ALGEMEEN
ALGEMEEN
Waar staat aangegeven onderaannemer dient bij leverantie voorzover van toepassing te worden gelezen leverancier.
Deze inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld op 22-1-2007 en gedeponeerd bij KvK Zwolle onder handelsregisternummer 0505942.
Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN
1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de C.A.O. voor de Bouwnijverheid na te komen, tenzij op de werknemers van de onderaannemer een andere C.A.O. van toepassing is.
2. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van loonheffing,
voorzover direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen.
3. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer te overleggen:
a. zijn B.T.W.-nummer;
b. zijn inschrijfnummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
c. (voorzover van toepassing) zijn aansluitingsnummer bij de onderlinge waarborgmaatschappij.
d. (voorzover van toepassing) een geldige VAR verklaring
e. (voorzover vereist) een vestigingsvergunning
4. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer wekelijks een mandagenregister xxxxxxx van het aan hem opgedragen werk te verstrekken.
Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door de onderaannemer bij het werk ingeschakelde werknemers, alsmede een manuren-verantwoording te bevatten.
5. De onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden de aannemer een verklaring te tonen inzake zijn afdracht van loonheffingen.
6. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of
ten dele aan een ander over te dragen danwel in onder-onderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door de aannemer.
7. Het is de onderaannemer verboden om het in de onderaannemingssom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigen-
dom over te dragen.
8. De onderaannemer vrijwaart de aannemer voor aansprakelijkheid van de aannemer jegens haar opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de onderaannemer van enige verplichting ingevolge de overeenkomst danwel ingevolge de wet.
9. De onderaannemer vrijwaart de aannemer voor schade en aanspraken wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten van derden.
00.Xx onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, welke de aannemer krachtens de door haar gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk of de leverantie een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.
00.Xx onderaannemer is verplicht na te leven en op te volgen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit, de Publicatiebladen, voorschriften, richtlijnen en instructies van de Arbeidsinspectie, het Arbobeleidsplan van de aannemer c.q. het V&Gplan c.q. het Kwaliteit Arbo en Milieuplan van de aannemer alsmede instructies van de aannemer terzake van veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften e.d.; de aanwezigheid en gebruik van de benodigde voorzieningen behoort onder alle omstandigheden tot de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de onderaannemer die de aannemer xxxxxxx volledig vrijwaart.
Artikel 2: ORDERS EN AANWIJZINGEN
De onderaannemer is verplicht de door de aannemer gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. De onderaannemer dient de aan hem verstrekte opdracht danwel leverantie goed en deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
Artikel 3: RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING
Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de overeenkomst van onderaanneming aan de opdrachtgever van de aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van de aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer.
Artikel 4: AANVANG VAN HET WERK; UITVOERINGSDUUR
1. De onderaannemer accepteert dat de volgorde en de start van de te verrichten werkzaamheden door de aannemer wordt bepaald. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de voortgang van het hoofdwerk en naar de eisen welke in verband met die voortgang kunnen worden gesteld. Eén en ander ter beoordeling van de aannemer.
2. De onderaannemer dient zelf tijdig ter plaatse op het werk te controleren of de werkzaamheden op de aangegeven datum kunnen worden aangevangen.
3. Indien de onderaannemer, om welke reden dan ook, niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht de aannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, voor de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.
4. De aannemer heeft het recht het tijdschema in verband met het tempo van de bouw aan te passen
c.q. te verlengen of te verkorten, zodanig kan voortzetting van de werkzaamheden buiten normale werktijd worden gevergd zonder aanspraak op bijbetaling. Indien de onderaannemer zich niet houdt aan het tijdschema danwel het tijdschema in enig onderdeel overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder nadere aanmaning in hem toerekenbaar verzuim. De aannemer heeft in dat geval het recht om alle kosten waaronder eventueel aan haar opdrachtgever verschuldigde kortingen, boetes e.d. aan de onderaannemer in rekening te brengen; alles onverlet de rechten van de aannemer de overeenkomst te ontbinden.
