ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK, TEVENS HOUDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK, TEVENS HOUDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN
Artikel 1 Definities, toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van alle (werk)maatschappijen behorende tot de groep van Verwater-vennootschappen, zijnde alle dochtervennootschappen van Verwater B.V., hierna te noemen Verwater, en alle overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen tussen Xxxxxxxx als (hoofd)aannemer en haar opdrachtgever betreffende de uitvoering van het in de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn omschreven, door Xxxxxxxx tot stand te brengen werk van stoffelijke aard, het verrichten van herstelwerkzaamheden aan gebouwen en bouwwerken in installaties, in het bijzonder aan opslagtanks, het vijzelen en verplaatsen van zodanige opslagtanks, alles in de ruimste zin des woords, alsook op de in dit kader door Verwater te leveren goederen.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, waaronder begrepen die welke in het door de opdrachtgever gehanteerde bestek zijn vermeld, alsmede van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen dan toepasselijk indien en voor zover die door Xxxxxxxx uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van aanneming van werk, zullen van aanvullende toepassing zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
1.4 Verwater is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden.
1.5 Verwater zal de opdrachtgever van de wijzigingen als bedoeld in het vorige lid uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van die wijzigingen schriftelijk in kennis stellen.
1.6 Wanneer de opdrachtgever Xxxxxxxx niet binnen 14 dagen na dagtekening van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt de opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, waarna zij volledig en integraal deel uit gaan maken van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
1.7 Mocht in voorkomend geval de Engelse versie van deze voorwaarden gebruikt worden en naar aanleiding daarvan onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van die versie, dan is in het kader van die uitleg de uitleg van de corresponderende bepaling(en) in de originele Nederlandstalige versie van deze voorwaarden leidend.
Artikel 2 Aanbiedingen, overeenkomsten
2.1 Een aanbieding is geldig gedurende 30 dagen na de datum van verzending, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de aanbieding niet binnen deze termijn is aanvaard, is Verwater gerechtigd de aanbieding in te trekken of te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst met de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door Xxxxxxxx is ontvangen.
2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van de aanbieding, zal hetgeen in de aanbieding is gesteld als inhoud van de overeenkomst gelden.
Artikel 3 Prijzen
3.1 De in de aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de verzending daarvan kostenbepalende factoren en de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals gespecificeerde werktekeningen per object en/of opdracht.
3.2 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de aanbieding en de oplevering van het werk, de prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren wijziging
ondergaan, ook al is deze wijziging het gevolg van eerder voorzienbare omstandigheden, is Verwater gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, bij welke aanpassing als leidraad dient de Risicoregeling Woningbouw en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) c.q. opvolgende regelingen. Paragraaf 47 van de UAV 2012 is op het in dit lid bepaalde niet van toepassing.
3.3 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt van enige onjuistheid of onvolledigheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens, welke Verwater aanleiding geeft tot onderzoek, dan wel tot wijziging van prijzen en/of en/of arbeidsuren en/of toe te passen materialen, is Verwater gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 4 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever gedraagt zich jegens Verwater als een goed en zorgvuldig opdrachtgever.
4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxxxxxxx tijdig kan beschikken over een volledig overzicht van alle wensen van de opdrachtgever, alsmede over alle door Verwater in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens.
4.3 De opdrachtgever geeft Xxxxxxxx alle inlichtingen die Verwater voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 Verwater is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en de overeengekomen prijs of prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.2 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Xxxxxxxx hetzij op schriftelijk of mondeling verzoek op last van de opdrachtgever, hetzij op last van de opdrachtgever vertegenwoordigende derden of in gevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften of in geval van bestekwijzigingen meer dan de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel meer dan de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd. Bij opdracht tot het verrichten van meerwerk dient de opdrachtgever Verwater een redelijke termijnverlenging op de opleveringsdatum toe te staan.
