Polismantel 650-92
Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)
Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken 1992
Artikel 193-20.1504
Datum 1 april 2015
pagina | ||
pagina | ||
Artikel A.1 Algemene begripsomschrijvingen
In deze polis wordt – tenzij in de Rubrieksvoorwaarden anders is omschreven – verstaan onder:
A.1.1 Verzekerden
a. de verzekeringnemer
b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie
c. de hoofdaannemer(s)
d. de (onder)aannemer(s)
e. de architect(en), de constructeur(s), alsmede de adviseur(s).
A.1.2 Beschadiging
Fysieke aantasting, die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur.
A.1.3 Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen.
A.1.4 Xxxxxxxxxx
De uiteindelijke aanneemsom van het verzekerde werk, onder verrekening van:
• de gerealiseerde en verrekende stijgingen in prijzen en lonen;
• het meer- en minderwerk;
en voorzover meeverzekerd vermeerderd met:
• de honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs;
• de kosten van toezicht en controle;
• de werken buiten bestek;
• de waarde van de door de opdrachtgever zelf uitgevoerde werkzaamheden;
• de waarde van de door de opdrachtgever gebruikte of beschikbaar gestelde bouwcomponenten;
• de B.T.W.
A.1.5 Het werk
a. Het in de polis omschreven object, in aanbouw en/of gereed;
b. De bouwcomponenten die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en eventueel ter beschikking zijn gesteld; de bouwcomponenten dienen bestemd te zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te worden verwerkt;
c. De hulpconstructies en hulpwerken, zoals steigers, bekistingen, damwanden, die op het bouwterrein aanwezig zijn en die nodig zijn om het in de
polis omschreven object op de in het bestek of aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te bouwen.
A.1.6 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben.
A.1.7 Opruimingskosten
De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de normale schade- opstelling zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte schade.
A.1.8 Milieuaantasting
Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een prikkelende of een besmettende of bederf veroorzakende of verontreinigende werking heeft in of
op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
A.1.9 Bestaande eigendommen opdrachtgever Xxxxxxxx en onroerende zaken – met uitsluiting van door de opdrachtgever ten behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten, die vanaf het begin van de bouwtermijn:
• eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens overeenkomst verantwoordelijk is
• en liggen binnen de invloedssfeer van het werk.
A.1.10 Hulpmateriaal
De op het bouwterrein aanwezige:
a. hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden);
b. keten, loodsen en hun inhoud;
c. gereedschappen, machines en werktuigen.
A.1.11 Eigendommen bouwdirectie en personeel De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke eigen- dommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerden en werkzaam op het bouwterrein.
Artikel A.2 Nadere omschrijvingen
A.2.1 Brand
Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere géén brand:
• zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
• doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
A.2.2 Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inacht- neming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet gesloten – vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat
onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan
dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps ver- lopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen, welke door een scheikundige reaktie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
De bij deze omschrijving behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op
5 april 1982 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
A.2.3 Molest
Onder molest zijn te verstaan:
• gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt
mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
• burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
• opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag;
• binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
• oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag;
• muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
Deze omschrijving vormt een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
ʼs-Gravenhage is gedeponeerd.
A.2.4 Atoomkernreakties
Onder atoomkernreaktie is te verstaan iedere kern- reactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kern- splijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Artikel A.3 Verzekeringstermijn
A.3.1 De verzekering vangt aan op de op het polisblad vermelde ingangsdatum en eindigt:
• ten aanzien van de bouwtermijn op de op het polisblad vermelde einddatum of zoveel eerder als het werk is opgeleverd;
• ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien mede- verzekerd, op de dag na het verstrijken van het
voor deze termijn genoemde aantal maanden na de hierboven bedoelde oplevering;
• uiterlijk 30 dagen na faillissement van de verzekering- nemer, met in achtneming van het volgende:
• gedurende deze (maximale) 30 dagen termijn loopt de verzekering uitsluitend ten behoeve van de overige genoemde verzekerden;
• tijdens deze periode heeft een verzekerde of een andere bij het werk betrokken partij het recht een verzekering voor het betreffende werk voor de resterende bouwtermijn op nader overeen te komen premie en voorwaarden af te sluiten;
• de verzekering eindigt na 30 dagen of zoveel eerder als hierboven genoemde verzekering tot stand is gekomen. Derhalve zijn (is) uitgesloten schaden en/of aansprakelijkheid voor schaden die buiten de
verzekeringstermijn(en) ontstaan zijn, ongeacht het tijdstip waarop zij worden veroorzaakt.