In alle gevallen is de aannemer bij overschrijding gerechtigd ander personeel direct in te zetten waarvan de kosten alsdan voor rekening van de onderaannemer komen. Van niet-toerekenbaarheid aan de onderaannemer, kan in ieder geval geen sprake zijn ingeval de overschrijding een gevolg is van de eigen bedrijfsvoering van de onderaannemer en/of het niet tijdig kunnen beschikken over voldoende personeel, materieel en/of materialen en/of leveranties en/of prestaties van derden (leveranciers of onderaannemers van de onderaannemer)
6. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn is
de onderaannemer aan de aannemer een schadevergoeding wegens te late oplevering verschuldigd van het bedrag welke de aannemer aan haar opdrachtgever is verschuldigd bij te late oplevering met een minimum van € 50,- per werkbare werkdag. De aldus verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de aannemer de onderaannemer verschuldigd is.
Artikel 5: WERKWIJZE
1. Tenzij anders vermeld, wordt door de aannemer geen hulp of dienst verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden danwel de levering of de lossing van goederen. De onderaannemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele verlichting en hulpmaterialen. Indien echter gebruik wordt gemaakt van door de aannemer ter beschikking gesteld materieel, is de onderaannemer daarvoor verantwoordelijk tot het tijdstip dat het materieel door de onderaannemer bij de uitvoerder van de aannemer is ingeleverd tegen ontvangst van reçu; op dit reçu wordt aantekening gemaakt van eventuele schade. Zodanige aantekening is voor de onderaannemer bindend. De onderaannemer dient derhalve het hem ter beschikking gestelde materieel goed te gebruiken en/of te onderhouden bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten.
2. De aannemer kan haar opdrachtgever of de bouwdirectie schriftelijk verzoeken orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de onderaannemer te verstrekken. In dat geval is de onderaannemer, in afwijking van art. 2 verplicht tevens deze orders en aanwijzingen op te volgen mits hij afschrift van dit bedoelde verzoek van de aannemer aan de bouwdirectie heeft ontvangen.
3. Tijdens en na diens werkzaamheden verplicht de onderaannemer zich op eerste aanwijzing en ten genoege van de uitvoerder tot het schoonhouden en opruimen van werkterrein respectievelijk object
en het afvoeren van vuil en afvalresten.
Indien de onderaannemer nalatig blijft dit te doen, dan is de aannemer gerechtigd deze werkzaamheden voor rekening van de onderaannemer te laten uitvoeren.
De onderaannemer dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor afvoer van bij zijn werkzaamheden vrijkomende afvalmaterialen en hij dient daarbij de instructies van de uitvoerder van de aannemer op te volgen. Eventuele door de aannemer getroffen afvoervoorzieningen (container) mogen door de onderaannemers niet worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk dit gebruik wel is toegestaan. Voor verontreiniging van het bouwproject of de afvalvoorzieningen met chemisch afval, is de onderaannemer volledig aansprakelijk en alle schade en kosten zullen op hem worden verhaald.
4. Het is niet toegestaan reclameborden op het werk te plaatsen zonder toestemming van de aannemer. Alle reclameborden waarmee de aannemer niet eens is zullen terstond door haar worden verwijderd en in de afvalcontainer worden gestort. Dit is niet van toepassing op reclameborden die door de aannemer voor rekening van de onderaannemer zijn aangebracht.
Artikel 6: LEVERINGEN; GOEDKEURING
1. Geleverde en door de aannemer ontvangen materialen zijn direct eigendom van de aannemer ook ingeval betaling of verwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Niet aanvaarde materialen blijven eigendom van de onderaannemer.
2. Het risico van alle sub 1 bedoelde materialen blijft voor rekening van de onderaannemer tot aan de oplevering bedoeld sub 4 hieronder. De onderaannemer dient deze materialen genoegzaam te verzekeren.
3. Tijdens de uitvoering van de opdracht behoudt de aannemer zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving materialen c.q. bouwdelen te onderzoeken danwel door derden te doen onderzoeken om te beoordelen of voldaan wordt aan de in het contract gestelde eisen. De onderaannemer verleent op eerste desbetreffend verzoek volledige medewerking aan zodanig onderzoek en zal daarvoor geen kosten aan de aannemer in rekening brengen.