5.3 Beschadigingen welk ontstaan na de oplevering kunnen door Verwater als meerwerk worden hersteld. De desbetreffende werkzaamheden zullen tegen het voor het werk overeengekomen daggeld-uurtarief worden uitgevoerd.
5.4 De door Xxxxxxxx te leveren materialen worden vooraf op afroep door en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever op het werk afgeleverd tegen afgifte van een door of namens de opdrachtgever voor akkoord getekende vrachtbrief. Indien na aflevering en akkoord-bevinding blijkt dat de afgeleverde hoeveelheid materiaal meer dan 104% van de benodigde hoeveelheid beloopt, kan Xxxxxxxx dat meerdere aan de opdrachtgever in rekening brengen.
5.5 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens na voltooiing van het meerwerk, doch Xxxxxxxx heeft het recht verrekening bij de eindafrekening te doen plaatshebben, zulks te harer keuze.
5.6 De opdrachtgever is gehouden minderwerk tijdig aan Verwater bekend te maken op straffe van verlies van het recht zich te beroepen op verrekening van dat minderwerk. Niet als minderwerk zullen gelden besparingen die Verwater heeft doorgevoerd, indien deze de kwaliteit van het werk niet hebben verminderd.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud op geleverde goederen
6.1 Alle goederen geleverd door Verwater aan de opdrachtgever blijven eigendom van Verwater totdat de gefactureerde koopprijs, inclusief BTW en eventuele andere heffingen, voor al deze goederen is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor al hetgeen de
opdrachtgever nu of te enigen tijd verschuldigd zal worden uit hoofde van overeenkomst(en), werkzaamheden verband houdende met door Xxxxxxxx verrichte leveranties en wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, alles in de ruimste zin des woords.
6.2 Indien de opdrachtgever aan enige door
Verwater opeisbare verplichting niet heeft voldaan en in alle onder sub a tot en met e van lid 3 van dit artikel genoemde gevallen en in alle andere gevallen waarin Xxxxxxxx goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens Verwater tekort zal schieten, is Verwater gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen van de opdrachtgever op te vorderen en deze weer tot zich te nemen, waarbij de opdrachtgever Verwater bij voorbaat toestemming verleent tot betreding van de bij haar in gebruik zijnde terreinen en opstallen met vervoermiddelen en hulppersonen, teneinde Verwater in staat te stellen deze goederen weer tot zich te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen goederen, welke in geen geval hoger kan zijn dan het oorspronkelijk door Verwater aan de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief heffingen, verminderd met de kosten van terugneming.
6.3 Zolang de eigendom van de door
Verwater geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan, is deze niet bevoegd een of meer van deze goederen te verpanden, in zekerheid over te dragen of derden daarop enig ander recht te verlenen. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan de goederen aan derden te leveren indien zulks past binnen zijn normale bedrijfsuitoefening en mits hij daarbij op zijn beurt een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Verwater bedingt tegenover de afnemer der goederen. Deze bevoegdheid eindigt wanneer de opdrachtgever:
a) een buitengerechtelijk akkoord aan al zijn concurrente schuldeisers aanbiedt;
b) surseance van betaling aanvraagt;
c) zijn faillissement aanvraagt of een derde zijn faillissement aanvraagt;
d) de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
(e) in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens Verwater.
6.4 De opdrachtgever is gehouden de door Verwater onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op genoegzame wijze te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Xxxxxxxx op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, xxxxx Xxxxxxxx te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan Verwater worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vordering(en) van Verwater op de opdrachtgever.
6.5 De opdrachtgever verbindt zich op eerste verzoek van Xxxxxxxx op door Verwater geleverde goederen die in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan, ten behoeve van Verwater pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen die Verwater uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen.
6.6 De opdrachtgever verbindt zich,
vorderingen die hij tegen zijn afnemer verkrijgt in verband met de verkoop van door Verwater geleverde goederen niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxxxxxx. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, xxxxx Xxxxxxxx de wens daartoe te kennen geeft, aan Xxxxxxxx te verpanden op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen die Verwater uit welke hoofde dan ook op de opdrachtgever heeft.
