Contract
Deze algemene voorwaarden (“deze voorwaarden”) bestaan uit een Algemeen Gedeelte (hoofdstuk A) en een Bijzonder Gedeelte (hoofdstukken B en C):
Algemeen Gedeelte
A. algemene bepalingen artikelen 1 t/m 11
Bijzonder Gedeelte
B. de levering van Producten artikelen 12 t/m 18
C. de uitvoering van Werkzaamheden artikelen 19 t/m 29.
De bepalingen in de hoofdstukken B en C zijn naast de algemene bepalin- gen in hoofdstuk A van toepassing voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op respectievelijk de levering van Producten en de uitvoering van Werkzaamheden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Gedeelte en het Bijzonder Gedeelte prevaleert dit laatste.
ALGEMEEN GEDEELTE
A. algemene bepalingen
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Simu: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Somfy Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, voor zover handelend onder de naam Simu dan wel Somfy Nederland B.V.;
Opdrachtgever: de Persoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie Simu een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Simu ter zake in onderhande- ling is;
Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
Partijen: Simu en Opdrachtgever;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel een individuele overeenkomst is, strek- kende tot het leveren van Producten en/of het uitvoeren van Werkzaamheden door Xxxx, elke wijziging of aan- vulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Xxxx daaronder begrepen;
Producten: alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst;
Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot installatie- en onderhoudswerkzaamheden;
Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per telefax en per e-mail.
2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.2 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR OPDRACHTGEVER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
2.3 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn onder- tekend en gelden slechts voor het desbetreffende geval. Aan afwij- kende bedingen als hier bedoeld kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
2.4 Simu is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst
2.5 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten
xxxxxxx xxx Xxxx, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders (middellijke bestuurders en aandeelhouders daaron- der begrepen), respectievelijk alle Personen die voor Xxxx werkzaam zijn of zijn geweest, respectievelijk alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Xxxx zijn ingeschakeld, respectievelijk alle Personen voor wier handelen of nalaten Xxxx aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.6 Indien Simu in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Xxxx het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk over- eenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onver- let.
2.8 Ingeval deze voorwaarden worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands en er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Xxxx zijn vrijblijvend en, tenzij anders wordt aangegeven, niet langer dan 30 dagen geldig. Xxxx heeft het recht haar aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaar- ding te herroepen.
3.2 Alle bij aanbiedingen verstrekte inlichtingen, specificaties, documen- ten, tekeningen en berekeningen gelden steeds bij benadering en zijn voor Xxxx slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is beves- tigd.
3.3 Aanbiedingen, documentatie, voorschriften, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van Xxxx, ook al zijn daarvoor kosten in reke- ning gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de hier bedoelde aanbiedingen, documentatie enz. zonder toestemming van Xxxx in origineel of in afschrift aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven. Bij iedere overtreding van dit verbod is Opdrachtgever aan Xxxx een boete verschuldigd van 20% van het in de aanbieding door Xxxx genoemde totaalbedrag, met een minimum van 450 per overtreding, onverminderd het recht van Xxxx op schadevergoeding op grond van de wet.
3.4 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Xxxx, geldt steeds als een verwer- ping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na aanvaarding door Xxxx langs schriftelijke of elektronische weg.
3.5 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a)
3 werkdagen zijn verstreken nadat Xxxx de aanvaarding door Opdrachtgever heeft ontvangen en Simu haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Simu de Overeenkomst langs schriftelijke of elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Simu een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.6 Tussen Partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Opdrachtgever zoals deze door Xxxx is ontvangen, als juist. Op Simu rust geen verplichting om Opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrek- ken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.7 Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is geko- men, is het door Xxxx gearchiveerde exemplaar van de Overeenkomst niet toegankelijk voor Opdrachtgever.
3.8 Afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, binden Xxxx slechts indien deze schrifte- lijk door haar zijn bevestigd.
3.9 Indien Simu met twee of meer Personen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.
3.10 Simu is bevoegd de Overeenkomst of een of meer van haar rech- ten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx is het Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van
zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederen- rechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).
3.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders voort- vloeit uit de aard van de Overeenkomst, worden Overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen hebben
te allen tijde het recht een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4. Prijzen en vergoedingen
4.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen (in geval van de levering van Producten) en de vergoedingen (in geval van de uitvoering van Werkzaamheden) in euro’s weergegeven en zijn deze exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffin- gen.
4.2 Simu is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs of vergoeding indien deze berust op een druk- en/of schrijffout.