A.3.2 Indien het werk op de op het polisblad vermelde einddatum van de bouwtermijn nog niet is
opgeleverd dan zal verzekeringnemer het recht hebben de verzekering éénmalig te verlengen tegen nader overeen te komen termijn, premie en voorwaarden, mits verzekeraars voor deze einddatum van de wens tot verlenging in kennis zijn gesteld.
Mocht op de einddatum van de bouwtermijn nog geen oplevering hebben plaatsgevonden en mocht over verlenging geen overeenstemming zijn bereikt dan vervalt de eventuele medeverzekering van de
onderhoudstermijn onder teruggave van de premie voor de onderhoudstermijn.
A.3.3 Indien delen van een werk voor beëindiging van de verzekerde bouwtermijn worden opgeleverd, dan gaat voor die delen – in afwijking van het gestelde in artikel A.3.1 – de onderhoudstermijn in, indien medeverzekerd.
Artikel A.4 Berekening van de premie
A.4.1 De bij de aanvang van de verzekering berekende premie is gebaseerd op de geschatte eindwaarde.
Na afloop van de bouwtermijn wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de eindwaarde. Indien de eindwaarde méér bedraagt dan de geschatte eindwaarde, is een suppletiepremie verschuldigd over het meerdere.
Indien de eindwaarde minder bedraagt dan de geschatte eindwaarde, zal een restitutie van premie worden gegeven met inachtneming van de eventueel op het polisblad vermelde minimumpremie.
De verrekening zal geschieden op basis van de uiteindelijk voor de verzekering geldende premievoet.
A.4.2 De verzekeringnemer dient binnen 3 maanden na afloop van de bouwtermijn opgave te doen aan verzekeraars van de eindwaarde van het werk en
verzekeraars desgewenst in de gelegenheid te stellen de opgave te verifiëren. Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, hebben verzekeraars het recht de eindwaarde
vast te stellen op 150% van de geschatte eindwaarde en op basis daarvan de definitieve premie te berekenen waaraan verzekeringnemer gebonden zal zijn.
Artikel A.5 Eigen risico
Ingeval van schade onder meer rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal slechts éénmaal een eigen risico
– en wel het hoogst toepasselijke – op het totaal der schadebedragen in mindering worden gebracht.
Artikel A.6 Vergoeding van bereddingskosten
Per gebeurtenis wordt aan schade en bereddingskosten te zamen volgens Artikel 283 Wetboek van Koophandel niet meer vergoed dan het verzekerde bedrag onder de desbetreffende rubriek.
Artikel A.7 Verplichtingen
A.7.1 Verplichtingen van de verzekeringnemer
a. de verzekeringnemer is verantwoordelijk voor het doen en/of laten uitvoeren van alle in de polis genoemde verplichtingen.
b. zodra de verzekeringnemer bekend is met het aan- vragen van zijn faillissement dan wel surséance van betaling is hij verplicht verzekeraars hiervan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 30 dagen, in kennis te stellen.
A.7.2 Verplichtingen van de verzekerde bij risicowijziging
De verzekering is aangegaan op grond van de door ver- zekerden verstrekte inlichtingen, bestek en tekeningen. Wijzigingen in bestek, tekeningen, de bouw, de aard van de werkzaamheden, de methoden van uitvoering, inrichting of anderszins, alsmede alle andere gewijzigde omstandigheden moeten onverwijld schriftelijk aan verzekeraars worden medegedeeld.
