Algemene Voorwaarden Compaijen C&C
Algemene Voorwaarden Compaijen C&C
1. Definities
1.1 “Compaijen C&C”: Compaijen C&C B.V. ( KvK: 80590764) vertegenwoordigd door T.B.A. Compaijen.
1.2 “Opdrachtgever”: het bedrijf, de organisatie, de (publieksrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Compaijen C&C een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte/aanbieding van Compaijen C&C heeft ontvangen of met wie Opdrachtgever in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Compaijen C&C enige rechtshandeling verricht.
1.3 “De overeenkomst”: iedere verbintenis tussen Compaijen C&C en Opdrachtgever.
2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Compaijen C&C, tenzij in de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Een aanbieding of offerte van Compaijen C&C dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het uitbrengen van een opdracht.
3.2 Aanbiedingen en offertes van Compaijen C&C zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 28 dagen.
3.3 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk of elektronisch tussen partijen is overeengekomen.
3.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de Opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, dit alleen kunnen indien Compaijen C&C deze wijzigingen aanvaardt en de Opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Compaijen C&C niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Opdrachtgevers en cursisten hebben een bedenktermijn van 14 dagen.
4. Uitvoering van de overeenkomst
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Compaijen C&C het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Verplichtingen van Opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Compaijen C&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Compaijen C&C worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Compaijen C&C het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
5.3 De Opdrachtgever garandeert dat Compaijen C&C tijdig, dat wil zeggen voordat er door Compaijen C&C begonnen dient te worden met de uitvoering van de werkzaamheden de beschikking heeft over:
- de locatie waar Compaijen C&C werkzaamheden zal moeten uitvoeren;
- elektriciteit, apparatuur en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
- een veilige plaats waarbij alle voorzorgmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen.
5.4. De Opdrachtgever stelt het onder 5.3 genoemde om niet aan Compaijen C&C ter beschikking.
5.5 Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een tijdige levering en uitvoering. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.
5.6 De Opdrachtgever is gehouden Compaijen C&C onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.7 De Opdrachtgever dient zicht te onthouden van gedragingen welke het Compaijen C&C onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De Opdrachtgever stelt Compaijen C&C in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
5.8 De Opdrachtgever dient Compaijen C&C op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te verstrekken tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.9 Indien de Opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Compaijen C&C de werkzaamheden niet kan verrichten, is de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Compaijen C&C verschuldigd.
5.10 De Opdrachtgever vrijwaart Compaijen C&C voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade niet het gevolg is van handelen of nalaten van Compaijen C&C.
5.11 De Opdrachtgever zal voor het geval zij niet overeenkomstig 5.10 vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorgdragen.
5.12 De Opdrachtgever is verplicht het door Compaijen C&C geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of technische specificaties. Bij twijfel dient Opdrachtgever Compaijen C&C onverwijld in te lichten.
5.13 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Compaijen C&C niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Compaijen C&C daardoor lijdt.
6. Wijziging van overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Compaijen C&C zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Compaijen C&C de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
7.1 De door Compaijen C&C opgegeven (op)levertermijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van Compaijen C&C ligt en niet aan zijn doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om alsnog deugdelijk te kunnen leveren.
7.3 Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
7.4 De Opdrachtgever dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Compaijen C&C kenbaar te worden gemaakt.
8. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
8.1. Compaijen C&C heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Compaijen C&C kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
8.2. Als Compaijen C&C van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Compaijen C&C alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.
9. Honorarium
9.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen voor een product of dienst.
9.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de gebruikelijke tarieven van Compaijen C&C.
9.3. Compaijen C&C is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Compaijen C&C kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. arbeidslonen en/ of ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn gestegen.
9.4. Compaijen C&C is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Compaijen C&C, dat in redelijkheid niet van Compaijen C&C mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5. Compaijen C&C zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Compaijen C&C zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10. Annulering
10.1 In geval van annulering door de Opdrachtgever is de opdrachtgever het volgende aan Compaijen C&C verschuldigd:
- bij annulering van zes tot drie maanden voor de afgesproken datum van levering: 25% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten;
- bij annulering van drie tot één maand voor de afgesproken datum van levering: 50% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten;
- bij annulering van minder dan één maand voor de afgesproken datum van levering: 100% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten.
10.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
11. Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Compaijen C&C aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke handelsrente door Opdrachtgever verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Compaijen C&C maakt om de vordering van de Opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Compaijen C&C op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
11.5 Indien een terugbetaling vanuit Compaijen C&C moet plaatsvinden, dan dient deze terugbetaling van Compaijen C&C altijd binnen 14 dagen te verwerkt te zijn.
12. Opschorting en ontbinding
12.1 Compaijen C&C is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
x. Xxxxxxxxx C&C bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Compaijen C&C ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
12.2 Compaijen C&C is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
12.3 Voorts is Compaijen C&C bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4 Compaijen C&C is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 Compaijen C&C is niet gehouden voor het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 Compaijen C&C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Compaijen C&C is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
13.3 Compaijen C&C is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Compaijen C&C geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.
13.4 In geen geval is Compaijen C&C aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Opdrachtgever het door Compaijen C&C geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.5 Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Compaijen C&C geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, waaronder hardware en software, sluit Compaijen C&C iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.6 Noch Compaijen C&C zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
13.7 Compaijen C&C is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden niet aan hen verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.
13.8 Indien Compaijen C&C aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Compaijen C&C beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Compaijen C&C uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Compaijen C&C beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000
13.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Compaijen C&C vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Compaijen C&C kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Compaijen C&C is betekend.
14. Overmacht
14.1 Compaijen C&C is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Compaijen C&C door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Compaijen C&C of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Compaijen C&C of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Compaijen C&C.
14.3 Indien er sprake is van overmacht, dan is Compaijen C&C niet gehouden tot vergoeding van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Compaijen C&C als de Opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de Opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die mogelijkheid te benutten.
14.4 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
15. Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Compaijen C&C gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Compaijen C&C zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Compaijen C&C niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
16. Intellectuele eigendom
16.1 Compaijen C&C behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur, waaronder ook hardware en software.
16.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Compaijen C&C de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verspreiden.
16.3 De Opdrachtgever vrijwaart Compaijen C&C voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17. Slotbepalingen
17.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.2 Op elke overeenkomst tussen Compaijen C&C en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Compaijen C&C worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam.