Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Agrarisch Loonbedrijf en Groothandel A. Bon B.V. en Onderhoudsbedrijf Bon Bon B.V., gevestigd te Kudelstaart
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Agrarisch Loonbedrijf en Groothandel A. Bon B.V. en Onderhoudsbedrijf Bon Bon B.V., gevestigd te Kudelstaart
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 1 augustus 2006 onder nummers 34239797 en 34239792
Artikel 1. Definities en afwijking
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Bon: Agrarisch Loonbedrijf en Groothandel A. Bon B.V. en/of Onderhoudsbedrijf Bon Bon B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, die het Product en/of de Dienst en/of het Werk aanbiedt/levert/plaatst;
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product en/of Aanneming en/of een Dienst afneemt van Bon;
- De Producten/het Product: folie, aarde, cement, zand, houtsnippers, beton, asfalt of andere door Bon geleverde grondstoffen, welke al dan niet zijn gebruikt voor het vervolmaken van het Werk;
- De Diensten/ de Dienst: aanvraag van vergunningen en/of het verrichten van werkzaamheden die niet vallen onder aanneming van werk of levering van het Product;
- Het Werk:voortbrengsel van stoffelijke aard dat voortkomt uit aanneming dat krachtens Overeenkomst voor Opdrachtgever door Bon tot stand is gebracht anders dan in dienstbetrekking;
- De Aanvraag: het verzoek van de Opdrachtgever aan hem een Offerte te doen toekomen;
- De Prijsopgaaf: elke door Bon opgesteld concreet aanbod van Producten en/of Werk en/of Diensten via op maat gemaakte aanbiedingen;
- De Begroting: elk door Bon schriftelijk opgesteld - niet bindend – aanbod (terzake kosten, werkzaamheden, etc.) met betrekking tot Producten en/of Werk en/of Diensten, welke een richtprijs bevat;
- De Opdrachtbevestiging: de door Bon ontvangen, door Opdrachtgever ondertekende en inhoudelijk ongewijzigde Prijsopgaaf of Begroting;
- De Overeenkomst/Overeenkomsten: de Opdrachtbevestiging, inclusief deze algemene voorwaarden.
1.2 Bij toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden kan hiervan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden
2.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Xxx is ontvangen.
2.2 Zodra een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de algemene voorwaarden tevens van toepassing op aanvullende en/of opvolgende Overeenkomsten en afspraken met Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de algemene voorwaarden van Bon.
2.3 Bon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas na toezending van deze algemene voorwaarden of clausules.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3. Begrotingen/Prijsopgaven
3.1 Begrotingen/Prijsopgaven zijn vrijblijvend, en kunnen door Bon worden herroepen totdat de Begrotingen/Prijsopgaven zijn ondertekend tenzij in de Begrotingen/Prijsopgaven uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn bepaald of een termijn is bepaald voor de acceptatie hiervan (“prijzen zijn vast gedurende een bepaalde periode”).
3.2 Bon brengt de Begrotingen/Prijsopgaven schriftelijk, mondeling dan wel elektronisch uit.
3.3 De Begrotingen/Prijsopgaven omvatten een omschrijving van de Producten, het Werk of Diensten. De Begrotingen/Prijsopgaven geven verder, indien mogelijk, een indicatie van de termijn voor de levering van de Producten, het Werk en de Diensten. De Begrotingen/Prijsopgaven geven zoveel inzicht in de wijze waarop de prijs voor de Producten, het Werk en de Diensten zullen worden berekend, onverminderd hetgeen is overeengekomen in artikel 5.
3.4 Bon zal ervoor zorgdragen dat – behoudens hetgeen is overeengekomen terzake meerwerk, artikel 6 – de prijs van het Werk niet meer zal bedragen dan 25% meer dan de indicatieve prijs in de Begroting (10% in het geval het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf), behoudens indien zij de Opdrachtgever – gedurende de uitvoering - schriftelijk heeft gewaarschuwd dat dit percentage zal worden overschreden.