4. Het geleverde en/of geproduceerde geldt eerst dan als definitief goedgekeurd zodra het door de opdrachtgever van de aannemer in oplevering is aanvaard; zodanige oplevering ontslaat de onderaannemer niet van zijn verplichtingen in te staan voor de goede en duurzame kwaliteit van het geleverde.
De onderhoudstermijn tussen de aannemer en de onderaannemer loopt tot en met de einddatum van de onderhoudstermijn van de aannemer jegens haar opdrachtgever.
5. Indien een proefstuk is overeengekomen, is de aannemer bevoegd om bij afkeuring van dit proefstuk door haar en/of door de directie van het werk, de overeenkomst met de onderaannemer met onmiddellijke ingang zonder nadere discussie te ontbinden.
Ook ingeval de leverantie wat kwaliteit, afmeting, tolerantie of hoedanigheid betreft danwel anderszins niet aan de overeenkomen condities beantwoordt, heeft de aannemer zonder enige ingebrekestelling gehouden te zijn, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de levering te weigeren en de opdracht naar keuze, geheel of gedeeltelijk te annuleren.
Zodanige ontbinding is steeds onder voorbehoud van rechten zijdens de aannemer in het bijzonder de aanspraak op vergoeding van alle schade c.q. meerdere kosten welke de aannemer elders moet maken.
6. Afgekeurde en/of ondeugdelijke leveranties/producties dienen op eerste aanzegging voor rekening van de onderaannemer door deze te worden herstel en/of vervangen en/of te worden verwijderd.
Bij in gebreke blijven van de onderaannemer heeft de aannemer recht herstellingen en/of vervangingen en/of verwijderingen voor rekening van de onderaannemer te doen uitvoeren, zonodig door derden. Kosten xxxxxxx mag de aannemer direct in compensatie brengen.
7. De onderaannemer zal minimaal aan de opdrachtgever van de aannemer die garanties verstrekken op zijn werkzaamheden en leveranties, welke door de opdrachtgever krachtens bestek, eventuele nota’s van wijziging en verdere contractstukken verlangd kunnen worden. Daarnaast blijft de onderaannemer, ongeacht andersluidende bedingen in de garantievoorwaarde welke bedingen tussen partijen als niet geldend worden beschouwd, aansprakelijk volgens alle regels van het B.W.,
U.A.V. en contractstukken.
8. Prijzen zijn gebaseerd op franco-levering op het door de aannemer aangegeven adres inclusief emballage gelost en getast danwel aangebracht op aanwijzing van de aannemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Xxxxxxxx reizen voor rekening en risico van de onderaannemer. Breuk en beschadigingen ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het lossen en tassen danwel aanbrengen, zijn voor rekening en risico van de onderaannemer tenzij de aannemer hieraan schuld zou hebben.
9. Leveringen van meer of minder wordt slechts geaccepteerd ingeval terzake uitdrukkelijk schriftelijk is geaccordeerd. Wijzigingen in prijs, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, en bovendien slechts dan ingeval zowel de verhogingen wettelijk zijn toegestaan alsook door de aannemer op gelijke wijze kunnen worden doorberekend.
00.Xx het gereedkomen van de werkzaamheden danwel na de levering zullen revisietekeningen door de
onderaannemer aan de aannemer worden verstrekt. Attesten, certificaten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. dient de onderaannemer, indien deze door de aannemer worden verlangd, ten spoedigste doch uiterlijk binnen twee weken na levering/uitvoering, en in ieder geval voor indiening van de laatste (termijn)betaling, aan de aannemer ter beschikking te stellen.
