Artikel 1. Definities
Artikel 1. Definities
Deze algemene voorwaarden van LBH Infra BV (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op al onze offertes en aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen verkoopovereenkomsten en (onder) aannemingsovereenkomsten, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. (Afwijkende) voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn slechts van toepassing, indien deze uitdrukkelijk door ons schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen LHB Infra BV en haar opdrachtgever, waarop LHB Infra BV de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offertes
De door LHB Infra BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. LHB Infra BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LHB Infra BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. De Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.
3. LHB Infra BV geeft aan welke informatie of documenten door de opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking van deze informatie of documenten. Bij gebrek aan duidelijke instructies van opdrachtgever staat het LHB Infra BV vrij naar eigen inzicht te handelen voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Daarnaast heeft LHB Infra BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LHB Infra BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LHB Infra BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LHB Infra BV zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LHB Infra BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten, uitgangspunt zal altijd zijn de toepasselijke criteria welke zijn (op)genoemd in de UAV 2012. De UAV 2012 wordt ook uitdrukkelijk van toepassing verklaart, ook voor particuliere opdrachtgevers. Indien de UAV 2012 strijdig is met de voorwaarden zijn de voorwaarden hiërarchisch bindend.
4. In afwijking van lid 3 zal LHB Infra BV geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van de Voorwaarden behoudt LHB Infra BV zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door LHB Infra BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LHB Infra BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. LHB Infra BV houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Beiden partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op basis van een tekortkoming door de andere partij tenzij de tekortkoming van dien aard is dat deze ontbinding niet gerechtvaardigd is.
2. Buiten het hiervoor onder 1. genoemde geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Op die situatie is artikel 7:764 BW van toepassing.
3.LHB Infra BV heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
0.Xx vorderingen van LHB Infra BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan LHB Infra BV ter kennis gekomen omstandigheden LHB Infra BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
– indien LHB Infra BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
– indien de opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
- LHB Infra BV behoeft in voorkomen gevallen de opdrachtgever niet in gebreke te stellen en haar vorderingen zijn derhalve direct opeisbaar.
5. Indien de opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens LHB Infra BV niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van LHB Infra BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. In de in dit artikel genoemde gevallen is LHB Infra BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LHB Infra BV schadevergoeding te vorderen.
7. Indien de omstandigheid zich voordoet met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan LHB Infra BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LHB Infra BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1. De opdrachtgever dient de ingekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen of de juiste zaken zijn geleverd, de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
2. Gebreken of tekorten aan de verrichte werkzaamheden/geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na de aflevering schriftelijk te worden gemeld aan LHB Infra BV .
3. Door geheel of gedeeltelijke ingebruikneming of verwerking van de onder lid 2 van dit artikel vermelde goederen vervalt ieder recht van de opdrachtgever.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
5. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LHB Infra BV worden geretourneerd.
6. Geretourneerde goederen worden, indien akkoord, alleen terug genomen voor 50% van de overeengekomen verkoopprijs.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Eventueel door LHB Infra BV geleverde of ter beschikking gestelde zaken blijven het eigendom van LHB Infra BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met LHB Infra BV gesloten overeenkomsten is nagekomen, ook als deze zaken, mede leveringen gedaan door LHB Infra BV reeds in het werk “verwerkt” zijn.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is LHB Infra BV gerechtigd de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen halen, ongeacht waar deze zaken zich bevinden. De opdrachtgever (of de derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht LHB Infra BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van LHB Infra BV :
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan LHB Infra BV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; – de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder eigendoms voor behoud door LHB Infra BV geleverde zaken te verpanden aan LHB Infra BV op de manier die wordt voorgeschreven in
artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van LHB Infra BV ;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die LHB Infra BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en ook de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
6. De opdrachtgever gebruikt de door LHB Infra BV ter beschikking gestelde zaken uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan de ter beschikking gestelde zaken is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van LHB Infra BV .
7. De opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde zaken naar behoren te onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. In het geval van schade aan ter beschikking gestelde zaken zal de opdrachtgever LHB Infra BV onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de zaken ter beschikking zijn gesteld.
9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing of gebruik van de ter beschikking gestelde zaken, tenzij de door LHB Infra BV ter beschikking gestelde zaken ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige gebreken of LHB Infra BV onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze zaken.
10. De opdrachtgever is gehouden LHB Infra BV te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden, respectievelijk aan eigendom van derden ten gevolge van plaatsing respectievelijk door het gebruik van de ter beschikking gestelde zaken.
Artikel 12. Prijzen
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomen, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door LHB Infra BV aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.
3. Indien LHB Infra BV met de opdrachtgever een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomt, is LHB Infra BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de productprijs en/of tarief. LHB Infra BV zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen aan de opdrachtgever.
4. Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk zal LHB Infra BV bij opdrachtgever in rekening brengen. Voor zover opdrachtgever de noodzaak van een als gevolg van het opgedragen meerwerk voortvloeiende prijsverhoging niet had moeten begrijpen, zal LHB Infra BV opdrachtgever daar op wijzen.
5. LHB Infra BV is gerechtigd in gedeelten te factureren, zulks naar de stand van uitvoering van de werkzaamheden, dan wel als voorschot op de eindafrekening.
Artikel 13. Betaling
1. LHB Infra BV zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen. Xxxxxx betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever rente aan LHB Infra BV verschuldigd over openstaande vorderingen van LHB Infra BV van 3% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van LHB Infra BV op volledige schadevergoeding.
3. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 950,00, onverminderd het recht van LHB Infra BV aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtg ever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan LHB Infra BV verstrekte gegevens. LHB Infra BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. LHB Infra BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
3. De aansprakelijkheid van LHB Infra BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LHB Infra BV beperkt tot het bedrag van hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verschuldigd is.
5. De opdrachtgever zal LHB Infra BV vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
6. Iedere vordering jegens LHB Infra BV vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.
Artikel 15. Overmacht
1. Indien LHB Infra BV als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan LHB Infra BV de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van LHB Infra BV onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.
3. Indien LHB Infra BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
1.Op elke overeenkomst tussen LHB Infra BV en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en LHB Infra BV, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. LHB Infra BV blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht.
1. LHB Infra BV is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.
2. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.