De Vlaamse overheid
Openbare aanbesteding van een aannemingsopdracht voor werken
BESTEK ANB/VB/RH/2008/15
Voorwerp van de opdracht
Uitvoeren van kruid- en slibruimingen in het Webbekoms broek te Diest
Opdrachtgever en autoriteit voor toezicht en leiding over de opdracht:
De Vlaamse overheid
Opdrachtgevend Bestuur:
Agentschap voor Natuur en Bos Graaf de Ferraris-gebouw Xxxxxx Xxxxxx XX xxxx 00 xxx 0 0000 XXXXXXX
Tel. : 02 – 000 00 00
Fax.: 02 – 000 00 00
Inzage documenten en eventuele bijkomende inlichtingen:
Agentschap voor Natuur en Bos, Buitendienst Vlaams-Brabant,
Team Ondersteuning en Coördinatie Terreinbeheer Xxx. Xx. Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxx 0 te 0000 Xxxxxx
Tel: 016 – 21 12 50 of 0475 – 58 98 59
Omwille van de beperkte personeelsbezetting is een afspraak noodzakelijk
Uitvoeringstermijn : 20 werkdagen Erkenning: (1)
Categorie B klasse 1
Registratie:
De aannemer dient geregistreerd te zijn. De opdracht heeft betrekking op werken uit de categorie 03.
1 Enkel ten indicatieven titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (exclusief btw)
Agentschap voor Natuur en Bos
BESTEK nr. ANB/VB/RH/2008/15
Openbare aanbesteding voor aanneming van werken
Betreft : Ruimen van grachten in het Webbekoms broek te Diest
De openbare aanbesteding heeft plaats op donderdag 20 november om 15u30 uur in de vergaderzaal van het Agentschap voor Natuur en Bos te Leuven, Xxxxxxxxxx 0, 1e verdieping, 0000 Xxxxxx.
De documenten betreffende deze opdracht liggen alle werkdagen ter inzage op de kantoren van het Agentschap voor Natuur en Bos, Team OCT, Xxxxxxxxxx 0, 1e verdieping te 0000 Xxxxxx en in het Regiokantoor van de Beheerregio Hageland van het Agentschap voor Natuur en Bos, Xxxxxxxxxx 00/X xx 0000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx), tel.: 016/00.00.00. Ze zijn omwille van de beperkte personeelsbezetting slechts in te zien na afspraak.
Contactpersoon voor het bezichtigen van de werf en het bekomen van het bezoekattest: Xxx. Xxx Xxxxxxx, 0475 39 49 22
Beschrijving der werken: zie technisch gedeelte
VOORAFGAANDE BELANGRIJKE NOTA
De werken waarop dit bijzonder bestek van toepassing is worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gewest.
Waar, in de tekst van de overeenkomst, autoriteiten worden vernoemd die het toezicht en de leiding van de werken verzorgen, worden de overeenstemmende autoriteiten bedoeld die de bevoegdheden van de Vlaamse Gewest uitoefenen.
Voorwerp van de opdracht
De opdracht omvat het uitvoeren van slib- en/of kruidruimingen van niet gecategoriseerde grachten in een zeer moerassige zone in het Webbekomsbroek te Diest, voorafgegaan door het op hopen zetten van geveld hout langs het traject van de te ruimen grachten.
Bericht aan de aannemers:
De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de werken dienen uitgevoerd te worden in gebieden die het statuut hebben van Vlaams natuurreservaat, waarin de verbodsbepalingen opgenomen in het Decreet op het Natuurbehoud en zijn uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.
Door toewijzing van de opdracht verkrijgt de aannemer uitsluitend vrijstelling van de verbodsbepalingen voorzien in dit Decreet, voor zover het handelingen of activiteiten betreft die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdracht.
De aandacht wordt er tevens op gevestigd dat de werken dienen uitgevoerd te worden in een zeer drassig terrein!
DEEL 1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
VOORAFGAANDE NOOT
In zover er in de aanbestedingsdocumenten niet wordt van afgeweken, is op de opdracht de volgende wetgeving van toepassing of wordt erop van toepassing gemaakt:
- De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad dd. 22.01.94)
- Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad dd. 26.01.96);
- Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad dd. 18.10.96) en de bijlage bij dit besluit, met name de ‘Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken’ (AAV).
- Alle latere aanvullingen en wijzigingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking.
- De hoofdstukken 2 t.e.m. 14 van het Standaardbestek 250, versie 2.1, hierna ‘Standaardbestek’ genoemd.
In dit bestek worden in principe alleen die bepalingen vermeld die een bijzondere specificatie vragen of waarvan afgeweken wordt.
De aannemers wordt erop gewezen dat zij zich terdege dienen te vergewissen van de inhoud van deze reglementering en de bepalingen ervan volledig dienen na te leven.
A. Administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en de concessies voor openbare werken, en alle latere wijzigingen en aanvullingen.
Art 12, 4° - Vereiste erkenning - registratie.
De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zijn gerangschikt in de categorie B1 en behoren naar het oordeel van het bestuur tot de klasse 1.