11.Goederen en werkwijzen welke de onderaannemer in samenwerking met of in opdracht van de aannemer heeft ontwikkeld, komen uitsluitend aan de aannemer toe en mogen niet dan met schriftelijke toestemming van de aannemer aan derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 7: BETALING
1. De aannemer zal slechts tot betaling overgaan zodra levering/het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft door de onderaannemer naar genoegen en aantoonbaar is geleverd/uitgevoerd – onverlet art. 6 lid 4 – en nadat de onderaannemer desgevraagd heeft aangetoond dat de in het werk gestelde werknemers het hun toekomende is uitbetaald en aan de verplichtingen terzake premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, loonbelastingen en premies/verplichtingen bedrijfstakeigenregelingen is voldaan.
2. Bij de factuur waarmee aanspraak op enige betaling wordt gemaakt, dient een bon en een mandagenregister gesloten te zijn, ondertekend door de uitvoerder of projectleider van de aannemer. Aangezien de uitvoerder van de aannemer de mogelijkheid heeft om prestatiebonnen op voorschotbasis af te tekenen althans zonder exacte controle op maten en aantallen, levert aftekening van een prestatiebon jegens de aannemer geen bewijs op dat de op deze bon voorkomende hoeveelheden ook als daadwerkelijk reeds geleverd c.q. geproduceerd worden beschouwd. De getekende bon houdt nimmer (goed)keuring van het geleverde en/of geproduceerde in; ook betaling op een factuur geldt nimmer als blijk van zodanige goedkeuring. Zonder afgetekende bon en manurenlijst en eventueel verdere gegevens als bedoeld in art. 1 dezer voorwaarden, zal de aannemer niet tot betaling van enige factuur behoeven over te gaan.
3. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de aannemer uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur en goedkeuring hiervan het verschuldigde bedrag betalen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Er dient voor ieder werk afzonderlijk te worden gefactureerd. De aannemer is bevoegd betaling te doen geschieden middels verrekening, ook met eventuele vorderingen van de aannemer op de onderaannemer uit hoofde van een ander werk of project danwel uit welke andere oorzaak voortvloeiende.
4. De aannemer heeft steeds het recht om van de onderaannemer genoegzame zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de aannemer. Van de aannemer kan nimmer meer zekerheidsstelling worden verlangd dan in het individuele contract met de onderaannemer specifiek is overeengekomen.
5. De aannemer is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering te brengen; de onderaannemer zal aan opdrachten zodanige wijzigingen gevolg geven ook indien daardoor de omvang van het werk vermeerderd of verminderd. De aannemer is slechts gehouden meer- of minderwerk te erkennen en tot betaling of verrekening daarvan over te gaan indien daaraan een schriftelijke opdracht als meerwerk ten grondslag ligt.
6. De onderaannemer is verplicht binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden c.q. na
eerste oplevering zijn rekening terzake het hem eventueel nog toekomende bedrag bij de aannemer in te dienen.
De aannemer is niet gehouden tot het betalen van enige rekening die de onderaannemer na genoemde termijn heeft ingediend tenzij bijzondere en niet aan de onderaannemer toerekenbare, aan de aannemer tevoren schriftelijk kenbaar gemaakte omstandigheden zich daartegen verzetten
7. De onderaannemer staat er jegens de aannemer voor in dat door hem alle derden die terzake van het werk een vordering op de onderaannemer hebben als eersten uit de door de aannemer te verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is de aannemer gerechtigd zich daarvan te overtuigen alvorens verder betalingen aan de onderaannemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op de onderaannemer rustende verplichting is de aannemer voorts gerechtigd de vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens de onderaannemer te voldoen en deze betalingen met de onderaannemer te verrekenen, waarvan de onderaannemer schriftelijk in kennis zal worden gesteld.
8. Xxxxxxxx van enige factuur laat onverlet het bepaalde in art. 6 lid 4, en ontslaat de onderaannemer
niet van enige garantie of aansprakelijkheid waartoe hij gehouden is ingevolge de overeenkomst en de wet.
Artikel 10: AFDRACHT PREMIES SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN EN LOONHEFFING
1. De factuur van de onderaannemer dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van de Wet op de Omzetbelasting. De onderaannemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval duidelijk de volgende gegevens te vermelden:
a) het projectnummer van de aannemer;
b) het werk en de plaats van uitvoering;
c) het tijdvak van de verrichte prestatie;
d) de omvang van de loonsom C.S.V.;
e) het percentage van de loonsom C.S.V.
f) het bedrag dat op G-rekening moet worden overgemaakt;
g) naam, adres en woonplaats van hem zelf;
h) een opgave of de verleggingregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
2. De aannemer heeft het recht de terzake van het aan de onderaannemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening.
