ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
1. BESTELLINGEN
De bestelling is onderworpen aan onze algemene aankoopvoorwaarden die steeds voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de leverancier/onderaannemer. Alle andersluidende bepalingen zijn nietig, tenzij zij uitdrukkelijk in een geschrift werden aanvaard door de A.A.. De simpele uitvoering (geheel en/of gedeeltelijk) van deze bestelling impliceert de aanvaarding van deze aankoopvoorwaarden.
2. LEVERINGSTERMIJNEN
Het overeengekomen tijdstip van levering is een essentieel onderdeel van de overeenkomst en te beschouwen als een resultaatsverbintenis van de leverancier/onderaannemer. Indien de leveringstermijn niet nageleefd wordt, brengt dit van rechtswege de verbreking van het contract met zich mee ten laste van de leveran- cier/onderaannemer, zonder enige vergoeding voor deze laatste. In dat geval is de leverancier/onderaannemer verplicht de door de A.A. geleden schade te vergoeden.
3 LEVERINGEN
De leverancier/onderaannemer verbindt er zich toe alle wettelijke, conventionele en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn na te leven of desgevallend te doen naleven.
Hij verklaart onder meer, voor zover de huidige bestelling het vervoer van goederen over de weg bevat, dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld bij de wet van15/07/2013 en verbindt er zich toe de bepalingen ervan na te leven. In geval van verzuim waarborgt de leverancier/onderaannemer de A.A. de vergoeding van de schade die deze laatste zou kunnen ondervinden ten gevolge van de fout van de leverancier/onderaannemer.
4. AANVAARDINGEN
De aanvaarding van de leveringen, van de werken en van de factuur zullen slechts blijken uit ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Geen enkele stilzwijgende aanvaarding zal kunnen ingeroepen worden. De aanvaarding dekt enkel de zichtbare gebreken, doch geenszins de verborgen gebreken.
5. FACTURATIE
De als dusdanig aangeduide gegevens, vermeld op de bestelbon, moeten op de factuur vermeld worden. Bij iedere factuur moet zowel bestelbon als afleveringsbon gevoegd worden. In het geval dat één van de voorgaande vereisten ontbreekt of in het geval de factuur het voorwerp uitmaakt van een materiële vergissing, zal deze door onze diensten teruggestuurd worden ter rectificatie.
6. BETALINGEN
Betaling zal gebeuren 60 dagen einde maand na ontvangst van de correcte factuur, zoals beschreven sub. 5.
Wij houden ons het recht voor om op de vervaldag het bedrag van de factuur te regelen met wissel van 90 (negentig) dagen. In dit geval zijn de discontokosten te onzen laste.
Betaling door de A.A. houdt op geen enkele wijze enig afstand van recht in.
7. PRIJSSCHOMMELINGEN
De vermelde prijzen zijn vast en onveranderlijk tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zij omvatten alle taksen van welke aard ook met uitzondering van de BTW.
8. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De onderaannemer/leverancier waarborgt de opgelegde vereisten en neemt voor deze werken dezelfde verant- woordelijkheden op zich als die welke op ons wegen ten overstaan van de bouwheer.
9. UITVOERING
De uitvoering geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leverancier/onderaannemer. Bij het in gebreke blijven van de onderaannemer/leverancier (vertraging, slechte uitvoering, overtreding van zijn verplich- tingen op de wetgeving op de koppelbazen, verlies van registratie, …) laat deze laatste ons toe - na het versturen van een gedurende drie werkdagen zonder gevolg gebleven aangetekend schrijven - de werken uit te voeren of te laten uitvoeren, op kosten en risico’s van de onderaannemer/leverancier en dit onverminderd ons recht op schadevergoeding, boete en intresten of verbreking van het contract.
10. BEVOEGDHEID
Huidige bestelling is onderworpen aan het Belgisch recht.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.