De aannemer dient geregistreerd te zijn in de categorie 03. Art. 17. Uitsluitingsgronden
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
Het bijvoegen van een expliciete verklaring is bijgevolg niet vereist. Art. 83. § 1. Technische specificaties en normen
Voor alle in dit bestek vermelde technische specificaties en normen dient de aannemer die versies toe te passen die ten laatste tien dagen vóór de de datum van de opening van de offertes geldig zijn:
- in het geval van Belgische normen (NBN, NBN-EN of NBN-ISO) geldt de datum van homologatie van de norm of bij ontstentenis van zijn registratie;
- in het geval van typevoorschriften (STS, PTV, …) gepubliceerd in toepassing van de wet van 28 december 1984, geldt de registratiedatum door de bevoegde Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit van de bouw, Goedkeuring en voorschriften (DGV).
Voor de in dit bestek vermelde technische specificaties en normen die geheel of gedeeltelijk ingetrokken en vervangen worden door andere technische specificaties en normen, gelden de vervangende technische specificaties en normen die ten laatste tien dagen vóór de datum van de opening van de offertes geldig zijn.
De vermelde termijnen van tien dagen vóór de datum van de opening van de offertes gelden niet indien de CE-markering wettelijk verplicht wordt voor een bouwproduct. In dit geval moet de aannemer steeds de technische specificaties in acht nemen die de basis vormen voor de CE-markering van het betreffende product, evenals de bijhorende nationale aanvullingen of toepassingsnormen.
Art. 86.
Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt deze opdracht beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.
Art. 89. en 90. Vorm en inhoud van de offerte
Art. 89. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en samenvattende opmetingsstaat moet invullen op het bij het bestek behorende formulieren.
Op elke offerte of samenvattende inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden:
"Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens
volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende offerteformulier en samenvattende opmetingsstaat en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op.”
Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet beschreven worden beschouwd, met uitzondering van de posten waarvoor de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig art. 96 §2 van het K.B. van 08.01.1996 die samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijden van mijn document zijn vermeld".
Art. 90. Alle documenten en nota's die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding: ”Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden".
Naast de documenten die volgens dit en andere artikels verplicht bij de offerte moeten worden gevoegd, dienen ook de volgende documenten bij de inschrijving gevoegd:
• nihil
De inschrijver is verplicht deze documenten bij zijn inschrijving te voegen, anders wordt zijn inschrijving als onregelmatig beschouwd.
Art. 90 §3.
Voor de Belgische inschrijvers wordt het RSZ attest langs elektronische weg opgevraagd door het opdrachtgevend bestuur en dient dus niet bij de inschrijving gevoegd te worden.
Art. 96. § 1. Samenvattende opmetingsstaat
In de samenvattende opmetingsstaat gaat de post vergezeld van de vermelding:
- “FH”, forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is;
- “TP”, totale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is;
- “VH”, vermoedelijke hoeveelheid.
Art 96 § 2 Verbeteringen van vermoedelijke hoeveelheden.
De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden is niet toegestaan. Art. 100. § 1. Prijsopgave
De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd.
De eenheidsprijzen kunnen worden gepreciseerd tot 4 cijfers na de komma.
Artikel 102. Taalgebruik
De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.
Art. 104 Indienen van de offertes.
De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag. Deze omslag moet op een zodanige wijze worden gedicht, dat de opening ervan niet kan gebeuren zonder sporen na te laten.
Op deze omslag worden volgende gegevens vermeld :
Agentschap voor Natuur en Bos
t.a.v. xxx. Xx. Xxxxx Xxxx Team OCT - Aanbestedingen Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx
Bestek nr. ANB/VB/RH/2008/15
Datum van opening der offertes : donderdag 20 november 2008 om 15u30
OMSLAG MAG NIET DOOR DE VERZENDINGSDIENST GEOPEND WORDEN
Bij inzending over de post, wordt die gesloten omslag geschreven in een tweede gesloten omslag met opgave van volgend adres :
Agentschap voor Natuur en Bos
t.a.v. xxx. Xx. Xxxxx Xxxx Team OCT - Aanbestedingen Xxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxx
en met in de linker bovenhoek de duidelijke vermelding :
OFFERTE
Artikel 113: Varianten
Het indienen van inschrijvingen met vrije varianten is niet toegelaten. Art. 116. Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtachtig kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
B. Koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage bij dit besluit (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken)
B.1. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Art. 2. Contractuele documenten :
Op deze opdracht zijn toepasselijk:
• Het onderhavige bestek en de bijgevoegde gedetailleerde meetstaat;
• Het bij dit bestek behorende inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat;
• De bij het bestek gevoegde plannen, met name: 1 liggingsplan met aanduiding van de te ruimen trajecten
• De door het bestek opgelegde bij te voegen informatie en documenten, die integraal deel uitmaken van de opdracht.
Het blijft wel verstaan dat voor wat de werken aangaat die niet beschreven zijn in dit bestek of waarvan de beschrijving onvolledig is, de aannemer zich moet voegen naar de onderrichtingen van de leidende ambtenaar.
Artikel 3. § 1 Lijst van de bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken
De bepalingen waarvan dit bestek afwijkt van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn de artikelen :
- 28. § 2 gelijktijdig uit te voeren opdracht
- 41 draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer
- 43 opleveringen
Art. 4. § 2. Betalingsmodaliteiten
De werken kunnen worden betaald in maandelijkse betalingen in mindering.
De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd gedurende de hele aanneming.
Hij wordt vastgelegd bij het dienstbevel, zo niet geldt de eerste dag van de maand.
Een post tegen een totale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerd gedeelte.
Elk berekend bedrag wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of beneden naargelang de derde decimaal hoger of gelijk is aan 5 enerzijds, of lager dan 5 anderzijds.