3. Indien de aannemer tot het oordeel komt dat door de onderaannemer xxxxxxx van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst of op de factuur is vastgesteld, zal hij dat percentage wijzigen.
4. De aannemer heeft steeds het recht de door de onderaannemer danwel diens sub-onderaannemers xxxxxxx van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting waarvan zij ingevolge de Wet Keten-aansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkerde rekening in de zin van de Wet Keten-aansprakelijkheid. Ingeval de aannemer van dit recht gebruik maakt is de onderaannemer verplicht de nadere regelingen als bedoeld in art. 16b 7de lid C.S.V. stipt na te komen.
5. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is de aannemer ten allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting van de onderaannemer in te houden en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging/ uitvoeringsinstelling danwel ontvanger der directe belastingen te voldoen.
6. In gevallen als hierboven omschreven is de aannemer door betaling hiervan jegens de onderaannemer gekweten voorzover het deze bedragen betreft.
7. Indien de aannemer na aansprakelijkstelling voor door de onderaannemer of diens sub- onderaannemers niet betaalde belastingen en/of premies, deze belastingen en premies voldoet, heeft de aannemer –buiten de situatie als in voorgaande leden bedoeld- ten belope van het gehele door haar voldane bedrag verhaal op de onderaannemer. De vordering van de aannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling.
8. Door voldoening door de aannemer aan de verplichtingen ingevolge de C.A.O.-bouwbedrijf jegens de werknemers van de onderaannemer heeft de aannemer op de onderaannemer verhaal ten belope van hetgeen door de aannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling, zulks met recht op verrekening.
Artikel 11: VERBOD OP VERPANDING
Het is de onderaannemer verboden zijn uit de overeenkomst jegens de aannemer voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van de aannemer aan een derde te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen of daarop beperkte rechten te vestigen.
Artikel 12: ONTBINDING
1. De aannemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden –zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst verreist is en met behoud van de aanspraak op vergoeding van schade- indien:
a) de onderaannemer de leverings/uitvoeringstermijn volgens de werkplanning/tijdschema van de bouw overschrijdt of indien reeds voor het verstrijken van die termijn hoogst aannemelijk is dat deze termijn in ieder geval overschreden zal worden;
b) door of vanwege de opdrachtgever, diens vertegenwoordigers of onder hem ressorterend personeel, enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of aangeboden aan personeel ressorterende onder de aannemer of onder de opdrachtgever van de aannemer;
c) de geleverde materialen danwel het uitgevoerde werk niet aan de overeengekomen voorwaarden beantwoorden;
d) faillissement van de onderaannemer wordt uitgesproken of deze een aanvraag tot surseance van betaling indient;
e) de onderaannemer zijn bedrijfsuitvoering staakt danwel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst met de aannemer geen nadeel daarvan ondervindt en de eventueel door de aannemer verlangde zekerheid wordt gesteld;
f) de opdrachtgever van de aannemer zijn opdracht aan de aannemer (in verband waarmee de aannemer aan de onderaannemer de betreffende opdracht juist heeft verleend) mocht intrekken, alsmede bij zodanige wijziging van omstandigheden dat handhaving van de opdracht in redelijkheid niet van de opdrachtgever of van de aannemer kan worden gevergd;
g) de onderaannemer in gebreke blijft met de nakoming van enige op hem rustende verplichting krachtens deze algemene voorwaarden.
2. In het geval, hiervoor sub f vermeld, zal de aannemer aan de onderaannemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn indien en voorzover de aannemer zelf van haar opdrachtgever schadevergoeding zal kunnen verkrijgen. Overigens zal de aannemer nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade, met name ook niet de schade als bedoeld in art. 1647 B.W. danwel bedoeld in soortgelijke regelingen, bijv. par 14 lid 10 UAV
3. In de gevallen hiervoor bedoeld onder a,b,c,d, e en g zal de aannemer bevoegd zijn om voor de voltooiing van de opdracht gebruik te maken of te doen maken van de op het werk aanwezige door de onderaannemer aangevoerde materialen, bouwstoffen en hulpmaterialen.