Indien door een wijziging het risico voor verzekeraars wijzigt, hebben zij het recht de premie en de voorwaarden met ingang van het tijdstip van de wijziging aan te passen.
A.7.3 Verplichtingen van de verzekerde bij schade Xxxxxxx van schade resp. gebeurtenis welke tot schade zou kunnen leiden is verzekerde verplicht:
a. verzekeraars zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem gevorderd mag worden, kennis te geven;
b. verzekeraars alle van belang zijnde gegevens te verstrekken;
c. alle stukken die op de schade betrekking hebben, zoals brieven, dagvaardingen, schikkingsvoorstellen enz. aan verzekeraars door te zenden;
d. zich te onthouden van alles wat de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen;
e. alle beschadigde delen voor inspectie c.q. expertise te bewaren, tenzij dit zal leiden tot vergroting van de eventueel te vergoeden schade;
f. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling van de schade te verlenen en voorts aan verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op verzoek toegang te verschaffen tot bouwterreinen, het werk of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is;
g. aan verzekeraars over te laten: het regelen van schade, het voeren van een burgerlijk geding en, indien verzekeraars dit wenselijk achten, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan;
h. alle aanwijzingen van verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op te volgen;
i. ingeval van (een vermoeden van) een strafbaar feit binnen 24 uur na constatering aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties.
Artikel A.8 Niet nakomen van verplichtingen
Indien de verzekerde die de schade lijdt, zijn verplichtingen uit de polis niet is nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraars heeft geschaad, verliest die verzekerde zijn recht op schadevergoeding.
Artikel A.9 Schadevaststelling
Ingeval van schade onder een andere rubriek dan de aansprakelijkheidsrubriek zullen, indien verzekeraars daaromtrent met de gemachtigde c.q. de verzekering- nemer tot overeenstemming komen, de omvang en het bedrag van de schade worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen in overleg tussen gemachtigde en verzekeraars. De kosten van de deskundige komen ten laste van de verzekeraars.
Indien verzekeraars en gemachtigde c.q. verzekering- nemer niet tot overeenstemming kunnen komen over de aanwijzing van de deskundige, zal de vaststelling van de schade geschieden door twee deskundigen, van wie één te benoemen door gemachtigde c.q. verzekeringnemer en één door verzekeraars. Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen beide deskundigen te zamen,
voor het geval van verschil in taxaties, een derde deskundige benoemen, die in dat geval als arbiter, na beide deskundigen gehoord of schriftelijk opgeroepen
te hebben, binnen de grenzen van de beide taxaties, het schadebedrag bindend heeft vast te stellen.
Verzekeraars en gemachtigde c.q. verzekeringnemer dragen ieder de kosten van de eigen deskundige; de kosten van de arbiter worden door beide partijen en ieder voor de helft gedragen.
Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een deskundige te benoemen, hetzij van één van de deskundigen om aan de benoeming van een arbiter
mee te werken, alsmede indien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal
een benoeming, op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn.
De partij, die dit verzoek doet, zal daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven aan de wederpartij kennisgeven. Het schadebedrag, op deze wijze vastgesteld, zal voor beide partijen bindend zijn, tenzij door één van de partijen wordt aangetoond, dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een rekenfout in de schadeberekening wordt aangewezen. Door het verlenen van medewerking aan het bovenstaande worden verzekeraars niet geacht aansprakelijkheid te erkennen.
Artikel A.10 Algemene uitsluitingen
Verzekeraars zijn geen vergoeding verschuldigd:
a. ingeval van schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest, als vermeld in ʻNadere Omschrijvingenʼ;
b. ingeval van schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties, als vermeld in ʻNadere Omschrijvingenʼ, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
De uitsluiting in de voorgaande alinea geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nuclieden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of
(niet-militaire) beveiligings doeleinden, mits er een door enig rijksoverheid afgegeven vergunning (voorzover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-aktieve stoffen.
