PRAKTISCHE GEGEVENS
Algemene offerteaanvraag Automatisering domeinen
PRAKTISCHE GEGEVENS
Voorwerp van de opdracht
Deze opdracht betreft de levering en installatie van een automatiserings- systeem in de provinciale recreatieve domeinen. De opdracht heeft in de eerste plaats betrekking op de domeinen De Gavers, Puyenbroeck en het Huis van de Sport, bij uitbreiding mogelijks ook Het Leen, De Boerekreek en het Molenmuseum.
De opdracht omvat:
– de analyse, de ontwikkeling, de implementatie, de installatie en het onderhoud van een softwarepakket voor de automatisering ;
– projectmanagement ;
– de opleiding van gebruikers en van systeemverantwoordelijken ;
– het opstellen van een handleiding.
De modaliteiten van de opdracht worden beschreven in deel 1 van dit lastenboek (Algemene bepalingen).
De technische en projectspecificaties worden omschreven in deel 2
(Technische bepalingen).
Opdrachtgevend bestuur
Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Informatica Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx
Contactpersonen:
algemene coördinatie
Xxx Xxxxxxx, informaticus A tel. 00-000 00 00 e-mail xxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxxx Xxxxxxx, bestuurssecretaris-jurist tel. 00-000 00 00
e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx fax 00-000 00 00
voor domein De Gavers
Xxxxx Xxxxxxxxxx, directeur tel. 000-00 00 00 - fax 000-00 00 00 e-mail xxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
voor domein Puyenbroeck
Xxxx Xxxxxxx, diensthoofd tel. 00-000 00 00 - fax 00-000 00 00 e-mail xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
voor het Huis van de Sport
Xxx Xxxxxxxx, diensthoofd-sportfunctionaris tel. 00-000 00 00 –
fax 00-000 00 00 e-mail xxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
Gunning
De gunningswijze is de algemene offerteaanvraag.
Het bestuur kiest de voordeligste offerte op grond van volgende gunnings- criteria (in volgorde van belangrijkheid):
– waarborg en onderhoud ;
– de technische kwaliteit ;
– de geraamde totaalprijs ;
– de leveringstermijn ;
– de projectmatige aanpak ;
– de referenties.
Offertes
De offertes worden toegestuurd aan:
de heer Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx Dienst Informatica
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx.
De datum van de zitting waarop de offertes geopend worden, wordt vermeld in de aankondiging van de opdracht.
Infovergadering
Er wordt een infovergadering voor de geïnteresseerde aanbieders georganiseerd. De precieze datum wordt vermeld in de aankondiging van de opdracht.
Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn wordt bepaald, per module en per uitvoeringsfase, volgens de projectplanning in deel 2.
Plaats van uitvoering
De opdracht dient uitgevoerd te worden op één of meerdere van de volgende adressen:
Provinciehuis Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx
tel. 00-000 00 00 – fax 00-000 00 00
Provinciaal Administratief Centrum "Het Zuid"
W oodrow W ilsonplein 2, 0000 Xxxx
tel. 00-000 00 00 – fax 00-000 00 00
Provinciaal domein Xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxxxxxxx
tel. 000-00 00 00 - fax 000-00 00 00
Provinciaal domein Puyenbroeck Xxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxxxxx tel. 00-000 00 00 - fax 00-000 00 00
Huis van de Sport Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx
tel. 00-000 00 00 - fax 00-000 00 00
Bij te voegen stukken
– inschrijving (model in bijlage) en de bijhorende vragenlijst ;
– algemene en technische beschrijving van de aangeboden producten ;
– een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ;
– de documenten vermeld in Deel 1, Artikel 15, Artikel 16 en Artikel 17.
DEEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
Zijn van toepassing op deze opdracht:
– de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ;
– het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken ;
– het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden –
A.A.V. – voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken) ;
– het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur ;
– alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen ;
– de bepalingen van dit bestek, waar nodig aangevuld met de informatie in de offertes.
Alle apparatuur moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
Artikel 1. Opdrachtgevend bestuur (art. 2, K.B. 26/09/1996)
De opdrachtgevende overheid is:
Provincie Oost-Vlaanderen Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx.
Het bestuur staat in voor de betaling.
Artikel 2. Voorwerp van de opdracht (art. 2, K.B. 26/09/1996)
Deze opdracht betreft de levering en installatie van een automatiserings- systeem in de provinciale recreatieve domeinen. De opdracht heeft in de eerste plaats betrekking op de domeinen De Gavers, Puyenbroeck en het Huis van de Sport, bij uitbreiding mogelijks ook Het Leen, De Boerekreek en het Molenmuseum.
