ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INSTALLERENDE BEDRIJVEN NAAR ANALOGIE VAN ALIB 1992
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INSTALLERENDE BEDRIJVEN NAAR ANALOGIE VAN ALIB 1992
Vastgesteld door de: Unie van elektrotechnische ondernemers – Uneto Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid (NVL)
I Algemene bepalingen Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de installa−
uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.
Verrekening van meer- en minderwerk
om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
53 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de installateur over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening
teur opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgevers gesloten 29 Verrekening van meer− en minderwerk vindt plaats: brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd
overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepas− sing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Definitie
2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk : het totaal van de
a. in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als
met 2%.
54 Een door de opdrachtgever xxxxxx betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen. Eigendomsvoorbehoud
overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of gevolg van bestek wijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% 55 De installateur blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en
leveringen.
II Aanbod
van de aanneemsom.
30 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van
onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met begrip van
3 Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn
prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie. dan na de voltooiing daarvan. verplichtingen verschuldigd mocht worden.
4 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet
31 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
32 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,
VI Garantie
56 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de installateur
bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de installateur. Zij mogen heeft de installateur recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter tussen die totalen.
zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te
hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
5 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de installateur.
6 De installateur is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
III Totstandkoming van de overeenkomst
7 Indien het aanbod van de installateur wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de installateur:
- hetzij de aanvaarding binnen een redelijk termijn bevestigt,
- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
33 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aan− spraken van de installateur op verrekening daarvan onverlet.
Kostenverhogende omstandigheden
34 Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de instal− lateur de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 35 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de installateur worden verrekend als meerwerk.
Overmacht
36 In geval van overmacht is de installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maan− den te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door
herstellen.
57 Deze verplichtingen strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de installateur of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 21 t/m 23. 58 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 56 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de installateur:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
8 De installateur kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het de installateur gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. - aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan
werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
IV Uitvoering van de overeenkomst
37 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de installateur bij het sluiten van de overeenkomsten redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden
de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk danwel
− indien en voor zover het ontwerp van het werk van de installateur afkomstig is
Verplichtingen van de installateur
9 De installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe
mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de installateur aan hun − het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de installateur, verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbre− onverminderd het bepaalde in artikel 25;
kingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import− of handelsverboden. - alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken
sluit hij ten minste een aansprakelijkheids−verzekering voor bedrijven (AVB−
Oplevering
binnen een redelijke termijn weg te nemen.
polis) af met een verzekerde som van minimaal € 500.000,− per gebeurtenis, 38 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen 59 De ingevolge de garantieverplichting door de installateur vervangen
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de installateur in overleg treden met de opdrachtgever.
gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.
60 Indien naar het oordeel van de installateur de kosten van herstel in geen
10 De installateur overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, 39 Het werk word als opgeleverd beschouwd: verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de
waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
11 De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
- hetzij wanneer de installateur aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de installateur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid,
opdrachtgever recht op schadevergoeding.
VII Aansprakelijkheid installateur Vóór de oplevering
61 De installateur herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is
12 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening
de installateur de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen
termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
komt, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het - hetzij wanneer de opdrachtgever het werk ( vroegtijdig ) in gebruik neemt, 62 De installateur is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden
opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door de installateur bepaald.
Verplichtingen van de opdrachtgever
met dien verstande, dat door ( vroegtijdige ) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
40 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn
schade aan personen en andere zaken dan werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de installateur of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor
13 De opdrachtgever is jegens de installateur verplicht om de uitvoering van en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de installateur oplevering niet in de weg staan.
zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
63 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien
en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
14 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. 15 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten
41 Oplevering ontslaat de installateur van “alle” aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
42 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de installateur naar de opdrachtgever.
Ontbinding
de installateur werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 56.
Na de oplevering
64 Na de oplevering is de installateur niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 56 t/m 60 omschreven garantieverplichting.
behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. 43 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de installateur 65 De installateur is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever
De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij geleden schade als gevolg van de in artikel 56 bedoelde gebreken, indien en
16 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten De aansluitkosten zijn voor
de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
Omvang van de schadevergoeding
66 Indien de installateur ingevolge de artikelen 62 en 65 gehouden is de
rekening van de opdrachtgever. De installateur geeft hiervoor aanwijzingen b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet
op zijn vakgebied.
17 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de installateur voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Beëindiging
meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
werkzaamheden ( zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder 67 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de
van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
dat de installateur gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
opdrachtgever mocht xxxxxx, is de installateur nimmer aansprakelijk.
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 44 Alle vorderingen die de installateur in deze gevallen op de opdrachtgever 68 De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet,
Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de installateur hiervan terstond in kennis te stellen.
18 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd
mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
V Betaling Zekerheid
indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten.
69 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering
door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is ( zoals 45 Na het sluiten van de overeenkomst is de installateur gerechtigd om van geleden schade vervalt, indien deze afspraak niet uiterlijk op de dag van de
o.a. bedoeld in artikel 17 ), dient de daaruit voor de installateur
de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede
oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is
voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed. grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal gemaakt.
19 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de
nakomen. Artikel 43 geldt op overeenkomstige wijze, indien de opdracht− gever in gebreke blijft met het stellen van de door de installateur verlangde zekerheid.
Risicoregeling
70 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdracht− gever jegens de installateur ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. VIII Annulering
toegangswegen tot de plaats van het werk.
20 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van
46 Alle prijzen zijn exclusief BTW en verrekenbaar overeenkomstig de risico− 71 De installateur is gerechtigd om 5%, minimaal € 150,00, van de totale regeling installatietechniek*. De installateur informeert de opdrachtgever in aanneemsom en de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen als
materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, dat geval omtrent de in het aanbod gehanteerde loon−materiaalverhouding. opdrachtgever de opdracht annuleert.
indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan. 21 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel
zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden
Betaling
47 Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang ( regie ) of tijdsduur ( aanneming ) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.
72 De annulering geschiedt schriftelijk en aangetekend.
73 De opdrachtgever heeft na betaling recht op de materialen die reeds geleverd en verwerkt zijn, ervan uitgaande dat de gedane betaling gelijk is aan de verkoopwaarde van de betreffende materialen.
betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
22 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten
48 Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden IX Slotbepaling
uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling 74 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
23 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
24 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
25 De opdrachtgever draagt het risico voor het van de installateur afkomstige ontwerp,indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd. 26 De opdrachtgever vrijwaart de installateur voor alle aanspraken van
derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
49 Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:
- 30% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst;
- 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 30% van de tijdsduur van het werk;
- 30% uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van 60% van de tijdsduur van het werk;
- 10% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het werk. 50 Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 48. Verzuim opdrachtgever
51 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de installateur bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
75 Elk geschil tussen installateur en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en −Handel.
76 In afwijking van het voorgaande artikel is de installateur bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de installateur is gevestigd.
* Risicoregeling installatietechniek
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2−L1)/L1 x 100%= %
L1: loonniveau per datum aanbod; L2: loonniveau per datum wijziging. Loonniveau: CBS regelingslonen per uur, bouw− en installatiebedrijven. Verrekening materiaalprijzen: (M2−M1)/M1 x 100%= %
27 De opdrachtgever staat de installateur toe naamsaanduiding en reclame 52 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de installateur bevoegd M1: prijsindexcijfer per datum aanbod; M2: prijsindexcijfer per datum
op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet
28 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de installateur bij de
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de installateur verkiest
wijziging. Prijsindexcijfer: CBS indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland.
oostendorp\iso\algemene leveringsvoorw’13