Onderhavig bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten.
B.2. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26.09.1996 : Algemene aannemingsvoor-waarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken en alle latere wijzigingen en aanvullingen (AAV)
Art. 1. Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering
De naam en coördinaten van de voor de werf bevoegde leidend ambtenaar en toezichthouders zullen in het aanvangsbevel meegedeeld worden.
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat uit:
1 - de technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering ;
2 - de keuring van de producten zowel de a-priori als de a-posteriori keuring; 3 - het nazicht van de vorderingsstaten ;
4 - het opstellen van de processen-verbaal ;
5 - de voorlopige en definitieve oplevering der werken ; 6 - het instaan voor het bestendig toezicht der werken.
Artikel 4 § 1, Beschikbaarheid plannen, documenten en voorwerpen
De plannen, documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de opdracht, liggen volgens de bepalingen en voorwaarden van de AAV ter beschikking op de adressen vermeld op pagina 2 van dit bestek.
De aannemer dient verplicht een plaatsbezoek af te leggen en een door een vertegenwoordiger van het Agentschap ondertekend bezoekattest bij zijn inschrijving te voegen. Een model van bezoekattest is in bijlage bijgevoegd. De coördinaten van de te contacteren plaatselijke wachter zijn vermeld in de technische bepalingen.
De aannemer erkent door zijn plaatsbezoek de toestand ter plaatse goed te kennen en kan bijgevolg later geen bijzondere plaatselijke omstandigheden inroepen als verschoningsgrond voor minderwaardig werk, prijsverhogingen, vertraging in de uitvoering, e.d.
Art. 4. § 1. 3° Plannen, documenten en voorwerpen
In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht, wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden.
De aannemer is ertoe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden van zijn werken.
Artikel 5 § 1. Bedrag van de borgtocht
Voor deze opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% van de oorspronkelijke aannemingssom (exclusief BTW) en afgerond op het hogere tiental.
Het bewijs van borgtochtstelling dient gezonden te worden aan de xxxx xx. Xxxxx Xxxx, Agentschap voor Natuur en Bos, Xxxxxxxxxx 0, 1e verdiep te 0000 Xxxxxx.
Art. 10. § 1. Onderaannemers
De aannemer dient aan de leidend ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet aan de wetgeving houdende regeling van registratie en erkenning van de aannemers, in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren.
Xxxxxx deze bewijzen niet zijn overgelegd, mag een onderaannemer niet werken.
De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het deel van de opdracht dat hem werd toevertrouwd in het bezit zijn van de vereiste registratie en erkenning.
Elke inbreuk op de geëiste registratie en erkenning van onderaannemers zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het K.B. van 26.09.1996 en vóór de aanvang van de werken, een vrijstelling van die verplichting heeft gekregen.
Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de aanbestedende overheid zonder ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer al de gevolgen van de schorsing.
Artikel 13. Prijsherziening
Op de prestaties van deze opdracht is geen prijsherziening van toepassing.
Art 15 Betalingen
Paragraaf §1, ten 1° wordt aangevuld met volgende bepalingen :
De schuldvorderingen en de bijhorende vorderingsstaten (in drievoud) worden door de aannemer per aangetekende zending overgemaakt aan de xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx op het adres zoals vermeld in de openbare aanbesteding: lokaal 4M21 - Graaf de Ferraris- gebouw - Xxxxxx Xxxxxx XX-xxxx 00 - 4de verdiep - 0000 Xxxxxxx.
Voor de betaling van meerwerken in toepassing van art. 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden, dient de gedagtekende en ondertekende schuldvordering uitdrukkelijk te verwijzen naar het geschreven bevel van het bestuur tot uitvoering der (meer)werken.
Artikel 16§2. Wijziging van de contractuele voorwaarden
De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de leidend ambtenaar, zullen, op basis van te rechtvaardigen prijzen, vastgesteld worden rekening houdend met een marge van 15% of 10% voor de algemene onkosten en winsten naargelang deze werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd of door een onderaannemer.
Er is op deze prijzen geen herziening van toepassing, inzoverre deze prijzen niet afgeleid zijn van de eenheidsprijzen van de aanbesteding.
Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de CMK-93. Kostenschaal aannemersmateriaal - zoals bepaald in de omzendbrief van 24/01/1995 (Belgisch Staatsblad van 09.03.1995)
Artikel 18. Rechtsvorderingen
Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.
Art. 19. § 1. Opleveringen en waarborgtermijnen
Er is geen waarborgtermijn van toepassing.
Art. 20. § 4. Straffen
Onverminderd de straffen, boeten, ambtshalve maatregelen e.d. voorzien in art. 20 en art. 48 van het KB van 26.09.1996, worden de volgende specifieke straffen voorzien:
a)Voor inbreuken op de wets- en reglementsbepalingen betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, worden de straffen zoals bepaald in § 4. verdubbeld.
b) Voor het beschadigen van waardevolle vegetaties buiten de afgebakende werkzone, zoals in dit bestek bepaald, wordt een administratieve boete aangerekend van 1€/m² beschadigd terrein. Als waardevolle vegetaties worden beschouwd vegetaties waarvan de wijziging vergunningsplichtig is in uitvoering van de natuurbehoudswetgeving.
c) Voor het bepalen van de schadevergoeding voor het beschadigen van bomen die buiten de werf behoren tot het openbaar domein, wordt de ‘uniforme methode voor de waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen’ gebruikt, zoals opgenomen in het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw.