De opdracht omvat:
– de analyse, de ontwikkeling, de implementatie, de installatie en het onderhoud van een softwarepakket voor de automatisering ;
– projectmanagement ;
– de opleiding van gebruikers en van systeemverantwoordelijken ;
– het opstellen van een handleiding.
Artikel 3. Toezicht op de uitvoering (art. 1, bijlage K.B. 26/09/1996)
Het toezicht op de uitvoering gebeurt door de Dienst Informatica, x/x Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx.
Contactpersonen:
Xxx Xxxxxxx, informaticus A tel. 00-000 00 00 e-mail xxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxxx Xxxxxxx, bestuurssecretaris-jurist tel. 00-000 00 00 e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxx.xx
fax 00-000 00 00
Artikel 4. Xxxxx xxx xxxxxxx (art. 115, K.B. 08/01/1996)
De gunningswijze is de algemene offerteaanvraag.
Het bestuur kiest de voordeligste offerte op grond van volgende gunnings- criteria (in volgorde van belangrijkheid):
– waarborg en onderhoud ;
– de technische kwaliteit ;
– de geraamde totaalprijs ;
– de leveringstermijn ;
– de projectmatige aanpak ;
– de referenties.
Waarborg, onderhoud en dienst na verkoop
Er zal rekening gehouden worden met de kwaliteit en de duur. Een uitgewerkte Service Level Agreement (SLA) geniet de voorkeur.
De technische kwaliteit
Bij de beoordeling van de technische waarde zal rekening gehouden worden met:
– de technische waarde van de offerte t.o.v. de bepalingen van het bestek ;
– de toegepaste projectmethodiek met inbegrip van de communicatiekanalen
;
– de kwaliteit van de voorgestelde software ;
– de gebruikersvriendelijkheid van de ontwikkelde software ;
– het open karakter en de overdraagbaarheid van de software ;
– de uitbreidingsmogelijkheden van de geleverde software ;
– de beheersbaarheid van de aangeboden oplossing ;
– de verbintenissen inzake vorming en bijstand ;
– de aspecten inzake beveiliging en zekerheid van de gegevens ;
– de antwoordtijden en beschikbaarheid van het systeem ;
– de kwaliteit van de documentatie en het inschrijvingsdossier ;
– de kwaliteit van de opvolging van de inschrijving.
De inschrijver kan gevraagd worden deel te nemen aan een demonstratiesessie. De resultaten van de sessie maken deel uit van de elementen voor de beoordeling van de technische kwaliteit.
De geraamde totaalprijs
De inschrijver dient een raming op te geven van de totaalprijs van de opdracht. De totaalprijs moet opgedeeld worden in een vaste kostprijs en een variabele kostprijs.
De vaste kostprijs moet alle mogelijke kosten bevatten, dewelke op voorhand exact kunnen bepaald worden.
Daarnaast dient de inschrijver een prijsopgave te doen van de te verwachten variabele kosten. De inschrijver moet deze variabele kosten indelen in
operationele en controleerbare bouwblokken (bv. per module, per proces, enz.).
De inschrijver dient de variabele kosten zeer gedetailleerd te beschrijven, inclusief de verwachte tijdsbesteding en de dag- of uurprijs per consultant.
De inschrijver dient een prijsopgave te formuleren van de te verwachten kosten inzake (tijds)gebruik, onderhoud, vormingen en koppelingen aan andere toepassingen om het systeem up-to-date en operationeel te houden.
De leveringstermijn
Zie planning.
Projectmatige aanpak
De offerte wordt beoordeeld aan de hand van de projectmatige aanpak. Dit punt dient minimaal een uitgebreide en gedetailleerde weergave te zijn van:
– de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (tijdsdiagram, rolpatronen, mijlpalen, enz.) ;
– aanduiding van de projectcoördinator en zijn ervaring met gelijkaardige opdrachten ;
– de relatie tussen de representatieve en weerhouden referenties met de beoogde opdracht ;
– de toegepaste methodiek ;
– de te verwachten inzet van medewerkers van het provinciebestuur en de impact op hun werkbelasting in de diverse stadia van het invoeringsproces (dit moet gekwantificeerd worden) ;
– de technische implicaties (te voorziene moeilijkheden op technisch vlak, tijdelijke onbeschikbaarheden, structurele configuratiewijzigingen, enz.) ;
– de organisatorische aspecten (te voorziene moeilijkheden op organisatievlak, projectmanagement) ;
– de scheiding van verantwoordelijkheden tussen de diverse leveranciers ;
– alle andere inlichtingen die nuttig en essentieel kunnen zijn.