Artikel 4. Voorschot, prijzen en prijswijzigingen
4.1 Bon is gerechtigd tot het vragen van (een) voorschot(ten) aan de Opdrachtgever ter dekking van de te maken kosten of het uiteindelijk in rekening te brengen bedrag (met een maximale hoogte van 50% van het totale bedrag van de Overeenkomst, indien het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bon is gerechtigd nog geen uitvoering aan de Overeenkomst te geven of verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang het verzochte voorschot niet is ontvangen.
4.2 De door Xxx opgegeven prijzen luiden steeds exclusief omzetbelasting, andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en ex transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de Overeenkomst.
4.3 Indien na de datum van de Prijsopgaaf, doch vóór uitlevering van het Product en/of de Dienst en/of het Werk, één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Bon gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsstijging 10% of meer bedraagt is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met Bon te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
4.4 Tot de in het voorgaande lid genoemde kostprijsfactoren behoren – doch niet uitsluitend – alle wijzigingen in vrachten, zoals invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen, alsmede koerswijzigingen.
Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Bon tijdig over de ruimte kan beschikken waar het Werk wordt uitgevoerd, dan wel waar het Product wordt geleverd. Ook dient deze te bewerkstelligen dat aanvoer van het Product mogelijk is naar voornoemde plaats en daar kan worden afgeleverd/neergezet.
5.2 De Opdrachtgever faciliteert voor het tot stand brengen van het werk voldoende aan- en afvoermogelijkheden, alsook aansluitmogelijkheden voor gas, water, licht en overige werktuigen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
5.3 De Opdrachtgever zal zorgen dat bij werkzaamheden in de nabijheid van wegen de veiligheid van Xxx en diens werknemers gewaarborgd zijn, onder andere door signalering en/of wegafzetting.
5.4 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de taken van Bon behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk/levering van het Product daarvan geen vertraging ondervindt.
5.5 De Opdrachtgever staat er voor in dat de grond waarin het Werk zal worden uitgevoerd, vrij is van welke vervuiling dan ook. Alle schade aan medewerkers, werktuigen en materiaal dat ontstaat vanwege bodemverontreiniging of welke andere vervuiling dan ook komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De bewijslast op vervuiling door Bon rust op de Opdrachtgever.
5.6 Bij afvoer van boventallig materiaal dient de Opdrachtgever voorafgaand een schriftelijke “schoongrondverklaring” te overleggen, bij gebreke waarvan Bon de Dienst niet zal uitvoeren, dan wel deze zal opschorten.
5.7 Opdrachtgever zal voor aanvang van het Werk/de Dienst een zogeheten KLIC-melding doen en Bon een schriftelijk overzicht verschaffen van waar zich kabels, leidingen en dergelijke bevinden. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde aansprakelijk voor welke schade dan ook met betrekking tot schade aan kabels, leidingen etc, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
Artikel 6. Meer/minderwerk
6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt – onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4 bepaalde - plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van (begroot) gebruikt Product, mits onvoorzien;
x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx in manuren, mits onvoorzien.
Xxx zal een aanvraag tot meer/minderwerk op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever bevestigen. Bon zal - indien de situatie het naar het oordeel van Bon toelaat - voorafgaand overleggen met Opdrachtgever.
6.2 Per uur meer/minderwerk wordt het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht/gecrediteerd.
Artikel 7. Uitvoering door derden
De Overeenkomst gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst door Xxx onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Het staat Bon echter vrij – indien zij dit noodzakelijk acht – werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
Artikel 8. Vergunningen
8.1 De Opdrachtgever draagt ten aanzien van de uitvoering van Werk zelf zorg voor de benodigde gegevens en goedkeuringen/toestemmingen van overheidswege (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, enzovoorts) welke benodigd zijn voor levering van het Product en/of het Werk (hierna: “vergunningen”). De daaraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtgever. Bon is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook vanwege het ontbreken hiervan, ook niet indien zij zelf de aanvraag voor de vergunningen heeft begeleid.
