TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN
BESTEK NUMMER: ..........................
IN OPDRACHT VAN: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
tel: ……………………… fax: ………………………
VOORWERP OPDRACHT: ………………………………………………………………
GEBOUW / LIGGING: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
PERCEEL: ………………………………………………………………
SUBSIDIERENDE OVERHEID: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
Xxxxxx Xxxxxx XX – xxxx 00 xxx 00
0000 XXXXXXX
tel: 00 000 00 00 fax: 00 000 00 00
WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG
WIJZE VAN PRIJSBEPALING: ………………………………………………………………
OPENING VAN DE OFFERTES: plaats: ……………………………………………………
dag en uur: ………………………………………………
UITVOERINGSTERMIJN: .................... werkdagen
ERKENNING: klasse ..... (onder)categorie .....
ONTWERPER - ARCHITECTUUR: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
tel: ……………………… fax: ………………………
- STABILITEIT: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
tel: ……………………… fax: ………………………
- TECHNIEKEN: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
tel: ……………………… fax: ………………………
AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE
UITVOERINGSREGELS: artikels: ……………………………………………………
ALGEMENE INLICHTINGEN
Als dit bestek spreekt over xxxxxxxx- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt men daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis van de offerte.
Het bijzonder bestek maakt één geheel uit met de typebestekken vermeld onder 1.1.2. (Lijst van de contractuele documenten). Zij vormen er een bijlage van en maken er integrerend deel van uit.
Het bijzonder bestek en de plannen:
liggen ter inzage bij:
- de aanbestedende overheid (adres zie pagina 2)
alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur of ..........
- de ontwerper (adres zie pagina 1)
alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur of ..........
zijn te koop bij:
- de aanbestedende overheid
rekeningnummer: .……......….....................................................................................
op naam van: ........……..…..................................................................................
- de ontwerper
rekeningnummer: ………............................................................................................
op naam van: ..........………..................................................................................
tegen de kostprijs van:
- bestek: ……………… EUR
- plannen: ……………… EUR
- aanvullende studies: ……………… EUR
- btw (..........%): ……………… EUR
- verzendingskosten: ……………… EUR
TOTAAL: ……………… EUR
1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
1.1. REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE DOCUMENTEN
1.1.1. Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten specifiek voor deze opdracht
Reglementering inzake de overheidsopdrachten
Basiswet
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Voorschriften inzake o.m. bekendmaking en informatie, selectie, prijsbepaling, opmaak, indienen en opening offertes, regelmatigheid en keuze van de aannemer
het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
Voorschriften inzake de uitvoering van de opdracht
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Voorschriften inzake de motivering en informatieplicht
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Reglementering betreffende de erkenning van de aannemers
De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Het ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
Het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, par. 1 van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten.
Reglementering betreffende de arbeidsbescherming en betreffende de veiligheid
Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).
Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI).
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.
1.1.2. Lijst van de contractuele documenten
(Facultatief: opsomming geven van alle eventueel toepasselijke type- of standaardbestekken, dienstorders en omzendbrieven, technische en andere documenten, normen, enz...)
Verkoop van de documenten
Het Belgisch Staatsblad, Xxxxxxxxxxx 00-00 xx 0000 Xxxxxxx.
(tel. 00 000 00 00 - rekeningnummer 000-0000000-00)
De wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd.
Het Belgisch staatsblad is te raadplegen op: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxx.xx/xxx/xxxxxxx.xx
Het standaardbestek 250 voor wegenbouw kan gratis gedownload worden in PDF-formaat op de website: xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xx000.
Het standaardbestek 270 betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie kan bekomen worden bij de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning, Xxxxxx Xxxxxx XX-xxxx 00 xxx 0, 0000 Xxxxxxx, tel.: 00 000 00 00, mail: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Het bestek dient wel op voorhand besteld te worden.
Het typebestek 105 betreffende centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling kan bekomen worden bij de Regie der Gebouwen, Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 xxx 0, 0000 Xxxxxxx na voorafgaande bestelling via mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 00 00 of fax: 00 000 00 00.
Het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29 te 0000 Xxxxxxx, tel.: 00 000 00 00 - rekeningnummer 000-0000000-00
De NBN-normen.