4.3 De prijzen en vergoedingen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering een wijziging optreedt zonder dat Xxxx daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Xxxx het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.4 Simu is gerechtigd de hoogte van de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen. De nieuwe tarieven zullen vanaf de wijzigings- datum ook gelden voor lopende Overeenkomsten. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de schriftelijke bekendmaking van de verhoging.
4.5 Bij een order die de totale verkoopwaarde van 125 (exclusief BTW) niet overtreft, wordt ter zake van orderkosten 10 in rekening gebracht.
5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, onvoorwaardelijk en zonder kor- ting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook. Opdrachtgever zal geen eigenbeslag doen leggen.
5.2 Betaling dient te geschieden ten kantore van Xxxx of op een door Xxxx aan te wijzen rekening.
5.3 Klachten met betrekking tot een factuur van Xxxx dienen binnen 7 dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Simu kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te heb- ben aanvaard.
5.4 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
5.5 Indien Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorde- ringen van Xxxx op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
5.6 Tijdens zijn verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorde- ringen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
5.7 Alle interne en externe kosten van Xxxx die verband houden met de invordering van facturen en/of de vaststelling van schade en aan-
sprakelijkheid en/of de invordering van schadebedragen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Xxxx gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.8 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofd- som en de vertragingsrente, de werkelijk door Xxxx gemaakte incas- sokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste 5.000 (met een minimum van 250), 10% over het meerdere tot 10.000, 8% over het meerdere tot 20.000, 5% over het meerdere tot 60.000 en 3% over het meerdere boven 60.000.
5.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de aan- gewezen volgorde voor de toerekening, steeds in de eerste plaats in mindering van de kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de buitengerechtelijke incassokosten), vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voor wat de hoofdsom betreft geschiedt toerekening van de betalingen steeds in de eerste plaats op de factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
5.10 De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Xxxx gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
5.11 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Xxxx, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoe¬ring van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke voor- uitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zeker¬heid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Xxxx opeisbare bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedra- gen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
5.12 Tot het moment dat Opdrachtgever al zijn verbintenissen uit wel¬ken hoofde ook jegens Simu integraal is nagekomen, is Xxxx jegens een ieder gerechtigd voor rekening en risico van Opdrachtgever zaken, documenten en gelden terug te houden. Alle zaken, documenten
en gelden die Xxxx uit wel¬ken hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen, strek¬ken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten las¬te van Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.
5.13 Simu is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan Opdrachtgever of enige aan hem geli- eerde Persoon (“Opdrachtgever c.s.”) te verrekenen met de bedragen die Simu of enige aan haar gelieerde Persoon (“Simu c.s.”) uit welken hoofde ook te vorderen heeft van Opdrachtgever c.s. De hier bedoelde bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is en indien de prestatie die Simu
c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt aan haar schuld.
6. Opschorting, ontbinding
6.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze voorwaarden toekomen, is Xxxx bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebre- kestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) Opdrachtgever een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Simu goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd; (d)
aan Opdrachtgever, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan; (e) ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepas-
sing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan; (f) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of (g) op zaken van Opdrachtgever
executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
6.2 Indien het verzuim van de Opdrachtgever op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Xxxx in het in lid 1 onder (a) van dit artikel 6
bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij de Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uit- gebleven.
6.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Xxxx zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar en verbeurt Opdrachtgever een boete van 35% van het door hem verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Xxxx op schadevergoeding op grond van de wet.
7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende Producten en Werkzaamheden of verband houdende met de levering van Producten en de uitvoering van Werkzaamheden, waaronder begrepen merken- rechten, handelsnamen, octrooien, auteursrechten, domeinnamen en e-mailadressen, alles in de ruimste zin van het woord, (“IE-rechten” of, in enkelvoud, “IE-recht”) berusten uitsluitend bij Simu en haar licentiegevers.
7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een of meer van de IE-rechten of daarop lijkende intellectuele eigendomsrechten als een deel van zijn onderneming, handels- en/of merknaam te gebruiken en/of op zijn eigen naam te registeren of te laten registreren dan wel op enigerlei andere wijze inbreuk te maken op een IE-recht.
7.3 Voor iedere inbreuk op een IE-recht verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de inbreuk voortduurt. Deze boeteclausule laat de overige rechten van Xxxx, waaronder maar niet beperkt tot haar recht op schadevergoeding op grond van de wet, onverlet.
7.4 Op voorwaarde dat Opdrachtgever Xxxx onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van tegen hem gerichte aansprakelijkheidsstellingen of rechtsmaatregelen die gebaseerd zijn op de stelling dat door Xxxx geleverde Producten of uitgevoerde Werkzaamheden inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, zal Xxxx een advocaat inschakelen die op haar kosten verweer zal voeren. Opdrachtgever, die het recht heeft om daarnaast op eigen kosten een eigen advocaat in te schakelen, zal alle medewerking verlenen aan
het voeren van verweer. De in dit artikel 7.4 omschreven vrijwaring geldt niet indien Opdrachtgever wijzigingen in de door Simu geleverde Producten of uitgevoerde Werkzaamheden heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen, of deze gebruikt op een andere wijze dan door Xxxx is voorgeschreven.