4. In de gevallen hiervoor bedoeld onder a, b, d, e en g zal de aannemer voorts bevoegd zijn om eventuele andere met onderaannemer lopende overeenkomsten direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden onder toepassing van hetgeen overigens in dit artikel is bepaald.
5. Alle schade of nadeel onder welke benaming ook voor de aannemer uit de toepassing van dit artikel voortvloeiend kan zij ten laste brengen van de onderaannemer en met eventueel door haar verschuldigde bedragen verrekenen.
Artikel 13: VERZEKERING, VRIJWARING
1. De onderaannemer zal alle leveringen en werkzaamheden genoegzaam en tot het moment bedoeld in art. 6 lid 2 verzekeren tegen alle schaden die zich hieraan mochten voordoen danwel daaruit mochten voortvloeien zowel voor het werk als jegens derden; de onderaannemer is verplicht om op eerste verzoek van de aannemer een afschrift van de betreffende polis en desgewenst betalingsbewijs aan de aannemer ter beschikking te stellen. Het te verzekeren bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid zal in overeenstemming moeten zijn met het door de opdrachtgever aan de aannemer gevraagde bedrag.
2. Wat betreft de C.A.R. verzekering, is de onderaannemer meeverzekerd op de polis van de aannemer. Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de opdrachtgever is overeengekomen, zal de aannemer de onderaannemer uitsluitend toegang tot zijn
C.A.R. verzekering verlenen voor schade aan het aan de onderaannemer opgedragen werk (of de daarvoor bestemde materialen) en voor die zaken die de onderaannemer ter uitvoering van de opgedragen werkzaamheden daadwerkelijk in bewerking heeft indien en voorzover de onderaannemer hiervoor zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest indien deze clausule niet had bestaan. Indien de aannemer toestemming geeft gebruik te maken van haar polis tengevolge waarvan een bedrag wordt uitgekeerd, heeft de onderaannemer nimmer recht op meer dan de aan de aannemer uitgekeerde bedragen. Verder heeft de aannemer recht op schadeloosstelling, als ten gevolge van de daardoor verhoogde schadelast de premie zal worden verhoogd.
3. De onderaannemer vrijwaart de aannemer voor alle gevolgen en schadevorderingen door derden tegen de aannemer ingesteld, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met gedragingen en werkzaamheden van de onderaannemer of degenen voor wie danwel het materieel voor hetwelk hij verantwoordelijk is. Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van advies en juridische bijstand.
4. Terzake de levering van materialen door de onderaannemer en daarvoor bestaande productaansprakelijkheid, is de onderaannemer verplicht om op eerste verzoek van de aannemer alle benodigde informatie te verstrekken omtrent de herkomst en de producent. De onderaannemer vrijwaart, met inbegrip van alle kosten van advies en juridische bijstand, de aannemer voor iedere aanspraak krachtens productaansprakelijkheid.
Artikel 14: TOESTEMMING OPDRACHTGEVER
Indien en voorzover de opdrachtgever van de aannemer opgedragen werk zich het recht heeft voorbehouden of dit recht alsnog zal voorbehouden dat gunning van een onderdeel van het werk c.q. van leveringen slechts mag plaatsvinden na zijnerzijds verkregen goedkeuring en instemming met de te kiezen onderaannemer, wordt aan de door de aannemer gesloten overeenkomst verbonden geacht de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever daaraan zijn goedkeuring zal verlenen.
Artikel 15: GESCHILLEN
Alle geschillen –daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de opdracht of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de aannemer en de onderaannemer mochten ontstaan, worden slechts beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen als beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze drie maanden voor de dag van de door de aannemer aan de opdrachtgever voor het hoofdwerk gedane prijsopgave luidden.
Nederlands recht is van toepassing.