Projectmanagement wordt als een maandelijks operationeel en controleerbaar element beschouwd. De beoordeling zal gebeuren door een toetsing van beschreven concepten in functie van de toepassing ervan bij referenties en een mondelinge toelichting betreffende de realiteitszin, hun nuttigheid, enz.
Referenties
De aanbieder moet minimaal twee relevante referenties (lokale openbare besturen: bij voorkeur provincies, gemeenten, OCMW's) vermelden.
Artikel 5. Wijze van prijsbepaling en prijsherziening (art. 86 K.B. 08/09/1996 en art. 13 A.A.V. , bijlage K.B. 26/09/1996)
De prijs van de opdracht wordt bepaald volgens de globale prijs. De totale prijs wordt opgesplitst per module en per uitvoeringsfase (zie ook het element 'prijs' als gunningscriterium, Artikel 4).
De aanbieder voorziet in zijn offerte een formule of modaliteit voor geïndexeerde prijsherziening, voor het geval dat het bestuur bepaalde modules naderhand wil bijbestellen.
Artikel 6. Betalingen (art. 4, K.B. 26/09/1996 - art. 15 A.A.V.)
De factuur dient na uitvoering, per module en per uitvoeringsfase, per post aan het opdrachtgevend bestuur worden gericht ten aanzien van de dienst Informatica.
Het bestuur beschikt voor de betaling over een termijn van vijftig kalenderdagen na de voorlopige oplevering, op voorwaarde dat zij terzelfder tijd in het bezit werd gesteld van een regelmatig opgemaakte factuur (in drie exemplaren) en van de eventuele andere vereiste bescheiden.
Artikel 7. Wijze en plaats van uitvoering (art. 2, K.B. 26/09/1996)
De wijze en plaats van uitvoering wordt bepaald in deel 2 van dit bestek.
Artikel 8. Uitvoeringstermijn (art. 2, K.B. 26/09/1996 - art. 52 A.A.V.)
De uitvoering van de opdracht dient te gebeuren volgens de planning vastgesteld in deel 2 van dit bestek.
Voor elke dag vertraging in de uitvoering wordt per kalenderdag een boete toegepast gelijk aan 0,07% met een maximum van 5% van de waarde van de goederen waarmee de levering met dezelfde vertraging gebeurde.
Artikel 9. Waarborg (art. 19 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996)
De inschrijver dient per onderdeel de duur en voorwaarden van de waarborg in zijn offerte mee te delen. De minimumvoorwaarden worden bepaald in deel 2 van dit bestek.
De waarborg begint te lopen vanaf de dag van de voorlopige oplevering. Op al wat ter vervanging wordt geleverd is de waarborgtermijn integraal van toepassing.
Indien de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten geschorst tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien.
Artikel 10. Oplevering (art. 57 en 61 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996)
De voorlopige oplevering vindt plaats op het adres van de levering. Zij zal gebeuren per module en per uitvoeringsfase.
Het bestuur beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de uitvoering (per module en per uitvoeringsfase), om de goederen te onderzoeken en te testen en het proces-verbaal van voorlopige oplevering of niet-oplevering op te maken en te versturen.
De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn.
Artikel 11. Borgtocht (art. 5 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996)
In het kader van deze opdracht wordt een borgtocht geëist ten bedrage van
5 procent van de aannemingssom (exclusief btw) , tenzij dit bedrag lager is dan
€ 22 000 of de leveringstermijn de 30 kalenderdagen niet overschrijdt. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental afgerond.
De leverancier dient binnen de dertig dagen volgend op de kennisgeving van elke gedeeltelijke bestelling, het bewijs te leveren dat de voorgeschreven borg werd gesteld.
De helft van de borgtocht wordt vrijgegeven na de voorlopige oplevering. De tweede helft wordt vrijgegeven bij de definitieve oplevering.
Artikel 12. Indienen van offertes (art. 104, K.B. 08/01/1996)
De inschrijvingen dienen:
ofwel vóór de opening van de inschrijvingen ter zitting afgegeven worden in handen van de voorzitter op het volgend adres:
de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Informatica
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx ;
ofwel toegezonden te worden op het volgend adres:
de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Informatica
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxx.
Wanneer de inschrijving opgestuurd wordt, dient op de omslag die de inschrijving bevat, het opschrift 'inschrijving Automatisering domeinen' vermeld te worden en de datum en het uur waarop de offertes worden geopend. Deze omslag dient voor de verzending in een tweede omslag gesloten te worden, waarop het woord 'inschrijving' voorkomt en bovengenoemd adres.
De datum en het uur van de zitting waarop de offertes geopend worden, wordt vermeld in de aankondiging van de opdracht. De opening van de offertes gebeurt openbaar, zonder afkondiging van de prijzen, en vindt plaats in het Provinciehuis, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx Xxxx.