De straf zal van de eerstvolgende onderhoudsstaat worden afgehouden. Zo het bedrag van de onderhoudswerken niet volstaat, zal de straf van de borgsom worden afgehouden.
Herhalingen :
De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als :
- de inbreuk is gepleegd ;
- er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.
De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald.
Art. 20. § 9. Korting wegens minderwaarde
Indien een tegenproef is uitgevoerd op een dubbel aantal monsters en proefstukken voor de helft in de gekozen erkende laboratoria van iedere partij, wordt, onverminderd art.
27. § 5. hierna, de korting wegens minderwaarde bepaald op grond van het gemiddelde van de resultaten van de tegenproef in de gekozen laboratoria.
In het algemeen is de korting wegens minderwaarde het samenstel van specifieke kortingen wegens minderwaarde voor de onderscheiden afwijkingen.
Voor de a posteriori uitgevoerde technische keuring worden die specifieke kortingen wegens minderwaarde voor sommige afwijkingen bepaald door formules gegeven in de aanbestedingsdocumenten.
Wanneer afwijkingen op de kwaliteit, het gewicht, de afmetingen en de andere criteria tot beoordeling van het voor keuring aangeboden product of werk worden vastgesteld, is de aanbestedende overheid gerechtigd die formules toe te passen voor zover :
- de afwijkingen, volgens het oordeel van de aanbestedende overheid, onbelangrijk zijn en geen ernstige tekortkomingen bij het gebruik, het verwerken en ten aanzien van de levensduur zouden kunnen teweegbrengen;
- de korting wegens minderwaarde voor het voor keuring aangeboden product of werk in een deelvak of een vak, 100 percent van de offerteprijs ervan niet overschrijdt.
Zo niet wordt het voor keuring aangeboden product of werk door de aanbestedende overheid geweigerd.
Indien de meetmethode in de aanbestedingsdocumenten afwijkt van die van het standaardbestek, worden de in de formules voorziene eenheden vervangen door de in de aanbestedingsdocumenten bepaalde eenheden.
Art. 24. § 1. Werken tegen een globale prijs
In geval van tegenstrijdigheid tussen de beschrijvende en de samenvattende opmetingsstaat heeft de beschrijvende opmetingsstaat voorrang.
Art. 24. § 2. en § 3. Werken tegen een andere dan een globale prijs
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten, geldt voor de interpretatie dezelfde orde als voor werken tegen een globale prijs.
Art. 25. § 1. Elementen die in de prijzen zijn begrepen
Punt 2° moet worden gelezen samen met volgende bepaling :
"Alle voorlopige of definitieve verleggingen van installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen die enkel noodzakelijk zijn wegens het gebruik van bijzondere uitvoeringsmiddelen gekozen door de aannemer zijn inbegrepen in de aannemingssom."
Punt 4° moet worden gelezen samen met volgende bepaling:
“De te verwijderen grond wordt volgens het traceerbaarheidssysteem van een erkende bodembeheerorganisatie afgevoerd naar bestemmingen die overeenstemmen met het bijgevoegde en conform verklaarde technisch verslag van het eveneens bijgevoegde milieutechnisch bodemonderzoek.”
Wanneer gronden dienen aangevoerd te worden, dient de aannemer in te staan voor de vrachtdocumenten waaruit blijkt dat de grond voldoet, zowel aan de grondmechanische kwaliteitseisen als aan de milieueisen.
Bij afvoer van gronden buiten de werkzone dient de aanbestedende overheid het bewijs te leveren van herkomst en van de kwaliteit van de af te voeren gronden.
Punt 5° moet worden gelezen samen met volgende bepalingen :
"De algemene regel is dat de levering, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven materialen voor rekening zijn van de aannemer. Zo niet worden in de aanbestedingsdocumenten de herkomst, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de materialen gespecificeerd.
Onverminderd de bepalingen van artikel 34., zijn alle werken, leveringen en bijkomende werkzaamheden inherent aan de uitvoering van algemene maatregelen voorzien in art. 30 inbegrepen in de aannemingssom.
De aannemer is verplicht op zijn kosten alle werken, leveringen en bijkomende werkzaamheden uit te voeren die niet expliciet vermeld zijn in een post van de opmetingsstaat, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanneming zoals ze bepaald is in de aanbestedingsdocumenten en/of voor de uitvoering van die post.
Krachtens de koninklijke besluiten van 5 mei 1952, 20 juli 1978 en 5 februari 1981 betreffende het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, is de aannemer eventueel een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. In de opmetingsstaat wordt hiervoor geen afzonderlijke post opgenomen."
Punt 6° : De berekeningswijze van de keuringskosten is vermeld in art. 27. § 2.
Aan deze paragraaf wordt een punt 7° toegevoegd:
"De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat vanaf 1 oktober 1996 het 'Bodemsaneringsdecreet' en de uitvoeringsbesluiten in werking getreden zijn."
Wanneer gronden dienen aangevoerd te worden, dient de aannemer in te staan voor het bewijs van herkomst van de gronden en van het voldoen van de gronden voor de gevraagde toepassing.
Bij afvoer van gronden buiten de werkzone dient de aanbestedende overheid het bewijs te leveren van herkomst en van de kwaliteit van de af te voeren gronden.
Art. 27. § 1. Keuring – Algemeen
Wanneer voor de te leveren producten het BENOR- of COPRO-merk bestaat, dan mogen enkel producten geleverd worden met het merk BENOR of COPRO.