7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden is Xxxx jegens Opdrachtgever niet op enige andere wijze dan in artikel 7.4 van deze voorwaarden omschreven aansprakelijk voor (schade wegens) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
7.6 Opdrachtgever zal Xxxx vrijwaren voor aanspraken van derden inhou- dende dat het aanwezig hebben of gebruiken van door Opdrachtgever aan Xxxx ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens inbreuk maakt op rechten van die derden. Opdrachtgever zal alle kosten ver- goeden die Simu in verband met dergelijke aanspraken van derden maakt, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
8. Overmacht
8.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan Xxxx’x schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Simu onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of wanprestatie (“toerekenbare niet-na-
koming”) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van leveranciers of vervoerders van Xxxx of aan de zijde van andere derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, machinebreuk,
computerstoringen en andere storingen van apparatuur en installaties, storingen in de levering van energie, abnormale weersomstandighe- den, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, stakingen, transportmoeilijkheden, epide¬mieën, brand, diefstal, oorlog en oor¬logs¬ge¬vaar, terreuraanslagen, gehele¬ of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, molest, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel alsmede overheids¬¬maatre¬- gelen, zoals in-, uit- en doorvoerverboden, heffingen, invoerrechten en contingen¬terin¬gen.
8.2 In geval van overmacht is Xxxx gerechtigd de nakoming van haar ver- bintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Opdrachtgever geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
8.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ont- binden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien ver- stande dat indien Xxxx haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs of vergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden als hij kan aantonen dat hij de geleverde Producten niet doeltreffend kan gebruiken wanneer de resterende Producten niet worden geleverd. Artikel 15.3 van deze voorwaarden is van overeen- komstige toepassing.
8.4 Xxxx heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
9 Aansprakelijkheid
9.1 Onverminderd hetgeen elders in het algemene en bijzondere gedeelte van deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Simu voor schade die door Opdrachtgever en/ of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Simu door Opdrachtgever de volgende regeling.
9.2 De totale aansprakelijkheid van Simu uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverze- kering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvin- den, is de totale aansprakelijkheid van Simu uit welken hoofde ook per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenis- sen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de Producten en Werkzaamheden in kwestie, dat wil zeggen de prijzen en vergoedingen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten, met een maxi- mum van € 100.000 (honderdduizend euro). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de genoemde netto factuurwaarde gesteld op het totaal van de prij- zen en vergoedingen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten bedongen voor 3 maanden.
9.3 Simu is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aan- sprakelijkheidsverzekering. Simu is dus onder meer niet aansprakelijk voor - en Opdrachtgever dient zich te verzekeren tegen - indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verlies van klanten, verminderde good- will, reputatieschade en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel 9 is bepaald, geldt dat Xxxx niet aansprakelijk is voor schade verband houdende met het gebruik van zaken, diensten en software van derden, ook voor zover dit gebruik niet door Opdrachtgever aan Xxxx is voorge- schreven, en dat Xxxx evenmin aansprakelijk is voor tekortkomingen en fouten van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst
heeft ingeschakeld, ook voor zover deze inschakeling niet op last van Opdrachtgever is geschied. In geen geval is Xxxx verder aan- sprakelijk dan de genoemde derden aansprakelijk zijn jegens Simu. Opdrachtgever machtigt Xxxx eventuele door derden bedongen aan- sprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
9.5 Simu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een door Simu geleverde zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden.
9.6 Voor zover nakoming door Xxxx niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Simu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Opdrachtgever Simu onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Simu ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Xxxx meldt.
9.8 Op straffe van verval van alle rechten is Opdrachtgever verplicht Xxxx alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd.
9.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
9.10 Opdrachtgever dient Xxxx te vrijwaren voor elke vorm van aansprake- lijkheid die jegens derden op Simu zou kunnen rusten met betrekking tot Producten en Werkzaamheden. Opdrachtgever dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Xxxx te ver- goeden.
9.11 Xxxx zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijk- heid, en Opdrachtgever zal niet verplicht zijn Simu te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Xxxx of tot haar bedrijfsleiding behorende leiding- gevende ondergeschikten.
9.12 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwin- gend recht zich hiertegen verzetten.