Artikel 13. Vorm en inhoud van de offerte (art. 89, K.B. 08/01/1996)
Indien de inschrijver zijn offerte maakt op andere documenten dan op het voorziene formulier moet op ieder van deze documenten volgende verklaring worden opgenomen:
"Ik ondergetekende, , verklaar te hebben nagezien dat de hierna
vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door het bestuur verstrekte model(len) van offerte of inventaris(sen) en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij."
Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgesteld model moet als niet geschreven worden beschouwd.
De inschrijving en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld.
De prijzen zullen opgegeven worden in Euro en in cijfers en letters.
De algemene suggesties waarvan de indiening is toegestaan mogen op vrije formulieren worden gesteld, waarop dan verplicht alle algemene inlichtingen moeten worden overgenomen, gevraagd in het bij dit bestek behorende inschrijvingsformulier.
Artikel 14. Geldigheidstermijn van de offertes (art. 116, K.B. 08/01/1996)
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
Artikel 15. Kwalitatieve selectie (art. 43-45, K.B. 08/01/1996)
Teneinde na te gaan of de leverancier zich niet in één van de uitsluitings- gevallen bevindt moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:
1° het bewijs dat de leverancier niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of niet in een overeenstemmende
toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen ;
2° het bewijs dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit, § 3, indien hij Belg is, en § 4, indien hij buitenlander is (zie Artikel 16) ;
3° het bewijs dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
Deze bewijzen kunnen geleverd worden door voorlegging van:
– voor 1°: een uittreksel uit het strafregister, een verklaring van de rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan ;
– voor 2° en 3°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
Artikel 16. Attest sociale zekerheid (art. 90, §3-4, X.X. 00/00/0000)
X. Xx Xxxxxxxxx inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet, opdat zijn offerte als regelmatig kan worden beschouwd, er een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijvoegen of dit vóór de opening van de offertes aan de aanbestedende overheid doen toekomen, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid.
De inschrijver heeft voor de toepassing van voorgaande bepaling aan de voorschriften voldaan, indien hij volgens zijn rekening, die ten laatste daags voor de opening van de offertes is opgemaakt:
1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes, en 2° op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan € 2 500 moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt.
Zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan € 2 500, wordt de offerte niet als onregelmatig beschouwd indien de inschrijver, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, § 1 en § 2, 1° tot 8° en 10°, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op € 2 500 na, ten minste gelijk is aan de bijdragen waarvoor hij met de betaling achterstaat.
B. De inschrijver van vreemde nationaliteit voegt een attest bij uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Artikel 17. Monsters en bescheiden (art. 90, §2, K.B. 08/01/1996)
De offerte moet volgende documenten bevatten:
– alle in te vullen gegevens op het inschrijvingsformulier ;
– een gedetailleerde technische beschrijving, in het Nederlands, van de aangeboden hard- en software (benaming, merk, type, bijzondere ken- merken, noodzakelijke toebehoren), documentatie, informatie en voor- waarden inzake levering, montage, ingebruikstelling en waarborg ;
– een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het onderhoud zal gebeuren ;
– een presentatie van de firma ;
– een lijst met referenties van de leverancier ;
– een document waaruit blijkt dat aan alle vereisten inzake veiligheid en gezondheid en aan alle vigerende wetten en reglementen terzake werd voldaan.
Om een correcte vergelijking van de inschrijvingen mogelijk te maken dienen de inschrijvingen duidelijk, volledig en correct te zijn. Het ontbreken of het onvolledig zijn van één van de hiervoor vermelde documenten kan leiden tot de uitsluiting van de inschrijving.
Artikel 18. Vrije varianten (art. 115, K.B. 08/01/1996)
Indien de inschrijver een vrije variante wenst voor te stellen, zullen per variante de volgende documenten gevoegd worden bij de inschrijving:
– een verklarende nota van het deel van het bestek en de posten van in- schrijving die gewijzigd worden door de variante ;
– een financiële evaluatie ;
– een volledige technische documentatie ;
– een volledige inventaris betreffende de variante ;
– een aangepast volledig inschrijvingsformulier.
Alle varianten dienen minstens te voldoen aan de bepalingen van het bestek. De inschrijvers die suggesties voorstellen, moeten ook een inschrijving indienen die volledig overeenstemt met alle technische voorschriften van het bestek (basisinschrijving).
Indien sommige producten voorgeschreven in onderhavig bestek niet kunnen worden bekomen, moet de inschrijver in een bij zijn aanbieding te voegen toelichting voorstellen doen om die producten door gelijkwaardige te vervangen.