6.7 Indien en zolang Verwater eigenaar van de goederen is of een pandrecht op de goederen heeft, zal de opdrachtgever Verwater onmiddellijk op de hoogte
stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen.
6.8 Indien beslag wordt gelegd op de goederen waarvan Verwater de eigendom heeft voorbehouden of waarop Xxxxxxxx een pandrecht heeft, alsmede in alle onder sub a tot en met e van lid 3 van dit artikel genoemde gevallen, zal de opdrachtgever de beslaglegger, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verwater.
Artikel 7 Uitvoering, oplevering
7.1 Verwater behoeft eerst met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen op het moment dat:
a) tenminste zeven dagen nadat de overeenkomst volgens het bepaalde in artikel 2 tot stand is gekomen, zijn verstreken en
b) zij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde definitieve vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen welke voor het werk moeten worden verkregen, zijn ontvangen en de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van Verwater zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.
7.2 Verwater kan, indien betaling in termijnen is overeengekomen, de datum van aanvang of de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welk de opdrachtgever een opeisbare termijn of een gedeelte daarvan onbetaald laat.
7.3 Het werk c.q. een gedeelte daarvan wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip dat hetzij Xxxxxxxx na voltooiing van het werk of het desbetreffende gedeelte daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk of het desbetreffende gedeelte feitelijk in gebruik heeft genomen, dan wel wanneer hij op andere wijze te kennen geeft het werk of dat gedeelte goed te keuren.
7.4 Desverzocht heeft de opdrachtgever de plicht het werk op te nemen en/of te keuren.
7.5 De termijn als bedoeld in paragraaf 14 lid 6 UAV 2012 bedraagt twee maanden.
Artikel 8 Ontbinding en overmacht
8.1 Verwater kan de door haar aangegane overeenkomsten eenzijdig ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst in een of meer van de volgende gevallen:
- als de opdrachtgever met enigerlei verbintenis jegens haar in verzuim is;
- als de wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
- als zij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren.
8.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Xxxxxxxx geven geringe afwijkingen, zowel met betrekking tot hoeveelheid en kwaliteit van het bestelde als met betrekking tot de overeengekomen levertijd, de opdrachtgever nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst, op annulering van de gegeven opdracht, dan wel op enig opschortings- of verrekeningsrecht
8.3 Onder overmacht is te verstaan elke van de wil van Verwater onafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar – die nakoming van de overeenkomst door Xxxxxxxx blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover niet reeds een zodanige omstandigheid opleverend – (burger)oorlog(sgevaar), brand, blokkade, epidemie, overstroming, klimatologische omstandigheden van bijzondere aard, machinebreuk, bedrijfsstoornis, niet-tijdige toelevering van grond- of hulpstoffen, verkeersstremmingen en overheidsmaatregelen van belemmerende aard, alles zowel in het bedrijf van Verwater als in dat van haar toeleveranciers en haar hulppersonen.
8.4 In de gevallen als omschreven in lid 1 en lid 3 van dit artikel is Verwater gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
8.5 Indien een in lid 1 en lid 3 omschreven toestand langer dan 6 maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, in welke geval Verwater betaling zal kunnen vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte, echter zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden.
Artikel 9 Uitvoering
9.1 Verwater is gehouden het werk goed en deugdelijk uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk door een niet aan Verwater te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is zij gerechtigd tegen verrekening van de daardoor verschenen meer-/minderkosten de door haar noodzakelijke geachte wijzigen in de uitvoering zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.
9.2 De opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat door derden te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen zodanig en zo tijdig worden verricht of geleverd, dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. De opdrachtgever is verder gehouden alle naar het oordeel van Verwater nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat de uitvoering van het werk onbelemmerd doorgang kan vinden.
