Artikel 1 – Definities
ALGEMENE AANBIEDINGS-, LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN VOLKERRAIL NEDERLAND B.V. - Versie: 1.0 Datum: 20 april 2020
(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30142333).
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt bedoeld met: VolkerRail: VolkerRail Nederland B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VolkerRail een opdracht verstrekt ter zake de uitvoering van Werkzaamheden;
Werkzaamheden: de levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van een werk door XxxxxxXxxx voor de Opdrachtgever;
Overeenkomst: de tussen VolkerRail en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met alle daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen; Algemene Voorwaarden: deze algemene aanbiedings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van XxxxxxXxxx; Aanbieding: een voorstel van XxxxxxXxxx aan de Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Werkzaamheden;
DNR 2011: De Nieuwe Regeling 2011;
UAV 2012: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012.
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van XxxxxxXxxx en op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en VolkerRail, tenzij hiervan uitdrukkelijk in de Aanbieding of de Overeenkomst wordt afgeweken.
2.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen, zijn algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever op de met VolkerRail gesloten Overeenkomst niet van toepassing en worden door XxxxxxXxxx hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3
Aanvullend op de Algemene Voorwaarden zijn de UAV 2012 van toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, tenzij VolkerRail en haar Opdrachtgever uitdrukkelijk overeenkomen dat er een andere set van voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst. Op alle ontwerpwerkzaamheden die VolkerRail uitvoert zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de DNR 2011 van toepassing en uitdrukkelijk niet de UAV 2012.
2.4
In geval van strijdigheid tussen de hiervoor genoemde documenten prevaleert de Overeenkomst boven de
Algemene Voorwaarden en prevaleren de Algemene Voorwaarden boven de UAV 2012 danwel de DNR 2011.
Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1
Xxxx Xxxxxxxxxx van XxxxxxXxxx is vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding van XxxxxxXxxx anders is vermeld.
3.2
Xxxx Xxxxxxxxxx van XxxxxxXxxx is gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken ter zake de Werkzaamheden en op de door XxxxxxXxxx in haar Aanbieding verwoorde uitgangspunten. Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte maten, tekeningen of andere verstrekte gegevens op enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn, danwel niet tijdig en/of op niet passende wijze aan XxxxxxXxxx ter beschikking zijn gesteld, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten en/of schade hoe ook genaamd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 3.3
De Aanbiedingen van XxxxxxXxxx zijn gebaseerd op een goede en tijdige bereikbaarheid van het werkterrein, zodat het voor VolkerRail niet nodig is voorzieningen te treffen dienaangaande. Indien naar het oordeel van XxxxxxXxxx toch extra voorzieningen nodig zijn, komen de kosten daarvan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ook worden de extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht die VolkerRail niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de Werkzaamheden verhogen, bijvoorbeeld indien er sprake is van kosten als gevolg van tevergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van de Werkzaamheden niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden, of doordat de Werkzaamheden niet geregeld of zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt.
3.4
De Overeenkomst geldt als gesloten:
a. op het moment dat zowel de Opdrachtgever als VolkerRail de Overeenkomst heeft ondertekend; of
b. op het moment dat XxxxxxXxxx met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen zonder de door de Opdrachtgever ondertekende kopie-overeenkomst te hebben ontvangen en/of zonder de (kopie-) overeenkomst te hebben ondertekend en/of geretourneerd; of
c. op het moment dat een (mondelinge) overeenkomst door XxxxxxXxxx schriftelijk wordt bevestigd dan wel op die datum waarop XxxxxxXxxx
1 VAN 6
schriftelijk bericht uitvoering te zullen geven aan de mondeling gemaakte afspraken.
3.5
Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij door XxxxxxXxxx schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3.6
Xxxxxxxxxx toezeggingen door en afspraken met medewerkers van XxxxxxXxxx binden niet dan nadat en voor zover zij door gevolmachtigden van XxxxxxXxxx schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4 – Prijs
4.1
Xxxx Xxxxxxxxxx is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door VolkerRail onder gebruikelijke omstandigheden en op uitvoering in normale werktijden als voorzien in de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende Railinfrastructuur cao, tenzij in de Aanbieding van XxxxxxXxxx anders is vermeld.
4.2
De door XxxxxxXxxx opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en exclusief kosten die op basis van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever komen.
4.3
Indien na de datum van de Aanbieding en/of nadat de Overeenkomst is gesloten een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is VolkerRail gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.4
In de Overeenkomst is de bevoegdheid van XxxxxxXxxx begrepen om het door XxxxxxXxxx verrichtte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Het in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaalde is op de berekening van het meerwerk van overeenkomstige toepassing.
