.6.6 Niet verzekerd zijn schade en kosten als gevolg van een milieuaantasting ontstaan voor 01-01-2010, zijnde de datum van eerste dekking.
41.6.7 Namelding
Indien de verzekering wordt beëindigd blijft de dekking uitsluitend van kracht voor milieuaantasting die ontstaat binnen een periode van 1 jaar na dat einde. Deze dekking geldt uitsluitend indien de milieuaantasting heeft plaatsgevonden binnen de geldigheidsduur
van de verzekering en de reden van beëindiging anders is dan het niet betalen van de premie of het beëindigen van de verzekering na afwijzing van een schade waarbij sprake is geweest van opzet van een verzekerde.
41.6.8 Begripsomschrijvingen
41.6.8.1 Biodiversiteit:
De verscheidenheid aan plant- en diersoorten.
41.6.8.2 Primair herstel:
De herstelmaatregelen waardoor aangetaste natuurlijke rijkdommen, ecosysteemfuncties of biodiversiteit tot de referentietoestand worden teruggebracht.
41.6.8.3 Referentietoestand:
De toestand waarin de natuurlijke rijkdommen, ecosysteemfuncties en de biodiversiteit zich ten tijde van de schade zouden hebben bevonden indien zich geen milieuschade had voorgedaan, gereconstrueerd aan de hand van de best beschikbare informatie.
41.6.8.4 Complementair herstel:
De herstelmaatregelen met betrekking tot natuurlijke rijkdommen en/of ecosystemen ter compensatie van het feit dat primair herstel niet tot volledig herstel van de aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties leidt.
41.6.8.5 Compenserend herstel:
De maatregelen ter compensatie van tussentijdse verliezen van natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties die zich voordoen tussen het tijdstip waarop de schade ontstaat en het tijdstip waarop het primair herstel zijn volledige uitwerking heeft bereikt.
41.6.8.6 Onmiddellijke dreiging:
Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat een milieuaantasting zal plaatsvinden dan wel een reeds voorgevallen milieuaantasting zich uit zal breiden.
41.6.8.7 Eigen locatie:
Locaties welke bij verzekerde in gebruik zijn ter uitoefening van zijn bedrijf.
41.7 Afwijking leveringsvoorwaarden
Verzekeraar is ermee bekend, dat verzekerden normaliter bij het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden verkoop- of leveringsvoorwaarden hanteren. Verzekeraar zal het dan ook niet
als een bekorting van zijn rechten beschouwen indien verzekerden voor of na een schade van hun verkoop- of leveringsvoorwaarden zijn afgeweken, respectievelijk hebben verklaard de voorwaarden niet
onverkort te zullen toepassen.
41.8 Riskcontrol
41.8.1 Indien ter voorkoming van schade een risicoanalyse wordt uitgevoerd door een door verzekeraar goedgekeurde onafhankelijke riskcontroller bij de in lid 2 genoemde werkzaamheden, verklaard verzekeraar zich - ook na schade - bij voorbaat akkoord met alle door de riskcontroller geaccordeerde werkwijze(n).
41.8.2 De in artikel 41.8.1 bedoelde werkzaamheden zijn werkzaamheden nabij belendingen waarbij:
41.8.2.1 grond- en grondwatersaneringen plaatsvinden;
41.8.2.2 werken plaatsvinden waarbij bron- of diepwelbemaling wordt toegepast;
41.8.2.3 werken waarbij damwanden worden aangebracht of (al dan niet trillingsarm of vrij) worden ingetrild of getrokken;
41.8.2.4 al dan niet in de grond gevormde heipalen worden ingebracht.
41.8.3 Indien alle aanbevelingen van de riskcontroller worden opgevolgd geldt:
41.8.3.1 bij zaakschade aan belendingen wordt het op het polisblad genoemde eigen risico gehalveerd;
41.8.3.2 na schade, dat de riskcontroller op kosten van verzekeraar zijn advieswerkzaamheden voortzet, mits de adviezen schriftelijk worden vastgelegd;
41.8.3.3 de kosten van aanvullend grondmechanisch onderzoek ook worden vergoed door verzekeraar alsmede de meerkosten van aanvullende preventieve werkzaamheden welke door de riskcontroller in zijn aanvankelijke risicoanalyse niet waren voorzien.
41.8.4 De in artikelen 41.8.3.2 en 41.8.3.3 omschreven kosten zijn verzekerd tot een maximum bedrag van
€ 500.000,00 per verzekeringsjaar. Dit bedrag geldt als onderdeel van het verzekerde bedrag en zal niet cumuleren met het verzekerde bedrag in artikel 41.3.3 betreffende evacuatiekosten.