10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
10.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of
deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam (korte gedingen), onverminderd de bevoegdheid van Simu om een geschil voor te leg- gen aan enige andere bevoegde rechter.
11 Wijziging van de voorwaarden
Xxxx heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigin- gen gaan in 30 (dertig) dagen na dagtekening van het bericht waarmee Xxxx de wijziging aan Opdrachtgever aankondigt. De gewijzigde voorwaarden zul- len van toepassing zijn op Overeenkomsten tussen Simu en Opdrachtgever, gesloten na genoemde wijziging. Tenzij schriftelijk anders is overeengeko- men, zullen de nieuwe voorwaarden eveneens van toepassing zijn op lopen- de Overeenkomsten, tenzij Opdrachtgever, binnen 14 (veertien) dagen na de aankondiging van de voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden, aan Simu schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de desbetreffende Overeenkomst
te willen beëindigen, in welk geval de opzeggingstermijn van artikel 3.11 van deze voorwaarden geldt. Gedurende de opzeggingstermijn blijven de bestaande voorwaarden van toepassing.
BIJZONDER GEDEELTE
B. de levering van Producten 12 Levering, levertijd, risico
12.1 Levering geschiedt xxxxxx huis exclusief lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn.
12.3 Tenzij er aan de zijde van Xxxx sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden, dient Opdrachtgever bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen Simu schriftelijk in gebreke
te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst door middel van een aan Simu gerichte schriftelijke en aangetekend verzonden verklaring te ontbinden.
12.4 Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is Xxxx nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade.
12.5 Simu heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten één- maal aan Opdrachtgever aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.
12.6 Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten in ontvangst te nemen. De verplichting tot inontvangstneming bestaat in: a) het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van Opdrachtgever kunnen worden verwacht teneinde Simu in staat te stellen tot afleve- ring en b) het tot zich nemen van de Producten. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot inontvangstne- ming, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en geldt, onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten die Simu toekomen, enerzijds dat Xxxx recht heeft op vergoeding van schade die door de tekortkoming van Opdrachtgever is veroorzaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van het retourneren en de opslag van de gekochte Producten, en anderzijds dat Xxxx niet eerder gehouden zal zijn de Producten alsnog af te leveren dan nadat Opdrachtgever de overeengekomen prijs en de hier bedoelde schadevergoeding heeft voldaan.
12.7 Het is Simu toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Simu bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
12.8 Simu is gerechtigd om de levering zonder opgave van redenen onder rembours te doen geschieden.
12.9 Simu is niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen waar- van de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.
12.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van een Overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.
12.11 Het risico van verlies of beschadiging gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop hij dan wel een door hem gebruikte hulpper- soon of ingeschakelde derde de feitelijke beschikkingsmacht over de
Producten heeft verkregen. Indien Opdrachtgever om welke reden ook niet bereid en/of in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, gaat het risico op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering op Opdrachtgever over.
13 Annuleringsvergoeding
In geval van annulering van een bestelling door Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale bruto bestelwaar- de, onverminderd het recht van Xxxx op volledige schadevergoeding. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering geschiedt terwijl Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de afleve- ring - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvin- den.
14 Verpakking, beveiliging, transportverzekering
14.1 Tenzij de aard van de Producten zich daartegen verzet, zal Simu de te leveren Producten behoorlijk verpakken.
14.2 Simu zal de te leveren Producten op zodanige wijze beveiligen, dat deze bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
14.3 Simu zal de Producten voor de duur van het transport verzekeren. Iedere aansprakelijkheid van Simu ter zake van de verzending is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten transportverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
15 Opslag en retournering
15.1 Wanneer Opdrachtgever om welke reden ook niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Simu - als haar opslagmogelijkheden dit toelaten en als zij geen ande- re wettelijke of contractuele rechten wil uitoefenen - de Producten op verzoek van Opdrachtgever bewaren en beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, tot- dat de Producten op de door Opdrachtgever opgegeven plaats(en) zijn bezorgd c.q. door Opdrachtgever zijn afgenomen.
15.2 Opdrachtgever is verplicht Simu de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de Producten voor verzending gereed zijn dan wel, wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
15.3 Opdrachtgever is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestem- xxxx xxx Xxxx gerechtigd geleverde Producten aan Xxxx te retour- neren. De Producten dienen door Opdrachtgever in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd en vergezeld te zijn van een bewijs van aankoop van deze Producten bij Simu (kopie factuur, pakbon). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de retournering van de Producten franco naar de door Xxxx opgegeven plaats(en). Het transportrisico is voor Opdrachtgever. Simu zal de geretourneerde Producten visueel inspecteren, testen en zo nodig herverpakken. In geval van terugneming door Xxxx zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terug- neming gevallen kosten. Deze kosten worden tussen Partijen reeds
nu voor alsdan vastgesteld op ten minste 20% van de oorspronkelijke koopprijs. Wanneer Xxxx Producten opslaat of op laat slaan die zon- der haar voorafgaande schriftelijke toestemming zijn geretourneerd, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retour- nering worden afgeleid.