8.2 Op initiatief van Opdrachtgever kan Bon vergunningen voorbereiden en/of aanvragen. Xxx is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het resultaat van de aanvraag. Opdrachtgever is in zijn hoedanigheid van belanghebbende/aanvrager alle leges en eventueel bijkomende kosten verschuldigd in verband met de vergunningen.
8.3 Bon brengt voor de voorbereiding kosten in rekening welke in de Prijsopgaaf of Begroting alsdan nader worden gespecificeerd, dan wel begroot. Het bepaalde ten aanzien van meer/minderwerk geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van aanvraag van goedkeuringen enz.
8.4 Bon zal niet aanvangen met het Werk eer de benodigde vergunningen zijn ontvangen. Indien de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk wel verlangt, komt dit geheel voor diens rekening en risico, met dien verstande dat het Bon in dat geval vrijstaat de uitvoering van het Werk op te schorten totdat de benodigde toestemming/goedkeuring is verkregen.
Artikel 9. Opleveringstermijn
De in de Overeenkomst aangegeven datum van oplevering is een streefdatum doch geen fatale termijn. Dit geldt in het bijzonder indien weersomstandigheden Bon belemmeren de werkzaamheden te verrichten. Dit heeft tot gevolg dat een schriftelijke ingebrekestelling nodig is voor het laten intreden van verzuim en dat aan Bon een redelijke termijn dient te worden gegeven om alsnog na te komen.
Artikel 10. Risico-overgang
10.1 Zodra het Product zich bevindt op het grondgebied van de Opdrachtgever, draagt deze het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het Product mocht ontstaan, behoudens voorzover dit aan opzet of grove schuld van Bon te wijten is. Indien de Opdrachtgever in verzuim blijft met de afname van het Product of de uitvoering van het Werk op enige wijze belemmert, zal Bon gerechtigd zijn onder meer de kosten van opslag van het Product en/of loonkosten en overige meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en geldt het voorgaande inzake de risico-overgang vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is met afname.
10.2 Bon is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden, die hij onder zich heeft.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Bon totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor alle aan de Opdrachtgever geleverde of nog te leveren Producten, het Werk of de Diensten daaronder begrepen kosten van levering, transport, montage en installatie, evenals alle overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst (te vermeerderen met rente, kosten, contractuele schadevergoedingen en boetes) die de Opdrachtgever wegens het eventueel tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten verschuldigd is, volledig aan Bon zijn voldaan.
11.2 Voor zover de Opdrachtgever nog andere dan de hiervoor opgesomde verplichtingen jegens Bon heeft, zullen betalingen van de Opdrachtgever eerst in mindering worden gebracht op deze overige verplichtingen en vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de Opdrachtgever aan alle hiervoor opgesomde verplichtingen heeft voldaan.
11.3 Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met betaling, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, wanneer de vorderingen nog niet opeisbaar zijn, is Bon gerechtigd onmiddellijke afgifte van de Producten op grond van het eigendomsvoorbehoud te verlangen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zij dat zij op eerste verzoek Bon de toegang zal verschaffen tot haar
(bedrijfs)gebouwen en (bedrijfs)terreinen teneinde Bon te doen meenemen.
11.4 Indien de bepalingen uit dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete verschuldigd aan Bon van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.
11.5 Indien onder de werking van dit artikel Producten worden teruggenomen dan zal de waarde van deze Producten in mindering worden gebracht op de openstaande bedragen als bedoeld in lid 1. De waarde van de Producten wordt bepaald door Xxx aan de hand de waarde in het economische verkeer op het moment van terugname.
Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1 Betalingen door Opdrachtgever dienen giraal in euro’s te zijn voldaan op de bankrekening een en ander als vermeld op de factuur/voorschotnota, uiterlijk binnen een termijn van 21 dagen na dagtekening factuur/voorschotnota. Na het verstrijken daarvan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal vanaf dat moment een vertragingsrente van 2 procent per maand van het totaal gefactureerde bedrag in rekening worden gebracht.