4.5
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door VolkerRail ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. 5.1
Indien VolkerRail tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet vervaardigen als onderdeel van de Werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.
5.2
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Overeenkomst of een door VolkerRail ondertekende opdrachtbevestiging.
5.3
Door VolkerRail gemaakte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en/of modellen worden ter goedkeuring
aan de Opdrachtgever voorgelegd. Na goedkeuring is de Opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor deze goedgekeurde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en/of modellen.
5.4
De door XxxxxxXxxx uitgebrachte Aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en/of modellen e.d. blijven eigendom van VolkerRail, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van XxxxxxXxxx wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1
De Opdrachtgever is verplicht de aanneemsom – betreffende de tussen VolkerRail en de Opdrachtgever overeengekomen prijs en verminderd met de voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten en/of verhogingen en/of bijkomende kosten, vermeerderd met BTW – en de kosten voor eventueel door VolkerRail uitgevoerd meerwerk tijdig aan VolkerRail te betalen.
6.2
Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 UAV 2012 draagt de Opdrachtgever er tevens zorg voor dat VolkerRail tijdig kan beschikken over alle relevante informatie ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever garandeert dat al zulke informatie, inclusief ontwerpen, tekeningen en berekeningen, juist is. XxxxxxXxxx is niet verplicht de door de Opdrachtgever verschafte informatie op juistheid te controleren. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat:
a. de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en toegankelijk is voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
b. het werkterrein tijdens de uitvoering deugdelijk is beveiligd en is voorzien van een deugdelijke en veilige afrastering teneinde onveilige situaties te voorkomen.
6.3
De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen. Eventuele schade aan belendingen en/of aan het milieu komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
6.4
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de aangegeven volgorde van de uit te voeren Werkzaamheden, de staat en ligging van leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, eventuele verontreiniging, niet of onjuist verstrekte informatie,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6.5
Opdrachtgever vrijwaart XxxxxxXxxx, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot onderdelen, materialen, gegevens, ideeën, ontwerpen, knowhow, werkwijzen of gebruikstechniek, ervaring of kennis geleverd door of met medeweten en goedkeuring van de Opdrachtgever die inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of enig ander intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht.
6.6
De Opdrachtgever vrijwaart XxxxxxXxxx, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden voor iedere aanspraak van derden voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden door XxxxxxXxxx.
6.7
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen Werkzaamheden, veroorzaakt door hemzelf en/of door personen waarvoor hij aansprakelijk is en/of door derden.
6.8
De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat XxxxxxXxxx tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door de Opdrachtgever, diens personeel of personen waarvoor hij verantwoordelijk is en/of derden.
6.9
De Opdrachtgever dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen en te verkrijgen die benodigd zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden, alsmede voor het inrichten, onderhouden en afbreken van het werkterrein, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Paragraaf 6 lid 10 UAV 2012 is niet van toepassing.
Artikel 7 – Verplichtingen van VolkerRail
7.1
XxxxxxXxxx is gehouden de Werkzaamheden naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.
7.2
Vóór de oplevering van de Werkzaamheden komt schade aan de Werkzaamheden, met uitzondering van gevolgschade, voor rekening van XxxxxxXxxx, tenzij de schade is veroorzaakt door de Opdrachtgever, nevenaannemers, leveranciers en/of andere derden, of de schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan XxxxxxXxxx in verband met de aard van de Werkzaamheden geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
7.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 is de aansprakelijkheid van VolkerRail uit hoofde van de Werkzaamheden beperkt tot 10% van de aannemingssom van VolkerRail. Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt dat XxxxxxXxxx verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat deel waarin de fout is opgetreden en indien vast is
komen te staan dat XxxxxxXxxx tekort is geschoten bij de uitvoering van de Werkzaamheden op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende partij had kunnen en moeten vermijden. Eventueel advies van XxxxxxXxxx over een door of namens de Opdrachtgever vervaardigd ontwerp laat de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor diens ontwerp onverlet. XxxxxxXxxx is voor dergelijke adviezen nimmer aansprakelijk.
7.4
Elke vordering van Opdrachtgever ter zake van gevolgschade, bedrijfsschade en/of andere indirecte schade hoe ook genaamd of ontstaan jegens VolkerRail is uitgesloten.