15.4 Simu behoudt zich onder meer het recht voor incourante c.q. speciaal voor Opdrachtgever op bestelling geleverde Producten niet retour te nemen.
16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Simu behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde Producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Simu tegen Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.
16.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx niet toegestaan de Producten te verpanden of daarop enig ander recht te verlenen aan een derde. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW juncto artikel 3:98 BW). Het
is Opdrachtgever wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden door te verkopen en over te dragen. Bij doorverkoop is Opdrachtgever verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel 16. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xxxx niet toegestaan
de vorderingen die hij tegen zijn afnemers heeft of zal verkrijgen te cederen, te verpanden of onder welke andere titel dan ook over te dragen of te bezwaren. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, mede in verband met artikel 3:98 BW). Opdrachtgever verbindt zich ertoe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van Xxxx op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Xxxx
te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbin- tenissen jegens Xxxx uit welken hoofde ook.
16.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Xxxx goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Xxxx gerechtigd de onder eigen- domsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Hiertoe zal Opdrachtgever alle medewerking verlenen, op straffe van verbeurte van een boete van 20% van het door Opdrachtgever voor deze Producten verschuldigde bedrag voor iedere dag, een gedeelte van een dag hieronder begrepen, dat Opdrachtgever hiermee in gebreke
blijft, onverminderd het recht van Xxxx op schadevergoeding op grond van de wet. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de Producten en zal geen beslag doen leggen op de Producten. Na terugneming van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Xxxx.
16.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Simu hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal een beslagleggende deurwaarder dan wel - in geval van faillissement van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever verleende surseance van betaling of toepasselijkverklaring van een wettelijke schuldsanerings- regeling op Opdrachtgever - zijn curator of bewindvoerder onmiddellijk wijzen op het eigendomsrecht van Simu.
17 Conformiteit, onderzoek en klachten
17.1 Behoudens voor zover Opdrachtgever verdere rechten kan ontlenen aan een voor de geleverde Producten geldende fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met betrekking tot conformiteit, onderzoek en klachten.
17.2 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 17.3 t/m 17.6 van deze voorwaarden zullen de door Xxxx afgeleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
17.3 Voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan een normaal gebruik van de Producten, zijn geringe en/of in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, aantal, gewicht, hoeveelheid en dergelijke toe- laatbaar.
17.4 Als aan Opdrachtgever een monster of model wordt getoond of ver- strekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden.
17.5 Simu heeft het recht een wijziging in de modellen van haar Producten aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
17.6 Simu staat er uitsluitend voor in dat de Producten op de datum van levering geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de produc- tomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Simu staat er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor een bijzonder gebruik, tenzij Opdrachtgever Simu voor of bij het sluiten van de Overeenkomst heeft geïnformeerd over het door hem beoogde bijzondere gebruik en Simu schriftelijk heeft gegarandeerd dat de Producten ook voor dit bijzondere gebruik geschikt zijn.
17.7 Opdrachtgever is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de Producten nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden, meer in het bijzonder:
a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de Producten in orde is;
b. of de juiste Producten zijn geleverd;
c. of de geleverde Producten wat hun kwantiteit betreft (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeenge- komen;
d. of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de Producten.
17.8 Klachten over de verpakking, de emballage, de afgeleverde hoeveel- heid en de uitwendige staat van de Producten dienen onmiddellijk op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs te worden aangetekend. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Simu te worden gemeld en binnen 7 dagen schriftelijk te worden bevestigd
onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, en
in elk geval binnen de in artikel 18 van deze voorwaarden genoem- de garantietermijn, schriftelijk aan Xxxx te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. In geval van over- schrijding van de genoemde klachttermijnen kan Opdrachtgever zich er niet meer op beroepen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.
17.9 Klachten over geringe en/of in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk.
17.10 Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever geen medewerking ver- leent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever ter zake geen aanspraken.
17.11 Indien de klacht van Opdrachtgever, mede gelet op het in dit artikel 17 bepaalde, gegrond is, zal Simu na overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor aflevering van de ontbrekende Producten, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten dan wel aanpassing van de prijs. Simu zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, ver- mindering van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring van Xxxx vereist.
17.12 Opdrachtgever is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schulde- naar voor het behoud van de Producten te zorgen.