Onder ʻkerninstallatieʻ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
Voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt de voorafgaande alinea geen toepassing.
c. ingeval van schade veroorzaakt door of ontstaan uit confiscatie, naasting, rekwisitie of opvordering door enig militaire macht of burgerlijke autoriteit;
d. indien de verzekerde die de schade lijdt een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan;
e. ingeval van schade die ontstaat indien van de verzekerde, die de schade lijdt, de direktie of de gevolmachtigde van die direktie niet de normale zorgvuldigheid heeft betracht.
Artikel A.11 Algemeen verhaalsrecht
Verzekeraars die een schade onder de polis vergoeden, zijn gerechtigd deze schade te verhalen op de veroor- zakende (mede-)verzekerde partij die de normale zorgvuldigheid niet in acht heeft genomen of de verplichtingen uit de polis niet is nagekomen.
Artikel A.12 Verjaring
Elk recht op schadevergoeding vervalt:
a. na verloop van 1 jaar na beëindiging van de verzekering, behalve voor die schaden welke bij verzekeraars in behandeling zijn;
b. na verloop van 1 jaar nadat verzekeraars de schade schriftelijk hebben afgewezen en de aanspraak op schadevergoeding niet in rechte is gevorderd.
Artikel A.13 Toegang tot het bouwterrein
De verzekerden zijn verplicht de door verzekeraars aan- gewezen personen toegang te verlenen tot het bouw- terrein, de verlangde inlichtingen te verschaffen en alle verlangde medewerking te verlenen.
Artikel A.14 Premiebetaling
Verzekeraars belasten de tussenpersoon in rekening- courant voor de verschuldigde premie, waardoor de verzekeringnemer jegens verzekeraars is gekweten. Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premie en kosten aan de tussenpersoon, zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie en kosten aan de tussenpersoon zijn betaald, alsmede voor de termijn, waarvoor de tussenpersoon de verzekeringnemer crediet heeft verleend. De verzekeringnemer zal bij de
interpretatie hiervan geacht worden crediet te hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd. Door aanneming van de polis door de verzekeringnemer wordt bovendien de tussenpersoon geacht door de verzekeringnemer onherroepelijk gemachtigd te zijn verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de polis te ontslaan, indien de verzekerde nalaat de premie aan voornoemde tussenpersoon te voldoen. Voor te verrekenen premierestituties wordt de tussenpersoon in rekeningcourant gecrediteerd, waardoor
verzekeraars geacht worden te zijn gekweten jegens de verzekeringnemer.
Artikel A.15 Geschillenregeling
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam.
Artikel A.16 Slotbepalingen
A.16.1 Alle mededelingen door verzekeraars aan de verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig geschieden aan de tussenpersoon.
A.16.2 Indien één of meer bepalingen in de afzonderlijke Rubrieksvoorwaarden in strijd zijn met één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan gelden de eerstgenoemden.
A.16.3 Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekerings- overeenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt.
De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een
sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum.
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
• verzekeringnemer;
• verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
• vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
• uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
Rubriek I Het werk
Artikel I.1 Dekking tijdens de bouwtermijn
Tijdens de bouwtermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:
• beschadiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak, met terzijdestelling van artikel 249 Wetboek van Koophandel;
• diefstal van bouwcomponenten.
Artikel I.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn
De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:
• veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaam- heden uit hoofde van verplichtingen volgens
de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst;
• waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onder- houdstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk.
In afwijking van het bovenstaande geldt ten aanzien van werkzaamheden die nog als onderdeel van het werk moeten worden uitgevoerd een dekking volgens artikel I.1, echter met dien verstande dat:
• bedoelde werkzaamheden niet meer dan 10% van de verzekerde som mogen omvatten, met een maximum van € 22.689,–;
• de uitsluiting onder 1.5.b. gehandhaafd blijft;
• het einde van de onderhoudstermijn hierdoor niet wordt beïnvloed.
Artikel I.3 Extra dekkking
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van de geschatte eindwaarde, ook al wordt daardoor de maximale schadevergoeding volgens artikel I.7 overschreden.