Artikel 8 – Aanvang en voortgang van het werk
8.1
Het tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden wordt in de Overeenkomst vastgelegd. De overeengekomen termijnen zijn niet fataal, tenzij VolkerRail en de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VolkerRail. Indien in de Overeenkomst geen aanvangstijdstip is vastgelegd, geldt de laatste van de navolgende tijdstippen als aanvangstijdstip:
a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door XxxxxxXxxx van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van de Werkzaamheden vereist zijn;
c. de dag waarop de voor de aanvang der Werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;
d. de dag waarop XxxxxxXxxx kan beschikken over het terrein of het gebouw waarop of waarin de Werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
e. de dag waarop XxxxxxXxxx over alle benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;
x. xx xxx van ontvangst door XxxxxxXxxx van hetgeen volgens de Overeenkomst als vooruitbetaling dient te worden voldaan.
8.2
Indien een wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang en / of in de uitvoering van de Werkzaamheden niet binnen redelijke termijn aan XxxxxxXxxx wordt medegedeeld, heeft XxxxxxXxxx recht op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade en andere kosten, gevolgschade daaronder begrepen.
8.3
De Opdrachtgever dient VolkerRail in staat te stellen de Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder beperkingen te verrichten, gedurende gebruikelijke werktijden en bovendien, indien XxxxxxXxxx dit nodig acht, ook buiten de gebruikelijke werktijden, mits de Opdrachtgever van dit laatste op de hoogte is gesteld.
8.4
De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat
door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Werkzaamheden door XxxxxxXxxx daarvan geen vertraging ondervindt en dat VolkerRail de Werkzaamheden kan uitvoeren overeenkomstig de Overeenkomst.
8.5
De Opdrachtgever zal alle schade aan de zijde van XxxxxxXxxx, waaronder begrepen gevolgschade, die VolkerRail lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk (laten) uitvoeren van de Werkzaamheden en/of leveringen door de Opdrachtgever, het niet buitendienst stellen van het betreffende spoortracé dan wel soortgelijke omstandigheden, aan VolkerRail vergoeden. 8.6
Indien VolkerRail wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de Overeenkomst, heeft hij het recht om in overleg en voor rekening en risico van de Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst aan de omstandigheden naar redelijkheid aan te passen. XxxxxxXxxx heeft in dat geval recht op termijnsverlenging en op betaling door de Opdrachtgever van alle door VolkerRail geleden en te lijden schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade.
8.7
Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: elke van de wil en/of controle van XxxxxxXxxx onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan XxxxxxXxxx verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: onwerkbaar weer, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, belemmerde of gesloten scheepvaart, ongevallen, oproer, epidemie, molest en vandalisme. Een eventueel op vertraging gestoelde korting of boete is niet verschuldigd indien de vertraging het gevolg is van overmacht.
8.8
(Gewijzigde) uitvoering als gevolg van overmacht en/of voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden zullen als meer- en minderwerk danwel bijbetaling worden verrekend en recht geven op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn(en). 8.9
In afwijking van paragraaf 14 lid 8 UAV 2012 is VolkerRail bevoegd, indien door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van de Werkzaamheden gedurende meer dan een maand is vertraagd, dan wel schorsing van de Werkzaamheden langer dan een maand duurt, de Werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is de Opdrachtgever bevoegd de Werkzaamheden onmiddellijk na de beëindiging van de Werkzaamheden over te nemen.
8.10
De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften en voor een geschikt onderkomen voor de werknemers van XxxxxxXxxx met adequate faciliteiten. Indien er door het toedoen van Opdrachtgever een onveilige situatie en/of een risico voor het milieu ontstaat waardoor XxxxxxXxxx de veiligheid en/of
gezondheid van zijn werknemers en/of omgeving niet kan garanderen, heeft XxxxxxXxxx het recht de Werkzaamheden op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding zolang de onveilige situatie en/of het risico voor het milieu voortduurt. Alsdan geldt het bepaalde in artikel 8.8 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 9 – Oplevering respectievelijk levertijd
9.1
Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de Werkzaamheden. Indien binnen twee weken na de schriftelijke gereedmelding door XxxxxxXxxx geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de Opdrachtgever is ontvangen, worden de Werkzaamheden – zijnde het werk in de zin van de UAV 2012 – als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd.
9.2
De Opdrachtgever stelt VolkerRail in elk geval in de gelegenheid om bij de opneming van de Werkzaamheden aanwezig te zijn.
9.3
Indien in de Overeenkomst een korting of boete is opgenomen wegens overschrijding van de opleveringsdatum dan wel wegens een andere in de Overeenkomst genoemde reden, geldt deze korting of boete als een gefixeerde schadevergoeding of gefixeerd strafbeding als bedoeld in de artikelen 6:91 BW e.v.