Plannen
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen op de goedgekeurde en genummerde plannen, waarvan de lijst de volgende is:
|
Nummer |
Omschrijving |
Datum |
Prijs |
Architectuurplannen
|
|
|
|
|
Stabiliteitsplannen
|
|
|
|
|
1.2 . VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET K.B. VAN 15 JULI 2011
1.2.1 Xxxxx xxx xxxxxxx van de opdracht
De opdracht wordt gegund bij open offerteaanvraag.
1.2.2 Onverenigbaarheden
Artikel 64
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.
1.2.3 Prijsbepaling, prijsonderzoek en prijsherziening
Artikel 13
Deze opdracht vormt een:
* een gedeelte volgens prijslijst voor de posten welke als vermoedelijke hoeveelheden (VH) worden opgegeven;
* een gedeelte voor een globale prijs (GP) voor de posten zonder aanduiding van de hoeveelheid en voor de posten met een forfaitaire hoeveelheid (FH), wanneer de hoeveelheid aangegeven is.
Artikel 16
De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd.
Artikel 19 - Elementen die in de prijs zijn begrepen
De inschrijver moet de aanduidingen van de opmeting, door middel van ter plaatse opgemaakte staten, aanvullen en nazien, hij controleert zorgvuldig de overeenstemming tussen alle aangegeven afmetingen, hij onderzoek aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan de aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of gewoon nuttig zijn.
Andere factoren betreffende de aannemingsprijzen
De aannemer moet zich op eigen kosten het water en de elektriciteit aanschaffen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werken van zijn aanneming.
Zijn insgelijks in de prijs van de aanneming inbegrepen, het wegnemen en afvoeren van puin en onbruikbare materialen van het bouwterrein, alsmede het volkomen in goede staat herstellen en schoonmaken van de lokalen en plaatsen die gebruikt werden voor de uitvoering van de aanneming.
Hetzelfde geldt voor de daartoe gebruikte toegangswegen.
De aannemer maakt, op eigen kosten, alle uitsparingen voor de plaatsing van de diverse kokers en leidingen die begrepen zijn in zijn aanneming of die vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting).
Hetzelfde geldt voor de kokers en leidingen die begrepen zijn in de andere aannemingen, voor zover zij vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting) en voor zover de inlichtingen tijdig geleverd worden en uiterlijk op het ogenblik van de goedkeuring van de definitieve plans van de geprefabriceerde elementen.
Voor de metalen constructies wordt het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden niet inrekening gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen, bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen.
Artikel 20 - Prijsherziening
Op deze opdracht is er een/geen (1) prijsherziening van toepassing.
De formule van de prijsherziening is de volgende: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
en zijn de parameters: …………………………………………………………………………………
Voor de toepassing van de prijsherzieningsformule worden de werken geacht te behoren tot categorie: A, B, C of D (1)(1)
Artikel 21
Op verzoek van de aanbestedende overheid is de aannemer verplicht om voor de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende overheid zal kunnen overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers.
1.2.4 Opmaken van de offerte
Artikel 80 en 82
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat zijn offerte, inclusief de samenvattende opmetingsstaat, wordt ingevuld op de bij het bestek behorende formulieren.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen (ook met correctielint of vloeistof), zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Een parafering volstaat dus niet !
De varianten waarvan de indiening is toegestaan mogen op vrije formulieren worden gesteld, waarop dan verplicht alle algemene inlichtingen moeten worden overgenomen, gevraagd door het bij dit bestek behorende offerteformulier.
Artikel 81
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61.
Alle bescheiden en nota's die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden".
Bij de offerte te voegen documenten:
1 Erkenning
Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse.
De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie (1)…………
klasse ........
(KB van 26 september 1991, artikel 2).
2 R.S.Z.
Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (geen kopie!).
Dit
attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal
vóór de dag van de
ontvangst
van de offertes (artikel 62 §1).
3 Fiscale verplichtingen
Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.
Dit attest moet betrekking hebben op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de dag van de ontvangst van de offertes (art. 63).
4 Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen.
5 De documenten, modellen en monsters die bij de offerte moeten worden gevoegd zijn de volgende:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6 De lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën en klassen (artikel 12). Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan de aanbestedende overheid worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. De aannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur.