Bij elke levering moet de aannemer aan de gemachtigde van de aanbestedende overheid een vrachtbrief voorleggen, opgesteld en ondertekend door de fabrikant en/of de leverancier waarin wordt vermeld:
- de datum van de aflevering;
- de omvang van de aflevering;
- in voorkomend geval:
- het certificaat van de onafhankelijke instantie die het product heeft nagezien;
- het attest van de onafhankelijke instantie die de partijkeuring heeft uitgevoerd.
De algemene regel is dat de producten niet verwerkt mogen worden vooraleer zij door de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde werden goedgekeurd. Wanneer evenwel de aannemer aantoont dat de producten die hij zal aanwenden door een erkende onafhankelijke instantie werden nagezien, dan mag dan mag hij ze verwerken vooraleer zij door de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde zijn goedgekeurd.
Uitvoeringstermijnen
Artikel 28 § 1 - Bevel tot uitvoering en leiding van de werken
Artikel 28 § 1, 1° is van toepassing op onderhavige opdracht. De aandacht wordt erop gevestigd dat de werken uitgevoerd moeten worden in een terrein dat van nature zeer drassig is. De werken zullen uitgevoerd moeten worden van zodra de werkzone een paar opeenvolgende weken niet overstroomd is, maar waarbij de grondwaterstanden in het gebied nog steeds zeer hoog zullen zijn!
De uitvoeringstermijn bedraagt 20 werkdagen. Er wordt geen garantieperiode voorzien. Artikel 28§2. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten
Het plaatsen en/of verplaatsen van leidingen gelegen binnen de grenzen van de werken zijn te beschouwen als gelijktijdig uit te voeren opdrachten. Hetzelfde geldt voor eventuele uit te voeren bosexploitaties in de aanliggende bospercelen.
De aannemer mag geen bezwaar maken indien het Bestuur samen met zijn opdracht door vergunningshoudende maatschappijen andere werken laat uitvoeren binnen de grenzen van de bouwplaatsen van deze opdracht of exploitaties laat uitvoeren.
Hij mag zich daartegen niet verzetten, noch bezwaar maken, noch vergoeding vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van terreinen binnen de grenzen van zijn bouwplaatsen door die opdrachten voor zover het Bestuur zulks toelaat of beveelt.
De aannemer mag geen hinder veroorzaken voor de uitvoering der werken of exploitaties welke het Bestuur bevolen of toegelaten heeft en uitgevoerd worden door toedoen van derden. De aannemer kan ter plaatse en bij de betrokken diensten daaromtrent inlichtingen inwinnen. De betrokken aannemers moeten zoveel als nodig onderling overeenkomen en voor het begin der werken aan het Bestuur rekenschap geven van de in gemeen overleg voorgestelde maatregelen.
Kan geen onderlinge overeenkomst tot stand komen, dan beslist de leidende ambtenaar.
De aannemer mag geen vergoeding eisen wegens uitvoering op of bij zijn bouwplaats van werken die vergunninghoudende maatschappijen nodig achten uit te voeren voor het leggen of verleggen van onder- en bovengrondse elektrische leidingen, telegraaf- en telefoondraden, steunpalen of andere inrichtingen door hen aangebracht op het openbaar domein of bosexploitaties vóór de uitvoering van deze opdracht, gedurende deze opdracht of gedurende de waarborgtermijn.
Eventueel kunnen die werken uitgevoerd door vergunningshoudende maatschappijen of bosexploitanten aanleiding geven tot het toestaan van een termijnverlenging, voor zover de aannemer het bewijs levert van algehele onmogelijkheid van enige activiteit.
De aannemer moet uit eigen beweging alle vereiste maatregelen treffen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan ondergrondse of bovengrondse leidingen die zich in of boven de terreinen zouden bevinden welke deel uitmaken van zijn bouwplaats of gebruikt worden voor het uitvoeren der werken.
Art. 29. § 1. Onderbreking van de werken
Volgende bepaling wordt aan de de AAV toegevoegd:
“Iedere onderbreking van de werken door de aanbestedende overheid ingevolge het gebruik van geweigerde of niet-gekeurde materialen, hetzij om reden van gebrekkige uitvoering of door inbreuken tegen de bepalingen en voorwaarden van het contract, vastgelegd overeenkomstig art. 20. § 2., kan in geen geval aanleiding geven tot een termijnsverlenging of het toekennen van een schadeloosstelling.”
Artikel 30. Algemene organisatie van de bouwplaats
Art. 30§1 wordt verder aangevuld als volgt:
De aannemer is verplicht de terreinen in perfecte staat van zuiverheid te houden,
d.w.z. vrij van afval tot aan de definitieve oplevering.
Al het materieel wordt dagelijks geparkeerd op de aangeduide plaats. Tijdelijke overschotten van materiaal zijn slechts te stapelen op de plaatsen aanvaard door het bestuur.
De aannemer zorgt ervoor dat buiten de werkzone (gedefinieerd in de technische bepalingen) a/ geen materieel of materiaal gestapeld of achtergelaten wordt, b/ er niet met machines gereden wordt, c/ de vegetatie op geen enkele andere manier beschadigd of vernietigd wordt.
Milieuzorgmaatregelen
Gedurende de werken houdt de aannemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in VLAREM I en II.