Artikel I.4 Dekking na schade
I.4.1 Met betrekking tot gedekte schaden, welke in de verzekerde bouwtermijn worden hersteld, zal de verzekering – ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten – zonder bijbetaling van premie voor de volle verzekerde som van kracht blijven.
I.4.2 Met betrekking tot schaden, welke in de verzekerde onderhoudstermijn worden hersteld, zal
– behoudens het bepaalde in artikel I.2 – de verzekering ten aanzien van dit herstel alleen van kracht zijn volgens de dekking van artikel I.1, indien vooraf overeenstemming is bereikt over aanvullende premie en voorwaarden.
Artikel I.5 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zijn van de verzekering uitgesloten:
a. beschadiging van het werk of enig deel daarvan, dat voor de oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voorzover deze schade het gevolg is van zodanig gebruik;
b. beschadiging door brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het werk;
c. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
d. kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of bouwmethode;
e. extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
f. extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen;
g. beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van een gedekte schade;
h. de materialen waaruit de hulpconstructies en hulp- werken zijn opgebouwd, voorzover deze materialen niet bestemd zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te worden verwerkt;
i. de kosten van herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen omdat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouwterrein zijn aangevoerd.
Indien geen herlevering plaatsvindt, worden op de schadevergoeding in mindering gebracht de kosten die aan herlevering verbonden zouden zijn geweest;
j. beschadigingen die bestaan uit normale slijtage, corrosie, oxidatie of een andere normale geleidelijke achteruitgang.
Artikel I.6 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met verzekeringnemer die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlenging van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest
of zijn onderneming in liquidatie treedt.
Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt.
Artikel I.7 Te vergoeden maximum bedrag
Per gebeurtenis wordt ten hoogste vergoed de eindwaarde van het werk, maar nooit meer dan 130% van de geschatte eindwaarde, onverminderd het bepaalde in artikel I.3.
Indien reparatie en/of vervanging plaatsvindt zal de schadevergoeding zijn gebaseerd op de reparatie- en/of vervangingskosten.
Indien reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de reparatie- en/of vervangingskosten.
Rubriek II Aansprakelijkheid
Artikel II.1 Begripsomschrijvingen
II.1.1 Verzekerden
In afwijking van hetgeen is vermeld in artikel A.1.1 gelden voor deze rubriek als verzekerden:
a. de verzekeringnemer
b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie
c. de hoofdaannemer(s)
d. de (onder)aannemer(s)
e. de architect(en), de constructeur(s), alsmede de adviseur(s)
f. de ondergeschikten van de onder a. t/m e. genoemde verzekerden.
II.1.2 Schade ten gevolge van aansprakelijkheid Personenschade en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade:
• onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
• onder zaakschade wordt verstaan beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke zaken (waaronder begrepen dieren).
Artikel II.2 Dekking tijdens de bouwtermijn
Verzekeraars vergoeden de schade tengevolge van de aansprakelijkheid van een verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid terzake van schade ontstaan tijdens de verzekerde bouwtermijn en veroorzaakt bij de uitvoering van het werk.
Artikel II.3 Dekking tijdens de onderhoudstermijn
Tijdens de verzekerde onderhoudstermijn geldt dezelfde dekking als tijdens de verzekerde bouwtermijn, doch uitsluitend voor schade, die
• rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst;
• voortvloeit uit werkzaamheden zoals genoemd in artikel I.2, laatste alinea.