Artikel 19. Toevoeging en vervanging van componenten
Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor aan de toestellen van de leverancier de toevoegingen aan te brengen die het nuttig acht, zonder impact op de waarborg. Onder toevoegingen dient te worden verstaan, de aansluiting van een uitrusting die niet door de leverancier werd geleverd, op de apparatuur die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige opdracht.
De leverancier zal, op aanvraag van het opdrachtgevend bestuur, de spe- cificaties van de interface leveren evenals de assistentie nodig voor de realisatie van de aansluiting van die toevoegingen. Wel te verstaan mag elke bij deze gelegenheid geleverde bijstand door de leverancier het voorwerp uitmaken van een facturatie aan de dan geldende tarieven.
Artikel 20. Onderaanneming (art. 6, K.B. 26/09/1996)
Indien de inschrijver beroep doet op derde partijen voor de levering van hard- of software, dient hij dit expliciet te vermelden in de offerte. In dergelijk geval specificeert hij de volledige identiteit van de derde partij(en) alsook de omvang en inhoud van haar (hun) tussenkomsten.
Indien er onderleveranciers zouden zijn, blijft de hoofdleverancier volledig aansprakelijk.
Er bestaat geen enkele juridische band tussen het opdrachtgevend bestuur en de derde partij.
Artikel 21. Beheer van de opdracht
Het beheer van de opdracht wordt beschreven in deel 2.
Artikel 22. Toewijzing (art. 18, wet 22/01/1994)
Het Provinciebestuur is niet verplicht de opdracht toe te wijzen, en kan hetzij afzien van het gunnen van de opdracht, hetzij de procedure herbeginnen zo nodig op een andere wijze, zonder dat een inschrijver aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Het Provinciebestuur heeft tevens het recht om bepaalde modules wel en andere niet toe te wijzen aan een of meerdere aanbieders.
Goedgekeurd in zitting van
Namens de Provincieraad:
de Provinciegriffier, de Voorzitter,
Xxxxxx Xx Xxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx
INHOUDSTAFEL
Praktische gegevens 1
Voorwerp van de opdracht 1
Opdrachtgevend bestuur 1
Gunning 2
Offertes 2
Infovergadering 2
Uitvoeringstermijn 2
Plaats van uitvoering 2
Bij te voegen stukken 3
deel 1 - algemene bepalingen 4
Artikel 1. Opdrachtgevend bestuur (art. 2, K.B. 26/09/1996) 4
Artikel 2. Voorwerp van de opdracht (art. 2, K.B. 26/09/1996) 4
Artikel 3. Toezicht op de uitvoering (art. 1, bijlage K.B. 26/09/1996) 4
Artikel 4. Xxxxx xxx xxxxxxx (art. 115, K.B. 08/01/1996) 5
Artikel 5. Wijze van prijsbepaling en prijsherziening (art. 86 K.B. 08/09/1996
en art. 13 A.A.V. , bijlage K.B. 26/09/1996) 6
Artikel 6. Betalingen (art. 4, K.B. 26/09/1996 - art. 15 A.A.V.) 6
Artikel 7. Wijze en plaats van uitvoering (art. 2, K.B. 26/09/1996) 7
Artikel 8. Uitvoeringstermijn (art. 2, K.B. 26/09/1996 - art. 52 A.A.V.) 7
Artikel 9. W aarborg (art. 19 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996) 7
Artikel 10. Oplevering (art. 57 en 61 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996) 7
Artikel 11. Borgtocht (art. 5 A.A.V., bijlage K.B. 26/09/1996) 7
Artikel 12. Indienen van offertes (art. 104, K.B. 08/01/1996) 7
Artikel 13. Vorm en inhoud van de offerte (art. 89, K.B. 08/01/1996) 8
Artikel 14. Geldigheidstermijn van de offertes (art. 116, K.B. 08/01/1996) 8
Artikel 15. Kwalitatieve selectie (art. 43-45, K.B. 08/01/1996) 8
Artikel 16. Attest sociale zekerheid (art. 90, §3-4, K.B. 08/01/1996) 9
Artikel 17. Monsters en bescheiden (art. 90, §2, K.B. 08/01/1996) 9
Artikel 18. Vrije varianten (art. 115, K.B. 08/01/1996) 10
Artikel 19. Toevoeging en vervanging van componenten 10
Artikel 20. Onderaanneming (art. 6, K.B. 26/09/1996) 10
Artikel 21. Xxxxxx van de opdracht 11
Artikel 22. Toewijzing (art. 18, wet 22/01/1994) 11
INHOUDSTAFEL 12