9.3 De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering van het werk zulks naar Verwater’s oordeel vereist – te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. Voorts dient de opdrachtgever Verwater in staat te stellen voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines,
verlichting, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering nodige energie te (doen) zorgen, waarbij de kosten van aansluitmogelijkheden, elektriciteit, gas, water en lucht voor rekening zijn van de opdrachtgever.
9.4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de hem in lid 2 en 3 gestelde verplichtingen, is Xxxxxxxx niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. Bovendien is Xxxxxxxx in dat geval gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is, de daaruit voor haar voortvloeiende (extra) kosten en schaden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9.5 De opdrachtgever is verplicht de bepalingen betreffende de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortvloeiende regelingen en bij Verwater geldende uitwerking daarvan in de binnen haar onderneming geldende Arbo- beleidsbepalingen, alsmede de eisen van de Arbeidsinspectie na te leven en te doen naleven en hieromtrent voor en tijdens de uitvoering van het werk alle ter zake door Xxxxxxxx nodig en nuttig geachte maatregelen te treffen of te doen treffen, zulks in overleg met Verwater. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van die maatregelen en/of voorzieningen niet bij de aanneemsom inbegrepen en voor rekening van de opdrachtgever.
Paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 is slechts van toepassing met inachtneming van het in het vorige twee volzinnen bepaalde.
Artikel 10 Reclame
10.1 De opdrachtgever dient de gebreken in het werk – waaronder begrepen gebreken in de door Verwater geleverde materialen
– binnen 8 dagen na het tijdstip bedoeld in artikel 7 lid 3 schriftelijk en gespecificeerd aan Verwater kenbaar te maken. Bij gebreke van zodanige opgave wordt de opdrachtgever geacht het werk te hebben goedgekeurd.
10.2 Indien een klacht van de opdrachtgever door Verwater gegrond bevonden wordt, draagt zij zorg voor kosteloos herstel van het gebrek, met dien verstande evenwel dat daaronder niet zijn begrepen de kosten van montage en/of vervanging van niet door haar geleverde en/of gemonteerde goederen. Een klacht over een gebrek in het werk is nimmer gegrond, indien dat gebrek een gevolg is van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en/of werkwijzen, van door hem of in zijn opdracht door derden geleverde materialen of grondstoffen of van enige van buiten komende oorzaak.
Artikel 11 Aansprakelijkheid van Verwater
11.1 Behoudens bij levering door haarzelf is Verwater niet aansprakelijk voor gebreken in door haar verwerkte materialen en/of bouwstoffen of de gevolgen daarvan.
11.2 Verwater is niet aansprakelijk voor kosten en gevolgen van levering van bouwstoffen, welke niet door haar zijn geleverd. Paragraaf 18 lid 6 UAV 2012 is niet van toepassing.
11.3 Verwater is aansprakelijk voor schaden aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door foutieve constructies en/of berekeningen, door Xxxxxxxx of in haar opdracht door derden gemaakt, voorts voor fouten of nalatigheden harerzijds bij de uitvoering van het werk, voor zover te wijten aan haar opzet of grove schuld van of haar leidinggevende ondergeschikten. Alle (leidinggevende) ondergeschikten in dienst van Verwater kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden beroepen op het bepaalde in dit artikellid.
11.4 Verwater is voorts niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door hulppersonen.
11.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt de schade als bedoeld in artikel 6:78 BW.
11.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xxxxxxxx, zal de opdrachtgever Xxxxxxxx vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het
gebruik van) de goederen en zal hij Verwater alle schade vergoeden die Verwater lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
11.7 De aansprakelijkheid van Verwater is, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuur of bedrijfsleiding, te allen tijde en in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwater wordt uitgekeerd.
11.8 Verwater is niet aansprakelijk voor meer of andere schaden – zoals bedrijfs- en stagnatieschade of andere gevolgschade en/of immateriële schade – dan in deze voorwaarden is bepaald.