41.9 Bouwcombinaties
41.9.1 Indien een verzekerde als deelnemer in een bouwcombinatie op grond van de wet of anderszins gehouden is voor een percentage mee te betalen aan een door de bouwcombinatie of een door één of meer deelnemers veroorzaakte schade, zal deze betalingsplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering, mede zijn gedekt.
41.9.2 Indien uit hoofde van een bouwcombinatiecontract andere deelnemers gehouden zijn een percentage mee te betalen aan een door verzekerde veroorzaakte schade, is deze verzekerde verplicht zijn rechten uit het bouwcombinatiecontract ten opzichte van die deelnemers geldend te maken en zodanig mee te werken dat de aan het bouwcombinatiecontract te ontlenen rechten worden aangewend ten behoeve van de verzekeraar.
41.9.3 Indien een verzekerde deelneemt aan de uitvoering van het door de bouwcombinatie uit te voeren werk, blijft de verzekering voor die verzekerde alsmede de verzekerden als bedoeld in artikel 39.1.1 van kracht. Premie is verschuldigd over het aandeel van
de verzekerde in de totale aanneemsom die door de combinatie is bedongen, tenzij verzekerde een keuze maakt uit de navolgende mogelijkheden:
41.9.3.1 verzekerde kan zijn aandeel in het werk buiten
deze verzekering houden, indien daarvan vooraf wordt kennisgegeven. In dat geval wordt door deze verzekering slechts dekking geboden voor het verschil in voorwaarden en eigen risico’s met de door of namens de bouwcombinatie elders gesloten verzekeringen.
Voor het aandeel van de verzekerden als genoemd in artikel 36.1.1 en 36.1.2 begrepen in de totale door de combinatie bedongen aanneemsom, zal dan nader premie overeengekomen worden;
41.9.3.2 verzekerde kan het gehele door de bouwcombinatie uit te voeren werk onder de dekking van deze verzekering brengen, indien daarvan vooraf kennis wordt gegeven onder opgave van de navolgende gegevens:
- naam van de bouwcombinatie;
- namen van de deelnemers;
- korte omschrijving van het werk;
In dat geval wordt de totale door de bouwcombinatie bedongen aanneemsom in aanmerking genomen bij de berekening van de verschuldigde premie.
42 Aanvullende uitsluitingen
42.1 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
42.1.1 De in artikel 42.1 genoemde uitsluiting is niet van toepassing op vrijwarings- en soortgelijke bedingen tot vergoeding van schade gegrond op voorwaarden waarop:
- werkzaamheden worden aangenomen en uitgevoerd;
- materialen, materieel, gebouwen en/of terreinen door verzekerde worden gehuurd of aan verzekerde (al dan niet tegen betaling) ter beschikking worden gesteld;
- personeel door verzekerde wordt gehuurd of aan verzekerde - al dan niet tegen betaling - ter beschikking wordt gesteld;
- zaken aan een verzekerde zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking zijn gesteld;
- aan verzekerde assistentie en/of diensten worden verleend, werkzaamheden voor verzekerde worden verricht en dergelijke;
- verzekerde vergunningen en/of concessies verleend zijn of worden tot het op bepaalde wijzen en/of bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, verlenen van assistentie en/of diensten e.d.;
- door een verzekerde wordt deelgenomen aan tentoonstellingen en/of beurzen.
42.2 Molest
42.2.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schaden veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981 of eventuele vervanging daarvan.
42.2.2 Aanspraken tot vergoeding van schade door het in aanraking komen met, respectievelijk tot ontploffing komen van oorlogstuig, zullen niet worden beschouwd als schade door of in verband met een vorengenoemde omstandigheid.
43 Samenloop
43.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 961 BW geldt het volgende:
Indien blijkt dat een door deze verzekering gedekte gebeurtenis eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt, met uitzondering van hetgeen verzekerd is onder Rubriek 2B, geldt de
onderhavige verzekering als excedent van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.
43.2 Als in de andere verzekering(en) eenzelfde bepaling voorkomt als genoemd in het vorige lid of een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) problemen oplevert, dan neemt verzekeraar de schade in behandeling. Verzekeraar vergoed tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn betaald als de andere verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan. Verzekerde verplicht zich om zijn vordering op de verzekeraar(s) van de andere verzekering(en) aan verzekeraar te cederen. Het eigen risico dat krachtens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de dekking uitgesloten.
