Toepasselijkheid

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

CT Hekwerk B.V., gevestigd te Lexmond, Nederland

Artikel 1

Toepasselijkheid

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van CT Hekwerk zijn van toepassing op:

• Alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering met CT Hekwerk

• Alle reparatie- en montageovereenkomsten tenzij CT Hekwerk hiervan schriftelijk bevestigt hiervan af te wijken. Bij afwijking van een of meer van deze voorwaarden blijven de overige voorwaarden van kracht.

Artikel 2 Aanbieding

• De aanbiedingen van CT Hekwerk zijn vrijblijvend. Een overeenkomst betreffende een aanbieding komt enkel tot stand door een schriftelijke bevestiging van CT Hekwerk.

Artikel 3

Prijzen

• Onze prijzen gelden in euro’s voor levering af fabriek.

• Exclusief: verpakking, verzekering, rechten en BTW, tenzij anders vermeld door CT Hekwerk in de opdrachtbevestiging.

Artikel 4

Levering

• Hieronder verstaat CT Hekwerk de levering van goederen af fabriek.

• Mits aanneming van werk is overeengekomen door beide partijen leveren wij de producten genoemd op de bijhorende factuur.

• Levering wordt door CT Hekwerk zelf gedaan. Artikel 5

Xxxxxxxxx

• Xxxxx xxx:

▪ de opdracht schriftelijk hebben bevestigd

▪ de opdracht ondertekend retour ontvangen hebben van de opdrachtgever

▪ de gegevens in bezit hebben die wij nodig hebben voor de uitvoering van de opdracht

▪ de overeengekomen aanbetaling in bezit hebben gaat de overeengekomen levertijd in.

• CT Hekwerk is niet aansprakelijk voor verlies of schade voor de opdrachtgever ontstaan door overschrijding van de overeengekomen levertijd als gevolg van omstandigheden die voor ons overmacht opleveren. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, ook als deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien was.

• Onder overmacht wordt verstaan: oorlog in of buiten Nederland, oproer, epidemie, brand, verkeersstoring, werkstaking, verlies of beschadiging bij transport, overstromingen, weersomstandigheden zoals vorst, regen etc., storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers en/of onderaannemers.

• In geval van overmacht zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur waarover de vertraging voortduurt.

• Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of nalating van enige bijhorende verplichting.

• Indien de opdrachtgever de goederen de levering niet binnen de afgesproken levertijd in ontvangst neemt is hij niettemin gehouden de betaling zoals afgesproken in de overeenkomst te verrichten. De goederen worden dan door CT Hekwerk afgesproken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6

Transport

• Alle goederen (ook welke franco zijn gekocht) reizen vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever. Bij CIF-leveringen is, indien niet anders vermeld, de verzekering afgesloten op normale transport- en brandschade met uitzondering van staking- en molestverzekering.

• De door ons gesloten overeenkomsten (met betrekking tot transport) worden geacht in het belang en voor rekening van de afnemer te zijn aangegaan.

• De uit- en invoerrechten, zegelstations, inklaringskosten, belastingen en ander geldelijke verplichtingen met betrekking tot het transport zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7

Betalingsvoorwaarden

• De koopprijs dient zonder korting of compensatie als volgt te worden betaalt, tenzij anders is overeengekomen:

30% na de opdrachtbevestiging

30% bij aanvang van de werkzaamheden 30% bij levering van de goederen

10% bij plaatsing van de goederen

• CT Hekwerk is ten allen tijde gerechtigd vooraf zekerheid te verlangen van de afnemer over de betaling van de koopprijs. Indien en zolang de afnemer in gebreke blijft zekerheid te stellen, zijn we gerechtigd onze verplichtingen op te schorten.

• In geval van te late betaling is de aannemer vanaf dat de betaling had moeten plaatsvinden zonder enige nadere aanmaning of ingebrekestelling een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd.

• Alle kosten, vallende onder de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering wegens nalating van de betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door ons van de afnemer te vorderen bedrag, onverminderd ons recht om aan te toten dat deze kosten een groter bedrag belopen.

Artikel 9

Garantie

• Met uitzondering van de onderstaand uitgewerkte beperkingen staan wij in zowel voor de kwaliteit van de door ons geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Geleverde goederen met schade worden kosteloos door ons hersteld mits kan worden bewezen dat de gebreken aan de geleverde goederen uitsluitend of overwegend het directe gevolg zijn van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie of het gevolg zijn van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Dit geldt alleen als dit wordt bewezen twee weken na levering. De afnemer zal ons hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen en verder tijdig en op de juiste plaats alle nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, eveneens zonder kostenberekening ter beschikking van ons stellen. Kosten die ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.