Het is de aannemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de eigenaar van het perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. Het is de aannemer gedurende de werken ten strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creëren (ook niet kortstondig!) van DWA – afvoer naar grachten, beken en/of rivieren.
De aannemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van grondverontreiniging door oliën of brandstoffen. In het veld opgestelde machines en voorraadtanks zijn met passende lekbeveiligingsconstructies uit rusten (conform de VLAREM voorschriften).
Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het onmiddellijk stilleggen van de werf en onmiddellijke verwijdering van de werf van de verontreinigde toestellen en machines.
Zeker moeten de uiterste zorgen worden besteed om bodemverontreiniging te vermijden. De uitvoering van de werken moet gebeuren in een zo kort mogelijke tijdsspanne.
Geluid- en trillingshinder moet op de werf worden beperkt. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijnen “Bouwmateriaal en Bouwmachines” van de Europese Gemeenschap en overgenomen door het besluit Vlaamse Executieven van 30-07-92.
Veiligheidsmaatregelen
De aannemer zal gedurende de eventuele schorsingsperiode (art. 29) op zijn kosten alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen om persoonlijke ongevallen te voorkomen. De aannemer legt tijdig aan de leidende ambtenaar zijn schikkingen voor betreffende de te treffen maatregelen. Desnoods brengt hij aan deze schikkingen de nodige wijzigingen aan, die door de leidende ambtenaar gewenst worden.
Art 30 § 3 - Lokalen ter beschikking gesteld van het Bestuur
Art 30 § 3 wordt aangevuld als volgt :
Een keet is niet vereist.
Art. 35. Personeel van de aanneming
Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van de werken te tekenen.
De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering.
Art 36 - Lonen en algemene aannemingsvoorwaarden
De eventuele verminderingen van de wekelijkse arbeidsduur bepaald in de collectieve overeenkomst geven geen aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn.
Art 37 - Dagboek der werken.
Het dagboek van de werken bestaat uit zelfkopiërende bladen. Artikel 38. Verzekeringen
De verplichtingen van de aannemer zijn beperkt tot die voorzien in art. 38 van de AAV. Art. 41 – Draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer.
Alle schade die de aannemer bij de uitvoering van de werken zou veroorzaken kan niet ten laste van de opdrachtgever gelegd worden. De aannemer staat in voor de veiligheid en het veilig verloop van de werf. De aannemer alleen is aansprakelijk voor de aangerichte schade en moet alle werken ter voorkoming uitvoeren. Hij wordt geacht hiervoor de gepaste verzekering af te sluiten (cfr. Art. 38 AAV).
Hij zal de eventueel toegebrachte schade onmiddellijk herstellen op zijn kosten. Mocht hij ter zake in gebreke blijven, dan is de aanbestedende overheid gerechtigd ambtshalve de nodige werken op zijn kosten te laten uitvoeren en de nodige sommen van de hem verschuldigde bedragen af te houden.
Hij is in alle gevallen waarin het Bestuur zou vervolgd worden wegens schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen, alsook wegens schade voortvloeiend uit verkeersongevallen of andere ongevallen die de uitvoering van zijn werken zou teweeg brengen, verplicht in het geding tussen te komen en op eenvoudige aanzegging deel te nemen aan alle maatregelen die het Bestuur nuttig zou achten, uit te lokken tegen derden, om zijn rechten te vrijwaren.
Alle schade die zou veroorzaakt worden door zijn schuld aan de opgerichte gebouwen, wegenis en beplanting, en toe te schrijven is aan de aanleg, kan niet ten laste van het Bestuur noch van de ontwerper gelegd worden. De aannemer alleen is dus aansprakelijk voor zulke schade en moet alle werken uitvoeren ter voorkoming van grondverschuivingen en van andere inzakkingen.
Het wordt de aannemer dan ook aangeraden een stand van de bestaande schade aan de gebouwen en eigendommen tegensprekelijk te laten opmaken.
Hij is in alle gevallen, waarin het Bestuur en/of de ontwerper zou vervolgd worden wegens schade aan ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsook wegens schade, voortvloeiend uit verkeersongevallen, of andere, die de uitvoering van zijn werken zou teweegbrengen, verplicht in het geding tussen te komen en op eenvoudige aanzegging
deel te nemen aan alle maatregelen die het Bestuur en/of de ontwerper nuttig zou achten, uit te lokken tegen derden, om zijn rechten te vrijwaren.
Art 42 § 2 - Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen
De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de leidende ambtenaar, zullen vastgesteld worden rekening houdende met een marge van 15% of 10% voor algemene onkosten en winsten naargelang deze werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd of door een onderaannemer.
Artikel 43. Einde van de opdracht en oplevering
De prestaties worden opgeleverd nadat de controles, keuringen en eventuele proeven voldoening schenken.
De aannemer moet in elk geval per aangetekend schrijven, aan het bestuur kennis geven van de voltooiing van de werken en tegelijk om de voorlopige oplevering en definitieve oplevering verzoeken.
DEEL II TECHNISCHE BEPALINGEN
Benevens de algemene voorschriften van het standaardbestek gelden eveneens de hiernavolgende technische bepalingen.