Artikel 12 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
12.1 Onverminderd de overige rechten van Verwater is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schaden, kosten en renten die het gevolg zijn van:
a. het niet voldoen aan de eisen aan de door Verwater aan de afnemer te leveren goederen c.q. voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, gesteld door de overheid en/of de organisaties en instellingen die belast zijn met het toezicht op die eisen;
b. het met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Xxxxxxxx opvolgen van de door of namens de opdrachtgever voorgeschreven methodes, het tegemoetkomen aan door de opdrachtgever geuite wensen, alsmede het opvolgen van alle overige door of namens de opdrachtgever gegeven voorschriften en aanwijzingen;
c. aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden die de voortgang van de levering door Xxxxxxxx / de door Xxxxxxxx te verrichten werkzaamheden vertragen of anderszins al dan niet blijvend verhinderen.
12.2 Het al dan niet verlenen van vergunningen, subsidies of het verkrijgen van de benodigde financiering, alsmede andere onvoorziene omstandigheden,
ontheffen de opdrachtgever niet van de in het vorige lid genoemde aansprakelijkheid en de opdrachtgever zal daaraan nimmer het recht kunnen ontlenen de overeenkomst te beëindigen, één en ander tenzij partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn.
12.3 Wanneer de opdrachtgever met het oog op de levering van de bestelde en gekochte goederen / de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden enige verplichting op zich heeft genomen en in de nakoming van die verplichting tekortschiet, is Verwater, wanneer zij op haar beurt hierdoor tekortschiet in de nakoming van háár verplichtingen, niet aansprakelijk voor de schade, kosten en interesten die daarvan het gevolg zijn. De opdrachtgever vrijwaart Verwater volledig voor aanspraken van derden jegens Verwater die direct of indirect voortvloeien uit een tekortkoming als in de vorige volzin bedoeld.
Artikel 13 Betaling
13.1 Het ingevolge de overeenkomst aan Xxxxxxxx toekomende bedrag is het saldo, gevormd door de aanneemsom, verhoogd met hetgeen overigens aan haar ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.
13.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient die betaling zonder beroep op compensatie of korting uiterlijk 30 dagen na de datum van de desbetreffende termijnfactuur te zijn geschied.
13.3 De met de opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn draagt een fataal karakter. De opdrachtgever zal dus door het enkele verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn in verzuim zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
13.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van een in lid 2 genoemde termijn in gebreke blijft, is Xxxxxxxx, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is, gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn
aan haar is voldaan, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
13.5 Na de oplevering wordt door Verwater desverlangd een eindafrekening ingediend. Van het eventueel verrichte meerwerk wordt een duidelijk gespecificeerde nota ingediend. Reeds betaalde termijnen worden in mindering op het eindsaldo gebracht.
13.6 Betaling van het aan Verwater volgens de eindafrekening toekomend saldo dient zonder beroep op compensatie of korting te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de eindafrekening.
13.7 Alle kosten in verband met de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13.8 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten voor rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de rekening van de desbetreffende raadsman voldoende. In ieder geval zal als vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten steeds en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 750,-.
13.9 Indien de opdrachtgever een opeisbare termijn dan wel het saldo van de eindafrekening niet binnen de in dit artikel daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever daarover een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel de wettelijke rente indien die hoger is dan 1% per maand.