17.13 Met betrekking tot de eventuele retournering van de Producten geldt het bepaalde in artikel 15.3 van deze voorwaarden.
17.14 Schending van de op Opdrachtgever rustende onderzoeks- en klacht- plicht leidt steeds tot verval van alle rechten, ongeacht of Simu door deze schending in concrete belangen is geschaad.
17.15 Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de in dit artikel 17 genoem- de regels en Xxxx niettemin een klacht in behandeling neemt, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en dienen de inspanningen van Xxxx te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid.
17.16 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.
18 Garantie
18.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geldt onder de na te noemen voorwaarden de volgende fabrieksgarantie voor de door Simu afgeleverde Producten:
- Op buis- en blokmotoren, een fabrieksgarantie van 5 jaar na produc- tiedatum;
- Op schakelmateriaal en accessoires: een fabrieksgarantie van 5 jaar na factuurdatum;
- Op een volledige Autosun 2 installatie (de T3.5 EHz DC motor + batterij + zonnepaneel): een fabrieksgarantie van 7 jaar na produc- tiedatum;
- Op een losse Autosun 2 installatie (één van de 3 componenten mis- send): een fabrieksgarantie van 5 jaar na productiedatum;
- Op overige componenten: een fabrieksgarantie van 1 jaar na produc- tie/ factuurdatum.
18.2 De genoemde garantietermijnen gelden uitsluitend indien de Producten deugdelijk worden onderhouden respectievelijk indien onderhoud aan de installatie wordt gepleegd conform de voorschriften van de leverancier van het product waarin de motor is geïntegreerd.
18.3 De fabrieksgarantie heeft uitsluitend betrekking op het optreden van materiaal- en constructiefouten.
18.4 Indien Opdrachtgever een storing aan of een onjuiste werking van de
afgeleverde Producten constateert die hij toeschrijft aan materiaal- dan wel constructiefouten, dienen de Producten, voorzien van een dui- delijke klachtomschrijving, franco en goed verpakt, binnen 14 dagen na een dergelijke constatering geretourneerd te worden aan Xxxx.
Opdrachtgever dient daarbij duidelijk te vermelden dat hij aanspraak maakt op zijn rechten uit hoofde van de in dit artikel 18 vervatte garantie. Met betrekking tot de retournering van Producten geldt het bepaalde in artikel 15.3 van deze voorwaarden.
18.5 Na ontvangst van de Producten zal Xxxx onderzoeken of Opdrachtgever terecht aanspraak maakt op zijn rechten uit hoofde van de fabrieksgarantie. Indien Simu vaststelt dat dit het geval is, zullen de Producten door Simu kosteloos worden hersteld of vervangen en franco aan Opdrachtgever worden geretourneerd.
18.6 Onder een storing of een onjuiste werking van de afgeleverde Producten c.q. materiaal- en constructiefouten worden niet mede begrepen de invloeden van illegale zenders, draadloze hoofdtelefoons, draadloze geluidsboxen en andere toepassingen met hoogfrequent signalen op het hoogfrequent bedieningssignaal van door Simu gele- verde motoren met ingebouwde ontvanger of door Simu los geleverde ontvangers. Simu is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de onvrijwillige bediening van een dergelijke motor met ingebouwde ontvanger respectievelijk los geleverde ontvanger als gevolg van de aanwezigheid van hoogfrequent stralen uit andere bron dan voor de bediening van de motor respectievelijk ontvanger is bedoeld. Op kosten van Opdrachtgever kan een draadloze installatie worden gemodificeerd tot een bedrade installatie. Simu is niet aan- sprakelijk voor de gevolgen die een dergelijke modificatie heeft voor het bedieningsgemak van de bewuste installatie.
18.7 Simu staat er uitsluitend voor in dat de Producten geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiks- aanwijzing wordt aangegeven. In geval van wederverkoop is Opdrachtgever verplicht deze productomschrijving en gebruiksaanwij- zing te overhandigen aan zijn afnemer(s).
18.8 Voor motoren met toebehoren en gebouwbesturingen geldt dat deze uitsluitend geschikt zijn om te worden gebruikt voor de elektrische bediening/automatische besturing van zonwering, rolluiken, raam- decoratie (met uitsluiting van sealed glass), filmschermen, ramen, garage- en industriële deuren en hekken
18.9 Ieder ander gebruik van de Producten dan omschreven in de artikelen
18.7 en 18.8 van deze voorwaarden leidt tot verval van de garantie, tenzij er sprake is van een bijzonder gebruik waarover Opdrachtgever Simu voor of bij het sluiten van de Overeenkomst heeft geïnformeerd en Simu schriftelijk heeft gegarandeerd dat de Producten ook voor dit bijzondere gebruik geschikt zijn.