43.3 De regeling zoals omschreven in artikel 43.1 en
43.2 geldt niet indien verzekerde hiervan tegenover derden bij schriftelijke overeenkomst gesloten vóór het voorvallen van de schade afstand heeft gedaan. Indien een dergelijke afstand door verzekerde is gedaan, zal deze verzekering primaire dekking verlenen. In dat geval zal verzekeraar een dergelijke schade vergoeden, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder (een) andere verzekering(en) en doet verzekeraar hierbij afstand van alle rechten van verhaal op (een) dergelijke andere verzekering(en).
43.3.1 Deze primaire dekking geldt evenwel niet voor hetgeen verzekerd is onder Rubriek 2B.
RUBRIEK 2B: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
44 Aanvullende begripsomschrijvingen
44.1 Aanspraak
44.1.1 In aanvulling op en/of in afwijking van artikel 1.9 geldt ten aanzien van een aanspraak het volgende:
44.1.1.1 een aanspraak is een door een derde tegen verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, dan wel een door verzekerde tegen verzekeraar ingestelde vordering tot vergoeding van kosten zoals omschreven in artikel 45.2, als gevolg van een fout;
44.1.1.2 aanspraken voortvloeiende uit een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg van dezelfde fout zullen worden beschouwd als één aanspraak, ook indien de afzonderlijke aanspraken in verschillende jaren zijn ingediend, ongeacht het
aantal schadelijdende personen en gerechtigden dat
aanspraak maakt of kan maken op schadevergoeding;
44.1.1.3 deze aanspraak wordt geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste vordering.
44.2 Ontwerp
Onder ontwerp worden verstaan de tekeningen, berekeningen, specificaties, enz. welke op schrift óf in een (elektronisch) document dienen te zijn vastgelegd ten behoeve van de realisatie van een werk/project
in de burger-, utiliteits-, en civiele bouw; waaronder begrepen werken/projecten van infrastructurele aard.
44.3 Fout
Onder fout worden verstaan vergissingen, onachtzaamheden, verzuimen, onjuiste adviezen en dergelijke, alsmede alle andere nalatigheden in het ontwerp, waaruit een aanspraak voortvloeit of kan voortvloeien. Fouten al dan niet door meer verzekerden begaan, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één fout beschouwd.
45 Omschrijving van de dekking
45.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken waarop het ontwerp betrekking heeft en daaraan gerelateerde kosten van herstel van gebreken en/of vermogensschade, voortvloeiend uit een fout, zulks met inachtneming van de op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden.
45.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 45.1 dekt deze verzekering voor de oplevering van het werk/ project, indien en voor zover een aanspraak als gedekt onder artikel 45.1 is in gesteld of in een later stadium zou kunnen worden ingesteld, eveneens
zaakschade aan zaken waarop het ontwerp betrekking heeft en/of de door verzekerde gemaakte of voor zijn rekening komende kosten, na overeenstemming met verzekeraar, die betrekking hebben op verbetering, herstelling, het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde uitgevoerde werkzaamheden die behoren tot de aanvaarde opdracht en/of de kosten van herstel van gebreken, voortvloeiend uit een fout.
45.3 Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tijdens geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.
45.4 Aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de looptijd van de verzekering bij verzekeraar zijn gemeld, zijn gedekt ongeacht het tijdstip waarop deze aanspraken tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. De bepalingen ter zake van schadeaanmelding zoals omschreven in artikel 7.1 blijven onverminderd van kracht.
45.5 Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s is bepalend het vroegste van de navolgende momenten:
- het moment waarop de aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde wordt ingesteld;
- het moment waarop een omstandigheid zoals omschreven tijdens de looptijd van de verzekering bij verzekeraar is gemeld.
45.6 Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze verzekering geldt dat omstandigheden die vóór de oversluiting/beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede aanspraken die vóór de oversluiting/beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraar zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1, worden geacht bij verzekeraar te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de oversluiting/ beëindiging, mits de melding bij verzekeraar binnen
3 maanden na de oversluiting/beëindiging heeft plaatsgevonden.
45.7 Verzekerd bedrag
Verzekeraar vergoed voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis respectievelijk per verzekeringsjaar boven het eigen risico ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen.