13.10 Paragraaf 40 lid 12 en lid 13 UAV 2012 zijn niet van toepassing.
Artikel 14 Opeisbaarheid vorderingen
Alle vorderingen van Xxxxxxxx op de opdrachtgever worden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst nodig zal zijn, terstond opeisbaar:
a. In geval van beslaglegging op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever;
b. wanneer de opdrachtgever een aanvraag tot voorlopige surseance van betaling indient;
c. wanneer de opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, dan wel een schuldeiser van de opdrachtgever het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt;
d. wanneer de opdrachtgever één (of meer van haar) schuldeiser(s), al dan niet in het kader van een schuldenregeling een (onderhands) akkoord aanbiedt of anderszins een voorstel tot afkoop van haar schuld doet;
e. wanneer de opdrachtgever ontbonden en/of vereffend wordt;
f. wanneer de opdrachtgever c.q. haar vermogen onder bewind wordt gesteld;
g. wanneer de opdrachtgever krachtens enige wetsbepaling, dan wel op enige andere wijze handelings- of
beschikkingsonbevoegd wordt;
h. wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden en/of van enige met Verwater gesloten overeenkomst;
i. bij het einde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 15 Tekeningen, modellen
Xxxxxxxxx, tekeningen, berekeningen en modellen die door of in opdracht van Xxxxxxxx zijn vervaardigd, blijven haar eigendom en mogen door de opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, aan derden ter hand gesteld of anderszins benut dan voor de opdracht xxxxxxx waarvan zij zijn verstrekt. Na afloop van de opdracht dienen genoemde ontwerpen, tekeningen, berekeningen
en modellen door de opdrachtgever op eerste verzoek aan Xxxxxxxx te worden geretourneerd.
Artikel 16 Zekerheid
Desgevraagd is de opdrachtgever verplicht – welke desbetreffende verplichting een integrerend deel is van de overeenkomst – ten genoegen van Verwater te doen blijken van zijn kredietwaardigheid en zekerheid te stellen voor nakoming van zijn verbintenissen jegens Verwater. Indien de opdrachtgever de gevraagde zekerheid niet of niet tijdig stelt, is Xxxxxxxx niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de opdrachtgever, onverminderd haar recht op vergoeding van haar schade.
Artikel 17 Geschillen en slotbepalingen
17.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit de aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen als bedoeld in artikel 1 lid 1 of uit overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of naar aanleiding daarvan zijn gesloten, worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Rotterdam, behoudens de bevoegdheid van Xxxxxxxx het geschil te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig de desbetreffende regelen, zulks ter keuze van Verwater. Op de genoemde aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
17.2 De vorenstaande bepalingen brengen geen wijziging in de bevoegdheid van partijen om:
a) zich te wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam teneinde in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen;
b) de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen;
c) zich te wenden tot de bevoegde voorzieningenrechter teneinde verlof te verkrijgen tot het leggen van conservatoire en andere beslagen;
Artikel 18 Opschriften
De opschriften boven de artikelen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld voor verwijzingsdoeleinden en om het lezen te vergemakkelijken. Deze opschriften maken geen deel uit van de algemene voorwaarden en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen.
AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK BETREFFENDE HET VIJZELEN, HET VERPLAATSEN, HET REPAREREN VAN OPSLAGTANKS EN HET AANLEGGEN EN HERSTELLEN VAN FUNDATIES VOOR OPSLAGTANKS
voortvloeiende schade in welke vorm dan ook, waaronder begrepen de schade genoemd in de laatste zin van lid 1 van dit artikel.
Artikel 19 Technische voorschriften
19.1 Indien in het kader van de door Verwater uit te voeren werkzaamheden een of meer tanks in gevijzelde toestand zijn gebracht, mogen deze door de opdrachtgever, noch door vanwege de opdrachtgever aangewezen derden worden verplaatst. In geval een zodanige verplaatsing desondanks blijkt te hebben plaatsgehad, is Verwater nimmer aansprakelijk voor schade aan de desbetreffende tank(s), tankfundering of voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade aan het milieu.
19.2 Door Verwater gevijzelde, gerepareerde of verplaatste tanks dienen vóór de feitelijke her ingebruikneming aan een watertest te worden onderworpen. De watertest vindt niet plaats dan na overleg met Verwater en op door Verwater voorgeschreven wijze en volgens door Xxxxxxxx uitgevoerde richtlijnen en voorschriften. Indien een tank na voltooiing van de daaraan c.q. daarmede verband houdende werkzaamheden zijdens Verwater door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen zonder de daaraan voorafgaande en in dit lid voorgeschreven watertest, dan wel na een niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerde watertest, is Xxxxxxxx nimmer aansprakelijk voor enige daaruit