Artikel 83
De inschrijver vult de leemten in de samenvattende opmetingsstaat aan en verbetert de vergissingen die hij in de forfaitaire hoeveelheden ontdekt, rekening houdend met de tekeningen, het bestek, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen. Hij voegt bij zijn offerte een aparte nota ter verantwoording van de wijzigingen.
De inschrijver handelt op dezelfde wijze voor de verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden, op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens vijfentwintig percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in kwestie bedraagt.
Door het indienen van een offerte, aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de gunningsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.
1.2.5 Indiening van offertes
Artikel 89
Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen:
perceel 1: ………………………………
perceel 2: ………………………………
……………………………………………
Het opdrachtgevend bestuur heeft het recht één of meerdere percelen niet toe te wijzen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze.
Artikel 53
De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.
Artikel 90
Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent.
De offertes worden ingediend:
of met de post, als gewoon of aangetekend stuk aan ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
of door overhandiging aan de voorzitter voor de opening van de zitting.
De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geplaatst, waarop staan:
a) het adres: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… straat, nr………………..
te ………………/………………………………………………………………
b) de vermelding: OFFERTE
Datum van de zitting voor de opening van de offertes: ……………………
Het besteknummer: ……………………………………………………………
Bij verzending met post wordt deze definitief gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven, waarop volgende vermeldingen:
a) het adres: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… straat, nr…………
te ………………/………………………………………………………………
b) de vermelding: OFFERTE
Artikel 101
De aanbestedende overheid kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt op grond van volgende criteria (1)(1):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
De inschrijvers kunnen/kunnen geen (2)(2) vrije varianten indienen.
Indien vrije varianten toegelaten zijn dan worden deze beoordeeld volgens dezelfde criteria.
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat:
in elk geval een basisofferte moet worden ingediend die volledig overeenstemt met de voorschriften van het bestek;
de vrije varianten uitdrukkelijk in de offerte als dusdanig moeten worden betiteld;
de vrije varianten betrekking kunnen hebben op zowel de conceptie als op de uitvoering;
de voorschriften van dit bestek de minimum kwaliteitseisen vastleggen waaraan in elk geval door de vrije varianten moet worden voldaan;
de vrije varianten volledig en gedetailleerd moeten zijn beschreven in een bij de offerte gevoegde, ondertekende en gedateerde nota.
1.2.6 Varianten
Artikel 9
Er zijn/zijn geen (2) opgelegde varianten.
1.2.7 Opties
Artikel 10
(Bij verplichte opties:) De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte.
Het indienen van vrije opties is verboden / toegestaan(2)
( indien toegestaan:) De aanbestedende overheid beslist welke vrije opties ze in aanmerking neemt voor de bepaling van de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte.
Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.
1.2.8 Verbintenistermijn
Artikel 57
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
1.3. BIJZONDERE VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET KB VAN 14 JANUARI 2013
Artikel 9 - Afwijkingen op de algemene uitvoeringsregels (AUR)
De bijzondere eisen van de opdracht, het voorwerp van dit bestek, noodzaken tot een aantal afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels zoals deze zijn vastgesteld in het KB van 14 januari 2013.
Hieronder vindt u de lijst van de artikels van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken (1)(1)
artikel .………
De aard van de afwijking wordt in dit bestek beschreven onder het betreffende artikelnummer.
De afwijkingen van de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63, 66, 68 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 123 en 154 van de algemene uitvoeringsregels worden uitdrukkelijk in het bestek onder het betreffende artikel gemotiveerd.
Artikel 11 - Leidend ambtenaar
De hierna vermelde persoon wordt belast met de leiding en het toezicht op de uitvoering van de opdracht en de leidend ambtenaar genoemd: …………………………………………………
Zijn bevoegdheid is volledig (2)(2)
Zijn bevoegdheid is beperkt tot (2)(2)........................…………………………………………………
Artikel 12 - Onderaannemers
De aannemer deelt aan de leidende ambtenaar tijdig de naam mede van zijn eventuele onderaannemers, in ieder geval, uiterlijk vóór het begin der werken die hun worden toevertrouwd.
Alle personen die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse.
Elke inbreuk op die verplichting zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract.
De aanbestedende overheid kan zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende aannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting.
De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid.