46 Aanvullende dekkingen
46.1 Riskcontrol
Dekkingsuitbreiding na onafhankelijke controle van het totaalontwerp van een werk/project
46.1.1 Indien verzekerden het ontwerp (waaronder mede wordt verstaan de samenhang van deelontwerpen) hebben laten beoordelen en goedkeuren door een daartoe gekwalificeerd onafhankelijk bureau geldt het volgende:
46.1.1.1 ingeval van beëindiging van de verzekering blijft de dekking, in afwijking van artikel 45.3 van de
verzekeringsvoorwaarden, onverminderd van kracht voor aanspraken ter zake van fouten gemaakt voor de einddatum van de verzekeringsovereenkomst, mits de werken/projecten zijn opgeleverd voor de einddatum van de verzekeringsovereenkomst en voor zover deze aanspraken uiterlijk 5 jaar na beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. Deze uitloopperiode zal ten aanzien van het verzekerd bedrag worden beschouwd als een verlenging van het laatste contractjaar.
46.1.1.2 het op het polisblad genoemde eigen risico wordt gehalveerd.
46.1.1.3 de uitsluiting als verwoord in artikel 47.3 (honoraria) wordt geacht te zijn doorgehaald.
46.1.1.4 de uitsluiting als verwoord in artikel 47.5 (kosten) wordt geacht te zijn doorgehaald echter uitsluitend voor zover de kosten niet kunnen worden doorbelast aan derden, niet zijnde een verzekerde onder de polis. De opdrachtgever wordt inzake dit artikel als derde beschouwd.
46.1.1.4.1 Aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van het bepaalde in artikel 46.1.1.3 en artikel
46.1.1.4 zijn gedekt tot het verzekerd bedrag als vermeld op het polisblad.
46.1.1.4.2 De uitsluiting als verwoord in artikel 47.5 (kosten) van de verzekeringsvoorwaarden blijft onverminderd van kracht indien verzekeraar kan bewijzen dat de oorzaak van de schade ligt in een bewuste kostenbesparing door de aangesproken verzekerde, voor aanvang van de uitvoering van het betreffende project.
46.2 Dekkingsuitbreiding onverkochte (bouw)delen
46.2.1 Indien delen van het werk nog niet zijn verkocht, echter
het werk wel is gerealiseerd met het doel om deze aan derden - niet zijnde verzekerden - te verkopen, dan zal verzekeraar deze situatie tevens beschouwen “alsof
er in een later stadium” een aanspraak zou kunnen worden ingesteld.
46.2.2 Indien deze situatie zich voordoet dan zal de schade, zowel voor als na oplevering en/of gereedkomen, voor die onverkochte delen worden afgewikkeld
op basis van de regeling als in artikel 45.2 van de verzekeringsvoorwaarden omschreven.
46.3 Narisico
46.3.1 Indien verzekeringnemer de verzekering - anders dan in verband met faillissement - overeenkomstig artikel
2.2.2 heeft opgezegd, blijft de dekking in afwijking van artikel 45.3 van kracht voor aanspraken ter zake van een handelen of nalaten van verzekerde vóór de einddatum van de verzekeringsovereenkomst, voor zover deze aanspraken uiterlijk 5 jaar na de beëindiging tegen verzekerde zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.
46.3.2 Deze uitloopperiode zal ten aanzien van het verzekerd bedrag worden beschouwd als een verlenging van het laatste contractjaar.
46.4 Bouwcombinaties
46.4.1 Wanneer een verzekerde optreedt als enige ontwerpende aannemer in een combinatie wordt eveneens gedekt de aansprakelijkheid van de bouwcombinatie.
46.4.2 Indien een verzekerde als deelnemer in een bouwcombinatie op grond van de wet of anderszins gehouden is voor een percentage mee te betalen aan een door de bouwcombinatie of een door één of meer deelnemers veroorzaakte schade, zal deze betalingsplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering, mede zijn gedekt. Deze dekking wordt tevens geboden wanneer een deelnemer uit de combinatie insolvabel blijkt te zijn.
46.4.3 Indien uit hoofde van een bouwcombinatiecontract andere deelnemers gehouden zijn een percentage mee te betalen aan een door verzekerde veroorzaakte schade, is deze verzekerde verplicht zijn rechten uit het bouwcombinatiecontract ten opzichte van die deelnemers geldend te maken en zodanig mee te werken dat de aan het bouwcombinatiecontract te ontlenen rechten worden aangewend ten behoeve van de verzekeraar.
46.4.4 Indien er sprake is van een situatie als omschreven in art. 46.4.2 en verzekerde is gehouden bij te dragen voor een deel van de schade, wordt het eigen risico verlaagd naar rato van het aandeel van verzekerde in
de aansprakelijkheid van de bouwcombinatie, met een minimum van € 50.000,00 per aanspraak.