Artikel 10 – Eigendom
10.1
De eigendom van de door VolkerRail geleverde goederen en de bij de Werkzaamheden aangevoerde zaken gaat eerst op de Opdrachtgever over op het moment dat de Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens VolkerRail heeft voldaan.
10.2
Zolang de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever gehouden het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond opeisbaar. Eventuele gelegde beslagen of andere rechtsmaatregelen ten laste van de geleverde zaken dienen door de Opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk binnen zeven werkdagen schriftelijk en aangetekend aan XxxxxxXxxx te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten gevolge van het niet melden komen ten laste van de Opdrachtgever.
Artikel 11 – Levering van goederen
11.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit hoofde van de Werkzaamheden door XxxxxxXxxx ‘af fabriek’ / Ex Works in de zin van de Incoterms 2020. Onder ‘af fabriek’ wordt mede verstaan het bedrijventerrein of de werkplaats van XxxxxxXxxx.
11.2
Opdrachtgever is gehouden direct bij ontvangst van de
Werkzaamheden danwel leveringen uit hoofde van de Werkzaamheden te controleren of deze in overeenstemming zijn met hetgeen Opdrachtgever en VolkerRail zijn overeengekomen. Indien de Werkzaamheden danwel een afzonderlijke levering uit hoofde van de Werkzaamheden niet voldoet, dient Opdrachtgever hier binnen acht kalenderdagen na de levering schriftelijke mededeling van te doen aan VolkerRail, bij gebreke waarvan de Werkzaamheden danwel de afzonderlijke levering geacht wordt te zijn goedgekeurd.
11.3
De emballage is niet in de prijs van de Aanbieding inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.
Artikel 12 – Betaling
12.1
Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen heeft XxxxxxXxxx recht op de betaling van de overeengekomen aanneemsom vermeerderd met de BTW in vierwekelijkse termijnen, te beginnen op de vierde maandag na aanvang van de Werkzaamheden. De hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de voortgang van de Werkzaamheden en de uitgevoerde Werkzaamheden binnen de termijn.
12.2
Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
12.3
Indien VolkerRail tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, heeft XxxxxxXxxx het recht de Werkzaamheden en/of een deel van de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten, en wordt de som van hetgeen reeds is geleverd en gepresteerd onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar. XxxxxxXxxx zal van dit recht om de levering en/of de uitvoering op te schorten geen gebruik maken indien de Opdrachtgever binnen een door VolkerRail te stellen termijn zekerheid stelt in de vorm van een onherroepelijke en op eerste aanzegging afroepbare bankgarantie ter waarde van het nog niet door de Opdrachtgever betaalde deel van de aanneemsom, het saldo van het opgedragen meer- en minderwerk en de kosten en schade die het gevolg zijn van de in onderhavig lid omschreven omstandigheden. Zodra de Opdrachtgever de door XxxxxxXxxx gevraagde zekerheid heeft gesteld zal XxxxxxXxxx de uitvoering van de Werkzaamheden hervatten.
12.4
Bij overschrijding door de Opdrachtgever van een betalingstermijn heeft XxxxxxXxxx het recht de Werkzaamheden op te schorten. De Opdrachtgever is aan VolkerRail de wettelijke handelsrente ex. art. 6:119a BW verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De door de Opdrachtgever verschuldigde wettelijke handelsrente wordt overeenkomstig paragraaf 45 lid 2 UAV 2012
verhoogd met 2 procentpunt bij in de genoemde paragraaf omschreven omstandigheden. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van achterstallige betaling, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
12.5
Zowel in de situatie van artikel 12.3 als 12.4 heeft XxxxxxXxxx recht op schadevergoeding voor het niet- uitgevoerde gedeelte van de Werkzaamheden c.q. Overeenkomst.
Artikel 13 – Garantie
13.1
XxxxxxXxxx verleent vanaf de datum van oplevering als bedoeld in artikel 9 met inachtneming van hetgeen in onderhavig artikel is bepaald aan de Opdrachtgever een garantie voor de duur van twee (2) maanden voor de door VolkerRail uitgevoerde Werkzaamheden, met dien verstande dat uitsluitend gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden en welke aantoonbaar aan VolkerRail kunnen worden toegerekend, als zijnde ondeugdelijk door XxxxxxXxxx verrichte werkzaamheden danwel gebruik door VolkerRail van ondeugdelijke materialen, door VolkerRail kosteloos zullen worden hersteld. Door kosteloos herstel is VolkerRail gekweten voor alle schade die de Opdrachtgever mocht lijden of hebben geleden.