Artikel 24 - Verzekeringen
Binnen de 30 kalenderdagen volgend op de betekening van de goedkeuring legt de aannemer aan de aanbestedende overheid het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen.
Artikel 25 - Bedrag van de borgtocht
De borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aannemingssom.
Het bedrag wordt berekend volgens de regels vastgelegd in het art. 25 van de algemene uitvoeringsregels.
Artikel 27 - Bewijs van borgtochtstelling
Het bewijs van borgtochtstelling dient binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de kennisgeving van de gunning gezonden te worden aan (adres bouwheer)..........................
..................................................... straat ......................................... te ......................................
Artikel 33 - Vrijgave van de borgtocht
De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is.
Artikel 34 en 35 - Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid
In verband met de voorwaarden voor het gebruik van plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden.
De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de werken.
Artikel 36 - Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer
Algemene planning
Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 1 of hoger van de erkenning der aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, in lineaire vorm, het volledig programma van de werken betreffende de gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn, in drie exemplaren;
Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 5 of hoger van de erkenning der aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid, binnen een termijn van 1 maand die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving in zes exemplaren, het volledige gedetailleerd programma van de werken betreffende de gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn. De vorm van de planning is in overleg met de leidende ambtenaar te bepalen.
Belangrijke mededeling betreffende de verschillende werken
Wanneer het belast wordt met de studie van sommige werken, maakt de aannemer vóór de uitvoering of de fabricatie van de materialen, op zijn kosten, alle borderellen en alle werktekeningen op, met al hun details, die aan de aanbestedende overheid toelaten er zich van te vergewissen of de stukken, of gedeelten van de werken de vereiste vorm hebben en conform zijn qua maten en aantal.
Het opmaken van de documenten, zoals borderellen der stenen, tekeningen van de vensterramen, enz… valt ten laste van de aannemer die verplicht is deze documenten vooraf te doen goedkeuren door de aanbestedende overheid.
De aannemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de documenten overeenkomstig de onderrichtingen welke hem werden gegeven. De goedgekeurde documenten worden beschouwd als deel uitmakend van het bijzonder bestek.
Belangrijke mededeling betreffende de werken in gewapend beton, de werken in voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren
Algemeenheden
Het bijzonder bestek bepaalt afzonderlijk voor de werken in gewapend beton, de werken in voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren of de documenten (studie, plannen en borderellen) betreffende deze werken ofwel door de aanbestedende overheid ofwel door de aannemer geleverd worden. Voor alle geprefabriceerde elementen in gewapend beton, in voorgespannen beton of in hout en voor alle geprefabriceerde vloer- of dakelementen in gewapend beton, gebakken aarde, cellenbeton of hout zijn de documenten steeds door de aannemer te leveren, overeenkomstig punt C – tweede geval – hiernavolgend, behalve indien het bijzonder bestek afwijkt van dit voorschrift.
De inschrijver rekent in de eenheidsprijzen van de posten van het beton alle doorboringen die nodig zijn voor de doorgang van de leidingen (water, gas, verwarming, verluchting, elektriciteit, enz…). De werken worden op de aanbestedingsplannen voorgesteld in voorlopige vorm, d.w.z. dat de aanbestedende overheid er alle wijzigingen kan aan aanbrengen in de loop van de definitieve studie van deze werken en van de werken die deel uitmaken van de speciale technieken en dit, overeenkomstig artikel 19 van het KB van 15 juli 2011.
Het bijzonder bestek bepaalt de wijze van verbinding (klinknagelverbinding, boutverbinding, las, hoge weerstandbouten) bij staalconstructies. Ontbreekt die bepaling, dan wordt het lassen in de werkplaats en de boutverbinding op de bouwplaats als verbindingswijze opgelegd. Het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden wordt niet in rekening gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen, bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen.
Het visum van de aanbestedende overheid wordt aangebracht op de documenten die door de aannemer worden voorgelegd, en dit door het aanbrengen van de formule: “Gezien voor de opdrachtgever”, gevolgd door de datum en de handtekening van de leidend ambtenaar. Dit visum slaat niet op de te verwerken hoeveelheden die nagezien worden naargelang van de uitvoering.