46.4.4.1 Indien verzekerde is gehouden - op basis van haar hoofdelijke aansprakelijkheid als deelnemer in de bouwcombinatie - voor een hoger deel bij te dragen vanwege insolvabiliteit van één of meerdere van de partners in de bouwcombinatie dan wordt het eigen risico verlaagd naar rato van dit hogere percentage.
46.4.4.2 Indien de bouwcombinatie is opgenomen als (mee) verzekerde wordt schade afgewikkeld op basis van het geldend eigen risico op het polisblad.
47 Aanvullende uitsluitingen
47.1 Milieuaantasting
Onder deze Rubriek is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting.
47.2 Beperking vermogensschade dekking
Onder vermogensschade wordt niet verstaan aanspraken tot vergoeding van rentederving, “pure“ winstderving en imagoschade van verzekerden onderling, tenzij de rentederving, “pure“ winstderving en imagoschade wordt geleden door een derde niet behorende tot de groep van verzekerden.
47.3 Honoraria
Niet gedekt is het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde of een subconsultant, indien deze kosten ten gevolge van een door hem gemaakte fout moeten worden teruggevorderd.
47.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
Contractmodellen conform SWK, Woningborg of vergelijkbare garantietoezeggingen worden niet gezien als een garantiebeding.
47.5 Kosten
Niet gedekt zijn kosten die betrekking hebben op voorzieningen c.q. onderdelen van een werk, die ten gevolge van een verzuim in een ontwerp of bestek in een later stadium moeten worden ingepast c.q. aangebracht.
Deze verzekering vergoedt echter wel de extra kosten die uitsluitend het gevolg zijn van het achteraf inpassen c.q. aanbrengen van deze voorzieningen en/of onderdelen en die niet noodzakelijk zouden zijn geweest, indien het werk van aanvang af op de juiste wijze was uitgevoerd.
47.6 Intellectueel eigendom
47.6.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien de aanspraken voortvloeien uit opzettelijke inbreuk van de aangesproken verzekerde op intellectuele eigendomsrechten.
Bij rechtspersonen zal slechts opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW (of een analoge buitenlandse wet) bij toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen opzet van een beherend vennoot.
47.6.2 De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade in verband met of voortvloeiende uit:
- inbreuk op patenten, octrooien, licenties, auteursrechten, merkrechten en andere rechten op industriële of intellectuele eigendom;
- smaad, laster, belediging of aantasting van eer of goede naam;
is voor zover niet elders op het polisblad of in de verzekeringsvoorwaarden uitgesloten, meeverzekerd tot maximaal het op het polisblad verzekerde bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerde bedrag zoals vermeld op het
polisblad.
47.7 Overschrijding termijnen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van overeengekomen termijnen ter zake verrichting van diensten, voor zover deze tijdsoverschrijding het gevolg is van het onjuist inschatten respectievelijk plannen van de benodigde tijdsduur.
47.8 Overschrijding bouwkosten
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade als gevolg van overschrijding van bouwkosten en/of prijzen.
47.9 Gebrekkige uitvoering
Niet gedekt is schade veroorzaakt door gebrekkige uitvoering, gebrekkig materiaal, gebrekkig handwerk of enig gebrekkig materiaal en gebrekkige uitvoering of productietechniek gebruikt in de fabricage van enig object of schade als gevolg van gebrekkige uitvoering, gebrekkig materiaal of object waardoor het object niet geschikt is voor het beoogde doel. Deze uitsluiting is
niet van toepassing wanneer deze schade het gevolg is van een ontwerp- en/of adviesfout.
47.10 Bestuurders en commissarissen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade waarvoor bestuurders (in de zin van boek 2 BW of een analoge buitenlandse wet) en commissarissen van verzekerde in die hoedanigheid in hun privévermogen worden aangesproken.
48 Samenloop
48.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 961 BW geldt het volgende:
Indien blijkt dat een door deze verzekering gedekte aanspraak eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere
verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden.
48.2 Als in de andere verzekering(en) eenzelfde bepaling voorkomt als genoemd in het vorige lid of een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) problemen oplevert,
dan neemt verzekeraar de schade in behandeling Verzekeraar vergoed tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn betaald als de andere verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan.
Verzekerde verplicht zich om zijn vordering op de verzekeraar(s) van de andere verzekering(en) aan verzekeraar te cederen.
Het eigen risico dat krachtens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de dekking uitgesloten.