18.10 De fabrieksgarantie strekt zich niet uit tot gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van: (a) onoordeelkundig gebruik, (b) geweld, (c) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, (d) vocht, (e) thermisch werken van de motor, (f) onjuiste afstellingen van de eindschakeling, (g) toe- passing en gebruik van verkeerd schakelmateriaal, (h) overbelasting,
(i) verkeerd gebruik van accessoires, dan wel (j) het maken van elek- trische aansluitingen in strijd met de geldende installatievoorschriften en/of de aandachtspunten zoals vermeld in de catalogus.
18.11 De fabrieksgarantie vervalt indien het Product geopend of gedemon- teerd is geweest en/of duidelijke sporen van vernieling of andere schade vertoont.
C. de uitvoering van Werkzaamheden 19 Verplichtingen van Simu
19.1 Simu zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren. De reikwijdte van haar verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever en de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).
19.2 Simu is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede - doch uitsluitend
voor zover dit schriftelijk is vastgelegd in de Overeenkomst - aan de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt.
19.3 Simu is verplicht Opdrachtgever te waarschuwen indien de Overeenkomst of de informatie, gegevens of goederen die Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die Opdrachtgever opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Xxxx in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als zij daar zonder waarschuwing op zou voortbouwen bij het uitvoeren van Werkzaamheden. Simu is even- wel niet gehouden tot meer dan een globale toetsing van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen e.d. De controle door Xxxx van door Opdrachtgever ter
beschikking te stellen goederen zal niet meer omvatten dan een visue- le inspectie op uitwendige schade voor zover dit bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
20 Verplichtingen van Opdrachtgever
20.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxxx tijdig beschikt over alle (techni- sche) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodza- kelijk zijn om Simu in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst uit te voeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissin- gen en wijzigingen.
20.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Simu tijdig beschikt over (a) alle goe- deren waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of namens Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld en (b) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmin- gen die noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie.
20.3 Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
toestand van het gebouw en de locatie waar en voor de toestand van de installatie waaraan de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren Opdrachtgever is verplicht Xxxx en haar personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
20.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Xxxx op de locatie waar
de Werkzaamheden worden verricht tijdig, kosteloos en met leve- ringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen.
20.5 Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop de genoem- de werkzaamheden worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Xxxx in haar aanbieding met deze informatie rekening kan hou- den. Voor zover Partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen, is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden.
21 Termijnen
21.1 De overeengekomen termijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden (“uitvoeringstermijn”) vangt niet eerder aan dan nadat Xxxx alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goe- deren, zoals die genoemd in artikel 20 van deze voorwaarden, heeft ontvangen en zij tevens de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Simu is niet verplicht, doch wel bevoegd om eerder een aanvang te maken met de uitvoering van de Werkzaamheden.
21.2 De uitvoeringstermijn, die naar beste weten is vastgesteld en zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, is geen fatale termijn. In geval van (dreigende) overschrijding van de uitvoeringstermijn zullen Xxxx en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden. Bij overschrijding
van de uitvoeringstermijn, om welke reden dan ook, is Xxxx nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade.
22 Inspectie, aanvaarding en oplevering
22.1 Opdrachtgever is bevoegd om de Werkzaamheden in overleg met Xxxx te inspecteren. Inspectie door of namens Opdrachtgever geschiedt voor zijn rekening en risico. Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn inspectiebevoegdheid de Werkzaamheden zo wei- nig mogelijk te verstoren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging, kosten en schade die als gevolg van de inspectie ontstaan.
22.2 Indien Simu te kennen geeft dat de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en Opdrachtgever vervolgens nalaat de Werkzaamheden binnen de door Xxxx gestelde termijn te keuren en hetzij te aanvaar- den (al dan niet onder voorbehoud) hetzij te weigeren (steeds onder aanwijzing van de gebreken), worden de Werkzaamheden geacht stil- zwijgend te zijn aanvaard. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot wei- gering zijn, mits deze gebreken de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan. Na de al dan niet stilzwijgende aanvaarding wor- den de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Simu is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
22.3 Wanneer de Werkzaamheden al dan niet stilzwijgend door Opdrachtgever worden aanvaard, wordt als het tijdstip van aanvaar- ding aangemerkt de dag van de in lid 2 van dit artikel 22 bedoelde kennisgeving. Op verzoek van Opdrachtgever kan de aanvaarding van de Werkzaamheden ook zonder deze kennisgeving plaatsvinden.
Hiertoe deelt Opdrachtgever Xxxx schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.