12.2 Bon is gerechtigd om een aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde Opdrachtgever.
12.3 Alle vorderingen van Bon op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar bij aanvraag faillissement, aanvraag surséance van betaling, of aanvraag van toepassing van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen dan wel indien de Opdrachtgever op enige andere wijze het vrije beheer verliest over zijn vermogen, of Bon gegronde redenen geeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
12.4 Bon is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Producten of uitvoering van het Werk over te gaan of deze voort te zetten, gepaste zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.
12.5 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft (verzuim), kan Bon de buitengerechtelijke incassokosten, forfaitair gesteld op 10% van het openstaande saldo doch met een minimum van € 100,- per openstaande rekening, in rekening brengen. Ingeval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd zoals vastgesteld op basis van het forfaitaire liquidatietarief met een maximum van 10% van de hoofdsom ofwel op basis van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten en daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten.
Artikel 13. (Op)levering
13.1 Als tijdstip van oplevering geldt het moment waarop Xxx of een van haar ondergeschikten Opdrachtgever mededeelt dat het Product of het Werk voltooid is. Het staat Bon vrij Opdrachtgever te verplichten na oplevering van het Werk ter goedkeuring, een eventueel van foto’s voorzien opleveringsrapport te doen ondertekenen, waarvan Opdrachtgever een afschrift zal ontvangen. Dit ondertekende opleveringsrapport geldt als bindend bewijs in een eventueel geschil ten aanzien van de staat van het Product/ het Werk op het moment van oplevering.
13.2 Nadat het Werk/ het Product is (op)geleverd, zal Opdrachtgever het Werk keuren binnen uiterlijk 14 dagen nadat de mededeling is gedaan. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde tekortkomingen is verstreken, worden het Product/het Werk geacht te zijn geaccepteerd.
13.3 Indien onbewerkt Product (bijvoorbeeld 3 m3 aarde) is overeengekomen en de Opdrachtgever stelt dat de geleverde hoeveelheid niet overeenkomt met de in de Overeenkomst gemelde hoeveelheid Product, ligt het op de weg van de Opdrachtgever zulks aan te tonen.
Artikel 14. Reclames
14.1 Reclames dienen met inachtneming van onderstaande termijnen te worden gemeld, bij overschrijding waarvan elke aanspraak tegen Bon terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 2 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
14.2 Voor zover het Product/het Werk gebreken vertonen die niet binnen de 14 dagen na oplevering zichtbaar zijn, dient de Opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd melding van gegronde tekortkomingen te maken binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of had
kunnen constateren, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Het recht hiertoe vervalt in ieder geval 2 jaar na oplevering.
14.3 Tekortkomingen, die zijn ontstaan nadat derden in de nabijheid van het Product/Werk werkzaam zijn geweest, zijn niet toerekenbaar aan Bon, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de tekortkoming door Xxx is veroorzaakt.
14.4 In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Product/Werk ongeacht deze tekortkomingen worden geaccepteerd. Bon zal zulke tekortkomingen - indien redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk - alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
14.5 De onder dit artikel vallende gebreken zullen door Bon worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Bon, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Xxx. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals bijvoorbeeld transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 15. Garantie
15.1 Behalve de hierna uitgesloten beperkingen staat Bon in voor zowel de deugdelijkheid van het Product/Werk als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal. Dit geldt enkel indien het gebrek het directe gevolg is van een uitsluitende of overwegende onjuistheid in de door Bon toegepaste constructie of vanwege gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Op in het Product/Werk gebruikte grondstoffen geeft Bon de garantie die zij heeft bedongen bij haar leveranciers. Indien betreffende leverancier geen garantie heeft bedongen, geeft Xxx eveneens geen garantie terzake het desbetreffende materiaal.