Voor de uitvoering van de werken wordt de werkzone als volgt bepaald:
• een zone van 12 meter langs alle te ruimen trajecten
• de toegangspistes tot en tussen de verschillende te ruimen trajecten, zoals die vóór de aanvang der werken en in onderling overleg tussen de aannemer en het bestuur, vastgelegd worden en door de aannemer in het terrein uitgezet worden
De aannemer dient materieel te voorzien dat geschikt is voor de uitvoering van de werken in zeer drassig terrein zonder dat er belangrijke schade aan het terrein veroorzaakt wordt. De werken worden steeds met de nodige omzichtigheid uitgevoerd zodat geen overmatige schade wordt aangericht aan bodem en vegetatie. Eventueel ontstane sporen moeten voor het opleveren van de werken, geëffend worden volgens de aanwijzingen van het agentschap.
BIJGEVOEGD ARTIKEL 1: Stapelen van vellingshout langs de te ruimen grachten
Ter voorbereiding van de eigenlijke slibruiming, werd het aanwezige hout langsheen de te ruimen grachten door het opdrachtgevende bestuur in eigen beheer afgezet.
De aannemer dient vóór het aanvangen van de ruimingswerken al het gevelde hout langs de te ruimen of te dempen grachten op hopen te zetten met een sorteergrijper. Er worden 2 stapelplaatsen per beek voorzien, aan te duiden door het opdrachtgevend bestuur.
De vermoedelijke hoeveelheden worden uitgedrukt in werkuren.
BIJGEVOEGD ARTIKEL 2: Ruimen van grachten
Dit bijgevoegd artikel omvat het uitvoeren van een kruidruiming en een gedeeltelijke slibruiming in grachten met een slotenbak. De ruiming gebeurt over een breedte van 2,5 m en tot een diepte van 80 cm. Er wordt dus niet tot de vaste bodem gebaggerd! In totaal dient 2200 m gracht geruimd te worden.
Uit de resultaten van het onderzoek van de slibkwaliteit blijkt dat de verwerking ter plaatse toegestaan is. De ruimingproducten mogen dus egaal uitgespreid worden over een breedte van 10 m vanaf de oever gemeten.
Een deel van het vrijgekomen slib dient echter eveneens gebruikt te worden voor het dempen van een gracht. Deze te dempen gracht heeft volgende benaderende afmetingen:
− kruinbreedte: 2,5 m;
− diepte: 0,5 m;
− Lengte: 115 m.
De te ruimen trajecten en de ligging van de te dempen gracht zijn weergegeven op het situatieplan in bijlage I van dit bestek.
Alle eventueel vrijkomende andere ruimingproducten dan kruid en slib zoals zwerfvuil, dienen conform de wettelijke bepalingen inzake afvalverwerking correct afgevoerd en verwerkt te worden.
De vermoedelijke hoeveelheden worden uitgedrukt in werkuren.
BIJGEVOEGD ARTIKEL 3: Verwijderen van lokale opstoppingen langsheen de Leigracht
De afwatering van de in artikel 2 te ruimen grachten gebeurt langs de zogenaamde ‘Leigracht’, waarin zich momenteel verspreid over een lengte van 670 m stoppen van vegetatie bevinden die de afwatering bemoeilijken.
In uitvoering van bijgevoegd artikel dienen op aanwijzen van het opdrachtgevend bestuur plaatselijke kruidruiming uitgevoerd te worden, zodat de afvoer van water via deze gracht opnieuw gegarandeerd wordt.
Naar raming dient hier in totaal een lengte van 200 m geruimd te worden. De ruimingproducten mogen op de oever gelegd worden, in een zone van maximum 10 m vanaf de oever gemeten.
Deze plaatselijk te ruimen gracht wordt eveneens weergegeven op het situatieplan in bijlage van dit bestek.
De vermoedelijke hoeveelheden worden uitgedrukt in werkuren
DEEL III – Beschrijvende MEETSTAAT
Post nr. | Beschrijving der werken | Meeteenheid | Xxxxxxx ne hoeveel heid |
1 | Stapelen van afgezet hout met sorteergrijper | VH (u) | 20 |
2 | Slib- en kruidruiming van 2085m grachten + dempen van 115 m gracht met ruimingspecie | VH (u) | 100 |
3 | Plaatselijke kruidruiming van 200 m grachten | VH(u) | 5 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
Besteknr. of omschrijving opdracht in bestek : ANB/FS/2008/15 Ruimen van grachten in het Webbekomsbroek te Diest
OFFERTEFORMULIER
OFWEL (1)
De ondergetekende:
.......................................................................................................................................
(naam en voornaam)
Hoedanigheid of beroep:
........................................................................................................................................
Nationaliteit:
........................................................................................................................................
Woonplaats:
.........................................................................................................................................
(land, gemeente, straat, nummer)
OFWEL (1)
De vennootschap:
.............................................................................................................................
(handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel)
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (2):
.............................................................................................................................
(voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven)
OFWEL (1)
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze opdracht (voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Verbindt of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de som van :
(in letters: inclusief BTW):.........................................................................................................
(in cijfers: inclusief BTW):...........................................................................................................
en drukt of drukken deze som, en alle andere in de offerte vermelde prijzen uit in EURO (€).
A. ALGEMENE INLICHTINGEN
− Inschrijving bij de RSZ: nr(s) ........................................................................
− Ondernemingsnummer van de inschrijver bij de kruispuntdatabank: ……………………
− BTW (alleen in België): nr(s):..........................................................................................
− Inschrijving op de lijst der erkende aannemers:
o (nr. of nrs): ..........................................................................................................
o Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): ...............................................
o In geval van voorlopige erkenning: datum toekenning: ......................................
− Inschrijving op de lijst van de registreerde aannemers:
o (nr. of nrs): ..........................................................................................................
