ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

A. ALGEMEENHEDEN

1. Niettegenstaande alle tegengestelde bedingen die voorkomen in offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, verkoopborderellen, facturen, vrachtbrieven of andere documenten van co-contractanten worden de contracten, afgesloten door Heidelberg Materials Benelux S.A./N.V. (hierna “HM”) met haar leveranciers, uitsluitend afgesloten tegen onderstaande voorwaarden en tegen de specifieke voorwaarden die in de bestelling worden vermeld. Bij tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen van de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, hebben deze laatste voorrang. De leverancier wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen.

2. Geen enkele toelevering zal worden aanvaard indien zij niet het voorwerp is geweest van een voorafgaande regelmatige bestelling, getekend door HM, op basis van een prijsopgave vooraf goedgekeurd door HM, ontvangen via post, fax of e-mail.

Voor het geval deze voorwaarde niet zou worden vervuld kan HM niet worden geacht te zijn verbonden of verantwoordelijk te zijn.

B. KWALITEIT VAN DE TOELEVERINGEN EN WERKEN

3. Alle toeleveringen en alle werken nodig voor de perfecte en volledige uitvoering van het contract dienen in de prijs begrepen te zijn.

Het feit dat bepaalde uitrustingen worden opgelegd neemt niets weg van de verantwoordelijkheid van de aannemer, behalve indien hij vooraf schriftelijk HM heeft gewaarschuwd. Hij zal er voor zorgen de meest recente, beschikbare technieken te gebruiken. Al wat dient te worden vervangen wegens het niet conform zijn met de technische voorschriften, zal op kosten van de aannemer worden gedaan.

C. CONFORMITEIT MET DE WET

4. De toeleveringen en prestaties dienen conform te zijn met het geheel van de wettelijke, reglementaire en administratieve voorschriften die van kracht zijn op het ogenblik van hetcontract.

D. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

5. De overdracht en de onderaanneming ten gunste van een geregistreerde aannemer vereisen de voorafgaandelijke toestemming van HM. De co- contractant blijft niettemin solidair verantwoordelijk ten aanzien van de verplichtingen.

E. VERZENDING

6. De verzending en het transport gebeuren op risico van de leverancier, of ze al dan niet “af fabriek” of “franco” verkocht werden, wanneer het transport voor rekening van de leverancier is.

7. Elke verzending is het voorwerp van een borderel dat de verzending vergezelt. Het borderel zal het BTW-nummer van de leverancier aangeven, evenals het land van oorsprong van de goederen (indien dit verschillend is van het land van herkomst), de aard van de transactie, de douanenomenclature, het detail van de verzending, het nummer en de datum van de bestelling waarover het gaat, het bruto- en nettogewicht per vrachtstuk, de waarde van de goederen afgeleverd aan de grens, de merken en afmetingen van de vrachtstukken en alle andere nu ttige inlichtingen. Al deze elementen dienen ook op de factuur te worden vermeld.

8. Wanneer beide voorgaande voorschriften niet zijn vervuld heeft HM het recht de levering van de goederen te weigeren en deze worden dan beschouwd als niet geleverd.

Alleen de leverancier is verantwoordelijk voor te late leveringen, fouten en de kosten voortvloeiend uit het niet naleven van bovenstaande voorwaarden.

F. IMPORT

9. In geval van extracommunautaire import, dient de leverancier op het ogenblik van het aannemen van de bestelling een pro forma factuur in vier exemplaren te leveren voor het materiaal dat het voorwerp uitmaakt van de bestelling.

10. Bij de import van goederen uit niet EU-landen, dient de aankoper in het bezit te zijn van een importdocument, blijven de bestelling of het toekennen van de besteding ondergeschikt aan het bekomen van dit document.

G. BETALING

11. Betaling gebeurt 60 dagen einde van de maand van de ontvangst van de factuur. Hoewel geen enkele betaling zal geschieden vóór de oplevering of de goedkeuring van de goederen ofwerken.

Uitzonderingen op dit artikel worden gemaakt voor de voorschotten die door de leverancier worden gevraagd en die de goedkeuring van HM wegdragen.

12. Interesten, tegen de wettelijke interestvoet, zijn aan HM verschuldigd na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven dat gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs, en voor zover de levering niet het voorwerp uitmaakt van een geschil of een betwisting.

H. GOEDKEURING EN OPLEVERING

13. Behalve tegenstrijdige bedinging in de bestelling, wordt de goedkeuring gegeven door HM bij de levering van de materialen of bij de oplevering van de werken. Indien de goedkeuring plaatsvindt in de werkplaatsen of kantoren van de leverancier, vóór de verzending, dient deze HM tijdig van de ter beschikkingstelling teverwittigen.

14. De goedkeuring beperkt zich tot de zichtbare gebreken en non-conformiteit, met uitsluiting van alle verborgen gebreken – inherent of functioneel

– wat ook hun omvang moge zijn.

15. De aanneming wordt, vanaf de voorlopige oplevering, gedurende 12 maanden gewaarborgd tegen alle conceptfouten, materiaalfouten, vervaardiging, werking en montage.

I. VERANTWOORDELIJKHEID

16. De co-contractant blijft geheel verantwoordelijk voor alle lichamelijke, materiële en immateriële schade berokkend aan hetzij HM, hetzij aan een derde uit hoofde van het contract. Hij zal HM vrij houden van alle recht op schadevergoeding van een derde met betrekking hiertoe.

J. VERZEKERINGEN

17. De co-contractant zal een verzekering (uitbating) Burgerlijk Aansprakelijkheid en nalevering (van een product) afsluiten voor een minimum van

€ 2.500.000 € per ongeval elk. Hij dient zijn personeel en zijn materieel te verzekeren tegen alle risico’s en verantwoording. Hij zal kopies van de verzekeringsattesten overmaken aan HM.

K. ONTBINDEND BEDING

18. Bij het in gebreke blijven van de leverancier voor welke verplichting dan ook, zelfs indien veroorzaakt door overmacht, en meer precies in geval van een te late levering ten opzicht van de vastgestelde levertijd waarvan de naleving wordt aanzien als een essentieel element van de overeenkomst tussen de partijen, heeft HM het recht, na een in gebrekenstelling per aangetekend schrijven dat gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs, en zonder beroep te moeten doen op de rechtbank, de ontbinding van onderhavig contract te eisen en alle schade en interesten van de leverancier te vorderen, of zonder meer de maatregelen te nemen die worden vereist (vervanging van de co-contractant op diens lasten).

L. ERKENNING

19. De co-contractant dient een erkende aannemer te zijn, conform de zin van de Belgische wet. Het verlies van de erkenning geeft HM het recht alle betalingen op te schorten en van rechtswege het contract te verbreken (met schadevergoeding en interesten).

M. TOEPASBAAR RECHT - GESCHILLEN

20. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel zijn bevoegd bij geschillen.

* De volledige versie van de algemene aankoopvoorwaarden vindt U op onze site xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx/xx/