15.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. door de Opdrachtgever zelf aangeleverde materialen respectievelijk zaken;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever toegepast;
g. schade aan het Product/het Werk welke is totstandgekomen door toedoen van dieren, ongedierte, onkruid, enzovoorts;
i. schade aan het Product/ het Werk die het gevolg zijn van weersinvloeden;
j. schade ontstaan aan het Product/ het Werk die (mogelijk) verband houden met de ondergrond, zoals grondverzakkingen, aardbevingen enzovoorts, tenzij Opdrachtgever constructieberekeningen heeft laten maken, deze aan Bon heeft voorgelegd en schriftelijk is overeengekomen dat Bon volgens deze constructieberekeningen het Werk zal uitvoeren;
k. de aanwezigheid van onkruid in het geleverde Product;
x. xxxxxxxx of barsten in door Bon aangelegd beton, tenzij deze ook de voorbewerking/bewapening van de ondergrond heeft verzorgd en Opdrachtgever constructieberekeningen heeft laten maken, deze aan Bon heeft voorgelegd en schriftelijk is overeengekomen dat Bon volgens deze constructieberekeningen het Werk zal uitvoeren.
15.3 Terzake van door Bon uitgevoerde Diensten wordt geen enkele garantie gegeven, behalve dan welke ingevolge de wet geldt omtrent de uitvoering van opdracht.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van Bon is beperkt tot hetgeen eventueel wordt uitgekeerd door haar bedrijfsaanprakelijkheidspolis. Xxx aanvaardt derhalve onder meer geen aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming van andere (contractuele) verplichtingen noch die wegens een onrechtmatige daad van een ondergeschikte (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid).
16.2 Mocht desalniettemin aansprakelijkheid van Bon worden aangenomen dan is de aansprakelijkheid van Bon jegens Opdrachtgever beperkt tot vergoeding van alle schade tot maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag.
16.3 Behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Xxx is alle aansprakelijkheid van Bon voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, zoals bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden, van vergoeding uitgesloten, behoudens het in lid 1 bepaalde.
16.4 Opdrachtgever zal Xxx vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Bon in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
16.5 Schade vanwege milieuaantasting, op welke wijze dan ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17. Overmacht, opschorting en ontbinding
17.1 Het tekortschieten door Bon in de nakoming van de Overeenkomst is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Bon gelegen omstandigheid, waaronder in ieder geval valt oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, sabotage, werkstaking, bezetting werkliedenuitsluiting, transport-, invoer- en uitvoerbelemmeringen, blikseminslag, (extreme) weersomstandigheden, ijsgang, brand, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, in- uitvoer, leverings- of productieverboden, niet-beschikbaarheid van personeel wegens ziekte en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bon of diens toeleveranciers.
17.2 De termijn voor nakoming wordt verlengd met de periode, gedurende welke Bon door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Bon gehouden is schadevergoeding te voldoen aan de Opdrachtgever.
Artikel 18. Opschorting en ontbinding door Xxx
18.1 Overeenkomsten kunnen door Xxx zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, worden opgeschort voor maximaal 3 maanden of worden zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring daartoe op het moment dat de Opdrachtgever;
a. niet, niet behoorlijk of niet op tijd voldoet aan enige van belang zijnde verplichting, die voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien;
b. goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Bon te voldoen;
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling (wordt) aanvraagt (/-d), of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling;
d. door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en conform artikel 37 FW gestand doet.
18.2 In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst worden de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, en is de Opdrachtgever gehouden om het bedrag te betalen en de Producten/Werk die op deze vordering(en) betrekking hebben, af te nemen, bij gebreke waarvan Xxx bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening en risico te verkopen. Ook is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Bon geleden schade door ontbinding zoals winstderving en opslag- en transportkosten etc.
Artikel 19. Forumkeuze/bevoegdheid
19.1 Op alle Offertes en Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de door Bon met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam(, Sector Kanton).
Artikel 20. Slotbepaling
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door een rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze voorwaarden die nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de tussen partijen gesloten overeenkomst.