− Telefoonnummer: ........................................
− Faxnummer: ................................................
B. ERKENNING
(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers kunnen de toepassing tot gevolg hebben van een in artikel 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sancties).
Of (1)
1°) De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en bedrag van de offerte.
Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, door de gunning van de opdracht niet worden overschreden.
Of (1)
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
2°) De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en bedrag van de offerte.
De gunning van de opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.
De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.
Of (1)
3°) De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap en van de gelijkwaardigheid van die erkenning, zijn bij deze offerte gevoegd.
Of (1)
4°) De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij de offerte gevoegd.
C. ONDERAANNEMERS
De onderaannemers die zullen worden aangewend, hebben als nationaliteit:
………………………………………………………………………………………………………
De onderaannemers die zullen worden aangewend, zijn:
………………………………………………………………………………………………………
D. PERSONEEL
Het personeel dat zal worden aangewend, heeft als nationaliteit:
………………………………………………………………………………………………………
E. BETALINGEN
De betalingen zullen geldig gebeuren door inschrijving, op rekening nr. …........................................... …..
van volgende financiële instelling ,
geopend op naam van .........................................................................
F. R.S.Z-ATTEST
Of (1) (Voor de Belgische inschrijver)
Bij deze offerte wordt een attest (ev. attesten) gevoegd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van de rekening(en) bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 § 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
Of (1) (Voor de buitenlandse inschrijver).
Bij deze offerte worden de in artikel 90 § 4 van het K.B. van 8 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers gevoegd.
G. BIJLAGEN
Bij deze inschrijving zijn eveneens gevoegd:
- de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die het bestek verplicht over te leggen (1)
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen (1)
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Gedaan te ..........................................................., op ...............................................................
De inschrijver(s): (Naam + handtekening)
VAK BESTEMD VOOR HET BESTUUR. GOEDGEKEURD:
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
Bestek nr ANB/FS/2008/15
Ruimen van grachten in het Webbekomsbroek te Diest
PRIJSLIJST
Post nr. | Beschrijving der werken | Meet- eenheid | Voorziene hoeveelheid | Eenheidsprijs in letterschrift | Totaal bedrag |
1 | Stapelen van afgezet hout met sorteergrijper | VH (u) | 20 | ||
2 | Slib- en kruidruiming van 2085m grachten + dempen van 115 m gracht met ruimingspecie | VH (u) | 100 | ||
3 | Plaatselijke kruidruiming van 200 m grachten | VH(u) | 5 |
Bedrag in EURO : | |
+ BTW 21 % |
ALGEMEEN TOTAAL IN EURO
De afronding naar boven of beneden op twee cijfers na de komma dient te geschieden niet op de sommen van elke post van de prijslijst maar enkel op het totaal van de prijslijst.
Gezien, onderzocht en aangevuld met de toegestane vermindering (1), gevraagde verhoging (1) alsmede met de gedeeltelijke sommen en totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden om erbij gevoegd te worden.
Gedaan te ………………………………………….., de …………………………………………….
De Inschrijver,
VAK BESTEMD VOOR HET BESTUUR.
Gezien om bij de heden goedgekeurde inschrijving gevoegd te worden.
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
Bestek nr ANB/VB/FS/2008/15
Uitvoeren van kruid- en slibruimingen in het Webbekoms broek te Diest
Bijlage:
Plan situering der werken
Bijlage 1.
Model betalingsaanvraag.
BETALINGSAANVRAAG.
De ondergetekende
.........................................................................................................................
aannemer van openbare werken, woonachtig te ..............................................................................
.........................................................................................................................
verklaart dat het Agentschap voor Natuur en Bos
hem de som van....................................................................................................................
en btw =
...................................................................................................................................................
.
(in cijfers en in letters) verschuldigd is voor uitgevoerde werken van het bijzondere bestek nr.
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.
De verschuldigde som moet gestort worden op rekeningnummer :
........../....................................../..........
geopend ten name van xx
.............................................................................
De aannemer,
Aannemingsopdracht ‘Kruid- en slibruimingen in het Webbekoms broek te Diest’
Bijlage 2.
Agentschap voor Natuur en Bos
Model Vorderingsstaat
Vorderingsstaat nr. ......................
Periode van .................................
tot
..................................
Bestek nr. : . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum aanbesteding : ........................................................................................................
Aannemingssom : ........................................................................................................
Aannemer : ........................................................................................................
Post | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheden | Eenheids- prijzen | Bedragen | ||||||
Voorzien | Vroeger | Nu | Totaal | Voorzien | Vroeger | Nu | Totaal | ||||
Toelichting : De uitgevoerde hoeveelheden van vroegere periodes zijn deze die aanvaard werden voor betaling.
Aannemingsopdracht ‘Kruid- en slibruimingen in het Webbekoms broek te Diest’
Bijlage 3
Bestek nr. ANB/VB/RH/2008/15
OPDRACHT:
BEZOEKATTEST
Ik, ondergetekende, ………………………………, aangestelde van het Agentschap voor Natuur en Bos, verklaar dat
De heer/mevrouw
…………………………………………………………………………………………………………….
Als vertegenwoordiger van het bedrijf
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
Op datum ………………………………………………………………………
De plaats bezocht heeft waarop de werken vermeld in het hierboven genoemde bestek dienen uitgevoerd te worden.
Voor het ANB,
(Naam en handtekening)