• Ter zake van de door ons uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden, wordt tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de kwaliteit van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.

• Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften betreft de kwaliteit of de aard van de toegepaste materialen vallen niet onder de garantie.

• Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte goederen wordt in overleg met de afnemer geen garantie gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

• Indien CT Hekwerk de afnemer grondstoffen of goederen verstrekt ter bewerking, wordt alleen garantie gegeven op de kwaliteit van de grondstoffen of goederen.

• Er wordt niet meer garantie gegeven op van derden betrokken onderdelen dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven.

• Op het moment dat wij ter voldoening van onze garantieverplichting materialen vervangen, worden de vervangen materialen eigendom van CT Hekwerk.

• Indien de afnemer beweert dat CT Hekwerk zijn garantieverplichtingen niet nakomt, onthoudt dat de afnemer niet van verplichtingen die vastgelegd zijn in een met ons gesloten overeenkomst.

• Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die vastgelegd zijn in een met ons gesloten overeenkomst, zijn wij met betrekking tot deze overeenkomst tot enige garantie gehouden.

• In geval wij buiten Nederland onze in dit artikel omschreven garantieverrichtingen nakomen, blijft geheel van toepassing het hier voor in lid 1 bepaalde betreffende o.m. de door de afnemer zonder berekening van enigerlei kosten te verstrekken faciliteiten, die door hem te

verlenen assistentie, evenals het door hem tijding en op de juiste plaats ter beschikking stellen van alle nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen en bedrijfsmaterialen als daar bedoeld, blijvende voor rekening van afnemer kosten, die ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan. Voorts komen bij het nakomen van bedoelde garantieverplichtingen in het buitenland - voor zover de opdracht in Nederland is uitgevoerd voor

rekening van de afnemer de reis en verblijfskosten van het personeel of van de aangestelde van ons en de transportkosten voor het uitvoeren van het benodigde materiaal en de gereedschappen van ons.

Artikel 10

Reclamatie

• Uiterlijk zichtbare gebreken dienen door de afnemer te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat deze de goederen heeft ontvangen.

• Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking daarvan te worden gereclameerd.

• Bij gebreke van reclamatie binnen de bovengenoemde termijnen vervalt de garantieverplichting van CT Hekwerk en zijn wij niet verplicht om de gedane reclamaties in behandeling te nemen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

• De aansprakelijkheid van CT Hekwerk is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de door ons genoemde garantieverplichtingen in artikel 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor onderstaande bedrijfsschade:

▪ Schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf

▪ Verlies van orders

▪ Winstderving

▪ Persoonlijke ongevallen

▪ Andere kosten of schade hoe dan ook veroorzaakt

Artikel 12

Recht om ontbonden te beschouwen

• Indien de afnemer:

▪ Een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt

▪ In staat van faillissement wordt gesteld

▪ Overgaat van liquidatie van zijn zaken

▪ Zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen hebben wij het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte hiervan als ontbonden te beschouwen, zonder gerechtelijke tussenkomst. Producten

van CT Hekwerk kunnen zonder enige schadeplicht teruggevorderd worden, waarvan de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.

• Indien de afnemer tussentijds ontbindt zijn wij gerechtigd 25% van de totale aanneemsom in rekening te brengen als zijnde annuleringkosten.

Artikel 8

Eigendomsbehoud

• De geleverde goeden blijven eigendom van CT Hekwerk tot de laatste betaling heeft plaatsgevonden. De afnemer is verboden om de goederen aan derden te leveren, of op enige andere wijze in de macht van derden te brengen, in onderpand te geven of op enige andere wijze te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CT Hekwerk.

• Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen is CT Hekwerk gemachtigd goederen zonder rechtelijke tussenkomst terug te halen en als eigendom op te eisen en daartoe de lokaliteiten en kantoren van de afnemer te betreden. Alle kosten en schade die aan of door de goederen tot het tijdstip van eigendomsovergang mocht ontstaan, de kosten van het terughalen of terugvordering van de goederen daaronder begrepen, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 13

Toepasselijk recht en competente rechter

• Alle met ons gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

• Met uitsluiting van alle andere rechters, is de bevoegde rechter te Amsterdam competent ter zake van alle rechtsmaatregelen en gerechtelijke procedures tussen afnemers en CT Hekwerk.