Artikel II.4 Extra dekking
De verzekering dekt tevens, zonodig boven het te vergoeden maximum bedrag:
a. de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken van benadeelden, alsmede de uit een eventueel proces voortvloeiende proceskosten, tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld, mits de leiding van dit verweer overeenkomstig artikel A.7.3.g. van de Algemene Voorwaarden bij verzekeraars berust;
b. de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde ingestelde strafvervolging, indien verzekeraars van de hun in artikel A.7.3.g. van de Algemene Voorwaarden gegeven bevoegdheid gebruik maken;
c. de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
Artikel II.5 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten aansprakelijkheid:
a. voor schaden aan belangen zoals omschreven in de Algemene Begripsomschrijvingen onder A.1.5, A.1.9,
A.1.10 en A.1.11 en behoudens het bepaalde in de slotzin van artikel II.5.c.;
Het voor de overige rubrieken geldende eigen risico wordt niet vergoed;
b. voor schade die voortvloeit uit een verhaalsaktie van verzekeraars uit hoofde van artikel A.11 van de Algemene Voorwaarden van deze polis;
c. voor schaden aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, die een verzekerde toebehoren of die hij, of een ander voor hem, op het moment van het toebrengen van de beschadiging om een of andere reden onder zich heeft; Deze uitsluiting wegens opzicht geldt niet ten aanzien van zaken, welke een verzekerde, anders dan in
huur, pacht, bruiklening of bewaarneming onder zich heeft, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed;
d. voor schaden toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, hijskranen en werkmaterieel,
hun aanhangers en de lading van deze voer- en werktuigen, echter:
• met betrekking tot mechanisch voortbewogen voertuigen of andere voorwerpen waarop de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) van toepassing is, geldt dat binnen het raam van de dekking onder deze rubriek slechts het meerdere boven het krachtens de W.A.M. te verzekeren minimum bedrag – of zoveel meer
als elders gedekt blijkt te zijn – ten laste van verzekeraars komt;
• in afwijking van het hiervoor gestelde onder II.5.d. geldt dat dekking wordt verleend voor schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen die
ten dienste van het bedrijf van een verzekerde door zijn ondergeschikten worden gebruikt en waarvan de verzekerde geen eigenaar of de verzekeringsplichtige houder is. Ten aanzien hiervan is uitsluitend de aansprakelijkheid van de verzekerde gedekt. Door het aangaan van deze verzekering heeft verzekerde derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering voortspruitende uit genoemde wet;
e. voor schaden bestaande uit winstderving en/of tijdverlet en/of bedrijfsschade van een verzekerde
en/of van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het werk;
f. voor schaden voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding behalve indien en voorzover er ook aansprakelijkheid zonder deze bedingen bestaan zou hebben;
g. voor schaden verband houdende met een milieu- aantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;
h. voor schaden voortvloeiende uit art. 0000x XX;
i. voor schaden voortvloeiende uit rechtmatige daad;
j. voor schaden die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg zijn van zijn handelen of nalaten, dit in afwijking van het bepaalde in artikel A.10.e.
Artikel II.6 Verhaalsrecht
In tegenstelling tot het vermelde in artikel A.11 zijn verze- keraars, die een schade onder deze rubriek vergoeden, gerechtigd deze schade te verhalen op de veroor- zakende (mede)verzekerde ingeval de schade voor de laatstgenoemde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.
Artikel II.7 Verplichtingen van de verzekerde
Verzekerde is verplicht:
a. zich te onthouden van alles wat de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen en met name zich te onthouden van iedere erkenning van aan- sprakelijkheid;
b. verzekeraars in kennis te stellen van alle andere verzekeringen tegen aansprakelijkheid.
Artikel II.8 Schaderegeling
Verzekeraars hebben het recht met benadeelde(n) schikkingen te treffen en het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde(n) uit te betalen.
Artikel II.9 Te vergoeden maximum bedrag
Verzekeraars zullen per gebeurtenis voor alle verzekerden te zamen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek II vermelde verzekerde bedrag vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel II.4.
Artikel II.10 Elders lopende aansprakelijkheids- verzekeringen
II.10.1 Schade, die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt, indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, is uitdrukkelijk van deze rubriek uitgesloten. Verzekeraars zullen in
zodanig geval binnen het raam van deze dekking slechts aansprakelijk zijn, indien en voor zover de schade niet onder een andere verzekering is gedekt.