Binnen een termijn van één maand na de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving en maximum één week na de datum vastgesteld voor de aanvang der werken, legt de aannemer een uitvoeringsplanning voor van de werken in voorgespannen beton, van de staal constructies of houtstructuren, van de werken in gewapend beton, met inbegrip van de funderingswerken.
Deze planning slaat op minstens 2/3 van de totale uitvoeringstermijn, indien de aanneming slechts ruwbouwwerken bevat; zij slaat op minstens de helft van de totale termijn van de aanneming, indien deze aanneming ruwbouw- en afwerkingswerken bevat.
Deze planning dient geïntegreerd de te worden in de hierboven opgelegde algemene planning.
In geval van niet-overeenstemming van sommige plannen van de werken met de werkelijkheid, met de aanbestedingsdocumenten of nog met de detailtekeningen en de door de aanbestedende overheid tijdens de aanneming geleverde wijzigingsplannen, is de aannemer ertoe gehouden de leidende ambtenaar daarvan ten spoedigste schriftelijk te verwittigen.
Hij mag in geen geval op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen aan de plannen van de werken die door de aanbestedende overheid zijn opgemaakt of die voorzien zijn van het visum waarvan sprake in paragraaf 4 hierboven.
Eerste geval: de aanbestedende overheid levert de documenten betreffende de werken
Wanneer de documenten betreffende de werken door de aanbestedende overheid na de aanbesteding geleverd worden zijn deze werken uit te voeren volgens prijslijst.
De aannemer vraagt schriftelijk ten minste vier weken op voorhand de plannen en borderellen die absoluut noodzakelijk zijn voor het voortzetten van zijn werk, zoniet wordt hij verantwoordelijk gesteld voor de eventuele storingen die hieruit voortvloeien in het verloop van zijn aanneming.
De aanbestedende overheid levert de uitvoeringsplannen en de overeenstemmende borderellen minstens twee weken vóór de datum in de goedgekeurde uitvoeringsplanning voorzien is.
Na de aanbesteding kan de aanbestedende overheid de aannemer verplichten de documenten hetzij van de werken in gewapend beton, hetzij van de werken in voorgespannen beton, hetzij van de staalconstructies, hetzij van de houtstructuren te leveren, overeenkomstig de voorschriften van paragraaf C hierna. In dat geval wordt hem een termijnverlenging van 40 werkdagen verleend. De eenheidsprijzen van de werken, waarvan de studie aldus aan de aannemer toevertrouwd is, blijven ongewijzigd, maar de aannemer heeft recht op een vergoeding voor de studie, berekend overeenkomstig de bepalingen van het laatste typecontract voor stabiliteitsstudies in gebruik bij de afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid.
Het aldus berekende verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 15 % voor algemene kosten en winst met uitsluiting van elke vergoeding.
C. Tweede geval: de documenten betreffende de werken worden door de aannemer geleverd
Aard van de aanneming
Het bijzonder bestek bepaalt dat de werken worden uitgevoerd
Ofwel tegen globale prijs;
Ofwel als gemengde opdracht
Wanneer de studie van de werken ten laste is van de aannemer, heeft deze als verplichting, binnen het kader van die studie, niet enkel deze werken te berekenen en te verwezenlijken, maar in het algemeen zich ook de zekerheid te verschaffen omtrent de stabiliteit van het geheel met inbegrip van de funderingen.
Overeenstemming van de studie betreffende de werken
De aannemer respecteert de algemene bepalingen die vermeld zijn op de aanbestedingsplannen en eventueel in het bijzonder bestek alsook in de beschrijvende opmeting.
De afmetingen van de werken die niet op de aanbestedingsplannen zijn aangeduid, moeten bepaald worden door de aannemer, dewelke geen wijzigingen mag aanbrengen aan de plannen, noch aan de zichtbare inrichtingen van de gevels, noch aan de openingen die in de muren en scheidingswanden moeten worden uitgespaard.
Verplichtingen van de inschrijver en van de aannemer
In het geval van de overeenkomst tegen globale prijs voegt de inschrijver bij zijn inschrijving een lijst van de hoeveelheden en van de eenheidsprijzen die de algemene prijs rechtvaardigen van de door hem uit te voeren werken en waarvoor hij met de studie belast is.
Deze eenheidsprijzen zijn toe te passen in geval van verrekeningen tengevolge van wijzigingen opgelegd door de aanbestedende overheid, overeenkomstig de voorschriften van artikel 80 van de algemene uitvoeringsregels.