13.2
Aanspraken op de in het voorgaande lid omschreven garantie kunnen niet geldend worden gemaakt indien:
a. aan het uitgevoerde werk en/of de Werkzaamheden zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de Overeenkomst bekend;
b. zonder schriftelijke toestemming van XxxxxxXxxx door derden reparaties zijn uitgevoerd of Werkzaamheden zijn verricht;
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk ten behoeve van de Werkzaamheden niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of niet normaal worden gebruikt, en/of onderhouden zijn;
d. het zaken betreft die VolkerRail van derden heeft betrokken voor de Werkzaamheden en het door de Opdrachtgever gevorderde de garanties die VolkerRail van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft ontvangen te boven gaat. De hoogte van de garanties van VolkerRail zullen het bedrag van de garanties die aan VolkerRail worden verleend door leveranciers en/of derden niet te boven gaan;
e. sprake is van fouten in het ontwerp van de Werkzaamheden indien het ontwerp door derden danwel Opdrachtgever is gemaakt. Onder derden worden in dit verband mede begrepen ondernemingen behorende tot het concern Koninklijke VolkerWessels;
f. geen sprake is van ondeugdelijk door XxxxxxXxxx verrichte Werkzaamheden en/of ondeugdelijk door XxxxxxXxxx gebruikte materialen.
13.3
Eventuele door de Opdrachtgever en/of derden geleden en te lijden gevolgschade komt niet voor rekening en risico van XxxxxxXxxx. VolkerRail is nimmer gehouden tot betaling van vervangende, aanvullende of andere
schadevergoeding. De aansprakelijkheid van VolkerRail uit hoofde van de garantieverplichting zal nimmer de netto aanneemsom te boven gaan.
13.4
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit en van invloed kan zijn op de garantie, is XxxxxxXxxx niet tot enige garantie hoe ook genaamd gehouden.
13.5
Indien de datum van ingebruikneming van de Werkzaamheden valt op een eerder tijdstip dan de datum van oplevering, dan gaat de garantietermijn als voorzien in artikel 13.1 in op eerstgenoemde datum.
13.6
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden gaat er geen nieuwe garantietermijn lopen.
13.7
Het beweerdelijk niet nakomen door XxxxxxXxxx van verplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of ingevolge enige andere met XxxxxxXxxx gesloten overeenkomst(en).
Artikel 14 – Tekortkoming in de nakoming
14.1
VolkerRail behoudt zich het recht voor om de nakoming van de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel- of gedeeltelijk op te schorten, indien:
a. faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever is/wordt aangevraagd;
b. indien de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt;
c. Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of deels stillegt c.q. zijn activiteiten beëindigt;
d. binnen het bedrijf van VolkerRail stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken van acties in de bedrijfstak waarin VolkerRail werkzaam is;
e. indien zich aan de zijde van XxxxxxXxxx overmacht als bedoeld in artikel 8 voordoet;
f. Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de Overeenkomst of indien het voor VolkerRail aannemelijk is dat de Opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen.
14.2
Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling van VolkerRail aan de Opdrachtgever.
14.3
XxxxxxXxxx behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring en zonder een voorafgaande ingebrekestelling, indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever een van de gevallen als beschreven in artikel 14.1 voordoet. Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW uitdrukkelijk uit. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever gehouden aan VolkerRail te betalen de
overeengekomen prijs voor de aan XxxxxxXxxx opgedragen Werkzaamheden (inclusief prijsverhogingen en meerwerk), vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar rechtstreeks door de beëindiging bespaarde kosten. Een en ander steeds met behoud van aan XxxxxxXxxx toekomend recht op vergoeding van kosten, geleden en te lijden schade en rente.
14.4
Indien een opschorting als voorzien in artikel 14.1 langer dan drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft XxxxxxXxxx het recht de Opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene redenen te verzoeken de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen binnen zeven werkdagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op betaling van enig bedrag en/of schadevergoeding.
Artikel 15 – Verrekening
XxxxxxXxxx is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen in mindering te brengen de bedragen die VolkerRail uit welken hoofde dan ook, te vorderen heeft van Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat XxxxxxXxxx kan doen op verrekening.
Artikel 16 – Geschillen
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, worden alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Opdrachtgever en VolkerRail mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag van totstandkoming van de Overeenkomst luiden.
Artikel 17 – Verbod van cessie en verpanding
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XxxxxxXxxx enige rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst te bezwaren of over te dragen.
Artikel 18 – Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst – en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn daaronder begrepen – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19 – Partiële nietigheid
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.