II.10.2 Evenwel, indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende polis(sen) bij de andere verzekeraar(s) heeft gemeld en deze verzekeraar(s) weigert (weigeren) het schadegeval in behandeling te nemen of de schade afwijst (afwijzen), dan zullen verzekeraars na een schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en onder overlegging van de onderhavige stukken zorgdragen voor behandeling respectievelijk eventuele vergoeding tegen cessie van alle rechten die deze verzekerde tegenover een andere verzekeraar kan doen gelden.
II.10.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.
Xxxxxxx XXX Bestaande eigendommen opdrachtgever
Artikel III.1 Dekking
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de ver- zekering de schade die de opdrachtgever lijdt door beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever, mits de beschadiging direct wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk en mits de beschadiging is veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.
Artikel III.2 Extra dekking
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding hierdoor het verzekerde bedrag.
Artikel III.3 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zijn van de verzekering uitgesloten:
a. beschadiging door brand en/of ontploffing;
b. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
c. beschadiging van:
• motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
• kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
• gereedschappen, machines en werktuigen;
• keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun inhoud;
die ten behoeve van het werk al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt;
• hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden);
x. xxxx en geldswaardige papieren;
e. extra kosten door het gebruik van goederen van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
f. extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen;
g. beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van een gedekte schade;
x. xxxxxxx verband houdende met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge
onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
Artikel III.4 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlenging van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt.
Artikel III.5 Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden ingeval van schade:
a. de reparatiekosten, met dien verstande dat voor goederen, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;
b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
c.q. de vervangingskosten méér bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en onmiddellijk nà de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.
Artikel III.6 Te vergoeden maximum bedrag
Verzekeraars zullen per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek III vermelde verzekerde bedrag vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel III.2. Verzekeraars doen in afwijking van artikel 253 Wetboek van Koophandel geen beroep op onderverzekering.
Rubriek IV Hulpmateriaal
Artikel IV.1 Dekking
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:
a. beschadiging, ongeacht door welke oorzaak;
b. diefstal;
mits dit hulpmateriaal nodig is om het werk op de in het bestek of aannemingsovereenkomst of de daaruit voortvloeiende onderhoudsverplichtingen aangegeven wijze uit te voeren.
Artikel IV.2 Extra dekking
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten, die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding hierdoor het verzekerde bedrag.
Artikel IV.3 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze verzekering uitgesloten:
a. hulpmateriaal van onderaannemers;
b. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
c. schade aan varend en drijvend materieel, luchtvaar- tuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport of werkmaterieel;
d. schade aan belangen zoals omschreven in artikel A.I.5 en artikel A.1.11;
x. xxxxxx door eigen gebrek zoals omschreven in artikel 249 Wetboek van Koophandel;
x. xxxx en geldswaardige papieren;
g. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
h. extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen.
Artikel IV.4 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlenging van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt.
Artikel IV.5 Schadevergoeding
IV.5.1 Verzekeraars vergoeden:
x. xxxxxxx van beschadiging:
• de reparatiekosten, met dien verstande dat voor onderdelen en toebehoren, die aan slijtage
onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;
• indien reparatie niet mogelijk is of de reparatie- kosten c.q. vervangingskosten méér bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en onmiddellijk nà de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen die waarden;
b. ingeval van diefstal de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
IV.5.2 Verzekeraars zullen, ingeval de verzekerde som lager blijkt te zijn dan de som van de nieuwwaarden, beroep doen op onderverzekering op basis van de verhouding van verzekerde som tot de som van de nieuwwaarden.
Artikel IV.6 Te vergoeden maximum bedrag
Verzekeraars zullen per gebeurtenis voor alle verzeker- den te zamen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek IV vermelde verzekerde bedrag vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel IV.2.
Rubriek V Eigendommen van bouwdirectie
en personeel
Artikel V.1 Verzekerden
In afwijking van hetgeen is vermeld in artikel A.1.1 gelden voor deze rubriek als verzekerden:
a. de verzekeringnemer
b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie
c. de hoofdaannemer(s)
d. de (onder)aannemer(s)
e. de architect(en), de constructeur(s), alsmede de adviseur(s)
f. de ondergeschikten van de onder a. t/m e. genoemde verzekerden.