Alle berekeningen en plannen worden opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de indexen 26 van het typebestek nr. 104 – laatste uitgave – en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de werken in gewapend beton of in voorgespannen beton betreft, overeenkomstig index 04 het typebestek nr. 104 en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de houtstructuren betreft de overeenkomst index 27 van het typebestek nr. 104 en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de staalconstructies betreft.
De verschillende werken dienen economisch opgevat te worden en derwijze dat zij perfect geïntegreerd zijn in de algemene opvatting.
Alle plannen en berekeningsnota’s die door de aannemer te leveren zijn, worden ondertekend door een burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect met een diploma van een der Belgische universiteiten of van de Koninklijke Militaire School of als dusdanig gelijkgeschakeld diploma uitgereikt in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Binnen de vier weken na de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, stelt de aannemer zich in verbinding met de Studiedienst van de aanbestedende overheid en legt hem, voor voorafgaand akkoord, het schema voor van het bouwsysteem samen met de berekeningsnota’s alsmede de vorm die hij denkt aan te nemen voor het opmaken der plannen, berekeningsnota’s, borderellen, enz…
De aannemer bezorgt aan de aanbestedende overheid de hierna vermelde documenten, binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken toelaat volgens de geviseerde algemene planning en rekening houdend met de goedkeuringstermijnen die bepaald zijn in artikel 36 van de algemene uitvoeringsregels:
Een volledige en gedetailleerde rechtvaardigende berekeningsnota voor alle constructie-elementen;
De volledige plans van structuur, bekisting, wapening en uitvoering met voldoend aantal doorsneden; de plans zijn getekend op schaal van minimum 2 % en geven de wapeningen in langsdoorsnede aan; het is verboden deze wapeningen enkel te laten voorkomen op de dwarsdoorsneden en op de borderellen;
De gedetailleerde borderellen van de wapeningen, van het beton en van de staalconstructies of houtstructuren.
De controle van de studie verloopt als volgt:
De aannemer levert de berekeningsnota en de plans (2 exemplaren);
Exemplaar van de plans wordt door de aanbestedende overheid teruggezonden met zijn opmerkingen of zijn visum;
In geval van opmerkingen legt de aannemer ter visering 2 verbeterde exemplaren voor;
Na visering levert de aannemer 6 exemplaren van de plans en de borderellen;
De aanbestedende overheid maakt 2 van deze geviseerde exemplaren over aan de aannemer; 2 andere eveneens geviseerde exemplaren zijn bestemd om de aanbestedende overheid in staat te stellen de uitvoering der werken te controleren en de 2 overblijvende geviseerde exemplaren dienen, in voorkomend geval, voor de studie van de speciale technieken.
Elk gewijzigd plan draagt een speciaal nummer om het te onderscheiden van het plan dat aan de wijziging voorafging, alsmede de datum van de wijziging en een bondige opgave van de gewijzigde werken.
Geen enkel werk mag worden uitgevoerd indien het desbetreffende plan geen visum van de aanbestedende overheid draagt.
Bij de voorlopige oplevering der werken, overhandigt de aannemer aan de aanbestedende overheid de clichéplannen van de werken na ze te hebben bijgewerkt om rekening te houden met de detailwijzigingen die tijdens de uitvoering met de instemming of op last van de aanbestedende overheid werden aangebracht.
Aansprakelijkheid van de aannemer
De aannemer neemt de volle verantwoordelijkheid op zich van de studie en van de uitvoering van de werken die hem toevertrouwd werden.
Uit hoofde hiervan rust op hem voor deze werken de tienjarige aansprakelijkheid niet alleen als aannemer, maar ook als ontwerper in de bij artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden. Het naleven van de regels betreffende de sterkteberekeningen en de uitvoering der werken, alsmede het visum van de aanbestedende overheid op de door de aannemer opgemaakte berekeningsnota’s en plans, laat zijn aansprakelijkheid ongemoeid.
Artikel 45 – Straffen
De enige straf wordt bepaald op 0,07% van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van 40 euro; de dagelijkse straf op 0,02% per kalenderdag met een minimum van 20 euro/kalenderdag.
De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als de inbreuk is gepleegd ;
De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald.
Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven vastgesteld.
Deze afwijking van de AUR wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende aannemer mogelijk is.
Artikel 50 – Teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering
Elke aanvraag tot kwijtschelding van boeten moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de aanbestedende overheid gezonden worden. De postdatum van het aangetekend schrijven geldt als datum van de aanvraag.
Artikel 73 – Rechtsvorderingen
Elke rechtsvordering van de aannemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geschil.
Artikel 75 - Leiding van en toezicht op de werken
De naam van de gemachtigde van de aannemer moet de aanbestedende overheid meegedeeld worden vóór de begindatum van de werken.
De aannemer mag een andere persoon machtigen op voorwaarde dat hij de aanbestedende overheid er 10 dagen vooraf schriftelijk van in kennis stelt.
Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd altijd beschikbaar te zijn.
Artikel 76 - Uitvoeringstermijn
De opdracht moet voltooid zijn binnen een termijn van: …………… werkdagen fase a.
…………… werkdagen fase b.
…………… werkdagen totaal.
Artikel 79 - Algemene organisatie van de bouwplaats
De aannemer mag zich niet verzetten tegen de uitvoering op zijn bouwplaats, van andere aannemingen van welke aard ook, zelfs als deze aannemingen de zijne aanvullen en/of wanneer zij van dezelfde aard zijn.
Hij moet, integendeel, de richtlijnen van de leidende ambtenaar opvolgen, om zodoende een volmaakte coördinatie van de werken te bekomen.
Opdat de personeelsleden van de aanbestedende overheid te allen tijde toezicht over de in uitvoering zijnde werken zouden kunnen houden, stelt de aannemer planken, stevige ladders en andere toegangsmiddelen in voldoend aantal te hunner beschikking, op de hem aangewezen plaatsen en op zijn kosten.
Het werfpaneel dient ook volgende tekst te vermelden:
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
Koning Xxxxxx XX – xxxx 00 xxx 00 - 0000 Xxxxxxx.
Tel: 00 000 00 00 fax: 00 000 00 00
Artikel 82 - Keuringsmodaliteiten
2° Controles en proeven op de bouwplaats of op de plaats van de levering;
Alle kosten voor opslag en behandeling van de materialen en diverse benodigdheden die nodig zijn voor de controles en proeven vallen ten laste van de aannemer, die de aanwijzingen van de leidende ambtenaar inzake opstelling van de materialen en benodigdheden, alsmede van de
bijkomende toestellen die nodig zijn voor de controles en proeven, moet in acht nemen.
3° Controles en proeven in de werkhuizen van de fabrikant.
De meettoestellen en de proefmachines moeten steeds door de gemachtigde van de aanbestedende overheid kunnen gecontroleerd worden.
Alle kosten betreffende deze proeven, met inbegrip van het voorbereiden van de proefstukken en het vervangen van de stukken die door de proeven werden vernield, alsmede het bezorgen van de vereiste meet- of proeftoestellen aan het personeel van de aanbestedende overheid, vallen ten laste van de aannemer.
4° Proeven en controles in laboratoria
De kosten van de proeven, d.w.z. deze welke door het laboratorium worden aangerekend en die de kosten voor het voorbereiden van de stukken, voor het vervaardigen van de proefstukken door dit laboratorium en de eigenlijke kosten van de proeven omvatten, vallen ten laste van de aanbestedende overheid, indien de proeven voldoening schenken, tenzij het bestek dit anders bepaalt.
De kosten van de proeven op ander materiaal dan beton zijn volledig ten laste van de aannemer indien het geheel van de proeven op het betrokken materiaal geen voldoening schenkt.
Wat betreft de proeven in verband met het beton, is elke niet bevredigde proef ten laste van de aannemer.
Artikel 83 - Dagboek van de werken
Voor iedere aanneming van minstens 136.000 EUR en die tenminste 60 werkdagen duurt, wordt op de bouwplaats een dagboek der werken bijgehouden door de aannemer.
Hij vermeldt dagelijks:
- de weersomstandigheden;
- de werkonderbrekingen wegens ongunstige weersomstandigheden;
- het aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders;
- de aangevoerde materialen;
- de speciale werkomstandigheden;
- de uitgevoerde werken.