23 Vervroegde ingebruikneming
23.1 Indien Opdrachtgever de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen Partijen de in artikel 26 van deze voorwaarden vastgelegde procedure. Opdrachtgever dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de
Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien Opdrachtgever dit achterwege laat en de instal- latie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
23.2 Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel 23 aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van Opdrachtgever.
24 Schorsing
24.1 Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Xxxx in overleg te treden omtrent de gevolgen.
24.2 Indien Simu ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft zij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 25 van deze voorwaarden.
24.3 Wanneer de Werkzaamheden of enig deel daarvan worden geschorst of vertraagd door een niet aan Xxxx’x schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid, is Opdrachtgever verplicht om, berekend
naar de stand van de Werkzaamheden, aan Xxxx alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Simu reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing
of vertraging.
24.4 Als de Werkzaamheden gedurende meer dan drie maanden
zijn geschorst of vertraagd, is Simu bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
25 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
25.1 Behoudens het bepaalde in artikel 26 van deze voorwaarden heeft Xxxx steeds recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien deze hun oorzaak vinden in een niet aan Xxxx’x schuld in subjectieve
zin te wijten omstandigheid.
25.2 Als Simu van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/ of kostenvergoeding, deelt zij dit Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt zij alle directe en
indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt zij de gevolgen ten aanzien van de planning.
26 Wijzigingen (meer- en minderwerk)
26.1 Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Werkzaamheden aan Simu op te dragen.
26.2 Simu is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien:
a) de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
b) de wijziging tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
c) de wijziging haar kennis en/of bekwaamheden te boven gaat, of
d) Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevol- gen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werk- plan.
26.3 Als Simu bereid is de wijziging uit te voeren, stuurt zij Opdrachtgever een schriftelijke aanbieding met de volgende gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijzi- ging, en
b) de aanpassing van de Werkzaamheden, de planning en het werk- plan, en
c) de aanpassing van de betalingscondities.
26.4 Simu heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbon- den aan de in lid 3 van dit artikel 26 bedoelde aanbieding, ongeacht de vraag of Partijen het over die aanbieding eens worden.
26.5 Indien Simu hiertoe aanleiding ziet, is zij bevoegd om voorstellen tot wijziging aan Opdrachtgever voor te leggen. Opdrachtgever kan deze wijzigingsvoorstellen aanvaarden dan wel (zonder opgaaf van rede- nen) weigeren. In het eerste geval volgen Partijen de in dit artikel 26 vastgelegde procedure.
26.6 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Xxxx op betaling onverlet.
27 Tarieven, wacht- en uitvaluren
Alle tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen. Voor alle wacht- en/of uitvaluren voor personeel en/of materieel van Xxxx die een gevolg zijn van
(a) een handelen of nalaten van hetzij Opdrachtgever zelf hetzij een of meer Personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtgever aansprakelijk is dan wel (b) een omstandigheid die anderszins voor rekening van Opdrachtgever komt, is Opdrachtgever Xxxx een vergoeding verschuldigd op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven. Bij gebreke van in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen zal Simu de in
de branche gebruikelijke tarieven hanteren.
28 Garantie
28.1 Gedurende zes maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd door oplevering, ontbinding of opzegging, zal Xxxx zorg dragen voor koste- loos herstel van gebreken, op voorwaarde dat de gebreken aan Xxxx zijn toe te rekenen en, in geval van oplevering, dat Opdrachtgever de gebreken niet uiterlijk op het moment van oplevering heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Ingeval de kosten van herstel niet in een redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt Opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen, maar zal Xxxx een schadevergoeding betalen. Door Xxxx vervangen onderde- len worden haar eigendom.
28.2 Ter zake van gebreken zal Xxxx geen andere verplichting of aansprake- lijkheid hebben dan in lid 1 van dit artikel 28 omschreven.
29 Onderhoudswerkzaamheden
29.1 In dit artikel 29 wordt verstaan onder:
Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten die Simu moet verrich- ten om ervoor te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoud- speriode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beant- woordt;
Storingen: plotselinge onverwachte onderbrekingen van de prestaties van de installatie.
29.2 Simu spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover Partijen dit zijn overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
29.3 Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient Opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Xxxx werkelijk gemaakte kos- ten.
29.4 Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden zal Opdrachtgever de opdracht voor voltooid ondertekenen, waarna de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd.
29.5 Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, stelt Xxxx Opdrachtgever tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Wanneer de
Onderhoudswerkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip worden verricht en dit niet aan Xxxx toe te rekenen is, heeft zij recht op ter- mijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 25 van deze voorwaarden.
29.6 Xxxx zal zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van Opdrachtgever binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk tijdens de normale werktijden van Xxxx verholpen.
29.7 Simu zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.