Artikel V.2 Dekking
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:
a. beschadiging, ongeacht door welke oorzaak;
b. diefstal.
Artikel V.3 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze verzekering uitgesloten:
a. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
b. motorrijtuigen en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen;
c. geld en geldswaardige papieren;
x. xxxxxx door eigen gebrek zoals omschreven in artikel 249 Wetboek van Koophandel.
Artikel V.4 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij verlenging van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.
Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt.
Artikel V.5 Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden:
x. xxxxxxx van beschadiging:
• de reparatiekosten, met dien verstande dat voor onderdelen en toebehoren die aan slijtage
onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;
• indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. vervangingskosten méér bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen die waarden.
b. ingeval van diefstal de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
Artikel V.6 Te vergoeden maximum bedrag
Verzekeraars zullen per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek V vermelde verzekerde bedrag vergoeden.
Verzekeraars doen in afwijking van artikel 253 Wetboek van Koophandel geen beroep op onderverzekering.
Bij verschil van de tekst van deze polisvoorwaarden (voor zover niet met de hand of met de machine geschreven of in afwijkende kleur en/of cursief gedrukt of door middel van opgeplakte of aangehechte clausules) met de door de Nederlandse Vereniging
van Technische Verzekeraars op 1 mei 1992 bij het Secretariaat van de Vereniging gedeponeerde ʻBeurs- Rubriekenpolis Constructieverzekering voor
Xxxxxxxxxx 0000x zal alleen de tekst van deze laatste van kracht zijn.
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Deze registratie is bij de Registratiekamer aangemeld. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder bij de maatschappij ter inzage.
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering- maatschappij NV en/of bij de volgende klachten- instituten:
De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Xxxxxxx 00000, 0000 XX Xxx Xxxx
Rubriek VI Transport
Artikel VI.1 Dekking
Tijdens transport dekt de verzekering schade die een verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging of diefstal van bouwcomponenten en, indien Xxxxxxx XX is meeverzekerd, hulpmateriaal bestemd voor verwerking in resp. gebruik op het bouwterrein, met dien verstande dat:
1. er alleen dekking is indien het transport voor rekening en risico van een verzekerde plaatsvindt;
2. de dekking aanvangt op het moment dat de zaken de opslag- of werkplaats van een afzender verlaten en eindigt op het moment dat de zaken op het bouwterrein zijn aangekomen;
3. de plaats van afzending in Nederland ligt;
4. voor wat betreft diefstal uit een motorvoertuig gepleegd na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden wordt bepaald, dat er alleen dekking is indien het motorvoertuig in een afgesloten ruimte is gestald en er sprake is van braak aan deze ruimte.
Artikel VI.2 Uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze verzekering uitgesloten:
a. hulpmateriaal van onderaannemers;
b. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
c. schade aan varend en drijvend materieel, luchtvaar- tuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport of werk- materieel;
d. schade aan belangen zoals omschreven in artikel A.I.11;
x. xxxxxx door eigen gebrek zoals omschreven in artikel 249 Wetboek van Koophandel;
x. xxxx en geldswaardige papieren;
g. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
h. extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen.
Artikel VI.3 Schaderegeling
Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer.
Artikel VI.4 Schadevergoeding
De verzekeraar vergoedt in geval van een onder deze Rubriek gedekte schade:
a. uitsluitend de reparatiekosten, met dien verstande dat voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast;
b. indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in waarden van een object onmiddellijk voor en na de gebeurtenis, niet meer dan het verschil tussen deze waarden;
c. ingeval van diefstal de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
Artikel VI.5 Te vergoeden maximum bedrag
Verzekeraars zullen per gebeurtenis ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek VI vermelde verzekerde bedrag vergoeden.
Verzekeraars doen in afwijking van artikel 253 Wetboek van Koophandel geen beroep op onderverzekering.
N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.