Artikel 85 - Middelen van optreden van het bestuur
De toepassing van straffen, boetes en maatregelen van ambtswege bepaald in artikel 44 en volgende en artikel 85 en volgende van de algemene uitvoeringsregels verhindert niet dat de in gebreke gebleven aannemer ertoe gehouden is om tegelijk de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding vanwege derden (aannemers, studiebureaus, buren etc......).
Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor om, in het geval van een faillissement van de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht over te dragen naar een derde partij die haar daarvoor het meest opportuun lijkt. Dit kan een onderaannemer zijn, een nieuwe aannemer voorgedragen door de curator,…
Artikel 89 - Onderbreking van de werken
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de aanneming te onderbreken om de goede coördinatie van de werken mogelijk te maken (plaatsing van de elektrische leidingen en eventueel van sommige leidingen voor verwarming, verluchting, vloeistoffen) gedurende een periode van:
maximaal 1/3 van de uitvoeringstermijn voor werken met een uitvoeringstermijn van minder dan 100 werkdagen.
maximaal 1/4 van de uitvoeringstermijn voor werken met een uitvoeringstermijn van minstens 100 en hoogstens 200 werkdagen.
maximaal 1/5 van de uitvoeringstermijn voor werken met een uitvoeringstermijn van meer dan 200 werkdagen.
De aannemer heeft geen recht op enige schadeloosstelling of termijnsverlenging uit dien hoofde.
Ingeval de onderbreking deze termijn overschrijdt, heeft de aannemer eventueel slechts recht op termijnsverlenging en/of vergoeding voor de duur van de onderbreking die deze termijn
overschrijdt.
Artikel 91 en 92 - Voorlopige oplevering
Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer alle lokalen waar hij werken heeft uitgevoerd en alle bouwwerken die hij heeft uitgevoerd alsook de sanitaire installaties.
Deze reiniging omvat o.a.:
het reinigen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van alle ramen en beglazingen, deuren, schrijnwerk in het algemeen;
het reinigen van de vloerbekledingen, vensterbanken, muren en plafonds, ofwel met water, ofwel met water plus een geschikt reinigingsproduct;
het ontstoffen en het reinigen van de vloerbekledingen met vast tapijt;
het reinigen en het ontstoffen van de stookplaats, allerlei installaties, de sanitaire ruimten enz...
het opruimen en het reinigen van toegangswegen;
het in orde brengen en wieden van de grasperken en beplantingen.
De termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering wordt verlengd van 15 kalenderdagen tot 30 kalenderdagen.
Artikel 95 - Betaling van de werken
De betaling gebeurt door maandelijkse betalingen in mindering, op basis van een schuldvordering.
De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde staat van de werken, een vorderingsstaat. De vorderingsstaat wordt maandelijks opgemaakt en is cumulatief en omvat afzonderlijk de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden die voorkomen in de posten van de prijslijst.
Voor de werken die aanvangen nà de 15de van de maand, zal de eerste schuldvordering met de gedetailleerde staat bij het einde van de volgende maand opgemaakt worden.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.
Meer- en wijzigingswerken uitgevoerd op schriftelijk bevel van de leidend ambtenaar en de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende overheid nog niet aanvaarde eenheidsprijzen vormen een afzonderlijke vorderingsstaat en schuldvordering. Dit ten behoeve van de subsidiëringsprocedure van AGION.
Voor aannemingen van bouwwerken worden, in afwijking van het typebestek VL100 van 2002, de aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen.
Als begindatum van de termijn binnen dewelke de betalingen geschieden, geldt de datum van ontvangstbewijs of de tweede dag na de datum van de aangetekende zending.
Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.
(1)Schrappen wat niet van toepassing is.
(1)(1)Schrappen wat niet van toepassing is.
(1)(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2)De criteria worden opgegeven in volgorde van afnemend belang of kunnen worden gequoteerd. De criteria moeten strekken tot evaluatie van de offerte, niet van de inschrijver. Is er geen volgorde of quotering dan worden de criteria geacht gelijke waarde te hebben. Bij de gunningscriteria mogen geen selectiecriteria worden opgenomen!
Schrappen wat niet van toepassing is.
(1)(1) Verder aan te vullen, conform het titelblad.
(2)(2) Schrappen wat niet van toepassing is.