ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN DE NATIONALE FEDERATIE VAN AANNEMERS VAN GLASWERKEN EN AANVERWANTE BEDRIJVEN VAN BELGIE

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN DE NATIONALE FEDERATIE VAN AANNEMERS VAN GLASWERKEN EN AANVERWANTE BEDRIJVEN VAN BELGIE

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden onze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden :

1. OFFERTEN :

1.1. Onze prijzen, B.T.W. niet inbegrepen, gelden voor het plaatsen in nieuwe, normale en geschikte ramen van vlakke, rechthoekige niet geslepen ruiten zonder uitsnijdingen.

1.2. Onze prijzen zijn steeds eenheidsprijzen per m2 zelfs indien een geraamde totaalprijs vermeld werd.

1.3. Onze prijzen gelden slechts voor de in de offerte omschreven specificaties. Indien wijzigingen, zelfs geringe, tot gevolg hebben dat wij onze leveranciers meer of minder moeten betalen, dan kunnen de in rekening gebrachte prijzen dienovereenkomstig worden aangepast.

1.4. Onze prijzen gelden slechts voor zover de plaatsing kan uitgevoerd worden in twee fazen nl. één voor de buitenbeglazing en één voor de binnenbeglazing. De verdere verplaatsingen zullen kunnen aangerekend worden.

1.5. De toleranties voor kwaliteit, afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen zijn deze van de producenten.

1.6. De door de producenten verleende waarborg verbindt enkel hen en is ons in geen enkel geval tegenstelbaar. Bij de vervanging van een volume onder waarborg, blijft het werkloon ten laste van de klant.

1.7. Het reinigen van de ruiten is niet in onze prijzen begrepen.

1.8. Onze aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen de 30 dagen door de klant aanvaard zijn.

1.9. Wat niet vermeld is, is niet voorzien.

2. BESTELLINGEN :

Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard.

3. MATEN :

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons van de door ons op definitief geplaatste ramen genomen maten, de klant is verantwoordelijk voor de door hemzelf, door de architect of door de ramenfabrikant genomen maten. Behoudens andersluidende bepalingen worden deze maten geacht

sponningmaten te zijn met uitsluiting van de hindernissen en waarbij de eerste afmetingen de breedte aangeeft en de tweede de hoogte. Voor vergoten glas zal de richting van de strepen of de golven bepaald worden.

4. UITVOERING :

Onze werken zullen uitgevoerd worden volgens de STS 38, het privé lastenboek en de TV 113. Indien de opdrachtgever specifieke

plaatsingsmethoden oplegt welke niet aan deze normen beantwoorden, zullen deze uitgevoerd worden op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zonder enige vorm van garantie.

5. WERF :

5.1. De klant moet op de bouwplaats een lokaal te onzer beschikking stellen dat gemakkelijk toegankelijk is en geschikt voor materiaalopslag.

5.2. De klant moet kosteloos en op eigen verantwoordelijkheid de nodige elektrische stroom te onzer beschikking stellen.

5.3. De klant moet kosteloos de sanitaire installaties ter beschikking stellen van het personeel.

5.4. De klant moet er voor waken dat de ramen en de deuren geregeld zijn en voorzien van hun eventuele glaslatten vóór met plaatsen der ruiten wordt begonnen en dat de sponningen en de glaslatten conform zijn met de TV 113, het privé-lastenboek en de STS.

5.5. Wanneer de sponningen moeten gereinigd worden, bvb wegnemen van cementresten, beschermlaag, kleeЫand, vet, enz. dan zullen deze werken in regie uitgevoerd worden.

5.6. Het maatwerk wordt uitgevoerd op eigen risico van de klant.

6. TERMIJNEN :

De termijnen zijn benaderd opgegeven, een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo verwijlboeten bepaald zijn dan kunnen slechts worden toegepast indien met de plaatsing der ruiten kon begonnen

worden op de geplande datum en/of het werk niet onderbroken werd door de schuld van de klant, tengevolge van regen, vorst, storm staking of andere buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil.

7. AANSPRAKELIJKHEID :

7.1. Indien de klant of zijn vertegenwoordiger ons een materiaal van een bepaalde kwaliteit of herkomst of type of nog een bepaald uitvoerings- procédé oplegt, dragen wij niet de minste verantwoordelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van de keuze van dit materiaal of procédé.

7.2. Vanaf het ogenblik dat de ruiten geplaatst zijn, is de aannemer van glaswerken ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door derden. Eveneens door gebrek aan onderhoud of het gebruik van schadelijke producten, door atmosferische omstandigheden, brand of door andere breuk- of schadeoorzaak, behoudens plaatsingsfout. Elk

na plaatsing beschadigd volume zal hersteld worden op basis van ons speciaal tarief voor herstellingen in regie.

7.3. Het bewerken van eigen materialen gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.

8. FACTURATIE :

8.1. De afmetingen worden afgerond tot de volgende cm. De eenheidsoppervlakten worden afgerond tot de volgende dm2 met een minimum van 65 dm2 per volume. Elke ruit van onregelmatige vorm wordt volgens de kleinst omschrijvende rechthoek gemeten, overeenkomstig de voorschriften van de NBN B 06 001.

8.2. Wij zijn gemachtigd de opgeslagen goederen te factureren tegen 70 % van de vastgestelde prijs.

8.3. Wij zullen de werkelijke geplaatste hoeveelheden factureren naarmate de plaatsing vordert.

8.4. Wij behouden ons het recht voor de formule van de prijsherziening toe te passen:

- uitvoeringstermijn minder dan 100 dagen:

p=P(0,50 s + 0,50) S

- uitvoeringstermijn van 100 dagen en meer:

p=P(0,50 s + 0,30 + 0,20)

S

toegepast op de datum van elke factuur over de periode verstreken sedert de datum van indiening der offerte.

9. OPLEVERING :

Onze factuur geldt als verzoek tot oplevering die ambtshalve verworven is 10 kalenderdagen na haar verzending.

10. KLACHTEN :

Om geldig te zijn moet elke klacht schriftelijk geformuleerd worden binnen de 7 (zeven) dagen na de factuurdatum.

11. DATUM :

11.1. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.

11.2. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest opbrengen van 12%. Bovendien zal iedere vervallen factuur die, zonder geldige en gemotiveerde reden, meer dan 15 dagen na de verzending van een aangetekende rappelbrief onbetaald is gebleven, met 15% verhoogd worden met een minium van € 75,00.

11.3. Het contract kan worden opgeschort, zelfs voor een andere werf van de klant, zo de betalingen niet plaatshebben op de overeengekomen vervaldagen.

11.4. Eventuele energietoeslag wordt aangerekend volgens het geldend tarief op de factuurdatum.

12. GESCHILLEN :

In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.